欢迎访问易文君范文网!

建筑工程施工监理合同样本

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑工程施工监理合同样本(精选30篇)XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇1

  _____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。XHz易文君-文库范文网

  一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:XHz易文君-文库范文网

  工程名称:XHz易文君-文库范文网

  工程地点:XHz易文君-文库范文网

  工程规模:XHz易文君-文库范文网

  总投资:XHz易文君-文库范文网

  监理范围:XHz易文君-文库范文网

  二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。XHz易文君-文库范文网

  三、下列文件均为本合同的组成部分:XHz易文君-文库范文网

  ①监理委托函或中标函;XHz易文君-文库范文网

  ②工程建设监理合同标准条件;XHz易文君-文库范文网

  ③工程建设监理合同专用条件;XHz易文君-文库范文网

  ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。XHz易文君-文库范文网

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。XHz易文君-文库范文网

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。XHz易文君-文库范文网

  本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成。XHz易文君-文库范文网

  工程建设监理合同标准条件XHz易文君-文库范文网

  词语定义、适用语言和法规XHz易文君-文库范文网

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。XHz易文君-文库范文网

  (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。XHz易文君-文库范文网

  (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。XHz易文君-文库范文网

  (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。XHz易文君-文库范文网

  (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。XHz易文君-文库范文网

  (5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。XHz易文君-文库范文网

  (6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。XHz易文君-文库范文网

  (7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。XHz易文君-文库范文网

  (8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。XHz易文君-文库范文网

  第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。XHz易文君-文库范文网

  第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。XHz易文君-文库范文网

  监理单位的义务XHz易文君-文库范文网

  第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。XHz易文君-文库范文网

  第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。XHz易文君-文库范文网

  第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。XHz易文君-文库范文网

  第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。XHz易文君-文库范文网

  业主的义务XHz易文君-文库范文网

  第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。XHz易文君-文库范文网

  第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。XHz易文君-文库范文网

  第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。XHz易文君-文库范文网

  第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。XHz易文君-文库范文网

  第十三条业主应为监理机构提供如下协助:XHz易文君-文库范文网

  (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。XHz易文君-文库范文网

  (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。XHz易文君-文库范文网

  第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。XHz易文君-文库范文网

  第十五条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。XHz易文君-文库范文网

  本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本份,各执份。XHz易文君-文库范文网

  业主:(签章) 监理单位:(签章)XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)XHz易文君-文库范文网

  年月日 年月日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇2

  ____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。XHz易文君-文库范文网

  1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:XHz易文君-文库范文网

  工程名称;XHz易文君-文库范文网

  工程地点;XHz易文君-文库范文网

  工程规模;XHz易文君-文库范文网

  总投资;XHz易文君-文库范文网

  监理范围。XHz易文君-文库范文网

  2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。XHz易文君-文库范文网

  3.下列文件均为本合同的组成部分:XHz易文君-文库范文网

  (1)监理委托函或中标函;XHz易文君-文库范文网

  (2)工程建设监理合同标准条件;XHz易文君-文库范文网

  (3)工程建设监理合同专用条件;XHz易文君-文库范文网

  (4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。XHz易文君-文库范文网

  4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。XHz易文君-文库范文网

  5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。XHz易文君-文库范文网

  本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。 本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,XHz易文君-文库范文网

  各执___份。XHz易文君-文库范文网

  业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____XHz易文君-文库范文网

  地 址:____________ 地 址:___________XHz易文君-文库范文网

  开户银行:__________ 开户银行:_________XHz易文君-文库范文网

  账 号:____________ 账 号:___________XHz易文君-文库范文网

  邮 编:____________ 邮 编:___________XHz易文君-文库范文网

  电 话:____________ 电 话:___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇3

  发包方:___________承包方:___________XHz易文君-文库范文网

  为了顺利地保质、保量地完成施工任务,本着平等、自愿、互惠、互利的原则,依据《建设法》、《民法典》等相关法律、法规,经双方共同协商,达成如下协议:XHz易文君-文库范文网

  一、工程内容:鸡舍搭建。XHz易文君-文库范文网

  二、工程承包方式:实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。XHz易文君-文库范文网

  三、质量要求:基础预埋铁件,由乙方负责;立柱用直径100,壁厚1.5,圆管;檩条长4米,最小头不小于60;顶板用30的隔热板,0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板,窗子用铝合金玻璃窗。XHz易文君-文库范文网

  四、工程承包单价:185元㎡,以滴水面积收方准。XHz易文君-文库范文网

  五、付款方式:屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;总工程完工后付清全部工程款项。XHz易文君-文库范文网

  六、本协议一式两份,甲乙双方执一份,协议经双方代表签字后生效,具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。XHz易文君-文库范文网

  甲方:___________乙方:___________XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇4

  发包方:___________________XHz易文君-文库范文网

  代表_______________________XHz易文君-文库范文网

  承包方:___________________XHz易文君-文库范文网

  依照(民法典),(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律,行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________________________地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。XHz易文君-文库范文网

  一、工程概况及基本要求XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:_______________________________XHz易文君-文库范文网

  2、工程地点:_______________________________XHz易文君-文库范文网

  3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求,甲方有权单方面解除合同,乙方所完成工作量将不予结算,同时另行安排其他班组施工,因此增加的各项费用由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  二、施工承包范围其他要求:XHz易文君-文库范文网

  1、承包方式:包工包料:XHz易文君-文库范文网

  (1)空桩开挖,浇注XHz易文君-文库范文网

  (2)场地平整XHz易文君-文库范文网

  (3)基础开挖XHz易文君-文库范文网

  (4)毛石基础砌筑XHz易文君-文库范文网

  (5)混凝土地梁XHz易文君-文库范文网

  (6)砖砌围墙及抹灰。XHz易文君-文库范文网

  2、施工范围:详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。XHz易文君-文库范文网

  三、工程安全、质量标准及工期XHz易文君-文库范文网

  1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方要严格按照规范进行施工。XHz易文君-文库范文网

  3、若出现安全事故,乙方自己承担事故发生的一切费用。XHz易文君-文库范文网

  4、开工日期:以进场实际开工日期为准。XHz易文君-文库范文网

  5、竣工日期:以甲方要求完成的时间为准,甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。XHz易文君-文库范文网

  四、项目负责人甲方委派的担任驻地的现场负责人为______________。乙方委派的担任驻地的现场负责人为______________。XHz易文君-文库范文网

  五、合同价款XHz易文君-文库范文网

  1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据,且以预算书内价格双方签字认可为准。XHz易文君-文库范文网

  2、工程量若有减少,以此为准;若有增加,单价按签字单价增加,工程款列入总价内。XHz易文君-文库范文网

  六、付款方式:按工程进度节点支付工程款,具体支付如下:XHz易文君-文库范文网

  1、乙方材料进场,甲方支付总价的50%工程款。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方完成工作量的90%时,甲方支付工程款至90%。XHz易文君-文库范文网

  3、乙方工程全部竣工后,工程款尾款支付完毕。XHz易文君-文库范文网

  七、甲方的责任和义务XHz易文君-文库范文网

  1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。XHz易文君-文库范文网

  3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。XHz易文君-文库范文网

  4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。XHz易文君-文库范文网

  5、甲方无正当理由逾期支付工程款,承担中国人民银行规定的同期贷款利息。XHz易文君-文库范文网

  八、乙方的责任和义务XHz易文君-文库范文网

  1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工,工程质量达到合同约定标准。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。XHz易文君-文库范文网

  3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐,乙方若工完场不清,甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。XHz易文君-文库范文网

  4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的,甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故,乙方必须及时报告甲方代表,否则由此造成的一切损失由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的,甲方不支付任何费用。XHz易文君-文库范文网

  6、本合同工程不允许乙方转包,一经发现,甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准,每发现一处(次)对乙方罚款____________元。若质量、安全严重不符合规范要求,甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。XHz易文君-文库范文网

  九、合同争议及其他XHz易文君-文库范文网

  1、甲乙双方在履行合同是发生争议,可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的,双方约定采用下列第a种方式解决争议:XHz易文君-文库范文网

  a、双方达成仲裁协议,申请__________市仲裁委员会仲裁。XHz易文君-文库范文网

  b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知,乙方知晓同意。XHz易文君-文库范文网

  3、本合同一式五份,甲方持肆份,乙方持壹份,双方签字盖章后生效。XHz易文君-文库范文网

  甲方:__________________乙方:__________________XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________法定代表人:_____________XHz易文君-文库范文网

  委托代理人:_____________委托代理人:_____________XHz易文君-文库范文网

  身份证号码:_____________XHz易文君-文库范文网

  联系电话:_____________联系电话:_______________XHz易文君-文库范文网

  ______年____月____日________年____月____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇5

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  身份证号码:XHz易文君-文库范文网

  现就甘肃省酒泉市xx县生地湾穿山驯矿区花岗岩荒料开采有关事项,经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议,供双方共同遵守执行;XHz易文君-文库范文网

  第一条甲方指定位于xx县矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。XHz易文君-文库范文网

  第二条承包期限为年,即自年月日起至年月日止。XHz易文君-文库范文网

  第三条开采、取料要求:XHz易文君-文库范文网

  1、锯切开采平面面积计算方式为:长度按每条锯路走到的位置计算,宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算,并画出平面几何图形来计算面积。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方锯切必须使用¢米片体锯切,在平台位置锯切深度必须达到米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。XHz易文君-文库范文网

  3、荒料开采质量:荒料的开采以四面切、两面打为质量要求,按国家建材部颁发的质量标准执行。XHz易文君-文库范文网

  第四条甲方的义务:XHz易文君-文库范文网

  1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用,乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用,若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后,乙方应将甲方所提供的设备如数归还,并保证该设备未损坏。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理,施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放),修好荒料运输道路。XHz易文君-文库范文网

  3、甲方负责供水供电设备安置,将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责,变压器正常损坏维修由甲方负责。XHz易文君-文库范文网

  4、甲方负责解决乙方一期开采工人的`住宿问题及地方事务纠纷。XHz易文君-文库范文网

  第五条乙方的义务:XHz易文君-文库范文网

  1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管,以及相应的人员配备,并负责将荒料运送到指定堆场,由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责,但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。XHz易文君-文库范文网

  2、安全生产:矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理,乙方应严格建立安全管理制度,并按照安全生产规程操作,确保矿山开采安全。XHz易文君-文库范文网

  3、合同期内,乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。XHz易文君-文库范文网

  第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。XHz易文君-文库范文网

  1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算,每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时,若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责),则装车费按每立方10元计算。XHz易文君-文库范文网

  2、按锯切开采面积计价后,乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。XHz易文君-文库范文网

  3、结算方式为按开采平台每层结算一次,每层锯切完成并清理完成层上碎石后,于10天内给予结算该层的承包工程款,除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付(该费用从第一层结算乙方工程款中扣除)外,其它的费用均由乙方自行负责。XHz易文君-文库范文网

  第七条乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买,矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  第八条本协议自签订之日起有效,如市场对该矿山的荒料品种需求大,甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。XHz易文君-文库范文网

  第九条承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人,否则乙方构成违约。XHz易文君-文库范文网

  第十条如乙方变更相关工程队为合同主体,则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。XHz易文君-文库范文网

  第十一条本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约,另一方经书面通知对方后,有权解除本协议,并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。XHz易文君-文库范文网

  第十二条本协议终止或期满后,甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。XHz易文君-文库范文网

  第十三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方代表签字盖章后生效,未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现,具备同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:XHz易文君-文库范文网

  代理人:XHz易文君-文库范文网

  签订时间:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇6

  甲方: ____市____区北石店镇临泽村委  乙方:____县固城建筑安装有限责任公司  根据《民法典》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。  XHz易文君-文库范文网

  一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。  XHz易文君-文库范文网

  二、施工工期:  开工日期:  竣工日期:  三:质量要求:  严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。  XHz易文君-文库范文网

  四、安全施工:  乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。  XHz易文君-文库范文网

  五、工程结算方式:  根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。  XHz易文君-文库范文网

  六、实际项目及价格:  XHz易文君-文库范文网

  1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡  XHz易文君-文库范文网

  2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元  XHz易文君-文库范文网

  3、混凝土路沿石安砌(100X0300)35元  XHz易文君-文库范文网

  4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。  XHz易文君-文库范文网

  5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座  XHz易文君-文库范文网

  6、人工挖土方30元立方米  XHz易文君-文库范文网

  7、农用车300元台班  XHz易文君-文库范文网

  8、勾机1800台班。  9三轮车200元台班。  XHz易文君-文库范文网

  10、零工,60元工日。  XHz易文君-文库范文网

  七、付款方式:  工程完工后一次付清工程款。  本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废。  甲方:(盖章) 乙方(盖章)  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)________年____月____日年____月____日  建设工程施工合同  建设单位:____市____区北石店镇林子村委  施工单位:____县固城建筑安装有限责任公司 XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇7

  施工单位:_________________(以下简称甲方)XHz易文君-文库范文网

  承包单位:_________________(以下简称乙方)XHz易文君-文库范文网

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_____________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。XHz易文君-文库范文网

  一、总则:_________________XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________________XHz易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________________XHz易文君-文库范文网

  3、工程内容:_________________根据公司_____________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚),屋面防水工程采用“_____________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。XHz易文君-文库范文网

