欢迎访问易文君范文网!

建设工程合同担保协议

作文网 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设工程合同担保协议(通用31篇)GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇1

  委托方:___________________(甲方)GfX易文君-文库范文网

  开户银行:___________________(乙方)GfX易文君-文库范文网

  建设单位:___________________(丙方)GfX易文君-文库范文网

  根据建设部、财政部建质[20__]7号和建设厅、财政厅建管[20__]46号文件精神,为加强_____________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”GfX易文君-文库范文网

  如下:GfX易文君-文库范文网

  1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。GfX易文君-文库范文网

  2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。GfX易文君-文库范文网

  3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。GfX易文君-文库范文网

  4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。GfX易文君-文库范文网

  5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。GfX易文君-文库范文网

  6.本协议未竟事宜,按_____________文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。GfX易文君-文库范文网

  甲方(签章):_____________乙方(签章):____________GfX易文君-文库范文网

  ________年_______月_____日_________年_____月_____日GfX易文君-文库范文网

  签订地点:_____________签订地点:_____________GfX易文君-文库范文网

  丙方(签章):_____________年__________月__________日GfX易文君-文库范文网

  签订地点:_____________GfX易文君-文库范文网

  附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)GfX易文君-文库范文网

  根据建设部、财政部建质[20__]7号和建设厅、财政厅建管[20__]46号文件精神,_____________建设的_____________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。GfX易文君-文库范文网

  应交存_____________元“保证金”。GfX易文君-文库范文网

  开户行:___________________(盖章)GfX易文君-文库范文网

  专户帐号:_________________GfX易文君-文库范文网

  经办人:___________________GfX易文君-文库范文网

  __________年_______月_____日GfX易文君-文库范文网

  11111GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇2

  反诉人(本诉被告):_________________有限公司GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________。GfX易文君-文库范文网

  联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________。GfX易文君-文库范文网

  住所:_________________昆号。GfX易文君-文库范文网

  联系电话:_________________GfX易文君-文库范文网

  反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。GfX易文君-文库范文网

  反诉请求GfX易文君-文库范文网

  1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;GfX易文君-文库范文网

  2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担GfX易文君-文库范文网

  事实和理由GfX易文君-文库范文网

  20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。GfX易文君-文库范文网

  综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。GfX易文君-文库范文网

  原告人:_____________(盖章)GfX易文君-文库范文网

  __________年_____月_____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇3

  借款人:____________________GfX易文君-文库范文网

  贷款人:____________________GfX易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,借款人为基本建设向贷款人申请贷款,经贷款人审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条 借款人向贷款人借款人民币(大写)_______万元。用于______________。预计分年用款为;GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______ 年_______万元。GfX易文君-文库范文网

  实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。GfX易文君-文库范文网

  第二条 借款人保证从_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;GfX易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元。GfX易文君-文库范文网

  第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款人如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。GfX易文君-文库范文网

  第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:__________________________________________GfX易文君-文库范文网

  借款人对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。GfX易文君-文库范文网

  第五条 贷款到期,借款人如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款人还款通知三个月后仍未归还,贷款人可直接从借款人或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。GfX易文君-文库范文网

  第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  第七条 贷款人有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应提供有关的统计、会计报表及资料。GfX易文君-文库范文网

  借款人如果不按合同规定使用贷款,贷款人有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。GfX易文君-文库范文网

  第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效 .GfX易文君-文库范文网

  第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:GfX易文君-文库范文网

  (一)提交______________仲裁委员会仲裁;GfX易文君-文库范文网

  (二)依法向人民法院起诉。GfX易文君-文库范文网

  第十条 其他约定事项:_________________________________________________GfX易文君-文库范文网

  第十一条 本合同正本三份,借款人、贷款人、担保单位各执一份,副本_______ 份。GfX易文君-文库范文网

  借款人:(签章)__________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________GfX易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日GfX易文君-文库范文网

  贷款人:(签章)__________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________GfX易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日GfX易文君-文库范文网

  担保单位:(签章)________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________GfX易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇4

  标准版建设工程合同GfX易文君-文库范文网

  合伙人(以下简称甲方):____________身份证号码:________________GfX易文君-文库范文网

  合伙人(以下简称乙方):____________身份证号码:________________GfX易文君-文库范文网

  为建设好房地产投资建设的号楼工程,保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标,双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议,本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,请双方自觉遵守。GfX易文君-文库范文网

