石方施工合同（通用11篇）
石方施工合同 篇1
甲方:
乙方:
为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合本工程的实际情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本土石方工程合同
为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:广州市亚运城D地块土方工程
二、工程地点:广州番禺区亚运城
三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。
四、工程范围:
按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。
五、合同工期:
开工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年1月10日。合同工期总日历天数310天。
六、合同价款:
本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:
1、场内回填部分，按20元/m3(运距2公里内);
2、余土外运部分，按48元/m3
3、场内回填工程量约为11万立方，土石方外运工程量约为33万立方米,合同金额暂定 1804万元。甲方指定提前进场的一台挖土机,按 8000元/(月·台)计算租金,闲置天数以甲方现场代表签证为准。
七、工程结算:
工程完成5000m3时，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工验收合格广州亚运城D地块土方工程 1后,依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算,结算完毕,一次性付至结算金额的97%,剩余尾款2个月内付清。
八、工程质量及技术要求:
本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:
1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm,垂直面无偏坡。
2、进场施工前,必须提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。
3、场内填筑部分必须分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的情况下,不得选用砂岩回填。
4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内,回填土石方必须分层碾压,密实度不得小于90%。
5、竣工资料为壹式伍套。
九、安全施工:
乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。
十、违约责任:
1、本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。
2、若乙方延误工期,甲方按1000元 /天扣罚乙方工程款。
十一、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石工程承包给乙方施工，并达成如下几点，望双方共同遵守。
一、施工地点、概况和结算方式：
1、广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石，暂定取石100万吨以上，施工时间直到把石头取完为止，施工队只有乙方一个队伍，不能有第二个队伍参加。
2、施工队所挖出来的石头，甲方按每立方33元，石比例是1.55立方米计算付给施工方，施工方自配车辆运输，运输距离是22公里为止，超过1公里每吨按( )元1公里补助给施工方，水库所挖出来的石头全部运往大唐发电厂建防护堤坝，石头没有规格，只要能装上车就行，石头过磅费用由甲方支付。
3、石头的重量按大唐发电厂磅单为准，结算日期三天一结，油料甲方提供结帐时扣回，调运机械设备( )一台。
二、甲方责任：
1、甲方必须出示相关合法的手续给乙方施工，并负责所有政府部门的协调工作，在协调过程中所产生的任何费用，甲方自己承担与乙方无关。
2、甲方应保证乙方在施工过程中，不受任何部门的干扰(如政府部门和社会闲杂人员)，如出现这种情况，甲方负一切责任，并保证乙方正常施工。
3、乙方在施工过程中，如遇当地村民和社会闲杂人员闹事导致工地不能正常施工或停工，甲方应赔偿乙方机械和工作人员的误工费，挖机( )元/天，炮机( )元/天，工作人员( )元/天。
4、项目部检查，暂停2-3天是正常事情，如果超过三天以上工地还不能开工，甲方应开始对乙方进行赔偿，如因甲方手续不全导致工地不能开工的情况下，甲方应赔偿乙方所有机械和工作人员的一切经济损失(机械来回的调运费和误工费、工作人员的误工费)。
5、甲方负责乙方在施工和运输过程中，必须做好政府部门的协调工作(如交警、路政、环保、超载、村委和当地各个部门)，并保证不受社会闲杂人员闹事、打架、破坏，如出现上述问题，甲方承担事故的责任和乙方的一切经济损失。
6、石头没有运进大唐发电厂之前，甲方应适当支付点资金给乙方的正常生活开支、机械维护和机械的月供费用，甲方提供宿舍，费用乙方处理。
三：乙方责任：
1、乙方在施工和运输过程中，如发生人员伤害和交通意外事故，由乙方自行负责承担与甲方无关，乙方必须确保施工和运输安全，必须购买人、车及第三者责任保险。
2、泥头几百米道路，乙方负责维修，由甲方提供地方修路，本合同签订之日起一个星期内乙方必须有足够的机械设备进场施工。必须服从甲方管理人员现场指挥和安排，如遇特殊情况在同等的利益下，双方协商解决。
3、如遇天气、重大节日和人力不可抗拒的原因下，工期相对顺延。
四、本合同如有未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，如双方发生争议而协商解决不了时，任何一方均可以向当地有关部门申请仲裁或向法院起诉。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇3
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
二、 工程承包范围
承包范围：
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 合同价款 合同工期总日历天数 天，开工日期以实际为准。 工程质量标准：合格
合同价款以工程竣工结算为准。
六、 甲乙方双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
(二)、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
七、 工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用，由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。
八、 工程款支付与竣工结算
1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量60%时，支付已完工程价款90%，剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算：工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据，工程总价按现行的*市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
九、 协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。
十、 争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
十一、 本协议份数
本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇4