  二、承包方式:_________________XHz易文君-文库范文网

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。XHz易文君-文库范文网

  三、工程造价:_________________XHz易文君-文库范文网

  厨卫间聚合物防水每平米_____________元;屋面_____________聚氨酯防水每平米_____________元。结算时按实际面积结算。XHz易文君-文库范文网

  四、质量标准:_________________XHz易文君-文库范文网

  乙方应确保公司生产基地_____________楼防水工程达到优良标准,严格参照_____________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。XHz易文君-文库范文网

  五、双方责任:_________________XHz易文君-文库范文网

  1、甲方责任:_________________XHz易文君-文库范文网

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。XHz易文君-文库范文网

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。XHz易文君-文库范文网

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇8

  发包方:XHz易文君-文库范文网

  承包方:XHz易文君-文库范文网

  甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。XHz易文君-文库范文网

  第一条:工程概况:XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:武胜香江豪庭XHz易文君-文库范文网

  2、工程地点:武胜县城祥升大道。XHz易文君-文库范文网

  第二条:承包范围:XHz易文君-文库范文网

  发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。XHz易文君-文库范文网

  第三条:工期:XHz易文君-文库范文网

  (一)开工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。XHz易文君-文库范文网

  (二)竣工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。XHz易文君-文库范文网

  第四条:工程价款:XHz易文君-文库范文网

  1分部分项工程单价如下:XHz易文君-文库范文网

  (1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。XHz易文君-文库范文网

  (2)人工挖孔桩:土方90.00元/m3,页岩140.00元/m3,板石(需要水钻施工)280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容:XHz易文君-文库范文网

  (1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。XHz易文君-文库范文网

  (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。XHz易文君-文库范文网

  (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。XHz易文君-文库范文网

  (4)场内排水工作。XHz易文君-文库范文网

  (5)施工用脚手架的搭拆。XHz易文君-文库范文网

  (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。XHz易文君-文库范文网

  (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。XHz易文君-文库范文网

  (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作XHz易文君-文库范文网

  3、零星签证计时工60.00元/工日。XHz易文君-文库范文网

  4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。XHz易文君-文库范文网

  5、算工程量。XHz易文君-文库范文网

  第五条:施工技术要求:XHz易文君-文库范文网

  (一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。XHz易文君-文库范文网

  (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。XHz易文君-文库范文网

  (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。XHz易文君-文库范文网

  第六条:双方责任及工作:XHz易文君-文库范文网

  (二)、甲方工作:XHz易文君-文库范文网

  1、为施工协调有关工作关系。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。XHz易文君-文库范文网

  (二)、乙方工作:XHz易文君-文库范文网

  1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。XHz易文君-文库范文网

  2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。XHz易文君-文库范文网

  3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。XHz易文君-文库范文网

  第七条:工程质量验收XHz易文君-文库范文网

  1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。XHz易文君-文库范文网

  2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。XHz易文君-文库范文网

  第八条:人工费支付XHz易文君-文库范文网

  本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。XHz易文君-文库范文网

  第九条:安全责任:XHz易文君-文库范文网

  在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  第十条:其他约定:XHz易文君-文库范文网

  1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。XHz易文君-文库范文网

  3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。XHz易文君-文库范文网

  4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。XHz易文君-文库范文网

  5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。XHz易文君-文库范文网

  6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款20__元以上。XHz易文君-文库范文网

  第十一条 其它:XHz易文君-文库范文网

  1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。XHz易文君-文库范文网

  2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。XHz易文君-文库范文网

  3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效,XHz易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________XHz易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________XHz易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇9

  甲方:____市____区北石店镇临泽村委XHz易文君-文库范文网

  乙方:____县固城建筑安装有限责任公司XHz易文君-文库范文网

  根据《合同法》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。XHz易文君-文库范文网

  一、施工内容:XHz易文君-文库范文网

  村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。XHz易文君-文库范文网

  二、施工工期:XHz易文君-文库范文网

  开工日期:XHz易文君-文库范文网

  竣工日期:XHz易文君-文库范文网

  三、质量要求:XHz易文君-文库范文网

  严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  四、安全施工:XHz易文君-文库范文网

  乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。XHz易文君-文库范文网

  五、工程结算方式:XHz易文君-文库范文网

  根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。XHz易文君-文库范文网

  六、实际项目及价格:XHz易文君-文库范文网

  1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡XHz易文君-文库范文网

  2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元XHz易文君-文库范文网

  3、混凝土路沿石安砌(100X0300)35元XHz易文君-文库范文网

  4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。XHz易文君-文库范文网

  5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620元座XHz易文君-文库范文网

  6、人工挖土方30元立方米XHz易文君-文库范文网

  7、农用车300元台班XHz易文君-文库范文网

  8、勾机1800台班。XHz易文君-文库范文网

  9三轮车200元台班。XHz易文君-文库范文网

  10、零工,60元工日。XHz易文君-文库范文网

  七、付款方式:XHz易文君-文库范文网

  工程完工后一次付清工程款。XHz易文君-文库范文网

  本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废。XHz易文君-文库范文网

  甲方:(盖章)XHz易文君-文库范文网

  ___年__月__日XHz易文君-文库范文网

  乙方(盖章)XHz易文君-文库范文网

  ___年__月__日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇10

  装 修 合 同  甲方(委托人): 乙方(承包人):  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,签定以下合同双方共同遵守。  XHz易文君-文库范文网

  一、工程概况  XHz易文君-文库范文网

  1、工程地址:宿舍三单元101室。XHz易文君-文库范文网

  2、居室规格:三室两厅  XHz易文君-文库范文网

  3、主要装修范围为室内所有工程,包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧室吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。  XHz易文君-文库范文网

  4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。  XHz易文君-文库范文网

  5、工程期限:2个月,开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日。  XHz易文君-文库范文网

  二、质量要求  XHz易文君-文库范文网

  1、工程使用材料的品种、规格、质量经双方认定。XHz易文君-文库范文网

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。  XHz易文君-文库范文网

  三、委托人义务  XHz易文君-文库范文网

  1、开工前几天,应为承接人入场施工创造条件,把影响施工的物品清理。  XHz易文君-文库范文网

  2、提供施工期间的水源、电源。XHz易文君-文库范文网

  3、负责做好保卫、消防等项工作。XHz易文君-文库范文网

  4、参与工程质量和施工进度的监督。XHz易文君-文库范文网

  四、承包人义务XHz易文君-文库范文网

  1、按期保质完成工程。XHz易文君-文库范文网

  2、竣工后负责清扫施工现场。  XHz易文君-文库范文网

  五、合同价款:本合同工程总合计造价174880.00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。  XHz易文君-文库范文网

  1、合同生效后,委托人将施工前____日首付给承包人24880.00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到____月底付清尾款,如违约,将赔付承包商一定的违约金。  XHz易文君-文库范文网

  2、包修期限为________年____月____日至________年____月____日止。XHz易文君-文库范文网

  六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。  附:装饰工程预算表  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):________年____月____日  装饰工程预算表 XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇11

  甲方:_________XHz易文君-文库范文网

  身份证:_________(以下简称甲方)XHz易文君-文库范文网

  乙方:_________XHz易文君-文库范文网

  身份证:_________(车队以下简称乙方)XHz易文君-文库范文网

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。XHz易文君-文库范文网

  乙方负责运输:XHz易文君-文库范文网

  运输地:_________XHz易文君-文库范文网

  _________要求乙方车辆:_________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距:_________公里运费:_________元。XHz易文君-文库范文网

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。XHz易文君-文库范文网

  此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。XHz易文君-文库范文网

  甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元天。XHz易文君-文库范文网

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方:__________________________XHz易文君-文库范文网

  乙方:__________________________XHz易文君-文库范文网

  代表人:________________________XHz易文君-文库范文网

  ________年____月____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇12

  第一条、为保证公司建筑施工现场工程质量和施工现场生产安全,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规及《安徽省建筑工程施工现场关键岗位打卡制度》(试行),结合本公司实际,制定本细则。XHz易文君-文库范文网

  第二条、凡我公司范围内,由政府投资的重点工程、公共建筑工程,工程造价在300万元以上的新建项目,分公司、项目部应当实施建筑工程施工现场关键岗位打卡制度。XHz易文君-文库范文网

  第三条、本细则规定的建筑工程施工现场关键岗位是指项目部的项目部负责人、项目技术负责人、专职安全员等。XHz易文君-文库范文网

  第四条、工程开工后至主体封顶前,重要部位打卡一次;主体封顶后,每半天打卡一次。录入时间为上午8:00至11:30,下午14:00到18:00.XHz易文君-文库范文网

  第五条、建筑工程施工现场关键岗位人员均为岗位职务,应XHz易文君-文库范文网

  在规定的岗位履行本职工作,不应擅自离岗从事其它工作,如确需外出或请假的,需要按照规定填写外勤任务单或请假条,履行请假手续,一次请假超过3天时应当向公司安质部报告。施工作业处于混凝土浇筑、结构吊装、隐蔽工程施工等重点时段和关键环节的,以及存在下列重大危险源之一的,关键岗位人员必须保证在岗在位,不得请假:XHz易文君-文库范文网

  (一)高大模板施工;XHz易文君-文库范文网

  (二)深基坑和沟槽开挖;XHz易文君-文库范文网

  (三)塔吊拆装;XHz易文君-文库范文网

  (四)脚手架搭设;XHz易文君-文库范文网

  (五)主要部位混凝土浇筑。XHz易文君-文库范文网

  第六条、建筑工程施工现场考勤打卡设备由项目项目部提供并保证能够正常使用。应使用科密式考勤打卡设备。采购打卡设备的费用从安全措施费中列支。考勤打卡设备放置在施工现场门卫。打卡对象录入、考勤数据统计由公司或项目部制定专人负责和管理。每月5号前,汇总出上月打卡对象的考勤记录,并附人员请假条报公司安质科,未按时报送的,视为本月不在岗。XHz易文君-文库范文网

  第七条、公司安质科采取不定期检查和明察暗访的形式,对项目部建筑工程施工现场关键岗位打卡制度执行情况进行检查。XHz易文君-文库范文网

  第八条、对打卡制度执行情况良好,并获得市级以上质量和安全奖项的建筑工程项目,公司对关键岗位人员适当给予奖励。XHz易文君-文库范文网

  第九条、对打卡制度执行情况较好的项目部,将给予通报表扬并给予一定的经济奖励。在建筑工程项目中,对未能严格执行打卡制度的,给予通报批评并给予一定的经济处罚;对拒不执行打卡制度的或平均每月出勤不足10天(项目部负责人等人不足4天)的造成质量安全事故的,依法追究相关责任人的责任。XHz易文君-文库范文网

  第十条、项目部施工员、质检员、材料员、见证取样员等的打卡制度,科参照本细则执行。XHz易文君-文库范文网

  第十一条、本细则由安徽敬亭建设发展有限公司负责解释。XHz易文君-文库范文网

  第十二条、本细则自____________年10月1日起试行。XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇13

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担 工程施工,经双方协商一致,签订本合同。XHz易文君-文库范文网

  第一条 承包方式:XHz易文君-文库范文网

  1.1按承包范围实行包工包料。XHz易文君-文库范文网

  1.2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。XHz易文君-文库范文网

  1.3 为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准,乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。XHz易文君-文库范文网

  第二条 合同文件内容及解释次序XHz易文君-文库范文网

  构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:XHz易文君-文库范文网

  1) 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;XHz易文君-文库范文网

  2) 甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等;XHz易文君-文库范文网

  3) 本合同、双方确定的工程报价单;XHz易文君-文库范文网

  4) 中标通知书;XHz易文君-文库范文网

  5) 经双方协商认可的投标书及其附件;XHz易文君-文库范文网

  6) 招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;XHz易文君-文库范文网

  7) 图纸;XHz易文君-文库范文网

  8) 工程量和设备材料清单;XHz易文君-文库范文网

  9) 现行的法律、法规、标准、规范XHz易文君-文库范文网

  第三条 承包范围:XHz易文君-文库范文网

  1. 工程概况:XHz易文君-文库范文网

  工程名称: 化工程XHz易文君-文库范文网

  工程地点:XHz易文君-文库范文网

  2.承包内容:XHz易文君-文库范文网

  招标范围: 以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工,场地水电工程施工,本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。XHz易文君-文库范文网

  第四条 工程的施工期限:XHz易文君-文库范文网

  开工时间:__年__月__日,完工时间:__年__月__日;XHz易文君-文库范文网

  若有调整,以甲方书面通知为准;XHz易文君-文库范文网

  第五条 甲方向乙方提交的有关资料及文件:XHz易文君-文库范文网

  期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。XHz易文君-文库范文网

  第六条 合同价格XHz易文君-文库范文网

  本合同暂定价为¥: 元 (小写)XHz易文君-文库范文网

  人民币: (大写)XHz易文君-文库范文网

  价格明细:XHz易文君-文库范文网

  第七条 甲乙双方一般义务:XHz易文君-文库范文网

  7.1 甲方一般义务:XHz易文君-文库范文网

  (1)安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。XHz易文君-文库范文网

  (2) 提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。XHz易文君-文库范文网

  (3)派驻工地代表 ,协调有关工作,负责工程的进展及监控,组织甲、乙及有关各方参加的工程会议,及时提出施工过程中的整改意见。XHz易文君-文库范文网

  (4)按时支付工程款项,组织工程竣工验收,并在合同规定期限办理竣工结算。XHz易文君-文库范文网

  (5)甲方委托 对本工程进行监理,监理行使职权范围由甲方另行以书面形式通知给乙方,乙方必须遵守。XHz易文君-文库范文网

  (6)其他有关配合事宜。XHz易文君-文库范文网

  7.2 乙方一般义务:XHz易文君-文库范文网

  (1)按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承包范围的工程及修补任何缺陷。XHz易文君-文库范文网