  一、工程概况GfX易文君-文库范文网

  工程名称:__________________GfX易文君-文库范文网

  工程地点:__________________GfX易文君-文库范文网

  工程内容:__________________GfX易文君-文库范文网

  资金来源:__________________GfX易文君-文库范文网

  二:工程承包范围GfX易文君-文库范文网

  承包范围:桩基、土建和安装(桩基由甲方分包不收取任何费用)GfX易文君-文库范文网

  三:工程承包方式GfX易文君-文库范文网

  承包方式:包工包料施工,但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。(甲供材料款不进入直接费,乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量所购材料市场___%取费进入决算,(材料费检测和马造________年___号文件的_____由甲方一次性支付______万元_____包干价)。GfX易文君-文库范文网

  水电主材(计取___%保管费加税金),门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工,乙方不对该部分进行工程预算,前述甲方分包工程应向乙方支付___%的配合费,配合费内容包括:留眼、补眼共用脚手架(不含分包单位需单独搭设的手脚架)和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外,乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外,电梯按每台______元人民币付配合费。GfX易文君-文库范文网

  四、合同工期GfX易文君-文库范文网

  开工日期:甲方通知进厂为准GfX易文君-文库范文网

  竣工日期:___层___个月完成,___层___个月完成。(从乙方破土动工开始计算)。(指承包的土建、安装工程)。GfX易文君-文库范文网

  五、合同价格GfX易文君-文库范文网

  本工程合同金额:暂定价约为______万元,具体数额按以下条款予以确定。GfX易文君-文库范文网

  六、结算方式GfX易文君-文库范文网

  1.采用可调价合同,以会审后的'施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据,按工程量据实核算。GfX易文君-文库范文网

  2.结算依据:定额执行________年《______省综合估价表》、及________年《______省建设工程补充定额估价表》装饰采用________年《______省装饰工程综合估价表》,安装执行________年《全国统一安装定额______省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间____市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮___%(没有信息价的由甲乙双方确定价格)。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按________年33号文件新规定执行,如有政策调整,甲方不承担任何责任。注:(不再调整)GfX易文君-文库范文网

  标准:本工程___层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮___个点,___层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮___个点。五层及以下楼按四类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮___个点。GfX易文君-文库范文网

  七、工程款的支付GfX易文君-文库范文网

  1.在单位工程施工到春节期间,甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的___%的工程款。GfX易文君-文库范文网

  2.在后期施工中,乙方每月____日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量,以甲方审核的工程量为工程款支付依据,如乙方向甲方提交工程量报告后____日内,甲方未向乙表示异议,视同甲方接受该工程量报告。GfX易文君-文库范文网

  3.甲方在每月___号前(节假日顺延)根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的___%支付乙方工程进度款。(如遇特殊情况双方协商解决)。GfX易文君-文库范文网

  4.工程取得竣工验收报告合格后___天内,甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款;工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后___个月内完成,另外___%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。GfX易文君-文库范文网

  5.生于的___%工程款作为本工程的保修金,该保修金在竣工验收合格后的________年内支付。此款项___%工程量保修金,甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处,保修期满乙方到建管处领取。GfX易文君-文库范文网

  八、违约责任GfX易文君-文库范文网

  1.若双方中任何一方违约,违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。GfX易文君-文库范文网

  2.甲方应以议标方式(乙方应选二家施工企业参与投标)选定乙方承接《______号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标,费用由乙方自付。GfX易文君-文库范文网

  3.乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量,若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担,乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责,甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系,文明施工,不扰乱市民正常生活,工作秩序。GfX易文君-文库范文网

  4.由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵,并被他人发现和取证,使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的,乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。GfX易文君-文库范文网

  5.工期每提前一天按______元奖励,每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。GfX易文君-文库范文网

  九、履保证金GfX易文君-文库范文网

  1.本项目履约保证金______万元人民币GfX易文君-文库范文网

  2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的___%,高层竣工之日退还剩余的___%GfX易文君-文库范文网