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
二、 工程承包范围
承包范围：
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 合同价款合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。 工程质量标准：合格
合同价款以工程竣工结算为准。
六、 甲乙方双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
（二）、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
七、 工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施
工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用，由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的'直接损失，由承包人承担。
八、 工程款支付与竣工结算
1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量60%时，支付已完工程价款90%，剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算：工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据，工程总价按现行的*市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
九、 协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。
十、 争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
十一、 本协议份数
本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。
发包方：承包方：
发 包 人（签章）：承 包 人（签章）：
年 月 日 年 月 日
石方施工合同 篇5
甲方：___________
乙方：___________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：___________
工程地点：___________
二、工程承包范围
承包范围：___________
三、合同工期
合同工期总日历天数_____天，开工日期以实际为准。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
合同价款以工程竣工结算为准。
六、甲乙方双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
3、因甲方原因造成的.停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
（二）、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
七、工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用，由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。
八、工程款支付与竣工结算
1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量60%时，支付已完工程价款90%，剩余工程款于竣工后付清。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
石方施工合同 篇6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：规模鸡场粪便集中收集加工有机肥项目(浙江千岛湖生态养殖场有机肥厂)平基土石方工程。
二、工程地点：庄口村下坞有机肥厂。
三、工程承包范围：按甲方提供的施工开挖图或现场指定标注区域内石方爆破，并运至渣场。本合同土石方工程量约为土方####m3、石方###m3。
四、工程单价：经双方共同确定，本合同单价为土方##元/方、石方##元/方。
五、工程总造价：全部工程总造价暂定为人民币###万元(大写陆万陆仟元整)，实际工程总造价以竣工结算为准。
六、合同工期：根据双方协商，工程期限自####年##月##日至####年##月##日止。若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
七、工程质量及技术要求：乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
八、工程价款结算
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
(二)工程价款结算与拨付办法：工程开工前一天预付工程款的10% 即####元，开工5天后再付款40%即####元，其余款项在工程竣工经甲方验收合格后一次性付清。
九、双方责任
(一)甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的.误工或停工的实际损失。
2、甲方派人在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在3日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
十、其他
1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
2、本合同一式二份，双方各执一份，签章生效。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
石方施工合同 篇7
发包方： (以下简称甲方)
承包方： 身份证号码： (以下简称乙方)
甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。
第一条：工程概况：
1 工程名称：武胜香江豪庭
2 工程地点：武胜县城祥升大道。
第二条：承包范围：
发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。
第三条：工期：
(一)开工日期： 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
第四条：工程价款：
1分部分项工程单价如下：
(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m³(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m³(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(需要水钻施工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：
(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作
3、零星签证计时工60.00元/工日。
4、室内取土夯实、回填 元/ m³(含取土、运土、分层回填、夯实)。
5、算工程量。
第五条：施工技术要求：
(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。
(二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。
(三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。
第六条：双方责任及工作：
(二)、甲方工作：
1、为施工协调有关工作关系。