  (2)对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,确保施工安全和第三者安全,凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责,发生安全事故应立即报甲方现场代表并按规定上报主管单位备案。XHz易文君-文库范文网

  (3)每个施工时段向甲方报送本时段完成工程报表(包括形象进度、工程量和工作量)和下时段施工进度计划及各种甲方要求的相关工程资料;如不按时报送上述报表,甲方不保证按时支付工程进度款。XHz易文君-文库范文网

  (4)乙方派驻专职的现场项目经理: ;乙方项目经理原则上不得易人,如有特殊情况,须提前7天通知甲方并征得甲方书面同意,其中如项目经理与投标承诺不符,则乙方须向甲方支付违约金 0.5 万元。XHz易文君-文库范文网

  (5)已完工工程未交付甲方之前,负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费负责修复。XHz易文君-文库范文网

  (6)做好防火保卫工作,每天清理施工现场。XHz易文君-文库范文网

  (7)按时缴纳现场发生的水电费用;对已有的材料设备及工程进行有效的保护及维护。XHz易文君-文库范文网

  (8)乙方必须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬;XHz易文君-文库范文网

  (9)对于甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬;XHz易文君-文库范文网

  第八条 工程款支付XHz易文君-文库范文网

  8.1 本工程甲方不支付工程预付款。XHz易文君-文库范文网

  8.2 工程开工后,按月支付方式:乙方应在每月25日前上报当月完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申报表,监理在5个工作日内审核完毕并报甲方,甲方应在7个工作日内审定并支付。XHz易文君-文库范文网

  8.3每月工程进度款的支付方法为:至25日为止完成的当月合同工程量(含工程变更、现场签证、各种奖罚的调整)的70%为应支付进度款。XHz易文君-文库范文网

  8.4 工程款累计支付到合同暂定价的70%时止付工程进度款;在工程已移交且全部竣工资料经档案馆验收合格后,甲、乙方进行工程结算,双方在结算书上签字后14日内支付扣除保修金后的工程结算总价余款,留工程结算总价5%工程款作为保修金。XHz易文君-文库范文网

  8.5.待二年保修期满,甲方、监理工程师对工程质量无异议后,14日内即与乙方办理保修金结算。甲方再向乙方支付保险金。XHz易文君-文库范文网

  第九条 竣工验收XHz易文君-文库范文网

  9.1工程质量验收依据为:国家相关的规范和行业技术标准,同时满足相关标准。XHz易文君-文库范文网

  9.2工程质量验收标准为:优良。XHz易文君-文库范文网

  9.3 样板施工验收制度:为保证施工质量,所有工序乙方均须报施工方案经甲方确认后做施工样板,样板经甲方验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工XHz易文君-文库范文网

  9.4.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理验收。经监理验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工,否则每次乙方支付违约金1000元,并且暂停支付该部分进度款,直至甲方确认该部分工程合格为止。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。XHz易文君-文库范文网

  9.5.竣工验收通过之日为实际竣工日期。工程竣工后乙方以书面形式通知甲方验收,并准备好竣工资料,由甲、乙双方进行验收。XHz易文君-文库范文网

  9.6验收以国家现行有关规范、标准及合同要求进行。经验合格,由甲方签发验收合格证书给乙方,乙方应立即清理工程现场,办理工程移交手续。XHz易文君-文库范文网

  9.7如验收不合格,由乙方负责立即组织返工,并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按甲方、监理要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。XHz易文君-文库范文网

  第十条 保险XHz易文君-文库范文网

  10.1由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失, 由甲方向其投保的保险公司索赔有关经济损失, 资料由乙方负责整理, 并保护好现场, 乙方应接受保险公司的承赔额。XHz易文君-文库范文网

  10.2乙方在本工程中参与施工的所有工作人员人身意外保险由乙方投保,因乙方在实施、完成及修补缺陷过程发生或由于乙方原因引起的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由乙方负责, 甲方不承担此等责任。XHz易文君-文库范文网

  第十一条 材料设备XHz易文君-文库范文网

  11.1. 经征得设计单位和甲方同意,乙方可使用代用材料;因乙方提出代用而导致的费用及工期的增加,由乙方承担,减少的费用归甲方所有;因甲方提出代用而导致的费用及工期的增加,由甲方承担。XHz易文君-文库范文网

  11.2. 对于甲供材料设备,如乙方的实际用量超出结算量,则超出部分材料设备价款按供货单价乘以超领用数量再乘130%在结算中扣除;如实际用量低于结算量,且此差异在甲方规定损耗范围内则乙方按节省货款的100%受益,若节约量高于甲方规定的损耗量,则乙方需承担此项甲供料货款金额5倍的违约金。XHz易文君-文库范文网

  第十二条 工程变更XHz易文君-文库范文网

  12.1. 甲方有权对设计图纸进行变更,乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更,必须经甲方批准并加盖甲方公章后,乙方才能按图进行施工。XHz易文君-文库范文网

  12.2. 乙方发现设计错误或不合理之处,应及时通知甲方和设计单位,由设计单位(或甲方)提供设计变更文件,经甲方签字批准后实施。XHz易文君-文库范文网

  12.3. 乙方在施工前应该及时纠正图纸错误,甲方可根据实际情况酌情予以奖励。XHz易文君-文库范文网

  12.4. 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,工期不予顺延。XHz易文君-文库范文网

  12.5. 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用,均由乙方承担,工期不予顺延。XHz易文君-文库范文网

  第十三条 工程保修期XHz易文君-文库范文网

  凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任,但是经由双方协商由乙方施工的,乙方应配合维修,费用由责任方承担。XHz易文君-文库范文网

  13.1工程质量保修期为二年,自工程竣工验收合格之日起计算;XHz易文君-文库范文网

  13.2 保修期内,如出现问题,在不影响甲方正常营业和使用的前提下,乙方应负责无偿修补。XHz易文君-文库范文网

  13.3 乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由乙方保修。XHz易文君-文库范文网

  13.4. 保修期间,乙方必须每月至少一次到甲方物业公司进行质量回访,甲方物业公司负责人对乙方质量签署保修意见。否则,甲方物业公司有权在不通知乙方的情况下,另行委托其他单位维修,费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。XHz易文君-文库范文网

  13.5 保修期 年到期日且监理工程师、物业管理单位及甲方对工程质量无异议后14天内即与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次支付乙方。保修金结算后,乙方仍应继续完成2.款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。XHz易文君-文库范文网

  第十四条 违约责任XHz易文君-文库范文网

  14.1.乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席,否则乙方向甲方支付违约金 元/人次。XHz易文君-文库范文网

  14.2.经甲方确认无法胜任工作的人员,经甲方要求,必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付违约金 元;同时,乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员;XHz易文君-文库范文网

  14.3.乙方未能按合同约定竣工日期竣工或甲方同意顺延的工期竣工,每延迟一天,向甲方支付违约金 0.5万元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。XHz易文君-文库范文网

  14.4.乙方未能按合同约定工程质量标准竣工,或按规定的期限完成缺陷修补,每延迟一天,扣除本合同总价的 0.5 % 作为违约金。XHz易文君-文库范文网

  14.5.合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用,另加 15 %的管理费,从乙方当期工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责。XHz易文君-文库范文网

  14.6.乙方上报的结算额,不得高出最终审定的结算额的5%,否则,甲方收取超出部分的10%的违约金,并在结算工程总价款中扣除,并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。XHz易文君-文库范文网

  14.7.乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的,甲方有权采取下列任一或全部措施,乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失:XHz易文君-文库范文网

  14.7.1.在乙方工程款总扣除相应款项,直接支付给乙方所属工人;XHz易文君-文库范文网

  14.7.2. 解除施工合同;XHz易文君-文库范文网

  14.8.如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件,并经书面要求改正后,15天内仍无实质性改进的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方后收回工程,由此造成的经济损失,甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。XHz易文君-文库范文网

  14.9.因乙方原因解除合同时,甲方将对乙方处以合同价款10%的违约金,且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程,并有进一步要求向乙方索赔的权利。XHz易文君-文库范文网

  14.10在工程施工过程中以及工程移交一年内,由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评,均会给本工程的社会形象造成损失,每次由乙方向甲方支付5万元违约金,从乙方工程进度款或保修款中扣除 。XHz易文君-文库范文网

  第十五条 销售配合XHz易文君-文库范文网

  15.1甲方将根据销售需要,安排施工现场不定期对社会开放,乙方在开放日前应对施工现场进行清理,并作好相应的安全措施。XHz易文君-文库范文网

  15.2 为配合销售而提前需要施工的项目,乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。XHz易文君-文库范文网

  15.3 乙方不能按合同要求完成上述工作,每延期一天,乙方向甲方支付违约金1万元。XHz易文君-文库范文网

  第十六条 合同生效与终止XHz易文君-文库范文网

  16.1 本合同自双方签订之日起生效。XHz易文君-文库范文网

  16.2 除正常质量保修外,甲乙双方履行合同文件的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完毕,本合同即告终止。XHz易文君-文库范文网

  16.3 合同的权利义务终止后,乙方应当履行通知、协助、保密等义务。XHz易文君-文库范文网

  第十七条 其他事项XHz易文君-文库范文网

  17.1本工程合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决,协商不成时,可向甲方住所地人民法院起诉;XHz易文君-文库范文网

  17.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;XHz易文君-文库范文网

  17.3本合同一式捌份,甲方执肆份,乙方执肆份,具有同等法律效力;XHz易文君-文库范文网

  17.4.投标文件、合同洽商记录、招标文件均为本合同的组成部分。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  日期:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇14

  发包人:_______________(以下简称甲方)XHz易文君-文库范文网

  承包人:_______________(以下简称乙方)XHz易文君-文库范文网

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。XHz易文君-文库范文网

  一、工程项目XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:_______________XHz易文君-文库范文网

  2、工程地点:_______________XHz易文君-文库范文网

  3、承包范围:_______________XHz易文君-文库范文网

  4、承包方式:_______________XHz易文君-文库范文网

  5、合同价款:合同总价每公里___万。单位造价每平方米___ 元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。XHz易文君-文库范文网

  二、技术要求XHz易文君-文库范文网

  1、路面为___厘米厚水泥混凝土路面,宽___米。XHz易文君-文库范文网

  2、天然级配砂砾石垫层,厚度___厘米天然级配砂砾石,宽度________米。XHz易文君-文库范文网

  3、___厘米厚灰土垫层。XHz易文君-文库范文网

  三、施工及质量要求XHz易文君-文库范文网

  1、路基处理XHz易文君-文库范文网

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。XHz易文君-文库范文网

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。XHz易文君-文库范文网

  四、双方权利和义务XHz易文君-文库范文网

  1、发包人的.权利和义务XHz易文君-文库范文网

  发包人委派的业主代表:XHz易文君-文库范文网

  姓名:_______________XHz易文君-文库范文网

  职务;_______________XHz易文君-文库范文网

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。XHz易文君-文库范文网

  2、发包人主要工作:负责场地三通一平;XHz易文君-文库范文网

  3、承包人的权利和义务XHz易文君-文库范文网

  项目负责人姓名:_______________XHz易文君-文库范文网

  项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。XHz易文君-文库范文网

  4、承包人主要工作:XHz易文君-文库范文网

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:XHz易文君-文库范文网

  五、工程价款的支付XHz易文君-文库范文网

  本合同签订之日付___%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的___%,质保期________年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。XHz易文君-文库范文网

  六、安全文明施工XHz易文君-文库范文网

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。XHz易文君-文库范文网

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。XHz易文君-文库范文网

  七、竣工验收XHz易文君-文库范文网

  承包人在工程具备竣工验收条件钱________小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后________天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。XHz易文君-文库范文网

  八、本合同一式两份XHz易文君-文库范文网

  甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。XHz易文君-文库范文网

  甲方:______________________XHz易文君-文库范文网

  乙方:______________________XHz易文君-文库范文网

  日期:______年_____月_____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇15

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳 丽园小区景观 工程,签订以下协议:_________XHz易文君-文库范文网

  一、 工程内容:_________XHz易文君-文库范文网

  二、 工期:_________XHz易文君-文库范文网

  1、 开工日期:_________本项目工程工期从______年__月__日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。XHz易文君-文库范文网

  2、 施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。XHz易文君-文库范文网

  3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。XHz易文君-文库范文网

  4、 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。XHz易文君-文库范文网

  三、 工程合同价款:_________XHz易文君-文库范文网

  经协商本合同总承包价款为人民币190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。XHz易文君-文库范文网

  四、 承建方式XHz易文君-文库范文网

  1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。XHz易文君-文库范文网

  3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。XHz易文君-文库范文网

  五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________XHz易文君-文库范文网

  1、本工程无预付款。XHz易文君-文库范文网

  2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分三次支付。XHz易文君-文库范文网

  1)四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。XHz易文君-文库范文网

  2)工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。XHz易文君-文库范文网

  3)工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。XHz易文君-文库范文网

  4)扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。XHz易文君-文库范文网

  3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。XHz易文君-文库范文网

  六、 工程质量要求:_________XHz易文君-文库范文网

  1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求XHz易文君-文库范文网

  及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。XHz易文君-文库范文网

  2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。XHz易文君-文库范文网

  七、 工程竣工验收结算:_________XHz易文君-文库范文网

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。XHz易文君-文库范文网

  八、 延期违约责任:_________XHz易文君-文库范文网

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。XHz易文君-文库范文网

  九、 质保内容XHz易文君-文库范文网

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。XHz易文君-文库范文网

  十、质保期限XHz易文君-文库范文网

  以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算, 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。XHz易文君-文库范文网