  3.本保证金不计利息。甲方超期还款时,超期之日起,每天按银行利息支付。GfX易文君-文库范文网

  十、其他事项GfX易文君-文库范文网

  1.本协议书未尽事宜,由双方另行协商解决。GfX易文君-文库范文网

  2.本协议与格式合同文本具有同等法律效力,在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。GfX易文君-文库范文网

  3.安装审定的工程量,甲方将工程款转入乙方在______设立的银行账户,确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设,若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失,由乙方全部负责。GfX易文君-文库范文网

  5.乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任,由乙方自负全责,甲方不承担任何连带责任,甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。GfX易文君-文库范文网

  6.乙方不得将本工程转包或分包。GfX易文君-文库范文网

  7.甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。GfX易文君-文库范文网

  8.甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整(包干价)。GfX易文君-文库范文网

  9.凡因本协议发生争议,双方友好协商解决;协商不成时,由___________委员会裁决。GfX易文君-文库范文网

  10.双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致,本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份,双方各执贰份。GfX易文君-文库范文网

  甲方:____________联系方式:________________GfX易文君-文库范文网

  乙方:____________联系方式:________________GfX易文君-文库范文网

  签订日期:________年____月____日________年____月____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇5

  发包方:_________GfX易文君-文库范文网

  承包方:_________GfX易文君-文库范文网

  根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。GfX易文君-文库范文网

  第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)GfX易文君-文库范文网

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。GfX易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_________天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在_________天内一次结清(或订为分若干次结清)。GfX易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元,估算设计费为_________元。GfX易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。GfX易文君-文库范文网

  第四条委托方的义务GfX易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。GfX易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:_________。GfX易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。GfX易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。GfX易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。GfX易文君-文库范文网

  第五条承包方的义务GfX易文君-文库范文网

  1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。GfX易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。GfX易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。GfX易文君-文库范文网

  第六条违约责任GfX易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:_________。GfX易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。GfX易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。GfX易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:_________。GfX易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。GfX易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。GfX易文君-文库范文网

  第七条争议的解决方式GfX易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。GfX易文君-文库范文网

  第八条附则GfX易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。GfX易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。GfX易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本_________份,委托方、承包方各执1份;副本_________份,分别报送_________备案。GfX易文君-文库范文网

  委托方(盖章):_________承包方(盖章):_________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):_________法定代表人(签名):_________GfX易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):_________委托代理人(签名):_________GfX易文君-文库范文网

  地址:_________地址:_________GfX易文君-文库范文网

  开户银行:_________开户银行:_________GfX易文君-文库范文网

  帐号:_________帐号:_________GfX易文君-文库范文网

  电话:_________电话:_________GfX易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日GfX易文君-文库范文网

  签订地点:_________签订地点:_________GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇6

  贷款方:GfX易文君-文库范文网

  借款方:GfX易文君-文库范文网

  根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条借款用途_________________________________________________________GfX易文君-文库范文网

  第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)__元。预计用款为________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。GfX易文君-文库范文网

  第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为__%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。GfX易文君-文库范文网

  第四条借款期限借款方保证从________年____月起至________年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。GfX易文君-文库范文网

  第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。GfX易文君-文库范文网

  第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。GfX易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。GfX易文君-文库范文网

  第八条本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。GfX易文君-文库范文网

  第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。GfX易文君-文库范文网

  借款方___(盖章)贷款方___(盖章)GfX易文君-文库范文网

  负责人:___负责人:___GfX易文君-文库范文网

  地址:___地址:___GfX易文君-文库范文网

  签约日期:___GfX易文君-文库范文网

  签约地点:___GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇7

  上诉人(一审被告、反诉原告):_______________________环保工程有限公司GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________GfX易文君-文库范文网

  被上诉人(一审原告、反诉被告):______________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________GfX易文君-文库范文网

  上诉人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)丰民初字第_____号民事判决。现依法提起上诉。上诉的请求和事实理由如下。GfX易文君-文库范文网

  上诉请求GfX易文君-文库范文网

  1、请求撤销一审判决,依法改判;GfX易文君-文库范文网

  2、请求依法判令被上诉人承担一、二审诉讼费用。GfX易文君-文库范文网

  事实和理由GfX易文君-文库范文网

  _____________GfX易文君-文库范文网

  综上所述,一审判决认定事实不清,适用法律错误。据此,上诉人依法提出上诉,请求上级人民法院依法查明事实,正确适用法律,撤销一审错误判决,依法驳回原告的诉讼请求,支持反诉原告的反诉请求。GfX易文君-文库范文网

