欢迎访问易文君范文网!

电力施工合同文本

作文网 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力施工合同文本(通用35篇)7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇1

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  为确保电力线路安装工程的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。7My易文君-文库范文网

  一、 工程概况:7My易文君-文库范文网

  工程名称: 工程内容:7My易文君-文库范文网

  工程地点: 工程期限: 工程总造价: 工程总造价(大写:)7My易文君-文库范文网

  二、 工程质量标准:7My易文君-文库范文网

  安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。7My易文君-文库范文网

  三、甲方的权利和义务:7My易文君-文库范文网

  按期开工。7My易文君-文库范文网

  四、乙方的权利和义务:7My易文君-文库范文网

  不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更,需经甲方同意,否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。7My易文君-文库范文网

  五、违约责任:7My易文君-文库范文网

  六、争议的解决方式: 甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则通过协商解决,协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解,调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。7My易文君-文库范文网

  七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理,如遇国家法律、政策调整时,本合同作相应调整。面协议签订前,本合同继续有效。7My易文君-文库范文网

  甲方(签字): 乙方(签字):7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇2

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  交款单位:7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商,达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:鲅鱼圈区7My易文君-文库范文网

  3、工程内容:7My易文君-文库范文网

  4、工程承包方式:包工包料7My易文君-文库范文网

  5、工期:工程拟定 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工程有效工作日为 天,以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。7My易文君-文库范文网

  6、工程结算方式:实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容,签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素,签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整:⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上,应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算,调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。7My易文君-文库范文网

  7、合同价款:合同价款为 元人民币,最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。7My易文君-文库范文网

  二、甲乙方驻工地代表7My易文君-文库范文网

  1、甲方驻地代表:7My易文君-文库范文网

  2、乙方驻地代表:李孝辉7My易文君-文库范文网

  三、甲方工作7My易文君-文库范文网

  1、负责施工场地,具备开工条件,同时使施工场地满足施工运输需要。7My易文君-文库范文网

  2、开工前,接通施工场地水源、电源,拆迁现场内民房和障碍物。7My易文君-文库范文网

  3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。7My易文君-文库范文网

  4、负责向乙方提供施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。7My易文君-文库范文网

  5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。7My易文君-文库范文网

  6、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。7My易文君-文库范文网

  7、负责组织相关部门对工程进行验收。7My易文君-文库范文网

  四、乙方工作7My易文君-文库范文网

  1、在工程施工前,负责申报开工报告,工程竣工后,提出竣工申请,协助竣工验收工作。7My易文君-文库范文网

  2、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求。7My易文君-文库范文网

  五、工程质量7My易文君-文库范文网

  1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。7My易文君-文库范文网

  2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后,方可进行下一道工序。7My易文君-文库范文网

  六、施工与设计变更7My易文君-文库范文网

  1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料,作为施工的有效依据。7My易文君-文库范文网

  2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加,由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  七、合同价款支付7My易文君-文库范文网

  自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付本工程初始合同价款,计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内,甲方向乙方支付本工程追加合同价款。7My易文君-文库范文网

  八、工程竣工验收7My易文君-文库范文网

  1、工程竣工后,由甲方组织相关部门进行验收,验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。7My易文君-文库范文网

  2、工程验收合格后,送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。7My易文君-文库范文网

  九、违约责任7My易文君-文库范文网

  1、工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工。7My易文君-文库范文网

  2、由于乙方原因未按期竣工,每逾一日,按合同总价款千分之三承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  3、由于不可抗力或甲方原因,不能按期竣工,工期顺延。7My易文君-文库范文网

  4、甲方未按期全额支付合同总价款,每逾一日,按未支付部分价款千分之三承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  十、双方约定的其他事项。7My易文君-文库范文网

  十一、本合同一式6份,甲乙双方各持3份。7My易文君-文库范文网

  十二、本合同自双方签字或盖章后生效。7My易文君-文库范文网

  十三、本合同签订后,甲乙方如需要提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。7My易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:营口电力发展有限公司7My易文君-文库范文网

  法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇3

  发包方(甲方):7My易文君-文库范文网

  承包方(乙方):7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵守。7My易文君-文库范文网

  第一条:工程概况7My易文君-文库范文网

  1.1工程名称:铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程7My易文君-文库范文网

  1.2工程总投资:1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整)7My易文君-文库范文网

  1.3工程地点:铜仁侨泰嘉逸花苑7My易文君-文库范文网

  1.4工程内容:搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)7My易文君-文库范文网

  1.5工程内容不包括:土建部分7My易文君-文库范文网

  第二条:工程工期7My易文君-文库范文网

  2.1工程合同工期:45个工作日。7My易文君-文库范文网

  2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。7My易文君-文库范文网

  2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:7My易文君-文库范文网

  2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。7My易文君-文库范文网

  2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。7My易文君-文库范文网

  2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  2.3.5其它因甲方原因造成的延误。7My易文君-文库范文网

  2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  第三条:承包方式及合同总价7My易文君-文库范文网

  3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。7My易文君-文库范文网

  3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币:壹佰柒拾叁万元整。7My易文君-文库范文网

  3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致,合同总价可作相应调整,核实办理追加或追减。7My易文君-文库范文网

  3.3.1设计变更,以甲方部门出具的通知单为准,按实际进行调整。7My易文君-文库范文网

  3.3.2国家强制性政策调整。7My易文君-文库范文网

  第四条:设备、材料供应7My易文君-文库范文网

  4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购,具体清单见附件[预(决)算书],并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。7My易文君-文库范文网

  4.2辅材由乙方组织供应,具体清单见附件[预(决)算书]。7My易文君-文库范文网

  4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。7My易文君-文库范文网

  4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全,需进行加工处理时,应事先取得甲、乙双方的同意,并办理完有关手续后使用,产生的加工费用由负责供应方负担。7My易文君-文库范文网

  第五条:工程质量及检查验收7My易文君-文库范文网

  5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期,做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。7My易文君-文库范文网

  5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。7My易文君-文库范文网

  5.3乙方在工程过程,甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验,合格签证后乙方可进行下道工序施工,发现问题应及时解决,竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查,随工验收应做好详细记录,必要时可检查随工签证。7My易文君-文库范文网

  5.4工程完工后,乙方应以书面形式通知甲方,并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收,对发现的问题提出解决措施和返工时限,并将验收结果报主管部门,如因甲方原因不能按期验收,应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的完工时间。7My易文君-文库范文网

  5.5自工程竣工验收合格之日起,工程线路保修为 壹拾贰个月,变压器,配电柜保修期为 壹拾贰 个月,乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。7My易文君-文库范文网

  5.6保修期内,对于工程质量问题,乙方在接到甲方的工程质量通知书后,3小时内应作出答复,并根据修复工程量的大小,确定修复工期,报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定),保修期从修复验收合格之日重新计算。7My易文君-文库范文网

  5.7保修期内,乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的,甲方有权自行或委托第三方进行维修,因此发生的费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  第六条:双方职责7My易文君-文库范文网

  6.1甲方职责。7My易文君-文库范文网

  6.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。7My易文君-文库范文网

  6.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底,并做好有关纪录送相关单位。7My易文君-文库范文网

  6.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。7My易文君-文库范文网

  6.1.4组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。7My易文君-文库范文网

  6.2乙方职责7My易文君-文库范文网

  6.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求,乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。7My易文君-文库范文网

  6.2.2合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工,提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。7My易文君-文库范文网

  6.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工,自觉接受相关部门的监督检查,如实填报工程进度。7My易文君-文库范文网

  6.2.4工程方案发生变更时,乙方应及时向随工人员反映,并以书面形式报告甲方,经甲方批准后,方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式),不得随意更换本项目班子主要管理人员。7My易文君-文库范文网

  6.2.5因非乙方原因无法进行施工时,乙方应及时向甲方填报停工报告,经甲方单位批准后实施,重新开工前应上报复公审。7My易文君-文库范文网

  6.2.6严格执行操作规程,做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作,坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。7My易文君-文库范文网

  6.2.7乙方向甲方领用的材料和设备,乙方应负责妥善保管,在施工中应厉行节约,完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。7My易文君-文库范文网

  6.2.8保质按期完成合同工程量。7My易文君-文库范文网

  6.2.9乙方保护甲方在用设备的安全,若出现损坏,应立即通知甲方进行处理,并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。7My易文君-文库范文网

  6.2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。7My易文君-文库范文网

  第七条:工程款的拨付与结算7My易文君-文库范文网

  7.1工程款支付7My易文君-文库范文网

  7.2工程款支付方式:按施工进度支付。7My易文君-文库范文网

  7.3工程总价¥1730000.00元。本合同签订3日内,甲方预付工程量总价的30 %,即¥519000.00元,作为采购设备甲方定金,工程预付款进乙方账户3日内开工。7My易文君-文库范文网

  7.4工程完工后,甲方应付至合同款的 90% 给乙方,款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电,竣工验收合格后3日内办理结算,余额一次性付清。7My易文君-文库范文网

  7.5乙方于本合同签订3日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.7My易文君-文库范文网

  7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。7My易文君-文库范文网

  第八条:风险责任7My易文君-文库范文网

  8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失),乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外,乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外,因为不可抗力事件造成工期延误的,工期可以顺延,不可抗力事件结束后5日内,双方应继续按合同约定履行的义务。7My易文君-文库范文网

  第九条:违约责任7My易文君-文库范文网

  9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3‰向乙方交付逾期违约金.7My易文君-文库范文网

  9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  9.4若工程质量达不到要求,施工单位应无条件返工,造成逾期完工的,还应承担逾期违约责任。7My易文君-文库范文网

  第十条:其他7My易文君-文库范文网

  10.1甲方委派 为随工代表,对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量,发现问题及时解决,合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。7My易文君-文库范文网

  10.2乙方派 ,为现场组织施工,与甲方协商解决施工中出现的问题,办理竣工验收,处理遗留问题。7My易文君-文库范文网

  10.3本合同未尽事宜,双方根据具体情况增加条款作为合同附件,与本合同具有同等效力。7My易文君-文库范文网

  10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷,双方协商解决;如协商不能解决的,依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  10.5本合同一式二份,双方盖章签字之日起生效,甲、乙双方各执一份,。7My易文君-文库范文网

  10.6双方约定的其它条款。7My易文君-文库范文网

  甲方:乙方:年月日:7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇4

  发包人:7My易文君-文库范文网

  承包人:7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:;7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:;7My易文君-文库范文网

  3、工程范围:;(详见施工图纸内容);7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:_         。7My易文君-文库范文网

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。7My易文君-文库范文网

  二、合同工期及工期延误7My易文君-文库范文网

  1、开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);7My易文君-文库范文网

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期____日,承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金,算至验收合格之日;7My易文君-文库范文网

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:7My易文君-文库范文网

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;7My易文君-文库范文网

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;7My易文君-文库范文网

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;7My易文君-文库范文网

  d设计变更或工程量增加;7My易文君-文库范文网

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;7My易文君-文库范文网

  f不可抗力;7My易文君-文库范文网

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。7My易文君-文库范文网

  4、承包人在以上情况发生后____日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后____日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。7My易文君-文库范文网

  三、质量标准7My易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。7My易文君-文库范文网

  四、合同价款7My易文君-文库范文网

  总计合同金额(大写)(人民币),小写。7My易文君-文库范文网

  五、工程款结算及支付7My易文君-文库范文网

  1、主钢构进场之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  2、纲结构主体完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  3、工程全部完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于________年内返还承包人;7My易文君-文库范文网

  六、施工准备7My易文君-文库范文网

  1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。7My易文君-文库范文网

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,提供施工用水、电;7My易文君-文库范文网

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;7My易文君-文库范文网

  4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场7My易文君-文库范文网

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;7My易文君-文库范文网

  七、安全施工与检查7My易文君-文库范文网

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;7My易文君-文库范文网

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;7My易文君-文库范文网

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;7My易文君-文库范文网

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。7My易文君-文库范文网

  八、工程竣工验收及保修7My易文君-文库范文网

  1、承包人在工程竣工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;7My易文君-文库范文网

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;7My易文君-文库范文网

  5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。7My易文君-文库范文网

  九、现场代表7My易文君-文库范文网

  发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。7My易文君-文库范文网

  十、违约责任一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金____万元。7My易文君-文库范文网

  十一、争议解决7My易文君-文库范文网

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  十二、附则7My易文君-文库范文网

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:7My易文君-文库范文网

  1、本合同7My易文君-文库范文网

  2、标准、规范及有关技术文件7My易文君-文库范文网

  3、图纸7My易文君-文库范文网

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件7My易文君-文库范文网

  发包人:_________承包人:________7My易文君-文库范文网

  住所:__________住所:________7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_______法定代表人:________7My易文君-文库范文网