  十一、双方在施工中的几项规定:_________XHz易文君-文库范文网

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。XHz易文君-文库范文网

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。XHz易文君-文库范文网

  3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。XHz易文君-文库范文网

  4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。XHz易文君-文库范文网

  十二、合同生效与终止:_________XHz易文君-文库范文网

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。XHz易文君-文库范文网

  十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议, 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇16

  甲方:____________________XHz易文君-文库范文网

  乙方:____________________XHz易文君-文库范文网

  根据《民法典》、《____市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。XHz易文君-文库范文网

  一. 概况  装饰施工地点:  住房结构: 室 厅 厨 卫 阳台,施工面积____平方米XHz易文君-文库范文网

  二. 价格  清包工总费用:______元,大写(人民币):_______________ 元  其中  水电工:______元  木工:_______元  瓦工:_______元  油漆工:______元  垃圾清运费:_______元  材料搬运费:_______元  其他费用(注明内容)_______________________元。  经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。XHz易文君-文库范文网

  三. 工期  自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工,工期___天。  以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。XHz易文君-文库范文网

  四. 设计XHz易文君-文库范文网

  1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。XHz易文君-文库范文网

  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。XHz易文君-文库范文网

  五. 材料  甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。  乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。  未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。  如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。  乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。  甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现常  乙方应做好对施工完成的成品保护工作  乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰,未经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按材料价格双倍补偿给甲方。XHz易文君-文库范文网

  六. 付款方式  工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:  工程款付款时间表  付款时间 付款内容 金额  协议签订完毕,正式开工____日内 预付 1000  钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收 本项目全部  强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收 本项目全部  瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后 本项目全部  完成木工工程,并由甲方验收通过后 本项目全部  完成油漆工程,并由甲方验收通过后 本项目全部  竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天 本项目全部  保修尾款XHz易文君-文库范文网

  七. 关于工程质量及验收的约定  甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。  由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。  在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。  凡每一单项施工项目完工后,双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表)  工程验收标准,双方同意参照市地方标准db3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定XHz易文君-文库范文网

  八. 垃圾清运处理  乙方应尽可能将垃圾袋装化,并有责任每日及时清理需处理的垃圾。 乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。XHz易文君-文库范文网

  九. 工地现场管理和安全XHz易文君-文库范文网

  1. 甲方提供的施工要求及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。XHz易文君-文库范文网

  2. 施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。XHz易文君-文库范文网

  3. 乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。XHz易文君-文库范文网

  十. 违约及违约责任XHz易文君-文库范文网

  1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。XHz易文君-文库范文网

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。XHz易文君-文库范文网

  3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。XHz易文君-文库范文网

  4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。XHz易文君-文库范文网

  5. 工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。XHz易文君-文库范文网

  6. 工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙XHz易文君-文库范文网

  十一纠纷处理方式  因工程质量双方发生争议时,双方应先协商调解。  协商不成可向争议所在地法院提起诉讼XHz易文君-文库范文网

  十二. 附则XHz易文君-文库范文网

  1. 工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙 把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方将房屋外门钥匙归还。XHz易文君-文库范文网

  2.本合同签订后,工程不得转包。XHz易文君-文库范文网

  3.本合同一式___ 份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。XHz易文君-文库范文网

  十三. 其它约定XHz易文君-文库范文网

  1.质量保修期为________年,中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修,但因是包清工形式,乙方无质保金,如乙方在保修期内无辜推委,甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。  2,对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价,按照实际工程量结算。XHz易文君-文库范文网

  3._______________________________________XHz易文君-文库范文网

  4._______________________________________XHz易文君-文库范文网

  5._______________________________________XHz易文君-文库范文网

  甲 方:__________乙 方:__________XHz易文君-文库范文网

  签 章:__________签 章:__________XHz易文君-文库范文网

  联系电话:__________联系电话:__________XHz易文君-文库范文网

  签约日期:__________签约日期:__________XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇17

  按照《中华人民共和国民法典》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行:XHz易文君-文库范文网

  第1条 工程概况XHz易文君-文库范文网

  1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建XHz易文君-文库范文网

  1.2工程地点:本市桥口区太平洋XHz易文君-文库范文网

  1.3承包范围:旧房拆除,新房重建XHz易文君-文库范文网

  1.4承包方式:包工包料XHz易文君-文库范文网

  1.5建设工期:本工程自20__年3月28日开工,于20__年5月28日竣工XHz易文君-文库范文网

  1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求XHz易文君-文库范文网

  1.7合同价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)XHz易文君-文库范文网

  第2条 甲方工作XHz易文君-文库范文网

  2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。XHz易文君-文库范文网

  2.2指派[ ]为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。XHz易文君-文库范文网

  2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。XHz易文君-文库范文网

  第3条 乙方工作XHz易文君-文库范文网

  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。XHz易文君-文库范文网

  3.2指派[ ]为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。XHz易文君-文库范文网

  3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。XHz易文君-文库范文网

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。XHz易文君-文库范文网

  3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。XHz易文君-文库范文网

  第4条 关于工期的约定XHz易文君-文库范文网

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。XHz易文君-文库范文网

  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。XHz易文君-文库范文网

  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。XHz易文君-文库范文网

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。XHz易文君-文库范文网

  第5条 关于工程质量及验收的约定XHz易文君-文库范文网

  5.1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。XHz易文君-文库范文网

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。XHz易文君-文库范文网

  5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。XHz易文君-文库范文网

  5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。XHz易文君-文库范文网

  5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。XHz易文君-文库范文网

  第6条 关于工程价款及结算的约定XHz易文君-文库范文网

  6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。XHz易文君-文库范文网

  本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;XHz易文君-文库范文网

  第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;XHz易文君-文库范文网

  第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;XHz易文君-文库范文网

  第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;XHz易文君-文库范文网

  全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;XHz易文君-文库范文网

  全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。XHz易文君-文库范文网

  6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。XHz易文君-文库范文网

  第7条 关于材料供应的约定XHz易文君-文库范文网

  7.1本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。XHz易文君-文库范文网

  7.2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。XHz易文君-文库范文网

  第8条 有关安全生产和防火的约定XHz易文君-文库范文网

  8.1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。XHz易文君-文库范文网

  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。XHz易文君-文库范文网

  8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。XHz易文君-文库范文网

  第9条 奖励和违约责任XHz易文君-文库范文网

  9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。XHz易文君-文库范文网

  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。XHz易文君-文库范文网

  9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。XHz易文君-文库范文网

  第10条 争议或纠纷处理XHz易文君-文库范文网

  10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。XHz易文君-文库范文网

  10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。XHz易文君-文库范文网

  第11条 附则XHz易文君-文库范文网

  11.1本合同正本两份,双方各执一份。XHz易文君-文库范文网

  11.2本合同履行完成后自动终止。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  日期:XHz易文君-文库范文网

  日期:XHz易文君-文库范文网

  附件一:施工图纸或作法说明XHz易文君-文库范文网

  附件二:乙方提供材料及施工质量要求XHz易文君-文库范文网

  1.水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号;XHz易文君-文库范文网

  2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;XHz易文君-文库范文网

  3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;XHz易文君-文库范文网

  3.钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;XHz易文君-文库范文网

  4.任何墙壁厚度不得小于240MM;XHz易文君-文库范文网

  5.其他约定:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇18

  甲方(出租人):XHz易文君-文库范文网

  乙方(出租人):XHz易文君-文库范文网

  根所国家、省有关法律、法规和本市的有关规定,甲、乙双方在自愿、公平、诚信、等价有偿原则的基础上,经充分协商,乙方同意将________________________________________双方一致同意共同遵守下列事项:XHz易文君-文库范文网

  一、乙方自愿将坐落在杭州市_________________的部分房屋(单间门面)的使用权(建筑面积约平方米,该房屋的房屋质量、面积、及具体倍置以该房屋现场为准)及该房屋所在地址的店营业执照(名称以工商机关核准字号为准)的经营权一并承包给乙方经营,甲方自负盈亏。XHz易文君-文库范文网

  二、该承包合同首期为叁年,自年月日起至年月日止。时期已满重签合同书。XHz易文君-文库范文网

  三、该项目首期承包金额均为__________________,双方确认上述费用不包含员工工资费等一切经营费用。XHz易文君-文库范文网

  四、承包金已方按年支付,先付后经营。承包金支付方式:XHz易文君-文库范文网

  五、本合同答订时支付第一年承包金____________及此类推,以后每年的月日支付下半年度的承包金。XHz易文君-文库范文网

  六、甲方应做好门前三包,费用自负,同时负责临街诉各项社会性工作及承担年发生的费用或物业管理费用等。经营中产生的水、电、电话费、宽带费、人员工资、运输费等费用均由乙方自行承担。XHz易文君-文库范文网

  七、承包期内,未经乙方同意甲方不得转包经营。且甲方未事先征得乙方并按规定报经有关部门核准的书面同意,不得擅自改变房屋的结构和使用性质,XHz易文君-文库范文网

  八、甲方如需对房屋进行改造或装修,应开事先征得乙方同意,并向有关部门申请,经审批同意后方可进行装修。承包期满,甲方对承包的房屋进行装修后,自行安装的设备可拆除,固定装修不得拆除或破坏,退租时保持完整,无偿归乙方所有。XHz易文君-文库范文网

  十、甲方负责租赁房屋的消防和安全工作,不得在房屋内存方易燃、易爆、化学危险品,由于甲方原因而给乙方造成损失的,应由甲方负责赔偿,并承担由此而产生的民事和刑事责任。XHz易文君-文库范文网

  十一、承包期内,因不可抗力原因或因城市规划、市政建设需要致使本合同不能继续履行或造成损失,甲乙双方互不承担责任。XHz易文君-文库范文网

  十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字后,甲方收到乙方的首期承包金之日起生效。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇19

  发包单位(甲方):_________________XHz易文君-文库范文网

  承包人:(乙方):_________________XHz易文君-文库范文网

  根据建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:XHz易文君-文库范文网

  第1条:工程概况1.1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。工期:XHz易文君-文库范文网

  第2条:合同使用标准和法律2.1、合同使用标准:XHz易文君-文库范文网

  2.2、适用法律建设安装工程承包合同条例XHz易文君-文库范文网

  第3条:甲方工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。XHz易文君-文库范文网

  3.2按照合同条款按时按量支付工程款。XHz易文君-文库范文网

  3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。XHz易文君-文库范文网

  3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。XHz易文君-文库范文网

  3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。XHz易文君-文库范文网

  第4条:乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,XHz易文君-文库范文网

  4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。XHz易文君-文库范文网

  4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。XHz易文君-文库范文网

  4.4乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。XHz易文君-文库范文网

  第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。XHz易文君-文库范文网

  第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。XHz易文君-文库范文网

  第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。XHz易文君-文库范文网

  第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。XHz易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________XHz易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________XHz易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇20

  发包方:XHz易文君-文库范文网

  (以下简称甲方)XHz易文君-文库范文网

  承包人:XHz易文君-文库范文网

  (以下简称乙方)XHz易文君-文库范文网

  双方根据__年__月__日签订的项目《建设工程施工合同》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,签订本施工补充合同,作为原施工承包合同的组成部分,并与原施工承包合同具有同等法律效力,如其内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标通知书等相关文件有矛盾之处,以本合同补充条款为准。XHz易文君-文库范文网

  第一条XHz易文君-文库范文网

  承包范围XHz易文君-文库范文网

  本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承包范围包括该项目的土建和水电安装工程,建筑面积约m2(其中地下室面积m2),不包括电梯工程。XHz易文君-文库范文网

  第二条XHz易文君-文库范文网

  合同工期XHz易文君-文库范文网

  本工程施工工期为XHz易文君-文库范文网

  日历天,自甲方、监理共同签发开工令之日开始计算,至工程完工之日为止。工程完工之日在符合以下条件后,以甲方、监理共同签发工作联系单书面确认为准:XHz易文君-文库范文网

  1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量,经甲方、监理组织预验收并整改完毕后,提交竣工报告。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站,经质检站确认工程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。XHz易文君-文库范文网

  第三条XHz易文君-文库范文网

  取费标准与结算依据XHz易文君-文库范文网

  一、结算编制依据:《浙江省建筑工程预算定额》(20__年)、《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》(20__年)、《浙江省建筑(中高档装饰)、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省施工机械台班费用定额》(20__年)及现行省、市造价相关文件、解释。XHz易文君-文库范文网

  二、材料价格确定:本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》(正刊)合同工期内前80%的杭州市区材料信息价的算术平均价格计算。材料结算价格按约定价(签证价)、信息价的先后顺序进行采用。XHz易文君-文库范文网

  三、人工价格确定:本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》(正刊)合同工期内的杭州市区人工信息价的算术平均价格计算。XHz易文君-文库范文网

  四、取费标准:XHz易文君-文库范文网

  1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数,费率按建筑工程二类取费,材料价差仅计取税金。XHz易文君-文库范文网