2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。
(二)、乙方工作：
1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。
3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。
第七条：工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。
2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。
第八条：人工费支付
本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。
第九条：安全责任：
在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。
第十条：其他约定：
1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。
2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。
3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。
4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。
5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。
6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款20xx元以上。
第十一条 其它：
1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。
2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。
3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇8
发包方： (简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
一、工程概况
1、工程名称：项目土石方工程
2、工程地点：
3、建设规模：框剪结构，十八层，建筑面积约78400㎡
二、承包范围
1、场内机械挖土方，将甲方划定的坐标点，轴线范围内的土方挖运至场外或甲方指定地方、机械移动，机械对基坑底边、边坡及底面修整，使基坑标高达到甲方要求，以及按《湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表》中规定的工作内容和武汉市文明施工的规定，做到作业面整洁干净，不含地梁、承台等部位的精度挖运。
2、自卸车场内转运土方，专用机械配合土方堆放。
3、土方外运的部分，无论运距，土方出围墙外乙方自行解决;需运回回填的土方土源乙方自行解决。
4、如挖土过程中发现地下障碍物乙方自行解决。
5、工完场清，清理施工现场及场内道路余土，清理、清扫市政道路洒土。
6、甲方、乙方、监理共同对现场开挖前自然地面标高和开挖后坑底标高进行布方格网，实测实量，各方在实测方格网图(表)上签字，作为工程完工后结算时的依据;
7、开挖面范围内的土方开挖、运输、倒土及车辆进出现场的清洗、防尘、土方运输道路的形成及修整全部由乙方自行解决。
三、工期要求
1、工期暂定每栋4天，自20xx年7月24日开始施工;为了确保工期，乙方必须投入相应数量的挖掘机、大型自卸车、推土机等机械，确保晴天挖运土方800方以上。
2、乙方自行协调环保、城管等执法部门及其他各类社会关系，并承担一切费用，确保工地正常施工，如因外围环境关系造成施工困难，工期延误达3天，甲方有权安排其他施工力量进行施工，无须征得乙方同意和认可，乙方承担由此给甲方引起的一切责任及损失，已完工程量按 %结算。
3、雨天办理工期签证，工期顺延。
四、施工质量
乙方确保按甲方标定的标高、底面尺寸施工，否则无条件返工和整修并自行承担由此发生的费用。
五、合同价款及工程量确认
1、土方承包施工综合单价：场内挖、转、运、堆放(回填)共元整/立方米，挖、外运、场外卸土(或运回回填)共 25 元整/立方米。
2、此单价除坑底排水、抽水、夜间照明、洗车台，沉淀池，排污外，包括但不仅限于人工费(含清洗车辆、道路)、机械费、管理费、利润、将土方挖运倒土等全过程的费用及地方性的不可预见的一切费用。乙方不得以市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高等任何理由要求增加费用或提高价格。
3、当甲方另有施工需要使用机械时，乙方必须为甲方提供所需机械，使用机械按计时台班办理签证，大中型反铲挖机/小时，小反铲挖机/小时。
4、土方体积均以挖掘前的天然密实度体积计算，土方天然密实度体积与虚方体积比值为1：1.3(按《湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表》确定的土方松散系数)。
5、当出现从一栋楼挖土方回填另一栋楼土方的情况时，只计算挖土方量，不计算土方回填量，当挖土方量不足回填，需额外运土回填的部分按松散系数折算成实方计量，其他类似情况按此原则类推。
六、结算及付款
1、从施工之日起，30天申报完成工程量，三天内协商核定完成工程量，二天内，甲方按核定工程量总价的` 60 %支付进度款;
2、工程完工，经各方验收合格并在竣工图上签字后，十天内办理完工程结算，五天内工程款付至 20 %，余款十个月内按比例付清。
3、税金按结算总价的4.09%，由甲方在每次结算工程款时代扣代缴，从乙方工程款中扣除。
七、安全生产
乙方必须对全体施工人员进行行业安全规范和交通法规的宣传教育，必须做到警钟常鸣，如果发生意外安全事故，由乙方承担一切民事、经济责任。
八、甲方责任
1、向乙方提供施工用水电到施工现场;
2、给乙方提供所需的施工场地;
3、对所提供的地质勘查报告、基础设计资料的完整性和准确性负责;
4、按合同要求及时支付工程款;
5、由于甲方原因造成安全事故及经济损失，一切费用由甲方自行承担;
6、工程验收合格后三日内及时配合分包方测量计算工程量及结算审核工作;
7、乙方在办理渣土证时甲方需提供相应的资料，及时配合办理手续。
九、乙方责任
1、乙方自行负责城管、交管及渣土办理的有关手续和协调工作，并承担相关费用;
2、施工人员及机械设备及时到位，保证工期按时完成;
3、服从甲方指挥管理，确保工地文明施工，因乙方原因造成安全事故及经济损失，一切费用由乙方自行承担;
4、为确保基坑开挖安全，在施工期间根据现场实际情况，发现险情及时向甲方反应实际情况，甲方及时进行方案调整及设计变更;
5、负责完成本分部工程的基坑土方开挖及外运的工作;
6、在施工期间，乙方施工现场委派一名现场负责人配合工作，并服从甲方指挥;
7、工程验收合格后三日内及时配合甲方测量计算工程量及结算审查工作。
十、其他事宜
1、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，每份具有同等法律效力;
2、本合同自甲乙双方签字盖章之日起自动生效;
3、甲方付清所有工程款后之日起，本合同自行失效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 法定代表人：
项目经理 ： 委托代理人：
合同签订地点：
石方施工合同 篇9
甲方：
乙方：
依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程范围、规模：
二、工作内容：
1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。
2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。
3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。
4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。