  电话:__________电话:________7My易文君-文库范文网

  传真:__________传真:________7My易文君-文库范文网

  开户银行:________开户银行:________7My易文君-文库范文网

  账号:_________账号:________7My易文君-文库范文网

  编码:________编码:________7My易文君-文库范文网

  合同订立时间:________年____月____日7My易文君-文库范文网

  合同订立地点:____________________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇5

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  为了配合上饶市凤凰大道工程,甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建,为明确双方权利与义务,共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法,经甲、乙双方协商签订如下合同:7My易文君-文库范文网

  第一条、项目名称:7My易文君-文库范文网

  1.1、项目名称:上饶市凤凰大道通信管道合建工程。7My易文君-文库范文网

  1.2、项目范围:7My易文君-文库范文网

  第二条、工程内容:7My易文君-文库范文网

  2.1、按上饶市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。7My易文君-文库范文网

  2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。7My易文君-文库范文网

  2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。7My易文君-文库范文网

  第三条、工期:7My易文君-文库范文网

  3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。7My易文君-文库范文网

  第四条、技术要求和验收依据:上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同7My易文君-文库范文网

  4.1、管沟挖深应在1米,沟底宽0.6米,沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。7My易文君-文库范文网

  4.2、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长1.80米,宽1.20米,深1.75米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。7My易文君-文库范文网

  4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽,水泥标号应达C4。7My易文君-文库范文网

  4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。7My易文君-文库范文网

  4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。7My易文君-文库范文网

  4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。7My易文君-文库范文网

  第五条、工程造价和结算方式7My易文君-文库范文网

  5.1、工程造价:7My易文君-文库范文网

  本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包,包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下:7My易文君-文库范文网

  5.1.1、管沟:包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运,每21元/米。7My易文君-文库范文网

  5.1.2、人井,包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等,按2100元统包。7My易文君-文库范文网

  5.1.3、管道施工所需的管道材料:波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。7My易文君-文库范文网

  5.2、结算方式:7My易文君-文库范文网

  5.2.1、工程统一结算,以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊,发票按甲方各单位单独列计。7My易文君-文库范文网

  5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款,余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。7My易文君-文库范文网

  第六条、甲方权利和义务7My易文君-文库范文网

  6.1、负责本合同工程项目立项;7My易文君-文库范文网

  6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计,确定开工、竣工期限;7My易文君-文库范文网

  6.3、甲方负责按时提供管道材料,乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失,甲方有权提出赔偿要求。7My易文君-文库范文网

  6.4、根据乙方提供的竣工资料,对乙方的工程进行竣工验收,对竣工资料不全,与施工图设计不符且无变更签证的,验收不符合要求的工程不予通过,并提出整改意见,乙方必须如期返工,直至验收合格为止,所造成的经济损失,由乙方负责。对竣工验收过程中,发现乙方虚报现象的,一经查实,甲方有权扣除乙方此单项工程款。7My易文君-文库范文网

  6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表,监督检查施工质量和进度,负责协调工程施工质量和进度,负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证,随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验,在30个工作日内完成终验。7My易文君-文库范文网

  第七条、乙方权利和义务7My易文君-文库范文网

  7.1、根据甲方的委托,乙方负责通信线路和管道工程的施工,确保工程质量如期完工,未经甲方签证同意,不得变更修改设计方案;7My易文君-文库范文网

  7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告,每周一次报送工程进度表,完工后三天内报送完工报告,二十天内报送完整的竣工资料;7My易文君-文库范文网

  7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人,具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度,协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;7My易文君-文库范文网

  7.4、在施工中有关问题协商,应由乙方牵头,甲方协助处理。7My易文君-文库范文网

  7.5、工程完工,经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内,乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。7My易文君-文库范文网

  7.6、如甲方因故不能按时付款,乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。7My易文君-文库范文网

  7.7、施工中乙方应该做到文明生产,安全施工,对施工人员进行必要安全生产教育,施工场所要设置明显标志,采取安全生产措施,防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿,如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解,甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿,乙方应最终向甲方赔偿。7My易文君-文库范文网

  7.8、经验收合格的工程,甲方给予签证,投入使用,质保期为一年,从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题,由乙方负责无偿修复,因此给甲方造成的直接经济损失,乙方应给予赔偿。7My易文君-文库范文网

  第八条:违约责任7My易文君-文库范文网

  8.1、乙方不得将工程转包,一经发现,则甲方可以解除合同,乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金,如给甲方造成其他经济损失,乙方仍应赔偿。7My易文君-文库范文网

  8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意,并不得再行分包,分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认,乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。7My易文君-文库范文网

  8.3、在施工过程中经检验,施工质量达不到合同约定的要求,并经乙方返工整改仍无法达到,则甲方有权解除合同,乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金,已完成的工作量甲方视情况支付工程款,但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%,如给甲方造成其他经济损失,乙方仍应赔偿。7My易文君-文库范文网

  8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方100元/天的逾期违约金,但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。7My易文君-文库范文网

  8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的,应承担违约责任,工期相应顺延,并赔偿乙方造成的窝工损失。7My易文君-文库范文网

  8.6、如甲方因故未能及时付款,对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。7My易文君-文库范文网

  8.7、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  第九条、附则7My易文君-文库范文网

  9.1、因本合同签订及履行产生的争议,双方友好协商解决;经协商仍不能解决的,向上饶市所在地人民法院提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  9.2、本协议一式拾份,甲执捌份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自双方签字并盖章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  乙方(盖章):7My易文君-文库范文网

  甲方(盖章):7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇6

  发包人:______ 承包人:______7My易文君-文库范文网

  鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称"工程")的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。7My易文君-文库范文网

  第1条 工程概况7My易文君-文库范文网

  1.1 工程名称:______ 。7My易文君-文库范文网

  1.2 工程地点:______ 。7My易文君-文库范文网

  1.3 工程概况:______7My易文君-文库范文网

  第2条 承包范围 承包范围:______7My易文君-文库范文网

  第3条 合同工期7My易文君-文库范文网

  3.1 开工日期:______年______月______日7My易文君-文库范文网

  3.2 竣工日期:______年______月______日7My易文君-文库范文网

  第4条 工程建设目标7My易文君-文库范文网

  3.1 质量目标::建筑工程:分项工程合格率为100%,分项目工程优良率≥98%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥95%(国标90%);安装工程:分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良,不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。7My易文君-文库范文网

  3.2 安全目标:总体目标:努力实现安全"零事故"。 具体目标:不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。7My易文君-文库范文网

  3.3 进度目标:严格执行工程里程碑计划,分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点,保质保量的完成两项工程。7My易文君-文库范文网

  3.4 投资控制目标:严格控制资金投入,做到不超概算。 3.5 环境保护目标:必须执行国家环境影响评价制度、环境保护"三同时"制度,严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目,必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。7My易文君-文库范文网

  第5条 签约合同价7My易文君-文库范文网

  签约合同价为人民币(大写)(含税),价格构成详见《价格表》(附件)。7My易文君-文库范文网

  第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分:7My易文君-文库范文网

  6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;7My易文君-文库范文网

  6.2 合同协议书;7My易文君-文库范文网

  6.3 合同专用条款;7My易文君-文库范文网

  6.4 中标通知书;7My易文君-文库范文网

  6.5 合同通用条款;7My易文君-文库范文网

  6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);7My易文君-文库范文网

  6.7 招标文件和投标文件;7My易文君-文库范文网

  6.8 形成合同的其他文件。7My易文君-文库范文网

  上述文件应互为补充和解释,如有不一致之处,以上面所列顺序在前的为准。7My易文君-文库范文网

  第7条 承包人承诺7My易文君-文库范文网

  7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。7My易文君-文库范文网

  7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标,施工质量满足国家施工验收规范。7My易文君-文库范文网

  7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。7My易文君-文库范文网

  7.4 工程建设中文明施工,并采取积极的安全措施,满足工程安全目标。7My易文君-文库范文网

  7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的'各项管理要求,并确保相应的资源配置。7My易文君-文库范文网

  7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工,确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。7My易文君-文库范文网

  7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-______)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现:档案归档率100%,资料准确率100%,案卷合格率100%,保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。7My易文君-文库范文网

  7.8 积极配合施工图设计优化工作,及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。7My易文君-文库范文网

  第8条 发包人承诺7My易文君-文库范文网

  保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。7My易文君-文库范文网

  第9条 词语含义7My易文君-文库范文网

  本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。7My易文君-文库范文网

  第10条 合同生效7My易文君-文库范文网

  合同生效条件见合同专用条款。7My易文君-文库范文网

  第11条 签订日期7My易文君-文库范文网

  合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。7My易文君-文库范文网

  第12条 合同份数7My易文君-文库范文网

  本合同正本一式 2 份,发包人执 1 份,承包人执 1 份;副本 8 份,发包人执 4 份,承包人执 4 份。7My易文君-文库范文网

  发包人:______ (盖章)7My易文君-文库范文网

  法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): ______签订日期:______ 地址:______ 邮编: ______联系人: ______电话: ______传真: ______开户银行:______ 账号:______ 税号:______7My易文君-文库范文网

  承包人:______ (盖章)7My易文君-文库范文网

  法定代表人(负责人)或授权代表(签字):______7My易文君-文库范文网

  签订日期:______地址: ______邮编:______ 联系人:______ 电话:______ 传真:______ 开户银行:______ 账号:______ 税号:______7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇7

  甲方:玉树____水务局7My易文君-文库范文网

  乙方:青海省______限责任公司7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条工程概况:7My易文君-文库范文网

  0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装7My易文君-文库范文网

  一、工程名称:7My易文君-文库范文网

  玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程7My易文君-文库范文网

  二、工程内容:7My易文君-文库范文网

  0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程7My易文君-文库范文网

  三、工程地点:7My易文君-文库范文网

  玉树县结古镇禅古新村7My易文君-文库范文网

  四、设计单位:7My易文君-文库范文网

  青海省水利水电勘探设计院7My易文君-文库范文网

  五、工期:7My易文君-文库范文网

  20__年月日至20__年月日7My易文君-文库范文网

  五、质量标准:7My易文君-文库范文网

  按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准7My易文君-文库范文网

  六、合同价款(工程总造价):7My易文君-文库范文网

  工程施工费用总造价暂定7My易文君-文库范文网

  (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。7My易文君-文库范文网

  第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律7My易文君-文库范文网

  一、合同语言:汉语7My易文君-文库范文网

  二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。7My易文君-文库范文网

  三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。7My易文君-文库范文网

  第三条甲乙方驻工地代表7My易文君-文库范文网

  一、甲方项目负责人:7My易文君-文库范文网

  二、乙方项目负责人:7My易文君-文库范文网

  三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。7My易文君-文库范文网

  四、监理工程师代表:7My易文君-文库范文网

  第四条甲方工作7My易文君-文库范文网

  一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件。7My易文君-文库范文网

  二、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。7My易文君-文库范文网

  三、开、竣工时间由甲方确定。7My易文君-文库范文网

  四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底。7My易文君-文库范文网

  五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。7My易文君-文库范文网

  第五条乙方工作7My易文君-文库范文网

  一按照国家电力工程质量验评标准,担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。7My易文君-文库范文网

  二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。7My易文君-文库范文网

  三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。7My易文君-文库范文网

  四对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。7My易文君-文库范文网

  五提供施工的工程进度计划。7My易文君-文库范文网

  六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。7My易文君-文库范文网

  七已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。7My易文君-文库范文网

  八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。7My易文君-文库范文网

  九保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求。7My易文君-文库范文网

  十积极配合甲方的工作,承担相应的重建保电工作。7My易文君-文库范文网

  第六条工程质量7My易文君-文库范文网

  一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  二、质量评定部门:由甲方确定。7My易文君-文库范文网

  第七条验收和重新检验7My易文君-文库范文网

  一甲方根据乙方的申请,组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。7My易文君-文库范文网

  二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。7My易文君-文库范文网

  第八条工程预付款7My易文君-文库范文网

  本工程开工前预付工程款造价的30℅。7My易文君-文库范文网

  第九条工程款支付7My易文君-文库范文网

  一工程款支付方式:转账或支票7My易文君-文库范文网

  二工程款支付金额和时间:按工程进度支付工程款。7My易文君-文库范文网

  第十条竣工决算7My易文君-文库范文网

  一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。7My易文君-文库范文网

  二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。7My易文君-文库范文网

  第十一条保修条款7My易文君-文库范文网

  一保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。7My易文君-文库范文网

  二保修期限:一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。7My易文君-文库范文网

  第十一条争议7My易文君-文库范文网

  因执行本合同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,有玉树州仲裁委员会仲裁。7My易文君-文库范文网