  2、水电安装工程(包含消防分项和地下室通风分项工程)的综合费用以人工费为基数,费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅计取税金。XHz易文君-文库范文网

  五、土方工程实行综合单价包干,工程决算时直接列后。综合单价包含挖土、基槽修整、原土回填、夯实、平整、余土外运等工作内容,并结合当地情况(含管理费、税金、利润及其他一切费用),予以实际签证。土方工程量根据定额规则按围护方案及施工图纸所计算的挖土工程量予以计算。XHz易文君-文库范文网

  六、基坑围护费(包含基坑降水):乙方根据工程特点和地质情况编制基坑围护技术方案,并由甲方组织专家审查优化。乙方根据优化后的方案按市场价格进行报价,并根据甲方签证确定的价格实行包干(包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用),工程决算时直接列后,不再计取其他费用。XHz易文君-文库范文网

  第四条XHz易文君-文库范文网

  工程造价和付款方式XHz易文君-文库范文网

  一、本合同工程总造价暂定为XHz易文君-文库范文网

  万元。XHz易文君-文库范文网

  二、甲方不支付乙方工程预付款。XHz易文君-文库范文网

  三、工程进度款按月按实支付,乙方在每月25日前将当月实际完成的工程量清单报送甲方和监理,甲方于次月10日前按审核后实际工程量的80%向乙方支付工程进度款。XHz易文君-文库范文网

  四、在工程竣工验收合格(竣工验收合格指以质检、建设、监理、设计、勘察和施工六方共同参加的综合竣工验收合格并签字盖章)10日内,甲方按审核后的实际完成工程量的85%向乙方支付剩余工程进度款。XHz易文君-文库范文网

  五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的95%。审计单位应在90个工作日内提交决算报告,若逾期甲方应提前支付一部分工程结算款,付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20xx】84号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款中代扣。XHz易文君-文库范文网

  六、结算核准造价余下5%留作本工程的质量保修金,按国家最新有关规定要求进行保修,保修金在竣工验收满1年后15个工作日内返还2%,在竣工验收满2年后15个工作日内付清。XHz易文君-文库范文网

  七、在保修期间,对于用户质量投诉,乙方在接到甲方维修书面通知后若未能在规定时间内完成维修,甲方有权自行组织维修,并在保修金中双倍扣除维修费用。XHz易文君-文库范文网

  第五条XHz易文君-文库范文网

  分包工程和甲定乙供材料XHz易文君-文库范文网

  一、单项分包工程XHz易文君-文库范文网

  1、由甲方组织,监理方参与,采用多家竞价、综合评定的方式,确定分包单位,具体做法另详。XHz易文君-文库范文网

  2、分包工程按分包工程总价的3.5%计取总包管理费和施工配套费(包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥工修补、提供水源、电源等)。乙方对分包单位的施工安全事故不承担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。XHz易文君-文库范文网

  二、甲定乙供材料XHz易文君-文库范文网

  1、由甲方组织,乙方、监理方参与,采用多家竞价、综合评定选取合理低价的方式,确定供货单位,具体做法另详。甲方根据竞价确定的品牌、型号、规格、单价等出具工作联系单,并由乙方严格按照工作联系单自行组织实施。XHz易文君-文库范文网

  2、甲定乙供材料中的分部分项工程,如保温工程、防水工程等根据竞价所确定的.价格按15%计取综合管理费,不进入直接费且不再计取任何费用。保温施工分项中,乙方不承担保温检测费。XHz易文君-文库范文网

  3、甲定乙供材料中其它土建材料,如花岗岩、外墙砖、抛光砖、界面剂等套定额计取相应费率,并以竞价所确定价格外加3%采管费做为结算单价补材料价差。XHz易文君-文库范文网

  4、甲定乙供材料中的安装材料,如电缆、水泵、阀门(含消防阀门)、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根据竞价所确定的价格外加15%综合管理费做为结算单价进入直接费。其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、规格、型号,由乙方进行采购,单价套信息价,若无信息价则按甲方、乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。XHz易文君-文库范文网

  第六条XHz易文君-文库范文网

  其他条款XHz易文君-文库范文网

  一、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、消防、夜间施工、劳动保护、计划生育及施工质量、安全生产等方面发生的费用均由乙方自行负责解决,如发生安全事故的,一切法律责任及经济损失均由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  二、工程现场内临时用电、用水由乙方自行安装并装表计量,其费用由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线(地下管线由甲乙双方共同查明确认)和周边市政道路、建筑物的保护工作,若产生费用由乙方承担。XHz易文君-文库范文网

  四、非乙方承包施工的分项工程及景观、绿化等工程经甲方、监理以工作联系单方式书面确认已具备进场施工条件后,乙方应积极配合提供工作面,否则妨碍分包方进场施工,导致总工期延误,乙方应承担由此造成的损失。XHz易文君-文库范文网

  五、本补充合同经双方签字、盖章后生效,工程竣工、保修期满、结清全部工程价款后终止。XHz易文君-文库范文网

  六、本补充合同一式四份,双方各执二份。XHz易文君-文库范文网

  发包人(公章):XHz易文君-文库范文网

  承包人(公章):XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:XHz易文君-文库范文网

  项目经理:XHz易文君-文库范文网

  日期:XHz易文君-文库范文网

  日期:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇21

  甲方:______________________XHz易文君-文库范文网

  乙方:______________________XHz易文君-文库范文网

  甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。XHz易文君-文库范文网

  第一条:工程地点:______________XHz易文君-文库范文网

  第二条:工程内容:______________(具体见施工预算)。XHz易文君-文库范文网

  第三条:承包方式:包工包料包质量。XHz易文君-文库范文网

  第四条:工程总造价:______________XHz易文君-文库范文网

  第五条:付款方式XHz易文君-文库范文网

  工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。XHz易文君-文库范文网

  第六条:合同工期XHz易文君-文库范文网

  一、双方商定总工期天。XHz易文君-文库范文网

  开工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。XHz易文君-文库范文网

  二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。XHz易文君-文库范文网

  1、工程量变化和设计变更。XHz易文君-文库范文网

  2、非乙方的原因超过______小时以上停水停电时。XHz易文君-文库范文网

  3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。XHz易文君-文库范文网

  三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。XHz易文君-文库范文网

  四、乙方如无正当理由不得拖延工期。XHz易文君-文库范文网

  第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。XHz易文君-文库范文网

  第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。XHz易文君-文库范文网

  第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。XHz易文君-文库范文网

  一、甲方:XHz易文君-文库范文网

  1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。XHz易文君-文库范文网

  2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。XHz易文君-文库范文网

  3、组织工程竣工验收工作。XHz易文君-文库范文网

  二、乙方:XHz易文君-文库范文网

  1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。XHz易文君-文库范文网

  2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。XHz易文君-文库范文网

  3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。XHz易文君-文库范文网

  4、参加工程竣工验收工作。XHz易文君-文库范文网

  第十条:工程完工后,质量保修年。XHz易文君-文库范文网

  第十一条:合同生效与终止XHz易文君-文库范文网

  本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。XHz易文君-文库范文网

  第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方盖章:_______________XHz易文君-文库范文网

  乙方盖章:_______________XHz易文君-文库范文网

  _________年______月___日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇22

  发包方(简称甲方):XHz易文君-文库范文网

  承包方(简称乙方):XHz易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。XHz易文君-文库范文网

  一、概况XHz易文君-文库范文网

  1、施工地点:镇(乡)(村) 组XHz易文君-文库范文网

  2、住房结构: _______平方米。XHz易文君-文库范文网

  3、在修建过程中,甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生,注意家俱如有丢失,照价赔偿。乙方负责带圈梁模板,一切材料不得超过25米,脚子超过50公分另算工资。XHz易文君-文库范文网

  4、生活:甲方负责。XHz易文君-文库范文网

  5、承包方式:(只包人工费)。XHz易文君-文库范文网

  6、工程价款的支付:但要按时支付工程款。XHz易文君-文库范文网

  7、按图施工,墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求,砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖,外砖前方贴砖。另三方水提提沙,贴砖另算工资,木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。XHz易文君-文库范文网

  8、修建楼房包工不包料,只包人工费,每平方米际平方计算,滴水为界,房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。XHz易文君-文库范文网

  9、付款方式:开工付元,二层盖板付元,外墙完后付XHz易文君-文库范文网

  10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。XHz易文君-文库范文网

  11、施工设备、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方对材料的质量负责,并应保证工程施工的顺利进行。XHz易文君-文库范文网

  二、甲、乙双方责任XHz易文君-文库范文网

  甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字),方可进行下一道工序;确保施工安全,承担处理施工中发生的一切伤亡费用。XHz易文君-文库范文网

  三、违约责任XHz易文君-文库范文网

  由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5%支付违约金。XHz易文君-文库范文网

  四、纠纷处理方式:XHz易文君-文库范文网

  甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时,可以向人民法法院提起诉讼,但费用由甲方承担。XHz易文君-文库范文网

  五、合同的变更和解除XHz易文君-文库范文网

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款2%支付违约金,并办理终止合同手续。XHz易文君-文库范文网

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合解除。XHz易文君-文库范文网

  六、其它约事事项:XHz易文君-文库范文网

  乙方在修建过程中,如有不对之处,甲方及时提出,乙方及时纠正,否则后果自负。XHz易文君-文库范文网

  本合同一式 份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。XHz易文君-文库范文网

  甲方(签章):XHz易文君-文库范文网

  住址:XHz易文君-文库范文网

  电话:XHz易文君-文库范文网

  乙方(签章):XHz易文君-文库范文网

  住址:XHz易文君-文库范文网

  电话:XHz易文君-文库范文网

  签订日期: _______年____月____日XHz易文君-文库范文网

  签订地点:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇23

  第一部分协议书发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称):__________________...XHz易文君-文库范文网

  第一部分协议书XHz易文君-文库范文网

  发包人(全称):__________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  承包人(全称):__________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。XHz易文君-文库范文网

  一、工程概况XHz易文君-文库范文网

  工程名称:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  工程地点:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  工程内容:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________XHz易文君-文库范文网

  资金来源:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  二、工程承包范围XHz易文君-文库范文网

  承包范围:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  三、合同工期:XHz易文君-文库范文网

  开工日期:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  竣工日期:______________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_________________天XHz易文君-文库范文网

  四、质量标准XHz易文君-文库范文网

  工程质量标准:__________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  五、合同价款XHz易文君-文库范文网

  金额(大写):_____________________________元(人民币)XHz易文君-文库范文网

  ¥:_____________________________元XHz易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件XHz易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:XHz易文君-文库范文网

  1、本合同协议书XHz易文君-文库范文网

  2、中标通知书XHz易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件XHz易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款XHz易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款XHz易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件XHz易文君-文库范文网

  7、图纸XHz易文君-文库范文网

  8、工程量清单XHz易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书XHz易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。XHz易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。XHz易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。XHz易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。XHz易文君-文库范文网

  十、合同生效XHz易文君-文库范文网

  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日XHz易文君-文库范文网

  合同订立地点:_________________________________________________________________XHz易文君-文库范文网

  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。XHz易文君-文库范文网

  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________XHz易文君-文库范文网

  住所:_______________________________住所:______________________________________XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________XHz易文君-文库范文网

  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________XHz易文君-文库范文网

  电话:_______________________________电话:______________________________________XHz易文君-文库范文网

  传真:_______________________________传真:______________________________________XHz易文君-文库范文网

  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________XHz易文君-文库范文网

  账号:_______________________________账号:______________________________________XHz易文君-文库范文网

  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇24

  发包方(以下简称甲方):_____XHz易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方):_____XHz易文君-文库范文网

  由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,按照平等互利、友好合作的原则,一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上,按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规,签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下,并且标准合同文本与本合同有不一致之处,以本合同为准。XHz易文君-文库范文网

  第一条工程概况XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:_____XHz易文君-文库范文网

  2、建设地点:_____XHz易文君-文库范文网

  3、建设规模:_____㎡XHz易文君-文库范文网

  4、层数:_____XHz易文君-文库范文网

  5、工程结构形式:_____XHz易文君-文库范文网

  6、工程承包范围:____________________XHz易文君-文库范文网

  甲方分包的范围:_________________________工程。XHz易文君-文库范文网

  7、承包方式:包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。XHz易文君-文库范文网

  8、合同工期:开工日期:_____;竣工验收日期:_____。XHz易文君-文库范文网

  9、质量标准:合格,主体工程市结构优质奖。XHz易文君-文库范文网

  10、合同价款:本合同造价暂定为人民币(大写)_____万元,小写_____元。XHz易文君-文库范文网

  第二条工程造价确定及结算方式XHz易文君-文库范文网

  一、计价依据XHz易文君-文库范文网

  本工程为定额计价,采用定额计价方式结算。XHz易文君-文库范文网

  执行_____年_____省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》,以下简称《省定额》和《费用定额》。XHz易文君-文库范文网

  二、费用定额有关费率计取规定:以人工费为计费基础,取费基数为_____元/工日。XHz易文君-文库范文网

  1、通用措施费:建筑工程为_____% ;装饰工程为_____%;安装工程为_____%。室内空气污染测试费由甲方统一缴纳,不再扣除乙方费用。XHz易文君-文库范文网