  此致GfX易文君-文库范文网

  __________市中级人民法院GfX易文君-文库范文网

  上诉人:______________GfX易文君-文库范文网

  20__________年__________月__________日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇8

  工程承包人(甲方):GfX易文君-文库范文网

  劳务分包人(乙方):GfX易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同,双方就工程外墙抹灰 专业劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。GfX易文君-文库范文网

  一、承包内容及承包方式:GfX易文君-文库范文网

  1、承包内容:外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层;GfX易文君-文库范文网

  2、承包形式:包工不包料GfX易文君-文库范文网

  二、粉刷质量标准及要求:GfX易文君-文库范文网

  1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20)标准验收。GfX易文君-文库范文网

  2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿,同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。GfX易文君-文库范文网

  三、劳务报酬结算与支付:GfX易文君-文库范文网

  1、结算价格:完成合同内所有工作内容,按 元∕2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。GfX易文君-文库范文网

  2、工程付款: 本抹灰分项工程施工至工程量一半时,付完成工作量的50﹪;本抹灰分项工程施工结束后,付工程总价的50﹪;余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。GfX易文君-文库范文网

  四、工期:GfX易文君-文库范文网

  本抹灰分项工程工期25天,从________年____月____日开始施工至________年____月____日完工,如遇天气条件原因导致不能施工的情况下,工期相应顺X。GfX易文君-文库范文网

  五、甲方责任:GfX易文君-文库范文网

  1、变更施工项目内容、规模(数量)、条件时,须书面通知乙方,变更后需重新明确项目内容和数量,进行协商并及时办理签订补充协议。GfX易文君-文库范文网

  2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形,甲方有权对乙方进行相应的处罚,如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件,无论何种原因对乙方处以20.00元处罚,同时乙方承担全部经济责任及法律责任;不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚;相应处罚款项自工程款中扣除。GfX易文君-文库范文网

  3、如甲方资金不到位,施工方案不确定,造成延误工期由甲方负责顺X。GfX易文君-文库范文网

  六、乙方责任:GfX易文君-文库范文网

  1、乙方进入施工现场后,必须加强自身队伍素质教育和管理,做好安全文明施工管理,不得从事和参与各种非法活动,要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则。GfX易文君-文库范文网

  2、服从甲方的领导指挥,并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工,并按第二条的质量标准及要求进行施工和验收。GfX易文君-文库范文网

  3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足,不按甲方要求施工,不能按规定工期完成任务,不按国家质量标准施工,所造成的一切损失由乙方承担,同时甲方有权解除合同并更换队伍。GfX易文君-文库范文网

  4、做好文明安全施工,并坚持工完场清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持现场清洁卫生。GfX易文君-文库范文网

  5、加强自身队伍素质教育和管理,不做违法、违规的事,不从事非法活动,做好安全、防火、防盗工作。GfX易文君-文库范文网

  6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行,如造成浪费由乙方承担。GfX易文君-文库范文网

  七、安全施工与检查:GfX易文君-文库范文网

  1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后,由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。GfX易文君-文库范文网

  2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。GfX易文君-文库范文网

  八、纠纷解决:GfX易文君-文库范文网

  在合同履约过程中发生纠纷,双方友好协商,如协商不成时,可向人民法院提出诉讼。GfX易文君-文库范文网

  九、其它:GfX易文君-文库范文网

  1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。GfX易文君-文库范文网

  2、本合同未尽事宜,双方友好协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  3、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。GfX易文君-文库范文网

  4、本合同共三页,合同一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份。GfX易文君-文库范文网

  工程承包人: 劳务分包人:GfX易文君-文库范文网

  代表: 代表:GfX易文君-文库范文网

  ________年____月____日   ________年____月____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇9

  1.在研究了上述项目第合同段的招标文件(含补遗书第________号—第________号)和考察了工程现场后,我们愿意以人民币(大写)________________元(元)的投标总价,或根据上述招标文件核实后确定的另一金额,遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。GfX易文君-文库范文网