  第十二条安全施工7My易文君-文库范文网

  在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。7My易文君-文库范文网

  第十三条合同的生效和份数7My易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式六份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。7My易文君-文库范文网

  第十四条附加条款7My易文君-文库范文网

  合同条款中未尽事宜,双方协商解决。7My易文君-文库范文网

  甲方:_____水务局乙方:青海省____工程局有限责任公司7My易文君-文库范文网

  负责人:________负责人:________7My易文君-文库范文网

  法人代表:________法人代表:________7My易文君-文库范文网

  开户行:________________7My易文君-文库范文网

  账号:________________7My易文君-文库范文网

  ____年____月____日____年____月____日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇8

  施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编搜集的电力施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。7My易文君-文库范文网

  电力施工合同范本7My易文君-文库范文网

  (一)7My易文君-文库范文网

  发 包 方: (以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  承 包 方: (以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:7My易文君-文库范文网

  第一条 工程概况7My易文君-文库范文网

  工程名称:7My易文君-文库范文网

  工程地点:7My易文君-文库范文网

  工程内容: 承包形式:7My易文君-文库范文网

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)7My易文君-文库范文网

  第二条 工程总价7My易文君-文库范文网

  合同总价为(B): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。7My易文君-文库范文网

  第三条 付款方式7My易文君-文库范文网

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);7My易文君-文库范文网

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)7My易文君-文库范文网

  3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)7My易文君-文库范文网

  4、 双方盖章后合同开始生效。7My易文君-文库范文网

  第四条 合同范围7My易文君-文库范文网

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)7My易文君-文库范文网

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;7My易文君-文库范文网

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。7My易文君-文库范文网

  第五条 甲方职责7My易文君-文库范文网

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。7My易文君-文库范文网

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;7My易文君-文库范文网

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;7My易文君-文库范文网

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;7My易文君-文库范文网

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。7My易文君-文库范文网

  第六条 乙方职责7My易文君-文库范文网

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;7My易文君-文库范文网

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;7My易文君-文库范文网

  3、 协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;7My易文君-文库范文网

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;7My易文君-文库范文网

  5、 开具本合同价上的工程发票。7My易文君-文库范文网

  第七条 技术规范7My易文君-文库范文网

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。7My易文君-文库范文网

  第八条 工程日期7My易文君-文库范文网

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;7My易文君-文库范文网

  第九条 解 约7My易文君-文库范文网

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;7My易文君-文库范文网

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告____日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。7My易文君-文库范文网

  第十条保固条款7My易文君-文库范文网

  自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。7My易文君-文库范文网

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。7My易文君-文库范文网

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。7My易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________7My易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________7My易文君-文库范文网

  ________年____月____日 ________年____月____日7My易文君-文库范文网

  电力施工合同范本7My易文君-文库范文网

  (二)7My易文君-文库范文网

  发包方: (以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  承包方: (以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  根据 电网公司批复的 供电局7My易文君-文库范文网

  第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、 工程内容及承包方式7My易文君-文库范文网

  1、工程内容:7My易文君-文库范文网

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):7My易文君-文库范文网

  具体金额为:子项中标价设计方案的工程量7My易文君-文库范文网

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。7My易文君-文库范文网

  4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。7My易文君-文库范文网

  二、工程价款的支付方式7My易文君-文库范文网

  5、工程价款的支付方式:7My易文君-文库范文网

  5.7My易文君-文库范文网

  1、预付款:甲、乙双方签订合同后____日内,甲方预付合同工程安装费的20%7My易文君-文库范文网

  5.7My易文君-文库范文网

  2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的75%。7My易文君-文库范文网

  5.7My易文君-文库范文网

  3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。7My易文君-文库范文网

  5.7My易文君-文库范文网

  4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。7My易文君-文库范文网

  三、工程管理7My易文君-文库范文网

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和 电网公司、 电网公司下发的 号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《 省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《 省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及 供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。7My易文君-文库范文网

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。7My易文君-文库范文网

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。7My易文君-文库范文网

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。7My易文君-文库范文网

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  2、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。7My易文君-文库范文网

  四、设备、材料供应与清理7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。7My易文君-文库范文网

  五、违约责任7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  6、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:7My易文君-文库范文网

  ①责令乙方立即停止施工,7My易文君-文库范文网

  ②不付乙方工程款,7My易文君-文库范文网

  ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  7、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  8、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。7My易文君-文库范文网

  17My易文君-文库范文网

  9、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。7My易文君-文库范文网

  六、争议及其它7My易文君-文库范文网

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  27My易文君-文库范文网

  1、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  27My易文君-文库范文网

  2、未尽事宜,双方另行协商。7My易文君-文库范文网

  27My易文君-文库范文网

  3、附则:7My易文君-文库范文网

  甲方(签章): 乙方(签章):7My易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:7My易文君-文库范文网

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):7My易文君-文库范文网

  ________年____月____日________年____月____日7My易文君-文库范文网

  电力施工合同范本7My易文君-文库范文网

  (三)7My易文君-文库范文网

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市XX公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司X公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条 工程概况7My易文君-文库范文网

  一、工程名称:铜川基础设施高压电力线路工程7My易文君-文库范文网

  二、工程内容:从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容7My易文君-文库范文网

  三、工程地点:铜川汽车博览园7My易文君-文库范文网

  四、工 期:共计90天:________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)7My易文君-文库范文网

  五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标7My易文君-文库范文网

  六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。7My易文君-文库范文网

  第二条 甲乙方与施工方驻工地代表7My易文君-文库范文网

  一、工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。7My易文君-文库范文网

  二、乙方项目负责人: 姜7My易文君-文库范文网

  三、施工方项目负责人:李7My易文君-文库范文网

  第三条 各方工作7My易文君-文库范文网

  一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。7My易文君-文库范文网

  二、乙方工作:7My易文君-文库范文网

  1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。7My易文君-文库范文网

  2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。7My易文君-文库范文网

  3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。7My易文君-文库范文网

  4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。7My易文君-文库范文网

  三、施工方工作:7My易文君-文库范文网

  1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。7My易文君-文库范文网

  2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。7My易文君-文库范文网

  3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。7My易文君-文库范文网

  4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。7My易文君-文库范文网

  5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。7My易文君-文库范文网

  第四条 工程质量等级7My易文君-文库范文网

  一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  二、质量评定部门:____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。7My易文君-文库范文网

  第五条 验收7My易文君-文库范文网

  甲方根据乙方的施工方申请,组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。7My易文君-文库范文网

  第六条 工程预付款:本工程开工前不预付工程款。7My易文君-文库范文网

  第七条 工程款支付7My易文君-文库范文网

  一、工程款支付方式:支票7My易文君-文库范文网

  二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。7My易文君-文库范文网

  第八条 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由____市仲裁委员会仲裁。7My易文君-文库范文网

  第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。7My易文君-文库范文网

  甲方:7My易文君-文库范文网

  代表人:7My易文君-文库范文网

  签订日期:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  代表人:7My易文君-文库范文网

  签订日期:7My易文君-文库范文网

  电力施工合同范本7My易文君-文库范文网

  (四)7My易文君-文库范文网

  发包人:7My易文君-文库范文网

  承包人:7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:             ;7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:           ;7My易文君-文库范文网

  3、工程范围: ;(详见施工图纸内容);7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:_         。7My易文君-文库范文网

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。7My易文君-文库范文网

  二、合同工期及工期延误7My易文君-文库范文网

  1、开工日期:________年____月____日 ,竣工日期________年____月____日 ,合同工期总天数    天(以实际进场施工之日算起);7My易文君-文库范文网

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期____日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;7My易文君-文库范文网

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:7My易文君-文库范文网

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;7My易文君-文库范文网

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;7My易文君-文库范文网

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;7My易文君-文库范文网

  d设计变更或工程量增加;7My易文君-文库范文网

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过   小时;7My易文君-文库范文网

  f不可抗力;7My易文君-文库范文网

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过   小时。7My易文君-文库范文网

  4、承包人在以上情况发生后  ____日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后____日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。7My易文君-文库范文网

  三、质量标准7My易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。7My易文君-文库范文网

  四、合同价款7My易文君-文库范文网

  总计合同金额(大写)(人民币)          ,小写         。7My易文君-文库范文网

  五、工程款结算及支付7My易文君-文库范文网

  1、主钢构进场之日起 ____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的    的进度款;7My易文君-文库范文网

  2、纲结构主体完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的    的进度款;7My易文君-文库范文网

  3、工程全部完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的    的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款    的银行保函作为保修金,发包人于________年内返还承包人;7My易文君-文库范文网

  六、施工准备7My易文君-文库范文网

  1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。7My易文君-文库范文网

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,提供施工用水、电;7My易文君-文库范文网

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;7My易文君-文库范文网

  4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场7My易文君-文库范文网

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;7My易文君-文库范文网

  七、安全施工与检查7My易文君-文库范文网

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;7My易文君-文库范文网

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;7My易文君-文库范文网

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;7My易文君-文库范文网

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。7My易文君-文库范文网

  八、工程竣工验收及保修7My易文君-文库范文网

  1、承包人在工程竣工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;7My易文君-文库范文网

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;7My易文君-文库范文网

  5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。7My易文君-文库范文网

  九、现场代表7My易文君-文库范文网

  发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。7My易文君-文库范文网

  十、违约责任7My易文君-文库范文网

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金      万元。7My易文君-文库范文网

  十7My易文君-文库范文网

  一、争议解决7My易文君-文库范文网

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向   人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  十7My易文君-文库范文网

  二、附则7My易文君-文库范文网

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:7My易文君-文库范文网

  1、本合同7My易文君-文库范文网

  2、标准、规范及有关技术文件7My易文君-文库范文网

  3、图纸7My易文君-文库范文网

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件7My易文君-文库范文网

  合同订立时间:________年____月____日7My易文君-文库范文网

  合同订立地点:____________________7My易文君-文库范文网

  本合同共_  页7My易文君-文库范文网

  发包人:_________ 承包人:7My易文君-文库范文网

  住所:__________ 住所:7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_______ 法定代表人:7My易文君-文库范文网

  电话:__________ 电话:7My易文君-文库范文网

  传真:__________ 传真:7My易文君-文库范文网

  开户银行:________ 开户银行:7My易文君-文库范文网

  账 号:_________   账 号:7My易文君-文库范文网

  编码:________ 编码:7My易文君-文库范文网

  电力施工合同范本7My易文君-文库范文网

  (五)7My易文君-文库范文网

  建设单位:(以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  承包单位:(以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10配电工程施工7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:新华与纬八路交汇处西北角7My易文君-文库范文网

  二、承包方式及范围7My易文君-文库范文网

  承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围:7My易文君-文库范文网

  1、供电系统设计。7My易文君-文库范文网

  2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;7My易文君-文库范文网

  3、供电系统施工:龙山过路150顶管100米;从101013南华线9号杆接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630A箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23楼北侧1台630A的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。7My易文君-文库范文网

  4、整理工程施工验收资料7My易文君-文库范文网

  5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。7My易文君-文库范文网

  三、工期7My易文君-文库范文网

  ________年____月____日至20________年____月____日。7My易文君-文库范文网

  四、工程造价及付款方式7My易文君-文库范文网

  该工程实行包干价:总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。7My易文君-文库范文网

  总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。7My易文君-文库范文网

  付款方式:7My易文君-文库范文网

  1、合同签订后____日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;7My易文君-文库范文网

  2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。7My易文君-文库范文网

  3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的____日内将质保金无息支付给乙方。7My易文君-文库范文网

  五、箱变技术要求7My易文君-文库范文网

  1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置,高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备,以达到验收通过为准;7My易文君-文库范文网

  2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;7My易文君-文库范文网

  3、每组箱变内部低压出线为6路400A2路250A,低压柜体之间用母排连接;7My易文君-文库范文网

  4、变压器采用2台11-630A-10.5(22.5%)0.4变压器(产品是铜芯,达驰牌);7My易文君-文库范文网

  5、高压柜体壳体采用覆铝锌板,低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);7My易文君-文库范文网

  6、母排要求铜母排,国家表准版铜排,质量标准参照国家标准规范要求;7My易文君-文库范文网

  7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌 7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇9