  2、企业管理费:建筑工程为_____%;装饰工程为_____%;安装工程为_____%。XHz易文君-文库范文网

  3、利润:建筑、装饰和安装工程为_____%。XHz易文君-文库范文网

  4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利_____%,但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。XHz易文君-文库范文网

  三、人工费、材料费和机械费找差规定:XHz易文君-文库范文网

  1、人工费价差:XHz易文君-文库范文网

  建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。XHz易文君-文库范文网

  2、材料费价差:XHz易文君-文库范文网

  钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算,不再计取采保费。XHz易文君-文库范文网

  3、机械费价差:执行定额价格,不找市场差价。XHz易文君-文库范文网

  四、总承包服务费:XHz易文君-文库范文网

  1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费。总包管理费单独结算,不参与总价让利。XHz易文君-文库范文网

  2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。XHz易文君-文库范文网

  五、安全生产措施费:按照《_____省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《_____省建筑安装工程费用定额》问题解释(第1号)的规定执行。工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的,不得计算安全生产措施费。施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。按实际发生乙方支付(不能超出临时设施费)。XHz易文君-文库范文网

  六、规费:按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取。未经核定的不得计取。XHz易文君-文库范文网

  七、税金按省、市相应结算文件规定执行。以上没有提到的费率均不计取。XHz易文君-文库范文网

  八、设计变更、现场签证:XHz易文君-文库范文网

  设计变更计价:按主体工程的取费进行计算。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方现场代表、监理工程师不予确认,并不予结算。XHz易文君-文库范文网

  九、定额中没有的项目,而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额,无补充定额的,该项目开工前报甲方协商定价,未经甲方定价的,不予结算。XHz易文君-文库范文网

  十、其它费用约定:XHz易文君-文库范文网

  1、乙方“水费、电费”结算办法:水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳,费用由乙方XHz易文君-文库范文网

  塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算,否则不予结算。塔吊基础可以按本条标准计取费用,越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。XHz易文君-文库范文网

  第三条工程款的支付与程序XHz易文君-文库范文网

  一、本工程不支付预付工程款。XHz易文君-文库范文网

  二、基础及主体工程按形象进度的_____%拨付,主体封闭后付主体的_____%,装饰按形象付_____%,装饰完成后付_____%。工程竣工,经过三方(建设单位、监理单位、施工单位)验收合格后,工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的_____%,竣工验收合格后一个月进行竣工结算,竣工结算完成后,并经过质检站验收合格,除质检站预留_____%的质量保证金外,工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的_____%。拨款阶段:地下阶段:第一次:土方施工完;第二次:桩基础施工完;第三次:施工至主体正负零。XHz易文君-文库范文网

  主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段:按月进行结算。XHz易文君-文库范文网

  三、质量保证金返回时间为_____年,质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行,质量保证金在质量保证期满_____年且无质量问题时无息返回_____%,在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回_____%,在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回_____%。XHz易文君-文库范文网

  四、每月_____日前,由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表(上月_____日至本月_____日),经济部提供统一格式。XHz易文君-文库范文网

  五、如处于冬季施工期,乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。XHz易文君-文库范文网

  六、每月_____日前,由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖章,并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。XHz易文君-文库范文网

  第四条材料设备供应XHz易文君-文库范文网

  一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定,均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料,必要的还须提供符合规定的生产许可证。XHz易文君-文库范文网

  二、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括甲供材料设备)到货后,乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。XHz易文君-文库范文网

  三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意,或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好,以假充真,乙方应立即运出施工现场;已经运用到工程上去的,应当推倒或拆除,发生的费用和损失由乙方负责,并且要求乙方重新订货安装,工期不予顺延,并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。XHz易文君-文库范文网

  第五条甲方责任XHz易文君-文库范文网

  一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络,审批乙方的施工组织设计。XHz易文君-文库范文网

  二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划,并检查落实执行情况:随时检查工程质量,对工程质量进行全过程控制;组织生产例会,协调安排整个工程生产;组织对工程的实施验收。XHz易文君-文库范文网

  三、工程施工前,甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  签订日期:XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇25

  发包方(以下称甲方):地址:法定代表人:联系方式:XHz易文君-文库范文网

  承包方(以下称乙方):XHz易文君-文库范文网

  地址:XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:联系方式:XHz易文君-文库范文网

  甲、乙双方就建筑工程施工事宜,经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,自愿达成如下协议,以资信守。XHz易文君-文库范文网

  第一条工程概况XHz易文君-文库范文网

  1、工程名称:XHz易文君-文库范文网

  2、工程地址:XHz易文君-文库范文网

  3、建筑面积:XHz易文君-文库范文网

  4、结构类型:XHz易文君-文库范文网

  第二条工程内容及承包范围XHz易文君-文库范文网

  1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程。XHz易文君-文库范文网

  2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。XHz易文君-文库范文网

  3、甲方指定分包工程内容。XHz易文君-文库范文网

  第三条合同工期XHz易文君-文库范文网

  1、计划开工日期:________年____月____日。计划竣工日期:________年____月____日。即工期总天数:。XHz易文君-文库范文网

  第四条质量与检验标准XHz易文君-文库范文网

  1、工程质量:对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。XHz易文君-文库范文网

  2、由于乙方自身的疏忽造成工程质量问题,必须修复。不然甲方有权要求乙方按工程合同造价总额的%支付违约金。XHz易文君-文库范文网

  第五条合同价款工程结算XHz易文君-文库范文网

  1、合同价款:暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。XHz易文君-文库范文网

  2、工程结算:工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%,工程结算总价款的%作为保修金。XHz易文君-文库范文网

  3、质量保修金的支付:工程保修期届满后,经甲方对工程质量检查无异议,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方。XHz易文君-文库范文网

  4、结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作,应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起个月内完成本工程的结算审计。XHz易文君-文库范文网

  第六条材料价格调整及材料的采购XHz易文君-文库范文网

  1、若甲方对某项主要材料进行调整,仅对材料差价进行调整。XHz易文君-文库范文网

  2、材料采购:乙方必须根据甲方要求进行采购,并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。XHz易文君-文库范文网

  第七条竣工验收XHz易文君-文库范文网

  1、承包方提供竣工图约定:。XHz易文君-文库范文网

  2、中间交工工程的范围和竣工时间:。XHz易文君-文库范文网

  3、发包方收到竣工验收报告后天内组织有关单位验收,并在验收后天内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。发包方收到承包人送交的竣工验收报告后天内不组织验收,或验收后天内不提出修改意见,视为竣工验收报告己被认可。XHz易文君-文库范文网

  第八条工程质量保修XHz易文君-文库范文网

  1、工程质量保修范围和内容:乙方在质量保修期内,按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。XHz易文君-文库范文网

  2、质量保修期限规定为:年。XHz易文君-文库范文网

  3、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的,甲方自行找人修复,修复的费用从乙方保修金之内扣除。XHz易文君-文库范文网

  第九条双方的权利和义务XHz易文君-文库范文网

  1、甲方权利主要有:XHz易文君-文库范文网

  (1)对工程进度质量进行检查。XHz易文君-文库范文网

  (2)等工程竣工后对工程进行验收。XHz易文君-文库范文网

  (3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方义务主要有:XHz易文君-文库范文网

  (1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。XHz易文君-文库范文网

  (2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。XHz易文君-文库范文网

  3、乙方的权利主要有:XHz易文君-文库范文网

  (1)按照施工合同和设计文件严格施工。XHz易文君-文库范文网

  (2)接受甲方的必要监督。XHz易文君-文库范文网

  (3)按期完成和交付合格工程。XHz易文君-文库范文网

  (4)保修责任和损害赔偿责任。XHz易文君-文库范文网

  4、乙方的权利主要有XHz易文君-文库范文网

  (1)甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的,乙方可以顺延工程日期。XHz易文君-文库范文网

  (2)甲方未按照约定支付价款的,乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。XHz易文君-文库范文网

  第十条协议解除XHz易文君-文库范文网

  1、如果经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。XHz易文君-文库范文网

  2、当乙方擅自将其承包的工程转包给XHz易文君-文库范文网

  第三方时,甲方有权解除本合同。XHz易文君-文库范文网

  3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本合同。XHz易文君-文库范文网

  4、甲、乙双方任何一方按约定提出解除合同时,应以书面形式向对方发出解除合同通知,通知送达对方时合同解除。XHz易文君-文库范文网

  第十一条违约责任XHz易文君-文库范文网

  1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款,违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外,守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。XHz易文君-文库范文网

  2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用,每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。XHz易文君-文库范文网

  第十二条争议解决条款XHz易文君-文库范文网

  甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,提交XHz易文君-文库范文网

  仲裁委员会仲裁。XHz易文君-文库范文网

  第十三条其他约定事项XHz易文君-文库范文网

  1、本协议经甲、乙双方签章后生效。XHz易文君-文库范文网

  2、本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。XHz易文君-文库范文网

  3、本协议适用中华人民共和国法律。XHz易文君-文库范文网

  4、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方(买方)签章:XHz易文君-文库范文网

  ___年__月__日XHz易文君-文库范文网

  乙方(卖方)签章:XHz易文君-文库范文网

  ___年__月__日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇26

  公司承包建筑工程施工合同 XHz易文君-文库范文网

  甲方: 身份证号码;XHz易文君-文库范文网

  乙方: 身份证号码;XHz易文君-文库范文网

  丙方: 身份证号码;XHz易文君-文库范文网

  甲方在  公司承包的《 》,就该《建筑工程施工合同》承包范围及内容经甲、乙、丙三方协商一致,由三方联合按比例投资完成甲方XHz易文君-文库范文网

  第一条 联合宗旨、项目和范围XHz易文君-文库范文网

  联合经营宗旨:共同投资、共同经营、共担风险 联合经营项目:建筑工程XHz易文君-文库范文网

  第二条 联合投资各方均以该项目开发负责人 与甲方所签订的《 》工程前期垫资价款作为联合投资范围。XHz易文君-文库范文网

  第三条 联合投资方式、比例、核算方式XHz易文君-文库范文网

  投资方式:XHz易文君-文库范文网

  (1)甲方以现金作为投资。(投资 )XHz易文君-文库范文网

  (2)乙方以现金作为投资。(投资 )XHz易文君-文库范文网

  (3)丙方以现金作为投资。(投资 ) 投资比例:XHz易文君-文库范文网

  (1)甲方占工程项目的 %(按 %出资,承担亏损,享受分红)。XHz易文君-文库范文网

  (2)乙方占工程项目的 %(按 %出资,承担亏损,享受分红)。XHz易文君-文库范文网

  (3)丙方占工程项目的 %(按 %出资,承担亏损,享受分红)。XHz易文君-文库范文网

  核算方式:仅对联合经营的范围实行独立核算。XHz易文君-文库范文网

  第四条 联营各方的权利义务XHz易文君-文库范文网

  甲方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。XHz易文君-文库范文网

  乙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。XHz易文君-文库范文网

  丙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。XHz易文君-文库范文网

  第五条 利润分配与风险承担XHz易文君-文库范文网

  联合经营范围的全部所得,在除去全部成本和开支后,其余为红利,按投资比例分配。XHz易文君-文库范文网

  该项目独立经营,独立核算,自负盈亏,联合投资双方对该债务在投资范围内,按投资和分红比例承担亏损。XHz易文君-文库范文网

  第六条 联合 投资各方按约定投资多少按实际需用、XHz易文君-文库范文网

  第七条 违约责任XHz易文君-文库范文网

  1、联营任何一方未按本合同第三条依期如数支付投资时,视为违约,每逾期壹日,违约方应向联营体缴付其投资额的1%作为违约金。XHz易文君-文库范文网

  2、由于联营任何一方违约,造成成本合同不能履行或不能完全履行时,除应按投资额的10%支付违约金外,守约方有权要求并终止合同,并要求违约方赔偿全部经济损失。如守约方同意继续履行合同,违约方应赔偿其违约行为给联营体造成的损失。XHz易文君-文库范文网

  第八条 本合同如有未尽事宜,由双方共同协商并签订补充协议,该补充协议与本合同书具备同等法律效力。XHz易文君-文库范文网

  第九条 本合同书一式三份,甲、丙和各方各执一份,本合同书经甲、乙、丙各方盖章或签字捺 印后发生法律效力。XHz易文君-文库范文网

  甲方: 乙方: 丙方:XHz易文君-文库范文网

  年月日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇27

  发包方:以下简称甲方XHz易文君-文库范文网

  承包方:以下简称乙方XHz易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规,甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。为了明确双方各自的责任,本着公平、公正、诚信守则的原则,经双方协商一致同。意签定以下施工合同条款,保证信守执行。XHz易文君-文库范文网

  一、承包范围及工作内容XHz易文君-文库范文网

  1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面(防水工程除外)、楼地面及室外散水台阶工程;XHz易文君-文库范文网

  2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;XHz易文君-文库范文网

  3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;XHz易文君-文库范文网

  4.乙方自备承包范围内所需小型工具如:铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;XHz易文君-文库范文网

  5.乙方负责返工所需材料及人工费用。XHz易文君-文库范文网

  二、结算方式约定XHz易文君-文库范文网

  1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干,包干总价为人民币肆拾万元整,不再存在其它费用;如一次性验收通过,甲方奖励乙方人民币壹万元。XHz易文君-文库范文网

  2..甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元,乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%,余款作为本工程维修保证金,待工程交付使用后付清;XHz易文君-文库范文网