  2.第合同段由k+至k+,长约________km,设计等级为高速公路,路面主要采用沥青混凝土路面。有立交________处;特大桥________座,计长________m;大中桥________座,计长________m;隧道________座,计长________m,以及其它构造物工程等。GfX易文君-文库范文网

  3.如果你单位接受我们的投标,我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后,在本投标书附录内写明的开工期内开工,并在个月的工期内完成本合同工程,达到合同规定的要求,该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。GfX易文君-文库范文网

  4.如果你单位接受我们的投标,我们将保证按照你单位认可的条件,以本投标书附录内写明的金额,提交履约担保。GfX易文君-文库范文网

  5.我们同意在从规定的开标之日起70天的投标文件有效期内,严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前,本投标书始终对我方具有约束力,并随时接受中标。GfX易文君-文库范文网

  6.在合同协议书正式签署生效之前,本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。GfX易文君-文库范文网

  7.我们理解,你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解,你单位不负担我们的任何投标费用。GfX易文君-文库范文网

  8.随同本投标书,我们出具金额为人民币50万元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件;或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协议书;或未能提交履约担保,你单位有权没收投标担保金,另选中标单位。GfX易文君-文库范文网

  投标人地址:_________________GfX易文君-文库范文网

  邮编:_________________GfX易文君-文库范文网

  投标人:_________________GfX易文君-文库范文网

  (全称)(盖章)电话:_________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权的代理人传真:GfX易文君-文库范文网

  _________________(职务、姓名)(签字)GfX易文君-文库范文网

  日期:________年________月________日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇10

  甲方:_______GfX易文君-文库范文网

  乙方:_______GfX易文君-文库范文网

  应甲方要求,在原甲方与乙方_____年___月___日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:GfX易文君-文库范文网

  一、工程范围:_____年__月__日,乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。GfX易文君-文库范文网

  二、工期要求:_____年__月__日至_____年_______月_______日。GfX易文君-文库范文网

  三、新增工程量:_______GfX易文君-文库范文网

  四、质量要求:按原合同承诺履行。GfX易文君-文库范文网

  五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:GfX易文君-文库范文网

  1、本协议其它内容仍按原合同执行。GfX易文君-文库范文网

  2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。GfX易文君-文库范文网

  3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  甲方:_______(盖章)GfX易文君-文库范文网

  乙方:_______(盖章)GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_______GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:_______GfX易文君-文库范文网

  签约日期:_______年_______月_______日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇11

  建设单位,____________,以下简称甲方;  拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方。  根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。  一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九 ________年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在____市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。  二,乙方应于一九________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。  三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:  GfX易文君-文库范文网

  1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;  GfX易文君-文库范文网

  2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;  GfX易文君-文库范文网

  3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。  四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备。  五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。  六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期____日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期____日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期____日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。  七, 其它:______________________________________________________________.  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,XX银行,建委,计委____等单位各留存一份。  建设单位(甲方):_____________________________________(公章)  地址:__________________________________________  代表人:__________________________________________________  电话:_____________________________________________________________  银行账户:_________________________________________________  拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)  家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)  地址:____  ________________________________  (乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行账户 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇12

  甲方:郑州XX公司  乙方:顾 身份证号:  甲方公司因工作和业务发展需要,经甲乙双方平等友好协商,就甲方聘请乙方担任甲方公司 工程师,达成如下聘用协议:  GfX易文君-文库范文网

  一、 合同期限 本协议有效期为________年即________年____月____日到________年____月____日  GfX易文君-文库范文网

  二、 甲方责任和义务  GfX易文君-文库范文网

  1、 将相关资料归还乙方。  GfX易文君-文库范文网

  2、 投标。  GfX易文君-文库范文网

  3、 甲方应妥善保管乙方资料和证书,确保职称证书完好无损。如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿损失。  GfX易文君-文库范文网