  甲方:______________________7My易文君-文库范文网

  乙方:______________________7My易文君-文库范文网

  依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就 小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。7My易文君-文库范文网

  一、工程名称:_________________________________。7My易文君-文库范文网

  二、工程地点:_________________________________。7My易文君-文库范文网

  三、工程承包范围7My易文君-文库范文网

  工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)7My易文君-文库范文网

  (1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;7My易文君-文库范文网

  (2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;7My易文君-文库范文网

  (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;7My易文君-文库范文网

  (4)室内照明灯具及开关预埋及安装;7My易文君-文库范文网

  (5)防雷接地安装。7My易文君-文库范文网

  四、工程承包方式:7My易文君-文库范文网

  包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。7My易文君-文库范文网

  五、合同价款7My易文君-文库范文网

  本合同价款为人民币:___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.7My易文君-文库范文网

  六、付款和结算方式7My易文君-文库范文网

  按月完成工程量的___________%结算,于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%,三个月后付清另___________%保修金。7My易文君-文库范文网

  七、设计变更7My易文君-文库范文网

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。7My易文君-文库范文网

  八、材料设备供应7My易文君-文库范文网

  1、本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。 2、水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加___________元/平方。7My易文君-文库范文网

  九、双方职责7My易文君-文库范文网

  1、甲方职责7My易文君-文库范文网

  (1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。7My易文君-文库范文网

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。7My易文君-文库范文网

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。7My易文君-文库范文网

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。7My易文君-文库范文网

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。7My易文君-文库范文网

  (6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。7My易文君-文库范文网

  2、乙方责任7My易文君-文库范文网

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。7My易文君-文库范文网

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。7My易文君-文库范文网

  (3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。7My易文君-文库范文网

  十、违约责任7My易文君-文库范文网

  1、甲方违约责任7My易文君-文库范文网

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。7My易文君-文库范文网

  2、乙方违约责任7My易文君-文库范文网

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。7My易文君-文库范文网

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。7My易文君-文库范文网

  十一、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商7My易文君-文库范文网

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。7My易文君-文库范文网

  2、本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,均具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  甲方:______________________ 乙方:______________________7My易文君-文库范文网

  单位盖章:__________________ 身份证号码:________________7My易文君-文库范文网

  联系电话:__________________ 联系电话:__________________7My易文君-文库范文网

  日期:______________________ 日期:_______________________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇10

  甲方: _______________乙方:_______________7My易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条 工程概况及承包范围7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________行政三路7My易文君-文库范文网

  3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:包工包料交钥匙工程。7My易文君-文库范文网

  第二条 工期7My易文君-文库范文网

  1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日7My易文君-文库范文网

  第三条 甲方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。7My易文君-文库范文网

  2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。7My易文君-文库范文网

  第四条 乙方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。7My易文君-文库范文网

  3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。7My易文君-文库范文网

  4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。7My易文君-文库范文网

  甲方______________乙方______________7My易文君-文库范文网

  日期______________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇11

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,明确甲乙双方的权利和义务,结合全合同具体情况,双方达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  第一条:工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:7My易文君-文库范文网

  3、工程内容:7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:7My易文君-文库范文网

  5、开工日期:7My易文君-文库范文网

  6、竣工日期:7My易文君-文库范文网

  第二条:工程造价及结算方式7My易文君-文库范文网

  按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。7My易文君-文库范文网

  第三条:双方责任7My易文君-文库范文网

  1、甲方责任7My易文君-文库范文网

  甲方须委派驻工地代表。7My易文君-文库范文网

  甲方对工程质量进行评定,核实确认工程量,对工程质量进行验收,隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收,验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工,验收不合格,乙方在限定时间内重新交验,同时承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  2、乙方责任7My易文君-文库范文网

  乙方委派驻工地代表及相关技术人员。7My易文君-文库范文网

  乙方严格按照设计要求进行施工,施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理,费用自负。7My易文君-文库范文网

  乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收,报批,备案等所有用电手续,及时接火通电,并承担相关费用,做到交钥匙工程。7My易文君-文库范文网

  第四条:施工工期7My易文君-文库范文网

  施工工期 小时。7My易文君-文库范文网

  第五条:工程款支付7My易文君-文库范文网

  1、工程款支付方式:按工程进度支付工程款。7My易文君-文库范文网

  2、工程竣工验收后,支付39000元,余下1000元留作保修金,待质保期满后再行支付。7My易文君-文库范文网

  第六条:工程施工的安全措施7My易文君-文库范文网

  1、乙方设置专职安全员。7My易文君-文库范文网

  2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》,按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定,制定安全施工作业,操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  第七条:违约责任7My易文君-文库范文网

  合同签订后,双方不得随意变更合同内容,不得违约,乙方延期开工或者延期竣工后,按延期每日向甲方支付20xx元违约金。7My易文君-文库范文网

  第八条:工程保修和保修金的支付7My易文君-文库范文网

  工程保修期为 年,期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换,保修金1000元,自工程交付验收后一年内付清。7My易文君-文库范文网

  发包人:(公章) 地址:法定代表人:委托代理人:工地代表:电话号码:邮政编码:7My易文君-文库范文网

  承包人:(公章)地址: 法定代表人: 委托代理人: 工地代表: 电话号码: 邮政编码: 合同订立时间:7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇12

  委托方(甲方):7My易文君-文库范文网

  受托方(乙方):7My易文君-文库范文网

  一、委托(受托)任务及内容:7My易文君-文库范文网

  乙方:网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装,网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作,且乙方同意接受甲方委托,7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定,甲乙双方经协商一致,订立本协议。7My易文君-文库范文网

  二、委托方式:7My易文君-文库范文网

  按施工要求进行包工包料。7My易文君-文库范文网

  三、甲方责任:7My易文君-文库范文网

  1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。7My易文君-文库范文网

  2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。7My易文君-文库范文网

  3、为了保证工程质量及施工顺利进行,甲方应派出工地代表1-2名,对乙方工作进行质量监督,办理签证手续。7My易文君-文库范文网

  4、甲方派出的工地代表,应对甲方承担责任,若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。7My易文君-文库范文网

  四、乙方责任:7My易文君-文库范文网

  1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。7My易文君-文库范文网

  2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。7My易文君-文库范文网

  3、乙方必须按施工要求进行施工,质量达到电力相关规程标准要求,若因施工不良造成的事故或返工,其责任和费用由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务,不得拖延。7My易文君-文库范文网

  5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责,甲方概不负责。7My易文君-文库范文网

  五、其他事项:7My易文君-文库范文网

  1、在施工途中如遇设计需要变更时,由甲方通知设计单位赴现场解决,变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。7My易文君-文库范文网

  2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。7My易文君-文库范文网

  3、因人力不可抗拒的自然灾害,影响乙方施工进度时,竣工时期按实际影响天数顺延。7My易文君-文库范文网

  4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。7My易文君-文库范文网

  六、工期与验收:7My易文君-文库范文网

  1、乙方自签订本合同之日起,尽快安排施工与作业申报,开始施工,工程全部完成后交付使用。7My易文君-文库范文网

  2、工程竣工后,乙方通知甲方,甲方收到通知后十天内组织人员进行验收,逾期不办则按工程验收合格处理。7My易文君-文库范文网

  3、如因乙方施工质量不良,造成运行后的故障,乙方负责赔偿甲方经济损失。7My易文君-文库范文网

  4、乙方负责壹年期内免费保修。7My易文君-文库范文网

  5、竣工时间年月日完成。7My易文君-文库范文网

  七、合同价款及付款和结账方法:7My易文君-文库范文网

  1、合计金额(大写): (小写):7My易文君-文库范文网

  2、付款和结账方法:乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后,乙方负责向甲方提供结算发票,甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%,质保期满后支付剩余10%。7My易文君-文库范文网

  八、合同的生效和分数:7My易文君-文库范文网

  1、本合同自双方签订之日起生效;7My易文君-文库范文网

  2、工程竣工验收移交,工程保修期满,合同签订价款结清后本合同自动失效;7My易文君-文库范文网

  3、本合同一式肆份。甲方执叁份,乙方执一份。具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  九、附加条款:7My易文君-文库范文网

  协议条款中未尽事宜,双方协商解决。因执行协议同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,由甲方所在地仲裁委员会仲裁。7My易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________7My易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________7My易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇13

  合同编码:7My易文君-文库范文网

  签订日期:7My易文君-文库范文网

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  单位:元 工程7My易文君-文库范文网

  名称7My易文君-文库范文网

  合计7My易文君-文库范文网

  1、施工地点:7My易文君-文库范文网

  2、质量标准:按照国家标准和图纸设计要求7My易文君-文库范文网

  3、验收标准:按照国家标准和图纸设计要求7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:固定总价方式,包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费,其余费用和工作由乙方负责)。7My易文君-文库范文网

  5、结算方式:进场付工程款的30%,施工完送电后付65%,余款5%质保期满后10日内付清。7My易文君-文库范文网

  6、合同履行地为甲方施工现场。7My易文君-文库范文网

  7、工期不得延误,如遇特殊情况需要顺延,须征得甲方同意,并不得影响甲方施工进度,否则构成违约。7My易文君-文库范文网

  8、质量保证承诺:施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题,乙方免费维修,承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号 量 金额 工期7My易文君-文库范文网

  9、乙方承诺确保具有安装施工资质,确保安装设备、设施质量,如发生施工、设备、设施等导致损害,乙方承担全部赔偿责任。7My易文君-文库范文网

  10、乙方独立承担与施工有关的一切责任,如果甲方被第三方追究责任,乙方构成违约,乙方负责赔偿甲方全部损失,并支付违约金。7My易文君-文库范文网

  11、甲方通讯地址为: 乙方通讯地址为: 乙方维修电话:向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修,无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的,乙方构成违约。7My易文君-文库范文网

  12、违约责任及解决合同纠纷的方式,按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金,数额为总价款的 %,违约方处支付违约金外,还应赔偿对方损失。7My易文君-文库范文网

  13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效,本合同一式三份,甲方2份乙方一份。7My易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:7My易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇14

  发 包 人(全称)7My易文君-文库范文网

  承 包 人(全称)7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:7My易文君-文库范文网

  2、建设地点:7My易文君-文库范文网

  3、工程内容:7My易文君-文库范文网

  ㈠10kV 高压供电线路。7My易文君-文库范文网

  ㈡2台630kVA 变压器安装。7My易文君-文库范文网

  ㈢400伏低压供电线路。7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包7My易文君-文库范文网

  二、合同工期7My易文君-文库范文网

  开 工 日 期: 20xx年 12 月18 日7My易文君-文库范文网

  竣 工 日 期: 20xx年1月17日7My易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数 30 天。7My易文君-文库范文网

  三、工程质量标准7My易文君-文库范文网

  达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计7My易文君-文库范文网

  四、合同价款7My易文君-文库范文网

  本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为: 万元,大写: (含主体工程费、设计费等内容)。7My易文君-文库范文网

  五 工程款的拨付与结算7My易文君-文库范文网

  1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。7My易文君-文库范文网

  2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。7My易文君-文库范文网

  六 、工程验收7My易文君-文库范文网

  工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。7My易文君-文库范文网

  七、不可抗力7My易文君-文库范文网

  因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。7My易文君-文库范文网

  八、工程质量保修7My易文君-文库范文网

  1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。7My易文君-文库范文网

  2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造7My易文君-文库范文网

  3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。7My易文君-文库范文网

  4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。7My易文君-文库范文网

  九、 双方责任7My易文君-文库范文网

  (一)甲方违约责任7My易文君-文库范文网

  (1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。7My易文君-文库范文网

  (2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。7My易文君-文库范文网

  (3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。7My易文君-文库范文网

  (二)乙方违约责任7My易文君-文库范文网

  1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。7My易文君-文库范文网

  2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。7My易文君-文库范文网

  4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。7My易文君-文库范文网

  十、合同争议解决7My易文君-文库范文网

  1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。7My易文君-文库范文网

  2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。7My易文君-文库范文网

  3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。7My易文君-文库范文网

  发包人:(公章) 承包人:(公章) 住 所: 住 所:7My易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 工地代表: 项目经理:电 话:传 真:邮政编码:开户银行:帐 号:合同订立时间:电 话: 传 真: 邮政编码: 开户银行: 帐 号: 年 月 日 鉴(公)证意见: 经 办 人: 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇15

  甲方(债权人):7My易文君-文库范文网

  法人代表发包方(简称甲方):7My易文君-文库范文网

  承包方(简称乙方):7My易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,为了明确责任,便于施工,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:7My易文君-文库范文网