  3.甲乙双方协商包干价中,已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。XHz易文君-文库范文网

  4.分包价格均为包干价,不存在其他任何费用。XHz易文君-文库范文网

  三、质量要求XHz易文君-文库范文网

  本工程质量等级为“楚天杯”。乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工,服从业主和甲方现场管理人员的指挥,如发现乙方有违背质量要求的施工情况,甲方除责令停工整改外,其所造成的一切损失均由乙方承担,情节严重的将追究其他责任,并且甲方拒付工程款。XHz易文君-文库范文网

  四、施工工期要求:XHz易文君-文库范文网

  1.工期主要按甲方形象进度执行,总工期为一百二十天。XHz易文君-文库范文网

  2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期,若有延误,乙方自愿每天罚款500-1000元人民币,属甲方原因,工期顺延。XHz易文君-文库范文网

  3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。XHz易文君-文库范文网

  五、安全生产和文明施工XHz易文君-文库范文网

  1.为加强对所属施工人员的安全教育与培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。XHz易文君-文库范文网

  2.在施工前乙方必须派专人对脚手架、跳板、安全网、机具等,特别是脚手架的大、小横杆、探头跳进行全面的检查,在检查确保正常情况下方可安排作业人员施工,高空作业时乙方施工人员必须系安全带,切实做好安全防范工作;XHz易文君-文库范文网

  3.乙方人员发生工伤事故,经济赔偿在______元以内,乙方自理,经济赔偿超出______元,超出部分甲乙双方各承担50%,但具体善后工作乙方必须负责安排完毕,甲方不直接对乙方工人及家属;XHz易文君-文库范文网

  4.乙方工人进场后要做好各班组的协调工作,不准无理取闹,打架闹事,出现打架闹事,甲方对承包人处以3000元的罚款,情节严重送公安机关处理;XHz易文君-文库范文网

  5.年龄未满18周岁、身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有缺陷人员等,均不得使用和进入施工现场,若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果,由乙方负全部责任;XHz易文君-文库范文网

  6.必须执行安全生产“十五”不准及安全生产条例,进入施工区戴安全帽、高空作业系好安全带,不得穿拖鞋、赤膊或酒后在现场活动及作业,在现场活动必须走指定的安全通道,否则,由此而发生的一切工伤事故,由乙方自行承担一切责任及经济损失;XHz易文君-文库范文网

  7.乙方所有施工人员必须戴好安全帽,如有违反则每人每次罚款20元整;XHz易文君-文库范文网

  8.当相关部门对乙方施工人员进行计划生育管理检查时,乙方须提供计划生育证件,并认真接受检查;XHz易文君-文库范文网

  9.如乙方违反上述条例或未按安全、文明施工规范进行施工,不论发生任何安全事故或其它事故,由乙方承担责任及全部费用,甲方概不负责;XHz易文君-文库范文网

  六、其它约定XHz易文君-文库范文网

  1.乙方在砂浆拌制过程中必须严格按配合比施工,如随意更改配合比现象每次按100-500元处罚,若在施工中确有需要更改的,需经甲方现场管理人员同意;XHz易文君-文库范文网

  2.乙方必须即时清理落地灰,重新拌制使用;如发现丢弃、不即时清理落地灰现象,将视情况处以50—400元处罚;XHz易文君-文库范文网

  3.乙方责任人必须常驻本现场,如有特殊原因,需在征得甲方同意下,另行委派专人履行本合同;XHz易文君-文库范文网

  4.乙方在签定本合同前,要充分认识甲方对该工程质量、进度要求,合同签订后或在施工过程中,乙方不得以任何理由中途退场,如属乙方原因自行退场,甲方当时不予办理结帐手续,待工程全部竣工后,按乙方实际完成工程量的70%结算;XHz易文君-文库范文网

  5.乙方施工人员安全、进度、质量中一项,不能达到甲方要求,甲方有权终止合同或令其退场,结算按第上条执行;XHz易文君-文库范文网

  6.乙方在施工过程中,应无条件服从甲方现场人员指挥管理,对甲方再三强调的事情,乙方不能或不及时完成,甲方将委派其他人员完成,工程量按每人每天100元人民币或按完成总量的140%比例直接扣予乙方帐上。XHz易文君-文库范文网

  7.本合同一式三份,乙方持一份,甲方持两份,自签订之日起生效,任何一方不得随意更改,若有未尽事宜经双方共同协商处理。XHz易文君-文库范文网

  甲方代表(签章):XHz易文君-文库范文网

  ____年_____月____日XHz易文君-文库范文网

  乙方代表(签章):XHz易文君-文库范文网

  ____年_____月____日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇28

  一、建设工程施工合同具备的基本特征XHz易文君-文库范文网

  《 合同法》第269条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同的三种主要合同形式中,施工合同是最重要的建设工程合同。所谓建设工程施工合同即建设工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。依照施工合同,承包人应完成一定的建筑、安装工程任务,发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款,它与其他建设工程合同一样是一种双务合同,在订立时应遵循自愿、公平、诚实信用等原则。XHz易文君-文库范文网

  施工合同是工程建设的主要合同,是施工单位进行工程建设质量管理、进度管理、费用管理的主要依据之一。在市场经济条件下,建设市场主体之间相互的权利义务关系主要是通过合同确立的。XHz易文君-文库范文网

  《合同法》第287条规定,本章没有规定的,适用承揽合同的规定。可以看出,建设工程施工合同是作为承揽合同的一种特殊类型来规定的。事实上,建设工程施工合同具备了承揽合同的所有特征,但又有着其自身的特点,主要表现在以下几个方面:XHz易文君-文库范文网

  第一、建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整,而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。XHz易文君-文库范文网

  从建设单位的层面来看,一项建设工程的完成,从土地使用权的取得、用地规划的审批、建设工程的招标投标、施工单位的确定、到规划设计的落实等等一系列法律关系的发生,这些过程很可能涉及到不同的领域如《土地管理法》、《招标投标法》《建设工程质量管理条例》等等,这都是建设工程施工合同的当事人不能回避的,而且合同双方当事人和合同本身都将不同程度的受到这些法律关系的制约,所以从这个角度来讲,建设工程施工合同涉及多领域受到多部法律和规范性文件调整。XHz易文君-文库范文网

  第二、合同的签订、履行和终止有严格具体的程序限制。XHz易文君-文库范文网

  从民法的理论看,一般合同的签订经过“要约”和“承诺”两个阶段即可完成。但建设工程施工合同的签订有其特殊性,建设工程施工合同的签订则必须根据已被审批的工程项目计划、初步设计、双方办理土地等审批手续后签订。如遇变更设计方案或工程造价,还需另行订立补充协议。实行招投标的工程项目应按相应的程序确定中标单位并向中标单位下达中标通知书后30日内签订合同。同时,在合同履行过程中要严格按照设计图纸、施工规范进行施工,并严格遵守合同约定的质量控制、投资控制、进度控制条款,还要接受预算和造价审查、竣工结算、质监部门的检查等。 第三、国家宏观政策和地方政府制定的建设方面的规章也是调整和解决建设工程施工合同纠纷的重要依据。XHz易文君-文库范文网

  在市场经济条件下,建设工程的完成仍以计划调控为主。双方当事人依法签订的建设工程施工合同体现了市场经济主体通过公平竞争取得的权利和将要承担的义务,当然应当依法进行保护。但是国家根据市场运作状况,制定相应的规章进行宏观调控,地方政府在权限范围内依法制定的规章,诸如投资结构的调整、项目的压缩及设计计划管理、工程预算定额、材料预算价格等同样作为签订合同、履行合同、解决合同纠纷的依据。XHz易文君-文库范文网

  建设工程施工合同特有的基本建设法律制度特征,体现了其自身的复杂性和专业性,它即遵循合同的一般原则,又包含多种特有的法律关系,从而构成了基本建设法律制度的一大特色。XHz易文君-文库范文网

  二、建设工程施工合同成立和生效的基本条件XHz易文君-文库范文网

  从民事法律理论的角度看,对于建设工程施工合同来说,其成立和生效同样是两个不同性质的问题,是两个有着严格区别的法律概念。两者有着严格的区别:第一,合同成立并不等于生效。理由是,合同的成立仅仅反映的是当事人的意志,它体现了合同自由的原则;而合同的生效反映了国家的意志,即国家法律对已成立合同的一种法律认可或称价值判断,它体现了国家对合同关系的干预,决定了合同的生效。另外,合同的成立是事实问题,而合同的生效是法律问题。合同的成立是合同生效的前提条件,但合同的成立和生效是两个不同性质的XHz易文君-文库范文网

  问题,应该严格加以区分。第二,在构成要件上,合同的成立,是订约当事人就合同的主要条款达成合意,亦即合同因承诺生效而成立,故合同成立的条件一般就是承诺生效的条件。而合同生效的条件才是判断合同是否具有法律效力的标准。XHz易文君-文库范文网

  关于合同的生效要件或生效条件问题,我国学者也存在观点上的不同和争论。有人认为:合同的有效要件是:XHz易文君-文库范文网

  (1)内容之确定;XHz易文君-文库范文网

  (2)内容之可能;XHz易文君-文库范文网

  (3)内容之合法;XHz易文君-文库范文网

  (4)内容的妥当性。已成立的合同具备以上四个要件,才发生合同效力。梁彗星教授认为民事行为生效要件分为一般生效要件和特别生效要件。一般生效要件指一般法律行为所共同的生效要件,包括当事人须有相应的民事行为能力、意思表示真实、标的须合法、标的须可能和确定。而特别生效要件指特定法律行为所特有的生效要件。大部分人认为,所谓合同生效的要件,是指依法律规定合同发生法律效力应具有的条件。它包括:XHz易文君-文库范文网

  (1)合同当事人必须具备相应的民事行为能力;XHz易文君-文库范文网

  (2)意思表示真实;XHz易文君-文库范文网

  (3)合同内容必须合法;XHz易文君-文库范文网

  (4)合同标的的确定和可能;XHz易文君-文库范文网

  (5)合同必须符合法定形式等5个要件。XHz易文君-文库范文网

  我认为,虽然我国现行合同法律没有就合同生效要件作出明确的规定,但《民法通则》和《合同法》已经为我们概括和归纳合同生效要件提供了足够的法律依据。根据上述法律规定,我认为合同的生效要件可分为实质要件和形式要件。所谓实质要件,《民法通则》第55条规定,民事法律行为应当具备下列条件,XHz易文君-文库范文网

  一是行为人具有相应的民事行为能力;XHz易文君-文库范文网

  二是意思表示真实;XHz易文君-文库范文网

  三是不违反法律或社会公共利益。这些规定也就是合同生效的一般要件,亦称实质要件。所谓形式要件,对于有些合同,合同的生效还须具备特殊要件,也称形式要件。这些合同主要包括两种情形:XHz易文君-文库范文网

  一是 当事人根据《合同法》第45、46条的规定所订立的合同,在所附条件成就时或所附生效时间到来时,合同才能生效;XHz易文君-文库范文网

  二是根据《合同法》第44条第二款规定,依照法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续的,在办理了批准、登记等手续后,合同才能生效。因此,建设工程合同的生效必须要具备一定的前提条件。具体说来,一个建设工程施工合同要达到生效的程度,应当符合下列条件:XHz易文君-文库范文网

  第一、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规要规定的条件,即合同的主体要件。XHz易文君-文库范文网

  目前来看,我国没有对发包人的资格等作出非常严格的规定,发包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或自然人。但必须具有通过合法、完备手续取得的进行工程建设项目发包的资格。而作为承包人的条件则十分严格。首先,承包人必须是单位。虽然《合同法》在总则和关于建设工程合同的第16章没有明确规定建设工程合同的承包人的主体资格限制,但在《建筑法》和大量的建设方面的行政法规中均明确规定了建设工程施工合同的承包人必须是“单位”,尤其是最高人民法院公布的《审理建设工程施工合同司法解释》可以看出一个信号,建设工程的承包人必须是法人单位,《审理建设工程施工合同司法解释》XHz易文君-文库范文网

  第1条规定,承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,合同无效。这个条文可以看出,建设工程的承包人必须具备相关的资质,且不说登记的高低问题,但有前提条件,符合申领资质的必须是单位,《建筑法》第26条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。所以,从《合同法》的角度来看,这里的单位则只能是法人。其次,承包人必须具备建筑经营资格。只有经依法核准拥有从事建筑经营活动资格的企业法人,才有资格进行建设工程承包经营活动。1995年10月15日起施行的《建筑业企业资质管理规定》,将建筑业企业分为工程总承包企业、施工承包企业和专项分包企业三类,并规定了具体的标准和条件。再次,承包人必须在自身拥有的资质等级许可的业务范围内承揽工程。在我国,对于建设工程承包人实行严格的市场准入制度。20xx年1月30日国务院令第279号发布的《建设工程质量管理条例》第25条规定,从事建设工程施工的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。XHz易文君-文库范文网

  第二、发包人和承包人共同的真实意思表示一致是建设工程施工合同的核心条件。XHz易文君-文库范文网

  意思表示真实是指意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思。意思表示不真实,即意思与表示不一致,可分为故意的意思与表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三种情况。故意的意思与表示不一致和不自由的意思与表示不一致如果构成欺诈,并损害了国家利益,属于合同法定无效的范畴。对于非故意的意思和表示不一致的情形,如果具备了“重大误解”的条件,则属于《民法通则》第59条和《合同法》XHz易文君-文库范文网