  三、 乙方的责任和义务  GfX易文君-文库范文网

  1、 乙方承诺向甲方提供的资料真实合法,若乙方提供的资料是虚假伪造,乙方自行承担一切责任并负责赔偿甲方相应损失。  GfX易文君-文库范文网

  2、 乙方的职称证书在协议有效期内交由甲方保管。  GfX易文君-文库范文网

  四、 酬金  GfX易文君-文库范文网

  1、 酬金按年支付,支付标准为年。  GfX易文君-文库范文网

  2、 付款时间:酬金一次性付清。即双方签订协议时,乙方提供工程师证书(原件)、身份证复印件、毕业证复印件、一寸彩色照片(或电子版)。甲方收到上述资料后一次性将第________年聘用工资元汇到乙方指定账户。乙方须保证证书未在其它公司挂靠,如因乙方证书已挂靠而导致甲方不能使用的,乙方须退还甲方支付的聘用工资。  GfX易文君-文库范文网

  五、 违约责任  GfX易文君-文库范文网

  1、 协议有效期内,乙方提出终止协议,则乙方必须双倍返还酬金,甲方提出终止协议则已付酬金不予返还。  GfX易文君-文库范文网

  2、 乙方须保证证书真实、有效,如因乙方提供虚假证书,导致甲方投标或申办资质失败,乙方退还甲方已付酬金。  GfX易文君-文库范文网

  六、 其他  GfX易文君-文库范文网

  1、 本协议期满前一个月,如双方达成一致意见,可续签本协议。  若不续签的,甲方应及时归还乙方所有证件,甲方不得扣留拖延归还任何证件。  GfX易文君-文库范文网

  2、 协议终止或协议期满后,甲乙双方应彼此友好合作,配合完成解除协议等相关的后续工作。  GfX易文君-文库范文网

  3、 本协议一式贰份,双方各执一份。  甲方:郑州XX公司 乙方:顾  法定代表人:身份证号 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇13

  借款方:GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:GfX易文君-文库范文网

  地址:GfX易文君-文库范文网

  电话:GfX易文君-文库范文网

  贷款方:GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:GfX易文君-文库范文网

  地址:GfX易文君-文库范文网

  电话:GfX易文君-文库范文网

  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条借款用途:________________________________________GfX易文君-文库范文网

  第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。GfX易文君-文库范文网

  第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.GfX易文君-文库范文网

  第四条借款期限:借款方保证从____年____月起至____年____月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。GfX易文君-文库范文网

  第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。GfX易文君-文库范文网

  第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。GfX易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。:GfX易文君-文库范文网

  第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。GfX易文君-文库范文网

  第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式二份,签章各方各执一份,GfX易文君-文库范文网

  借款方:GfX易文君-文库范文网

  贷款方:GfX易文君-文库范文网

  代表人:GfX易文君-文库范文网

  代表人:GfX易文君-文库范文网

  _________年_________月_________日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇14

  甲方:_________________身份证号:_________________乙方:_________________身份证号:_________________GfX易文君-文库范文网

  鉴于甲、乙多年互信关系,现合作经营树木种植和养殖农场。为更长久保持双方关系,合作共赢,双方达成如下协议,以期共同遵守:_________________GfX易文君-文库范文网

  一、双方一致确认:_________________农场经营管理模式,由双方共同经营、共担风险、共享收益。未经双方同意,任何一方不得擅自处理合作经营项目范围内的任何资产(包括买卖、转让、抵押、赠与)。GfX易文君-文库范文网

  二、双方合作模式为甲方提供坡地和承包鱼塘,乙方提供经营资金。具体如下:_________________GfX易文君-文库范文网

  1、甲方提供位于________________坡地约50亩,每亩每年租金_______________元,合共总值约人民币22500元。GfX易文君-文库范文网

  2、甲方提供旧平房(3间房)一栋,旧的猪舍150平方。GfX易文君-文库范文网

  3、甲方负责承包_____________小水库约30亩,使用期限10年,合共租金为人民币_______________元,租金由乙方负责承担。GfX易文君-文库范文网

  4、乙方负责提供投资资金人民币50万元。GfX易文君-文库范文网

  三、盈余分配与债务承担:_________________扣除生产运营成本和土地租金后,剩余利润的50%作为下一期投入资金,余下的50%利润,甲乙双方各占50%。如农场亏损,形成债务,则双方对外负担连带赔偿责任,对内按各自50%的比例分担赔偿责任。GfX易文君-文库范文网