  一、工程项目及内容(工程概况)7My易文君-文库范文网

  1.工程名称:____________7My易文君-文库范文网

  2.工程地点:____________7My易文君-文库范文网

  3.工程内容或承包范围:__________________7My易文君-文库范文网

  4.图纸:图纸是乙方施工的依据,一式三份,甲乙双方各持一份,客户中心一份。7My易文君-文库范文网

  图纸提供方式:电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。7My易文君-文库范文网

  二、合同工期7My易文君-文库范文网

  开工日期:___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期),竣工日期:___年___月___日(注:工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。7My易文君-文库范文网

  )合同工期总天数为___天,如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工,致使工期延期,因此造成的损失由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工,工期顺延。7My易文君-文库范文网

  三、承包方式:_______________________7My易文君-文库范文网

  四、工程总价:______________________7My易文君-文库范文网

  五、工付款方式7My易文君-文库范文网

  1.工程开工前,甲方预付乙方工程款_________元(大写:__________整),用于工程前期线缆铺设。7My易文君-文库范文网

  2.设备到甲方指定安装位置,甲方支付乙方________元(大写:__________整)7My易文君-文库范文网

  3.乙方安装完毕,经设备可正常用电,经相关部门验收合格,甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写: _________整)7My易文君-文库范文网

  六、工程质量及验收7My易文君-文库范文网

  1.乙方对设计单位的设计图纸应会审,应按图施工,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。7My易文君-文库范文网

  如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。7My易文君-文库范文网

  3.工程验收:自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内,由甲乙双方提请相关电力部门验收。7My易文君-文库范文网

  4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。7My易文君-文库范文网

  七、违约责任:如有违反本合同相关事宜的,违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。7My易文君-文库范文网

  八、施工安全:在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。7My易文君-文库范文网

  施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。7My易文君-文库范文网

  九、设备质保、维保7My易文君-文库范文网

  1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家,技术规范符合国家法律法规要求的,否则带来的一切后果由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2、设备质保期_____年,日常维保由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  十、争议:7My易文君-文库范文网

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成功,则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。7My易文君-文库范文网

  十一、其他7My易文君-文库范文网

  1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。7My易文君-文库范文网

  2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  十二、本协议未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  十三、本协议一式___页___份,甲乙双方各持____份,自双方签字盖章后生效。7My易文君-文库范文网

  发包方(甲方公章): 承包方(乙方公章):7My易文君-文库范文网

  住所: 住所:7My易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:7My易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:7My易文君-文库范文网

  电话: 电话:7My易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:7My易文君-文库范文网

  账号: 账号:7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇16

  甲方:_________(以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  乙方:_________(以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商,达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、配电工程:_________7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________7My易文君-文库范文网

  3、工程内容7My易文君-文库范文网

  (1)户表块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。7My易文君-文库范文网

  (2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。7My易文君-文库范文网

  二、工程承包方式及范围7My易文君-文库范文网

  1、承包方式:本工程采取方式。7My易文君-文库范文网

  2、承包范围:乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。7My易文君-文库范文网

  三、合同工期:7My易文君-文库范文网

  本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工,工期顺延。7My易文君-文库范文网

  四、合同价款与支付方式7My易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________7My易文君-文库范文网

  五、双方责任7My易文君-文库范文网

  1、工程质量标准:乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成,电力部门验收合格。7My易文君-文库范文网

  2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。7My易文君-文库范文网

  3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。7My易文君-文库范文网

  4、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。7My易文君-文库范文网

  5、乙方在甲方施工期间,甲方指定方进行施工,并负责住户及其它施工部门的矛盾协调,不是乙方损坏的,乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人。7My易文君-文库范文网

  6、乙方在甲方施工期间,甲方提供施工电源和供水,甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料,在未送电前由甲方负责保管。7My易文君-文库范文网

  7、设计变更:根据现场实际情况如需要进行方案设计变7My易文君-文库范文网

  更,按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更,无论供电方案设计变更与否,合同价款不变。7My易文君-文库范文网

  8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。7My易文君-文库范文网

  9、为了不影响整个工程能及时受电,甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。7My易文君-文库范文网

  六、附则7My易文君-文库范文网

  1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7My易文君-文库范文网

  2、本合同未尽事宜,双方可根据具体情况再行协商。7My易文君-文库范文网

  甲方签章:_________7My易文君-文库范文网

  乙方签章:_________7My易文君-文库范文网

  _________年_________月_________日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇17

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  受甲方委托,确定该工程由乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况,经甲方对乙方资质的审查,乙方具备施工条件,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:7My易文君-文库范文网

  一、工程概况:7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:7My易文君-文库范文网

  3、工程性质:7My易文君-文库范文网

  4、工程日期:开工日期:7My易文君-文库范文网

  竣工日期:7My易文君-文库范文网

  5、质量等级:优良(以建设单位验收结果为准)7My易文君-文库范文网

  二、施工范围及工程量7My易文君-文库范文网

  1、安装VV22435mm电缆线160米,φ100mm碳素波纹管150米,电缆沟开挖回填。7My易文君-文库范文网

  2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。7My易文君-文库范文网

  3、电力部门所有增容报装手续的办理。7My易文君-文库范文网

  4、征地协调。7My易文君-文库范文网

  三、工程价款及付款方式:7My易文君-文库范文网

  1、本工程总价款为 元整。7My易文君-文库范文网

  2、付款方式:合同签订后,甲方一次性将全额工程款付给乙方。7My易文君-文库范文网

  四、甲方职责7My易文君-文库范文网

  1、图纸会审和施工安全技术交底:各工序开工前。7My易文君-文库范文网

  2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。7My易文君-文库范文网

  3、根据国家现行规范组织工程验收。7My易文君-文库范文网

  4、协助施工单位抓好安全文明生产。7My易文君-文库范文网

  5、监督检查施工的安全质量情况。7My易文君-文库范文网

  五、乙方职责7My易文君-文库范文网

  1、组织施工作业人员按期进入施工现场。7My易文君-文库范文网

  2、按施工图纸和甲方技术要求,进行施工安装。 27My易文君-文库范文网

  3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。7My易文君-文库范文网

  4、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。7My易文君-文库范文网

  六、工程质量7My易文君-文库范文网

  1、乙方在施工过程中执行如下标准:7My易文君-文库范文网

  1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;7My易文君-文库范文网

  2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-877My易文君-文库范文网

  3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-887My易文君-文库范文网

  2、乙方自购的工程材料必须合格,经甲方统一方可使用。7My易文君-文库范文网

  3、施工过程中,由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。7My易文君-文库范文网

  4、因乙方原因达不到质量要求,损失自负。7My易文君-文库范文网

  七、其它7My易文君-文库范文网

  1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。7My易文君-文库范文网

  2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,至本工程通电正式使用后失效。7My易文君-文库范文网

  甲方:代表签字7My易文君-文库范文网

  乙方:代表签字7My易文君-文库范文网

  签订日期: 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇18

  发 包 方: (以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  承 包 方: (以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:7My易文君-文库范文网

  第一条 工程概况7My易文君-文库范文网

  工程名称:7My易文君-文库范文网

  工程地点:7My易文君-文库范文网

  工程内容: 承包形式:7My易文君-文库范文网

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)7My易文君-文库范文网

  第二条 工程总价7My易文君-文库范文网

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。7My易文君-文库范文网

  第三条 付款方式7My易文君-文库范文网

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);7My易文君-文库范文网

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。7My易文君-文库范文网

  第四条 合同范围7My易文君-文库范文网

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)7My易文君-文库范文网

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;7My易文君-文库范文网

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。7My易文君-文库范文网

  第五条 甲方职责7My易文君-文库范文网

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。7My易文君-文库范文网

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;7My易文君-文库范文网

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;7My易文君-文库范文网

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;7My易文君-文库范文网

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。7My易文君-文库范文网

  第六条 乙方职责7My易文君-文库范文网

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;7My易文君-文库范文网

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;7My易文君-文库范文网

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;7My易文君-文库范文网

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;7My易文君-文库范文网

  5、 开具本合同价上的工程发票。7My易文君-文库范文网

  第七条 技术规范7My易文君-文库范文网

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。7My易文君-文库范文网

  第八条 工程日期7My易文君-文库范文网

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;7My易文君-文库范文网

  第九条 解 约7My易文君-文库范文网

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;7My易文君-文库范文网

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。7My易文君-文库范文网

  第十条保固条款7My易文君-文库范文网

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。7My易文君-文库范文网

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。7My易文君-文库范文网

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。7My易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________7My易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________7My易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇19

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益 。7My易文君-文库范文网

  1、乙方开工前,甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。7My易文君-文库范文网

  2、乙方在施工中,若需要对相关地段进行封闭施工时,甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。7My易文君-文库范文网

  3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好,造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查,协商、协调现场存在的技术及存在问题。7My易文君-文库范文网

  5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准,双方记录一致,必要时拍摄图片保存。7My易文君-文库范文网

  6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。7My易文君-文库范文网

  7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。7My易文君-文库范文网

  8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。7My易文君-文库范文网

  9、承包范围:7My易文君-文库范文网

  10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担,由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。7My易文君-文库范文网

  13、乙方工程竣工前,所涉及工程的电器、设备等的检测报 告所需费用由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。7My易文君-文库范文网

  15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。7My易文君-文库范文网

  16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。7My易文君-文库范文网

  甲方(盖章): 乙方(盖章):7My易文君-文库范文网

  代表人(签字): 代表人(签字):7My易文君-文库范文网

  签订地点: 签订地点:7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇20

  发包人:_________________7My易文君-文库范文网

  承包人:_________________7My易文君-文库范文网

  依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________________;7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________________;7My易文君-文库范文网

  3、工程范围:_________________;(详见施工图纸内容);7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:_____________.7My易文君-文库范文网

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)7My易文君-文库范文网

  二、合同工期及工期延误7My易文君-文库范文网

  1、开工日期:_________________年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);7My易文君-文库范文网

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_____的违约金,算至验收合格之日;7My易文君-文库范文网

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:_________________7My易文君-文库范文网

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;7My易文君-文库范文网

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;7My易文君-文库范文网

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;7My易文君-文库范文网

  d设计变更或工程量增加;7My易文君-文库范文网

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;7My易文君-文库范文网

  f不可抗力;7My易文君-文库范文网

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。7My易文君-文库范文网

  4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。7My易文君-文库范文网

  三、质量标准7My易文君-文库范文网

  工程质量标准:_________________合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。7My易文君-文库范文网

  四、合同价款7My易文君-文库范文网

  总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.7My易文君-文库范文网

  五、工程款结算及支付7My易文君-文库范文网

  1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;7My易文君-文库范文网

  六、施工准备7My易文君-文库范文网

  1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。7My易文君-文库范文网

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;7My易文君-文库范文网

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;7My易文君-文库范文网

  4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场7My易文君-文库范文网

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;7My易文君-文库范文网

  七、安全施工与检查7My易文君-文库范文网

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;7My易文君-文库范文网

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;7My易文君-文库范文网

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;7My易文君-文库范文网

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。7My易文君-文库范文网

  八、工程竣工验收及保修7My易文君-文库范文网

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;7My易文君-文库范文网

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;7My易文君-文库范文网

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。7My易文君-文库范文网

  九、现场代表7My易文君-文库范文网

  发包人现场代表___________,承包人现场代表_____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。7My易文君-文库范文网

  十、违约责任7My易文君-文库范文网

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。7My易文君-文库范文网

  十一、争议解决7My易文君-文库范文网

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  十二、附则7My易文君-文库范文网

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:_________________7My易文君-文库范文网

  1、本合同7My易文君-文库范文网

  2、标准、规范及有关技术文件7My易文君-文库范文网

  3、图纸7My易文君-文库范文网

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件7My易文君-文库范文网

  合同订立时间:_____________年______月______日7My易文君-文库范文网

  合同订立地点:________________7My易文君-文库范文网

  本合同共_页7My易文君-文库范文网

  发包人:_________________承包人:_________________7My易文君-文库范文网

  住所:__________________住所:_________________7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________法定代表人:_________________7My易文君-文库范文网

  电话:__________________电话:_________________7My易文君-文库范文网

  传真:__________________传真:_________________7My易文君-文库范文网

  开户银行:______________开户银行:_________________7My易文君-文库范文网

  账号:_________________账号:_________________7My易文君-文库范文网

  邮政编码:______________邮政编码:_________________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇21

  甲方(全称):7My易文君-文库范文网

  乙方(全称):7My易文君-文库范文网

  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月XX日签订合同编号为 L20xx428-8 的《 合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。7My易文君-文库范文网