三、合同工期：
1.经双方协商确定，工期为 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。
四、工程价格及支付方式：
1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(天然实方计算,暂定 立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为 元/立方米(天然实方计算,暂定 立方米);本期土石方挖运工程总造价暂定为人民币 万元，(大写： )(最终以实际结算为准)。
2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。
3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;(3)倾倒时渣场的费用;(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;(5)管理费;(6)利润;(7)安全文明施工费;(8)税金;(9)各种保险费用;(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。
4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。
6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。
7.工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
五、质量要求：
乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。
六、双方责任和义务：
1.甲方责任和义务
(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关系顺利进场施工作业)。
(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。
(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。
(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。
2.乙方责任和义务
(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。
(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。
(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
((4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。
(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。
(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。
(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。
七、违约责任：
1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。
2.由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。
3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合同总价千分之五的违约金。
4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。
八、奖励：
1.乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。
2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。
九、争议解决方式：
1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。
十、其他：
1.此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。
2.此合同一试 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，结清款项后本协议自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇10
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称：神榆公路改造
(二) 工程地点：神木县西沟第一加油站5公路处
(三) 工程范围：按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后，运抵指定地点。
(四) 工程造价：经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写______________________
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 工程价款结算与支付办法：
每月结算一次，按工程量的80%给与支付，剩余20%在工程验收后一次性付清。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
2、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应顺延工期。
3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的0.015元支付利息。
(二) 乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会( )
2、依法向人民法院起诉( )
第七条 附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 安全责任
乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，严格遵守安全防护措施。在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任，甲方不承担一切责任。
第九条 附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石方施工合同 篇11
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：株洲大道一期路基土石方工程
工程地点： 株洲高新区天易公路K0+324～K2+220段左半幅 工程内容：招标文件所规定的工程项目
资金来源：银行贷款
二、承包范围：
承包范围：见招标文件
三、合同工期：
开工日期：20xx年9月21日
竣工日期：20xx年1月5日
合同工期：总日历天数105天
四、质量标准：
工程质量标准：优良(达到省优质工程)
五、合同价款：
1、以设计图纸及双方所协议的附件5《株洲大道A、B标段路基土石方合同单价清单》为计价依据，具体工程量数量，按实际发生计量;
2、工程量清单中没有的项目按专用条款计价原则办理。
3、税金支付按招标文件要求。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、招标文件
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸及设计变更
9、工程量清单及附表5《株洲大道A、B标段路基土石方合同单价清单》
10、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