  第54条规定的可变更或者可撤销的合同。对于不自由的意思和表示不一致,可分为受欺诈和受胁迫所为的意思表示,则根据《民法通则》第58条和《合同法》第52条的规定,这两种行为如果损害了国家利益,均构成合同无效的法定原因,否则构成合同可撤销的原因。 需要指出的是,《合同法》和《民法通则》有一个明显的区别是把《民法通则》第58条规定的“一方以欺诈、胁迫的手段”订立合同的行为分为二种情形来处理:如果是损害了国家利益,属当然无效;如果是损害的是合同相对人的利益,则根据《合同法》第54条规定相对方可以要求变更或撤销,而不再一律认定无效,这不仅尊重了合同当事人的意愿,保护了当事人的利益,鼓励了交易行为,而且还减少了因合同无效而给社会带来的损失。我认为这一规定是正确的,也符合合同法理论与司法实践的发展方向。XHz易文君-文库范文网

  意思表示真实是民法通则规定的民事行为生效的要件之一,但对于合同来说,则其生效还应具备合同双方协商一致的条件。建设工程施工合同是双务合同,因此也应当具备发包人和承包人就合同内容协商一致的条件。XHz易文君-文库范文网

  第三、建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当履行法律和行政法规规定的必须履行的程序XHz易文君-文库范文网

  这一条件是建设工程合同所特有的条件。如前所述,建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大,所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进行约束和规范。如依照《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)第三条的规定,在我国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。这些项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。依法应当招标而未招标的合同无效。XHz易文君-文库范文网

  第四、建设工程施工合同应当符合法律规定的形式要件。XHz易文君-文库范文网

  《合同法》第270条规定,建设工程合同应当采用书面形式。第275条规定,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。XHz易文君-文库范文网

  由于建设工程施工合同具有标的额大、履行时间长、不能即时清结等特点,因此应当采用书面形式。对有些建设工程合同,国家有关部门制定了统一的`示范文本。采用示范文本或其他书面形式订立的建设工程施工合同,在组成上并不是单一的,凡能体现发包人和承包人协商一致内容的文字材料,包括各种文书、电报、图表等,均为建设工程施工合同的组成部分。 第五、内容合法,不违反法律或社会公共利益。XHz易文君-文库范文网

  在关于认定合同是否有效的标准上,《民法通则》和《合同法》采用的是两种截然不同的表述方法。《民法通则》是用肯定的语气在第55条明确规定“不违反法律或社会公共利益”的民事行为才是有效的民事行为;而《合同法》采用的是否定的语气,在第52条规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于“合同无效”的情形。XHz易文君-文库范文网

  在《合同法》颁布实施以后,最高人民法院的两个司法解释先后对这个问题进行了进一步的明确界定:最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第四条明确规定:“合同法实施以后,人民法院确认合同无效,应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,不得以地方性法规、行政规章为依据。”而最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》则将建设工程施工合同认定无效的标准再次严格界定为五种情况(下文将详细论述)。对于这样规定的原因,最高人民法院副院长黄松友是这样解释的:建设工程施工合同受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同的强制性规范就有六十多条,如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而认定合同无效,不符合《合同法》的立法本意,不利于维护合同稳定性,也不利于保护各方当事人的合法权益,同时也会破坏建筑市场的正常秩序。我们认为,法律和行政法规中的强制性规定,有的属于行政管理规范,如果当事人违反了这些规范应当受到行政处罚,但是不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政法规的强制性规范内容看,可分为两类:一是保障建设工程质量的规范,二是维护建筑市场公平竞争秩序的规范。《解释》第1条和第4条将这两大类分为以下五种情形:XHz易文君-文库范文网

  一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;XHz易文君-文库范文网

  二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;XHz易文君-文库范文网

  三是建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;XHz易文君-文库范文网

  四是承包人非法转包建设工程的;XHz易文君-文库范文网

  五是承包人违法分包建设工程的。当然,《民法通则》和《合同法》等基本法律规定的合同无效的情形,也应当适用于建设工程施工合同。XHz易文君-文库范文网

  三、建设工程领域强制性规定的认定对合同效力的影响XHz易文君-文库范文网

  《合同法》第52条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于合同无效的情形。但是随着法律理论的深入研究,学者逐渐认识到违反强制性规定并不必然一定会导致建设工程施工合同无效,正如最高人民法院副院长黄松友所说,在建设工程领域中,法律和行政法规中的强制性规定,有的属于行政管理规范,如果当事人违反了这些规范应当受到行政处罚,但是不应当影响民事合同的效力。在涉及合同无效的重要判断标准中,司法实践中对强制性规范的认识,是判断施工合同效力的根本准则,所以如何判断强制性规定以及判断强制性规定的种类就显得至关重要。XHz易文君-文库范文网

  在建设工程领域的强制性法规主要存在于两个方面。一部分是《合同法》中有关对建设工程合同的特殊规定部分;另一部分分布在《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等经济行政类法律法规之中。第一部分的强制性规范涉及的是建设工程领域最基础的方面,所以一旦违反即应当认定为无效。违反第二部分的强制性规定的法律后果则需要具体考察。如果法律法规是彻底阻止这类合同实施,并且认定合同有效会直接损害工程质量等涉及国计民生等重大利益时,就应当认定合同无效;如果违反禁止性规定只会损害一方民事主体利益,或者仅仅是违反监管,而不直接涉及工程质量等根本性问题时,一般不应当认定建设工程合同无效,换句话说,违反建设工程领域的法律法规主要看违反的强制性规范是管理性质的规范还是效力性质的规范,违反管理性质的规范性文件不会影响到合同的效力。XHz易文君-文库范文网

  有人认为,把强制性规定区分为效力规定和取缔规定,其划分标准可以有以下几个方面,XHz易文君-文库范文网

  第一,法律、法规明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立,该规定就属于效力性规定。XHz易文君-文库范文网

  第二,法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立,但违反该规定或者继续旅行合同将损害国家理合和社会公共利益,也应该属于效力性规范。XHz易文君-文库范文网

  第三,法律、法规虽然没有明确规定违反强制性规定将导致合同无效或者不成立,但违反该规定或者继续旅行合同只是损害当事人利益,这样的规定就属于取缔规范,例如,《建筑法》XHz易文君-文库范文网

  第7条规定,建设工厂开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工厂所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可征。该条规定就属于取缔性规范,它本身是建设行政主管部门对建设单位的项目工程的监管,建设单位没有领取施工许可证本身没有损害国家的重大利益和社会公共利益,建设单位受到罚款处罚只是仅仅损害建设单位利益而已。 有人认为,对强制性规范区分为效力性规范和管理性质的强制性规范,这种区分标准最主要的基本原则是从行政立法的目的和强制性规范的设立目的。这种观点认为,如果法律规范纯粹是为了行政管理的需要,并不涉及民事主体之间利益关系的意图,应该把这类管理性规范排除在认定合同效力依据之外。例如,房地产行政主管部门规定,预售商品房买卖合同应该经过房地产主观部门登记备案。实践中当事人没有按照主管部门的规定登记备案,这种显然是违反了强制性规定,但这种行为不导致合同无效。最高人民法院颁布的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的解释》第6条规定,当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。这就是典型的出于管理性质的强制性备案规定,完全是行政管理的需要而制定,买卖合同的登记备案与否,从本质上不会损害国家利益,所以出于行政管理而指定的强制性规定是排除在认定合同效力范围之外,同样在建设工程领域违反《建筑法》和违反《建设工程质量管理条例》等法律行政法规的行为并不必然会导致合同无效。XHz易文君-文库范文网

  总的来说,认定建设工程施工合同效力的最基本判断标准是《合同法》第52条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。具体在认定合同效力时主要看几个方面,XHz易文君-文库范文网

  第一,强制性规范禁止的对象只是行为手段或者行为方式,或者禁止的是行为的外部条件如经营时间、地点等,而允许依其他手段、方式或者时间、地点作出行为的,这时,法律本意不是禁止行为效果的发生,而在于规范人们的行为举止,这类规范则为管理性规范。违反该规范不导致合同无效。XHz易文君-文库范文网

  第二,强制性规范的禁止目的是为了保护国家利益还是为了保护民事主题的利益。如果法律彻底阻止这类行为实施,并且认定合同有效会直接损害国家的利益,属于效力性规范,如果违反只损害一方民事主题利益时,则属于管理性规范,也就是说违反禁止性规范只是针对合同一方的,而且该禁止规定完全是作为一方纪律条款规定的,就不是效力性规范。我同意该说法,从最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》来看,也是从上述规范认定标准来判断施工合同的效力。XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇29

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。XHz易文君-文库范文网

  一、劳务合同期限XHz易文君-文库范文网

  第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。XHz易文君-文库范文网

  二、工作内容XHz易文君-文库范文网

  第二条、甲方同意根据乙方工作需要,派遣人员_____名担任__________工作。XHz易文君-文库范文网

  第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度,服从乙方管理。XHz易文君-文库范文网

  三、劳务保护和劳务条件XHz易文君-文库范文网

  第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。XHz易文君-文库范文网

  第五条、乙方承担甲方派遣人员(本市外)入店车费,负责工作期间住宿。XHz易文君-文库范文网

  四、劳务报酬XHz易文君-文库范文网

  第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。XHz易文君-文库范文网

  第七条、有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续:XHz易文君-文库范文网

  1、甲乙双方协商一致的;XHz易文君-文库范文网

  2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。XHz易文君-文库范文网

  五、当事人约定的其他内容XHz易文君-文库范文网

  第八条、乙方同意付甲方准备金(月总工资的20%)______元,准备金由乙方提供派遣计划的同时交付,准备金计入首月工资内。XHz易文君-文库范文网

  第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一,乙方可以解除本合同:XHz易文君-文库范文网

  1、在试用期间被证明不符合录用条件的;XHz易文君-文库范文网

  2、严重违反劳务纪律和规章制度的;XHz易文君-文库范文网

  3、严重失职、营私舞弊,对乙方利益造成重大损害的;XHz易文君-文库范文网

  4、被依法追究刑事责任的。XHz易文君-文库范文网

  第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。XHz易文君-文库范文网

  六、违约责任XHz易文君-文库范文网

  第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同,除遇有特殊情况,经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外,任何一方违反合同给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。XHz易文君-文库范文网

  七、劳务争议处理及其它XHz易文君-文库范文网

  第十二条、双方因履行本合同发生争议,当事人应当自劳务争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。XHz易文君-文库范文网

  第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的,按有关规定执行。XHz易文君-文库范文网

  第十四条、本合同一式_____份,甲乙双方各执____份。XHz易文君-文库范文网

  甲方:XHz易文君-文库范文网

  代表人(签字):XHz易文君-文库范文网

  身份证号码:XHz易文君-文库范文网

  _________年________月_______日XHz易文君-文库范文网

  乙方:XHz易文君-文库范文网

  代表人(签字):XHz易文君-文库范文网

  身份证号码:XHz易文君-文库范文网

  _________年________月_______日XHz易文君-文库范文网

建筑工程施工监理合同样本 篇30

  答辩人:_________________XHz易文君-文库范文网

  住所地:_________________XHz易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________XHz易文君-文库范文网

  答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下:_________________XHz易文君-文库范文网

  被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。XHz易文君-文库范文网

  被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程,并且将装修项目列入结算范围,该项诉求与事实不符,故意扩大了施工范围。20__年5月11日,答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定:_________________被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建,并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围,将装修项目纳入结算书,违背事实。XHz易文君-文库范文网

  被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。XHz易文君-文库范文网

  被答辩人在起诉状中称其于20__年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料,并称答辩人并未提出异议,与事实不符。事实是,尽管答辩人于20__年11月17日收到了相关结算资料,但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实,与实际工程量差距太大,工程量重复计算严重。20__年被答辩人曾交给答辩人一份结算书,结算数额为120.62358万元,而20__年11月17日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元,差距为430.08282万元。同时,答辩人对工程总造价也进行了核算,核算总造价为59.966665万元。可见,被答辩人提供的结算书严重脱离事实,核算的随意性非常大。XHz易文君-文库范文网

  三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。XHz易文君-文库范文网

  被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大,与事实不符。XHz易文君-文库范文网

  (一)被答辩人的该项诉求的计价依据是20__年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20__年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异,虚构成分很大,与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的,因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。XHz易文君-文库范文网

  (二)20__年5月11日的协议合同中约定:_________________被答辩人应当支付答辩人80万元,其中50万元即付,30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中,最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算,多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减,与约定不符。XHz易文君-文库范文网

  (三)被答辩人在起诉中所称,截止到答辩人最后一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款205万元,与事实不符。截止到答辩人最后一次付款,答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。XHz易文君-文库范文网

  四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符,要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。XHz易文君-文库范文网

  被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生,与事实严重不符,同申请人核算的工程总造价差距更大,双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑,答辩人才停止支付工程款。因此,答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实,是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而,被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。XHz易文君-文库范文网

  五、答辩人认为应本着实事求是的原则,对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定,在重新核定的基础上,明确双方债权债务,维护双方当事人合法权益。XHz易文君-文库范文网

  在答辩人与任忠工程纠纷中,答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定,以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上,双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意,进而双方在已支付工程款基础上多退少补,最终解决双方争议。XHz易文君-文库范文网

  此致XHz易文君-文库范文网

  太原市小店区人民法院XHz易文君-文库范文网

  _____________年__________月__________日  XHz易文君-文库范文网

333018
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享