  鉴于:7My易文君-文库范文网

  因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。7My易文君-文库范文网

  一、协议内容补充部分为:7My易文君-文库范文网

  乙方责任:7My易文君-文库范文网

  1、乙方在X年XX月XX日保证甲方X项目具备通电条件。 甲方责任:7My易文君-文库范文网

  1、 原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为X年X月XX日付XX万元,X年XX月XX日付30万元, X年XX月XX日付40万元,X年XX月XX日付70万元。7My易文君-文库范文网

  二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。7My易文君-文库范文网

  三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:7My易文君-文库范文网

  (公章) (公章)7My易文君-文库范文网

  法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人7My易文君-文库范文网

  签字:_________________ 签字:_________________7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇22

  甲方:__________________7My易文君-文库范文网

  乙方:__________________7My易文君-文库范文网

  为确保电力线路安装工程的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况:7My易文君-文库范文网

  工程名称:__________________7My易文君-文库范文网

  工程内容:__________________7My易文君-文库范文网

  工程地点:__________________7My易文君-文库范文网

  工程期限:__________________7My易文君-文库范文网

  工程总造价:__________________7My易文君-文库范文网

  工程总造价:(大写:______________________________________________________元整)7My易文君-文库范文网

  二、工程质量标准:7My易文君-文库范文网

  安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。7My易文君-文库范文网

  三、甲方的权利和义务:7My易文君-文库范文网

  按期开工。7My易文君-文库范文网

  四、乙方的权利和义务:7My易文君-文库范文网

  不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更,需经甲方同意,否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。7My易文君-文库范文网

  五、违约责任:7My易文君-文库范文网

  六、争议的解决方式:7My易文君-文库范文网

  甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则通过协商解决,协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解,调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。7My易文君-文库范文网

  七、本合同效力及未尽事宜。7My易文君-文库范文网

  条例等有关法律、规章的规定办理,如遇国家法律、政策调整时,本合同作相应调整。面协议签订前,本合同继续有效。7My易文君-文库范文网

  甲方(签字):__________________7My易文君-文库范文网

  乙方(签字):__________________7My易文君-文库范文网

  ____年____月___日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇23

  甲方: 乙方:7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条 工程概况及承包范围7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:行政三路7My易文君-文库范文网

  3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:包工包料交钥匙工程。7My易文君-文库范文网

  第二条 工期7My易文君-文库范文网

  1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日7My易文君-文库范文网

  第三条 甲方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。7My易文君-文库范文网

  2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。7My易文君-文库范文网

  第四条 乙方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。7My易文君-文库范文网

  3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。7My易文君-文库范文网

  4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。7My易文君-文库范文网

  5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。7My易文君-文库范文网

  6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。7My易文君-文库范文网

  7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。7My易文君-文库范文网

  8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。7My易文君-文库范文网

  9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。7My易文君-文库范文网

  第五条 工程价款及支付7My易文君-文库范文网

  1、本工程包干价,单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。7My易文君-文库范文网

  2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。7My易文君-文库范文网

  第六条 工程质量验收7My易文君-文库范文网

  1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。7My易文君-文库范文网

  2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。7My易文君-文库范文网

  第七条 违约责任7My易文君-文库范文网

  如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。7My易文君-文库范文网

  第八条 争议的解决方式7My易文君-文库范文网

  如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  第九条 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  第十一条 本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。7My易文君-文库范文网

  甲方(盖章):乙方(盖章):7My易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:7My易文君-文库范文网

  授权代表人:授权代表人:7My易文君-文库范文网

  电话: 电话:7My易文君-文库范文网

  签章日期: 年 月 日 签章日期: 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇24

  甲方(债权人):7My易文君-文库范文网

  法人代表发包方(简称甲方):7My易文君-文库范文网

  承包方(简称乙方):7My易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,为了明确责任,便于施工,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:7My易文君-文库范文网

  一、工程项目及内容(工程概况)7My易文君-文库范文网

  1.工程名称:____________7My易文君-文库范文网

  2.工程地点:____________7My易文君-文库范文网

  3.工程内容或承包范围:__________________7My易文君-文库范文网

  4.图纸:图纸是乙方施工的依据,一式三份,甲乙双方各持一份,客户中心一份。7My易文君-文库范文网

  图纸提供方式:电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。7My易文君-文库范文网

  二、合同工期7My易文君-文库范文网

  开工日期:___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期),竣工日期:___年___月___日(注:工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。7My易文君-文库范文网

  )合同工期总天数为___天,如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工,致使工期延期,因此造成的损失由甲方承担。7My易文君-文库范文网

  如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工,工期顺延。7My易文君-文库范文网

  三、承包方式:_______________________7My易文君-文库范文网

  四、工程总价:______________________7My易文君-文库范文网

  五、工付款方式7My易文君-文库范文网

  1.工程开工前,甲方预付乙方工程款_________元(大写:__________整),用于工程前期线缆铺设。7My易文君-文库范文网

  2.设备到甲方指定安装位置,甲方支付乙方________元(大写:__________整)7My易文君-文库范文网

  3.乙方安装完毕,经设备可正常用电,经相关部门验收合格,甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写: _________整)7My易文君-文库范文网

  六、工程质量及验收7My易文君-文库范文网

  1.乙方对设计单位的设计图纸应会审,应按图施工,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。7My易文君-文库范文网

  如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。7My易文君-文库范文网

  3.工程验收:自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内,由甲乙双方提请相关电力部门验收。7My易文君-文库范文网

  4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。7My易文君-文库范文网

  七、违约责任:如有违反本合同相关事宜的,违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。7My易文君-文库范文网

  八、施工安全:在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。7My易文君-文库范文网

  施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。7My易文君-文库范文网

  九、设备质保、维保7My易文君-文库范文网

  1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家,技术规范符合国家法律法规要求的,否则带来的一切后果由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2、设备质保期_____年,日常维保由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  十、争议:7My易文君-文库范文网

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成功,则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。7My易文君-文库范文网

  十一、其他7My易文君-文库范文网

  1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。7My易文君-文库范文网

  2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  十二、本协议未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  十三、本协议一式___页___份,甲乙双方各持____份,自双方签字盖章后生效。7My易文君-文库范文网

  发包方(甲方公章): 承包方(乙方公章):7My易文君-文库范文网

  住所: 住所:7My易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:7My易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:7My易文君-文库范文网

  电话: 电话:7My易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇25

  甲方:__________________7My易文君-文库范文网

  乙方:__________________7My易文君-文库范文网

  甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、甲方应承担的安全责任7My易文君-文库范文网

  1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。7My易文君-文库范文网

  2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。7My易文君-文库范文网

  3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。7My易文君-文库范文网

  4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。7My易文君-文库范文网

  5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。7My易文君-文库范文网

  6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7My易文君-文库范文网

  7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。7My易文君-文库范文网

  8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。7My易文君-文库范文网

  二、乙方应承担的安全责任7My易文君-文库范文网

  1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。7My易文君-文库范文网

  2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。7My易文君-文库范文网

  3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。7My易文君-文库范文网

  国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。7My易文君-文库范文网

  4、项目部和施工现场应参照______的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。7My易文君-文库范文网

  5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。7My易文君-文库范文网

  6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。7My易文君-文库范文网

  7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。7My易文君-文库范文网

  8、进入施工现场的所有人员着装必须符合______规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。7My易文君-文库范文网

  9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。7My易文君-文库范文网

  10、乙方要应用______对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。7My易文君-文库范文网

  11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。7My易文君-文库范文网

  12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。7My易文君-文库范文网

  13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。7My易文君-文库范文网

  三、甲、乙双方共同遵守的规定7My易文君-文库范文网

  甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守______等有关规定。7My易文君-文库范文网

  四、违约处理7My易文君-文库范文网

  在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照______有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报______备案。7My易文君-文库范文网

  五、其他7My易文君-文库范文网

  1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。7My易文君-文库范文网

  2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  3、根据双方签订的______,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳______元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。。7My易文君-文库范文网

  4、本协议有效期自______年______月______日至______年______月______日止。7My易文君-文库范文网

  5、本协议一式______份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。7My易文君-文库范文网

  甲方:__________________7My易文君-文库范文网

  ______年______月______日7My易文君-文库范文网

  乙方:__________________7My易文君-文库范文网

  ______年______月______日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇26

  甲方:_________7My易文君-文库范文网

  乙方:_________7My易文君-文库范文网

  一、工程名称:_________7My易文君-文库范文网

  二、工程地点:_________7My易文君-文库范文网

  三、承包形式:包工包料7My易文君-文库范文网

  四、工程内容7My易文君-文库范文网

  五、工程造价7My易文君-文库范文网

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。7My易文君-文库范文网

  六、双方责任7My易文君-文库范文网

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。7My易文君-文库范文网

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。7My易文君-文库范文网

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。7My易文君-文库范文网

  4、乙方对设计单位的``设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。7My易文君-文库范文网

  七、双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(写)元。变压器油化试验费每台_________(写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1。5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。7My易文君-文库范文网

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。7My易文君-文库范文网

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。7My易文君-文库范文网

  十一、争议的处理7My易文君-文库范文网

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。7My易文君-文库范文网

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:7My易文君-文库范文网

  (1)提交_________仲裁员会仲裁;7My易文君-文库范文网

  (2)依法向人民起诉。7My易文君-文库范文网

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。7My易文君-文库范文网

  十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。7My易文君-文库范文网

  甲方(签章):_________7My易文君-文库范文网

  乙方(签章):_________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇27

  发包方: (以下简称甲方)7My易文君-文库范文网

  承包方: (以下简称乙方)7My易文君-文库范文网

  根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:7My易文君-文库范文网

  一、 工程内容及承包方式7My易文君-文库范文网

  1、工程内容:7My易文君-文库范文网

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):7My易文君-文库范文网

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。7My易文君-文库范文网

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。7My易文君-文库范文网

  二、工程价款的支付方式7My易文君-文库范文网

  5、工程价款的支付方式:7My易文君-文库范文网

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%7My易文君-文库范文网

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。7My易文君-文库范文网

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量7My易文君-文库范文网

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。7My易文君-文库范文网

  三、工程管理7My易文君-文库范文网

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。7My易文君-文库范文网

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。7My易文君-文库范文网

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。7My易文君-文库范文网

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。7My易文君-文库范文网

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。7My易文君-文库范文网

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7My易文君-文库范文网

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。7My易文君-文库范文网

  四、设备、材料供应与清理7My易文君-文库范文网

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。7My易文君-文库范文网

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。7My易文君-文库范文网

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。7My易文君-文库范文网

  五、违约责任7My易文君-文库范文网

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。7My易文君-文库范文网

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。7My易文君-文库范文网

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。7My易文君-文库范文网

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。7My易文君-文库范文网

  六、争议及其它7My易文君-文库范文网

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  22、未尽事宜,双方另行协商。7My易文君-文库范文网

  23、附则:7My易文君-文库范文网

  甲方(签章): 乙方(签章):7My易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:7My易文君-文库范文网

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):7My易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇28

  发包人:_________________7My易文君-文库范文网

  承包人:_________________7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________________;7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________________;7My易文君-文库范文网

  3、工程范围:_________________;(详见施工图纸内容);7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:_____________.7My易文君-文库范文网

  5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)7My易文君-文库范文网

  二、合同工期及工期延误7My易文君-文库范文网

  1、开工日期:_________________年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);7My易文君-文库范文网

  2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_____的违约金,算至验收合格之日;7My易文君-文库范文网

  3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:_________________7My易文君-文库范文网

  a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;7My易文君-文库范文网

  b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;7My易文君-文库范文网

  c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;7My易文君-文库范文网

  d设计变更或工程量增加;7My易文君-文库范文网

  e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;7My易文君-文库范文网

  f不可抗力;7My易文君-文库范文网

  g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。7My易文君-文库范文网

  4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。7My易文君-文库范文网

  三、质量标准7My易文君-文库范文网

  工程质量标准:_________________合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。7My易文君-文库范文网

  四、合同价款7My易文君-文库范文网

  总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.7My易文君-文库范文网

  五、工程款结算及支付7My易文君-文库范文网

  1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;7My易文君-文库范文网

  3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;7My易文君-文库范文网

  六、施工准备7My易文君-文库范文网

  1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。7My易文君-文库范文网

  2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;7My易文君-文库范文网

  3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;7My易文君-文库范文网

  4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场7My易文君-文库范文网

  5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;7My易文君-文库范文网

  七、安全施工与检查7My易文君-文库范文网

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;7My易文君-文库范文网

  2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;7My易文君-文库范文网

  3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;7My易文君-文库范文网

  4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。7My易文君-文库范文网

  八、工程竣工验收及保修7My易文君-文库范文网

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;7My易文君-文库范文网

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;7My易文君-文库范文网

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;7My易文君-文库范文网

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。7My易文君-文库范文网

  九、现场代表7My易文君-文库范文网

  发包人现场代表___________,承包人现场代表_____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。7My易文君-文库范文网

  十、违约责任7My易文君-文库范文网

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。7My易文君-文库范文网

  十一、争议解决7My易文君-文库范文网

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。7My易文君-文库范文网

  十二、附则7My易文君-文库范文网

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:_________________7My易文君-文库范文网

  1、本合同7My易文君-文库范文网

  2、标准、规范及有关技术文件7My易文君-文库范文网

  3、图纸7My易文君-文库范文网

  4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件7My易文君-文库范文网

  合同订立时间:_____________年______月______日7My易文君-文库范文网

  合同订立地点:________________7My易文君-文库范文网

  本合同共_页7My易文君-文库范文网

  发包人:_________________承包人:_________________7My易文君-文库范文网

  住所:__________________住所:_________________7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________法定代表人:_________________7My易文君-文库范文网

  电话:__________________电话:_________________7My易文君-文库范文网

  传真:__________________传真:_________________7My易文君-文库范文网

  开户银行:______________开户银行:_________________7My易文君-文库范文网

  账号:_________________账号:_________________7My易文君-文库范文网

  邮政编码:______________邮政编码:_________________7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇29

  发包人:彭开飞 (简称甲方) 承包人: (简称乙方)7My易文君-文库范文网

  一、工程内容7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作7My易文君-文库范文网

  2、工程内容:7My易文君-文库范文网

  2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整,本工程完成后一次性付清。7My易文君-文库范文网

  2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m,ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m,新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;7My易文君-文库范文网

  2.3、本次工程受电容量为500KVA,配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台,新装10KV进线柜1面、出线柜1面;7My易文君-文库范文网

  2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组,#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;7My易文君-文库范文网

  2.5、新立YB190-15杆2组,新设GJ-70拉线2组;7My易文君-文库范文网

  2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;7My易文君-文库范文网

  2.7、制作高压部分;7My易文君-文库范文网

  2.8、所有设备需可靠接地;7My易文君-文库范文网

  2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口,现场协助安装。备注:工程内容中涉及具体数据之条款,其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。7My易文君-文库范文网

  3、乙方应对工程质量负责,如验收中发现质量不合格,经鉴定确系乙方责任者,乙方应负责返工,其费用概由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合,并明确相互的安全面责任,乙方在施工范围内发生的安全责任,应由乙方全部负责。7My易文君-文库范文网

  5、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商签订补充协议,协商不成,任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:7My易文君-文库范文网

  年 月 日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇30

  甲方:______7My易文君-文库范文网

  乙方:______7My易文君-文库范文网

  受甲方委托,确定该工程由乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况,经甲方对乙方资质的审查,乙方具备施工条件,为明确双方的`权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:7My易文君-文库范文网

  一、工程概况:7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:______7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:______7My易文君-文库范文网

  3、工程性质:______7My易文君-文库范文网

  4、工程日期:7My易文君-文库范文网

  开工日期:______7My易文君-文库范文网

  竣工日期:______7My易文君-文库范文网

  5、质量等级:优良(以建设单位验收结果为准)7My易文君-文库范文网

  二、施工范围及工程量7My易文君-文库范文网

  1、安装VV224×35mm电缆线160米,φ100mm碳素波纹管150米,电缆沟开挖回填。7My易文君-文库范文网

  2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。7My易文君-文库范文网

  3、电力部门所有增容报装手续的办理。7My易文君-文库范文网

  4、征地协调。7My易文君-文库范文网

  三、工程价款及付款方式:7My易文君-文库范文网

  1、本工程总价款为 ______元整。7My易文君-文库范文网

  2、付款方式:合同签订后,甲方一次性将全额工程款付给乙方。7My易文君-文库范文网

  四、甲方职责7My易文君-文库范文网

  1、图纸会审和施工安全技术交底:各工序开工前。7My易文君-文库范文网

  2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。7My易文君-文库范文网

  3、根据国家现行规范组织工程验收。7My易文君-文库范文网

  4、协助施工单位抓好安全文明生产。7My易文君-文库范文网

  5、监督检查施工的安全质量情况。7My易文君-文库范文网

  五、乙方职责7My易文君-文库范文网

  1、组织施工作业人员按期进入施工现场。7My易文君-文库范文网

  2、按施工图纸和甲方技术要求,进行施工安装。7My易文君-文库范文网

  3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。7My易文君-文库范文网

  4、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。7My易文君-文库范文网

  六、工程质量7My易文君-文库范文网

  1、乙方在施工过程中执行如下标准:7My易文君-文库范文网

  1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;7My易文君-文库范文网

  2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-877My易文君-文库范文网

  3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-887My易文君-文库范文网

  2、乙方自购的工程材料必须合格,经甲方统一方可使用。7My易文君-文库范文网

  3、施工过程中,由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。7My易文君-文库范文网

  4、因乙方原因达不到质量要求,损失自负。7My易文君-文库范文网

  七、其它7My易文君-文库范文网

  1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。7My易文君-文库范文网

  2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,至本工程通电正式使用后失效。7My易文君-文库范文网

  甲方:______代表签字7My易文君-文库范文网

  乙方:______代表签字7My易文君-文库范文网

  签订日期:______7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇31

  甲方:7My易文君-文库范文网

  乙方:7My易文君-文库范文网

  为了使我公司建设(改造)工程顺利进行,明确甲、乙双方的权7My易文君-文库范文网

  一、 合同文件7My易文君-文库范文网

  1.1、 合同文件的组成7My易文君-文库范文网

  1.1.1、 本合同条款。7My易文君-文库范文网

  1.1.2、 洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。7My易文君-文库范文网

  1.2合同文件使用的标准7My易文君-文库范文网

  1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。7My易文君-文库范文网

  1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力7My易文君-文库范文网

  二、工程项目概况7My易文君-文库范文网

  2.1、工程名称:7My易文君-文库范文网

  2.2、工程地点:7My易文君-文库范文网

  2.3、工程性质:7My易文君-文库范文网

  2.4、工程施工承包内容:7My易文君-文库范文网

  本合同委托建设(改造)工 期7My易文君-文库范文网

  根据国家有关规定及省电力公司安排,本工程建设工期计划为7My易文君-文库范文网

  三、 委托建设(改造)管理合同价款7My易文君-文库范文网

  根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容,甲方委托7My易文君-文库范文网

  四、 本合同双方职责及权益7My易文君-文库范文网

  5.1、甲方7My易文君-文库范文网

  5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。7My易文君-文库范文网

  5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。7My易文君-文库范文网

  5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人7My易文君-文库范文网

  5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查,验收及后评估。7My易文君-文库范文网

  5.1.5、负责组织施工图纸会审,编制工程进度计划和实施方案。7My易文君-文库范文网

  5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法,7My易文君-文库范文网

  5.2、乙方7My易文君-文库范文网

  5.2.1、为项目的受托方,对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任,包括本合同价款的风险承担。7My易文君-文库范文网

  5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程,工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求,并确保本合同所述工期。7My易文君-文库范文网

  5.2.3、配合甲方组织的监督检查,验收和后评估。7My易文君-文库范文网

  5.2.4、项目竣工后,提供开工,竣工报告,及实用材料表。7My易文君-文库范文网

  六、工程分包7My易文君-文库范文网

  6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担,不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任,由分包工程引起的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约。7My易文君-文库范文网

  七、 量保证和验收7My易文君-文库范文网

  7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。7My易文君-文库范文网

  7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。7My易文君-文库范文网

  7.3、在质保期内,乙方负责处理工程遗留的质量缺陷,并承担相应的费用。7My易文君-文库范文网

  7.4、质保期满,甲方返还乙方质量保证金。7My易文君-文库范文网

  7.5、为确保工程质量,甲方随时对施工质量进行监督、检查,凡不合格工程必须限期返工。7My易文君-文库范文网

  7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工,保证工程质量实行终身负责,工程竣工后,由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全),在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。7My易文君-文库范文网

  八、违约和处罚7My易文君-文库范文网

  8.1、任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  8.2、违约给对方造成损失的,视具体情况及损失大小追究违约方责任。7My易文君-文库范文网

  8.3、本工程的施工安全,由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。7My易文君-文库范文网

  8.4、本合同下述事宜不构成违约:国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。7My易文君-文库范文网

  九、合同的生效与终止:7My易文君-文库范文网

  9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  9.2、在甲方组织竣工验收合格,移交生产后一年,质保期满,返还乙方保证金,本合同即告终止。7My易文君-文库范文网

  9.3、合同正本两份,由甲乙双方各执一份;双方各执一份。7My易文君-文库范文网

  十、附件:7My易文君-文库范文网

  10.1、本合同附件为合同内容的一部分。7My易文君-文库范文网

  10.2、本合同共有3附件。7My易文君-文库范文网

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)7My易文君-文库范文网

  代理人: 代理人:7My易文君-文库范文网

  签约时间: 年 月 日7My易文君-文库范文网

  签约时间: 年 月日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇32

  合同编号:118587 电力工程施工合同示范文本 发包方(甲方):7My易文君-文库范文网

  承包方(乙方):7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵守。7My易文君-文库范文网

  第一条:工程概况7My易文君-文库范文网

  1.1工程名称:铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程7My易文君-文库范文网

  1.2工程总投资:.00元(壹佰柒拾叁万元整)7My易文君-文库范文网

  1.3工程地点:铜仁侨泰嘉逸花苑7My易文君-文库范文网

  1.4工程内容:搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)7My易文君-文库范文网

  1.5工程内容不包括:土建部分7My易文君-文库范文网

  第二条:工程工期7My易文君-文库范文网

  1工程合同工期:45个工作日。7My易文君-文库范文网

  2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。7My易文君-文库范文网

  3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:7My易文君-文库范文网

  1因甲方提出变更设计而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。7My易文君-文库范文网

  3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。7My易文君-文库范文网

  4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  5其它因甲方原因造成的延误。7My易文君-文库范文网

  6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。7My易文君-文库范文网

  第三条:承包方式及合同总价7My易文君-文库范文网

  1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。7My易文君-文库范文网

  2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币:壹佰柒拾叁万元整。7My易文君-文库范文网

  3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致,合同总价可作相应调整,核实办理追加或追减。7My易文君-文库范文网

  1设计变更,以甲方部门出具的通知单为准,按实际进行调整。7My易文君-文库范文网

  2国家强制性政策调整。7My易文君-文库范文网

  第四条:设备、材料供应7My易文君-文库范文网

  4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购,具体清单见附件预(决)算书,并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。7My易文君-文库范文网

  4.2辅材由乙方组织供应,具体清单见附件预(决)算书。7My易文君-文库范文网

  4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。7My易文君-文库范文网

  4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全,需进行加工处理时,应事先取得甲、乙双方的同意,并办理完有关手续后使用,产生的加工费用由负责供应方负担。7My易文君-文库范文网

  第五条:工程质量及检查验收7My易文君-文库范文网

  5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期,做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。7My易文君-文库范文网

  5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。7My易文君-文库范文网

  5.3乙方在工程过程,甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验,合格签证后乙方可进行下道工序施工,发现问题应及时解决,竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查,随工验收应做好详细记录,必要时可检查随工签证。7My易文君-文库范文网

  5.4工程完工后,乙方应以书面形式通知甲方,并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收,对发现的问题提出解决措施和返工时限,并将验收结果报主管部门,如因甲方原因不能按期验收,应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的完工时间。7My易文君-文库范文网

  5.5自工程竣工验收合格之日起,工程线路保修为 壹拾贰个月,变压器,配电柜保修期为 壹拾贰 个月,乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。7My易文君-文库范文网

  5.6保修期内,对于工程质量问题,乙方在接到甲方的工程质量通知书后,3小时内应作出答复,并根据修复工程量的大小,确定修复工期,报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定),保修期从修复验收合格之日重新计算。7My易文君-文库范文网

  5.7保修期内,乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的,甲方有权自行或委托7My易文君-文库范文网

  第三方进行维修,因此发生的.费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  第六条:双方职责7My易文君-文库范文网

  1甲方职责。7My易文君-文库范文网

  1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。7My易文君-文库范文网

  1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底,并做好有关纪录送相关单位。7My易文君-文库范文网

  1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。7My易文君-文库范文网

  1.4组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。7My易文君-文库范文网

  2乙方职责7My易文君-文库范文网

  1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求,乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。7My易文君-文库范文网

  2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工,提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。7My易文君-文库范文网

  3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工,自觉接受相关部门的监督检查,如实填报工程进度。7My易文君-文库范文网

  4工程方案发生变更时,乙方应及时向随工人员反映,并以书面形式报告甲方,经甲方批准后,方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式),不得随意更换本项目班子主要管理人员。7My易文君-文库范文网

  5因非乙方原因无法进行施工时,乙方应及时向甲方填报停工报告,经甲方单位批准后实施,重新开工前应上报复公审。7My易文君-文库范文网

  6严格执行操作规程,做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作,坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。7My易文君-文库范文网

  7乙方向甲方领用的材料和设备,乙方应负责妥善保管,在施工中应厉行节约,完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。7My易文君-文库范文网

  8保质按期完成合同工程量。7My易文君-文库范文网

  9乙方保护甲方在用设备的安全,若出现损坏,应立即通知甲方进行处理,并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。7My易文君-文库范文网

  10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。7My易文君-文库范文网

  第七条:工程款的拨付与结算7My易文君-文库范文网

  7.1工程款支付7My易文君-文库范文网

  7.2工程款支付方式:按施工进度支付。7My易文君-文库范文网

  7.3工程总价.00元。本合同签订____日内,甲方预付工程量总价的30 %,即519000.00元,作为采购设备甲方定金,工程预付款进乙方账户____日内开工。7My易文君-文库范文网

  7.4工程完工后,甲方应付至合同款的 90% 给乙方,款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电,竣工验收合格后____日内办理结算,余额一次性付清。7My易文君-文库范文网

  7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.7My易文君-文库范文网

  7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。7My易文君-文库范文网

  第八条:风险责任7My易文君-文库范文网

  8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失),乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外,乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外,因为不可抗力事件造成工期延误的,工期可以顺延,不可抗力事件结束后____日内,双方应继续按合同约定履行的义务。7My易文君-文库范文网

  第九条:违约责任7My易文君-文库范文网

  9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.7My易文君-文库范文网

  9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  9.4若工程质量达不到要求,施工单位应无条件返工,造成逾期完工的,还应承担逾期违约责任。7My易文君-文库范文网

  第十条:其他7My易文君-文库范文网

  10.1甲方委派 为随工代表,对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量,发现问题及时解决,合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。7My易文君-文库范文网

  10.2乙方派 ,为现场组织施工,与甲方协商解决施工中出现的问题,办理竣工验收,处理遗留问题。7My易文君-文库范文网

  10.3本合同未尽事宜,双方根据具体情况增加条款作为合同附件,与本合同具有同等效力。7My易文君-文库范文网

  10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷,双方协商解决;如协商不能解决的,依法向发包方所在地人民提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  10.5本合同一式二份,双方盖章签字之日起生效,甲、乙双方各执一份,。7My易文君-文库范文网

  10.6双方约定的其它条款。7My易文君-文库范文网

  甲方:乙方:________年____月____日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇33

  甲方:__________________7My易文君-文库范文网

  乙方:__________________7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条工程概况及承包范围7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:__________________.7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:__________________.7My易文君-文库范文网

  3、承包范围:__________________.7My易文君-文库范文网

  4、承包方式:__________________.7My易文君-文库范文网

  第二条工期7My易文君-文库范文网

  1、本工程工期总天数为:______天。即从______年______月______日至______年______月______日。7My易文君-文库范文网

  第三条甲方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。7My易文君-文库范文网

  2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。7My易文君-文库范文网

  第四条乙方应承担的工作与责任7My易文君-文库范文网

  1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。7My易文君-文库范文网

  2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。7My易文君-文库范文网

  3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。7My易文君-文库范文网

  4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。7My易文君-文库范文网

  5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。7My易文君-文库范文网

  6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。7My易文君-文库范文网

  7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。7My易文君-文库范文网

  8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。7My易文君-文库范文网

  9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。7My易文君-文库范文网

  第五条工程价款及支付7My易文君-文库范文网

  1、本工程包干价,单价为______元/米,按水平方向直线长度结算。7My易文君-文库范文网

  2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。7My易文君-文库范文网

  第六条工程质量验收7My易文君-文库范文网

  1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。7My易文君-文库范文网

  2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。7My易文君-文库范文网

  第七条违约责任7My易文君-文库范文网

  如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的.义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。7My易文君-文库范文网

  第八条争议的解决方式7My易文君-文库范文网

  如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。7My易文君-文库范文网

  第九条本合同未尽事宜7My易文君-文库范文网

  由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  第十条其他7My易文君-文库范文网

  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。7My易文君-文库范文网

  本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。7My易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_________________7My易文君-文库范文网

  _______年______月______日7My易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________________7My易文君-文库范文网

  _______年______月______日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇34

  甲方:_________________________________供电公司7My易文君-文库范文网

  乙方:_________________7My易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,辽宁省电力_____________供电公司将承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。7My易文君-文库范文网

  第一条工程概况7My易文君-文库范文网

  一工程名称:_________________7My易文君-文库范文网

  二工程内容:_________________7My易文君-文库范文网

  三工程地点:_________________7My易文君-文库范文网

  四设计单位:_________________7My易文君-文库范文网

  五工期:_________________7My易文君-文库范文网

  六质量标准:_________________7My易文君-文库范文网

  七合同价款(工程总造价):_________________工程施工费用总造价暂定____万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。7My易文君-文库范文网

  第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律7My易文君-文库范文网

  一合同语言:_________________7My易文君-文库范文网

  二适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。7My易文君-文库范文网

  三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。7My易文君-文库范文网

  第三条甲乙方驻工地代表7My易文君-文库范文网

  一甲方项目负责人:_________________7My易文君-文库范文网

  二乙方项目负责人:_________________7My易文君-文库范文网

  三工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。7My易文君-文库范文网

  第四条甲方工作7My易文君-文库范文网

  一施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。7My易文君-文库范文网

  二负责组织____________省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。7My易文君-文库范文网

  三根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。7My易文君-文库范文网

  四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。7My易文君-文库范文网

  第五条乙方工作7My易文君-文库范文网

  一按照国家电力工程质量验评标准,担负施工任务。7My易文君-文库范文网

  二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。7My易文君-文库范文网

  三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。7My易文君-文库范文网

  四对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。7My易文君-文库范文网

  五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。7My易文君-文库范文网

  六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。7My易文君-文库范文网

  七已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。7My易文君-文库范文网

  八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。7My易文君-文库范文网

  九保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。7My易文君-文库范文网

  第六条工程质量等级7My易文君-文库范文网

  一工程质量等级:_________________按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。7My易文君-文库范文网

  二质量评定部门:_________________辽宁省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。7My易文君-文库范文网

  第七条验收和重新检验7My易文君-文库范文网

  一甲方根据乙方的申请,组织辽宁省电力________________供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。7My易文君-文库范文网

  二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的`施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。7My易文君-文库范文网

  三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时,乙方应提前二天通知甲方进行验收,甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方应在限定时间内修改后重新验收。7My易文君-文库范文网

  第八条工程预付款7My易文君-文库范文网

  本工程开工前不预付工程款。7My易文君-文库范文网

  第九条工程款支付7My易文君-文库范文网

  一工程款支付方式:_________________支票7My易文君-文库范文网

  二工程款支付金额和时间:_________________工程竣工决算后,扣除工程决算款20%做为保修金,其余工程决算款付给乙方。7My易文君-文库范文网

  第十条竣工决算7My易文君-文库范文网

  一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。7My易文君-文库范文网

  二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。7My易文君-文库范文网

  三保修金和支付方式:_________________按工程决算款20%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。7My易文君-文库范文网

  第十一条保修条款7My易文君-文库范文网

  一保修内容、范围:_________________乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。7My易文君-文库范文网

  二保修期限:_________________一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。7My易文君-文库范文网

  第十二条争议7My易文君-文库范文网

  因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由营口市仲裁委员会仲裁。7My易文君-文库范文网

  第十三条安全施工7My易文君-文库范文网

  在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。7My易文君-文库范文网

  第十四条合同的生效和份数7My易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。7My易文君-文库范文网

  第十五条附加条款7My易文君-文库范文网

  合同条款中未尽事宜,双方协商解决。7My易文君-文库范文网

  甲方:______________________________供电公司7My易文君-文库范文网

  负责人:_________________7My易文君-文库范文网

  经办人:_________________7My易文君-文库范文网

  ________年____月____日7My易文君-文库范文网

  乙方:______________供电公司7My易文君-文库范文网

  法人代表:_________________7My易文君-文库范文网

  经办人:_________________7My易文君-文库范文网

  ________年____月____日7My易文君-文库范文网

电力施工合同文本 篇35

  甲方(建设单位):_________7My易文君-文库范文网

  乙方(施工单位):_________7My易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。7My易文君-文库范文网

  一、工程概况7My易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________7My易文君-文库范文网

  2、工程地点:___________________________。7My易文君-文库范文网

  二、工程承包方式及内容7My易文君-文库范文网

  1、乙方承包方式:工料全包。7My易文君-文库范文网

  2、工程内容:该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路,主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)7My易文君-文库范文网

  三、工程工期7My易文君-文库范文网

  1、工程时间:_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。7My易文君-文库范文网

  2、如遇下列情况,工期相应顺延。7My易文君-文库范文网

  (1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。7My易文君-文库范文网

  (2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。7My易文君-文库范文网

  (3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。7My易文君-文库范文网

  四、图纸资料7My易文君-文库范文网

  1、甲方向乙方提出要求,乙方应向甲方提供图纸资料,本合同缔结后3日内,乙方向甲方提供线路施工图两套,其中施工现场图1套。7My易文君-文库范文网

  2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。7My易文君-文库范文网

  3、工程预算书壹份。7My易文君-文库范文网

  五、材料设备供应7My易文君-文库范文网

  材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任。7My易文君-文库范文网

  六、工程质量7My易文君-文库范文网

  1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。7My易文君-文库范文网

  2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。7My易文君-文库范文网

  3、工程质量:合格工程。7My易文君-文库范文网

  七、工程价款7My易文君-文库范文网

  以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整(小写:_________元整)。含正规发票。7My易文君-文库范文网

  八、工程费用结算方式7My易文君-文库范文网

  1、付款方式:转账(合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)。7My易文君-文库范文网

  2、开户银行及帐号:7My易文君-文库范文网

  开户银行:__________________7My易文君-文库范文网

  账号:___________________________7My易文君-文库范文网

  九、甲方应承担的主要工作及责任7My易文君-文库范文网

  1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。7My易文君-文库范文网

  2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。7My易文君-文库范文网

  3、提供材料的堆放场地。7My易文君-文库范文网

  4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。7My易文君-文库范文网

  5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。7My易文君-文库范文网

  6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7My易文君-文库范文网

  7、甲方驻工地代表:_________。7My易文君-文库范文网

  十、乙方承担的主要工作及责任7My易文君-文库范文网

  1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。7My易文君-文库范文网

  2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。7My易文君-文库范文网

  3、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。7My易文君-文库范文网

  4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。7My易文君-文库范文网

  5、工程质量:本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173—92)相关要求,质量合格。7My易文君-文库范文网

  6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7My易文君-文库范文网

  7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。7My易文君-文库范文网

  8、乙方驻工地代表:__________________联系电话:__________________7My易文君-文库范文网

  十一、工程变更7My易文君-文库范文网

  1、施工中,不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更,其增减工程量的费用,由乙方自行承担。7My易文君-文库范文网

  2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工,而给甲方造成的损失由乙方承担。7My易文君-文库范文网

  十二、工程竣工验收7My易文君-文库范文网

  1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。7My易文君-文库范文网

  2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。7My易文君-文库范文网

  十三、其他7My易文君-文库范文网

  1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。7My易文君-文库范文网

  2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。7My易文君-文库范文网

  3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。7My易文君-文库范文网

  4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。7My易文君-文库范文网

  十四、附件7My易文君-文库范文网

  1、建设工程造价预(结)算书。7My易文君-文库范文网

  2、安装图。7My易文君-文库范文网

  3、线路施工图。7My易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_________7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_________7My易文君-文库范文网

  委托代理人:_________7My易文君-文库范文网

  _________年_________月_________日7My易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________7My易文君-文库范文网

  法定代表人:_________7My易文君-文库范文网

  委托代理人:_________7My易文君-文库范文网

  _________年_________月_________日7My易文君-文库范文网

298170
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享