  甲方每月以工资形式领取薪酬,其工资属农场生产运营开支的一GfX易文君-文库范文网

  部分。农场纯利润在_______________元至_______________元之间,甲方领取_______________元工资;纯利润在_______________元—_______________元之间,甲方方领取_______________元工资;纯利润在_______________元—_______________元之间,甲方领取_______________元工资(封顶)。GfX易文君-文库范文网

  四、合作经营期间,如果政府或企业征用农场土地、鱼塘,所得的赔偿款双方各占50%。GfX易文君-文库范文网

  五、双方在共同经营管理中,应当互相信任,遇到问题应共同协商解决。GfX易文君-文库范文网

  六、本协议,双方应共同遵守,任何一方违约给其他方造成损失的,应当进行赔偿。GfX易文君-文库范文网

  七、合作期限为年,自_____________年__________月__________日起,至_____________年_____________日止。GfX易文君-文库范文网

  八、本协议一式两份,双方各执一份,对双方具有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  甲方:_________________乙方:_________________GfX易文君-文库范文网

  签约日期:_________________GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇15

  建设单位:(以下简称甲方)GfX易文君-文库范文网

  承包商:(以下简称乙方)GfX易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关建设工程管理办法,委托人同意将建设工程委托给代理人实施代理管理,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就代理管理事项协商一致,订立本合同。GfX易文君-文库范文网

  一、项目概述GfX易文君-文库范文网

  项目名称:GfX易文君-文库范文网

  工程现场:GfX易文君-文库范文网

  工程内容:GfX易文君-文库范文网

  土地面积:GfX易文君-文库范文网

  总投资(预计投资):GfX易文君-文库范文网

  项目批准号:GfX易文君-文库范文网

  二、总工期GfX易文君-文库范文网

  总共个xx日历日GfX易文君-文库范文网

  三、质量标准GfX易文君-文库范文网

  有资格的GfX易文君-文库范文网

  四、发包价格GfX易文君-文库范文网

  客户接受______%的建筑安装费用(含建筑安装主体、室外总体及其他配套工程,不含劳保统筹)、勘察费用、考古费用、规划设计费用、检测费用、监理费用、咨询费用及其他与施工管理相关的费用作为代理人的施工管理费。GfX易文君-文库范文网

  五、合同组成文件GfX易文君-文库范文网

  构成本合同的文件包括:GfX易文君-文库范文网

  1、双方批准的有关项目变更和谈判的书面文件或协议修改文件GfX易文君-文库范文网

  2、委托施工合同GfX易文君-文库范文网

  3、本合同的特殊条款和条件GfX易文君-文库范文网

  4、合同的一般条款和条件GfX易文君-文库范文网

  5、描述代理建设项目的技术文件GfX易文君-文库范文网

  6、如果构成本合同的标准、规范和相关技术文件之间存在任何歧义或不一致,应按上述顺序进行解释。GfX易文君-文库范文网

  六、项目进度目标GfX易文君-文库范文网

  七、本协议和本合同第二部分“通用条款”中的词语的含义分别给予它们相同的定义。GfX易文君-文库范文网

  八、代理人向委托人承诺,按本合同规定承担本合同专用条款约定范围内的工程委托施工工作。GfX易文君-文库范文网

  九、委托人向代理人承诺,按本合同专用条款约定的期限、方式和币种,支付代理人施工管理费。GfX易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________GfX易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇16

  年度编号:_________GfX易文君-文库范文网

  项目级别:_________GfX易文君-文库范文网

  立合同单位:GfX易文君-文库范文网

  _________(简称借款方)GfX易文君-文库范文网

  _________银行_________行(简称贷款方)GfX易文君-文库范文网

  借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。GfX易文君-文库范文网

  第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。GfX易文君-文库范文网

  预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。GfX易文君-文库范文网

  第二条 贷款利率为年息_________%,计算复利。GfX易文君-文库范文网

  第三条 年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。GfX易文君-文库范文网

  第四条 建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效。GfX易文君-文库范文网

  第五条 本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。GfX易文君-文库范文网

  借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________GfX易文君-文库范文网

  地址:_________ 地址:_________GfX易文君-文库范文网

  法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________GfX易文君-文库范文网

  开户银行及帐户:_________GfX易文君-文库范文网

  _________年____月____日 _________年____月____日GfX易文君-文库范文网

  签订地点:_________ 签订地点:_________GfX易文君-文库范文网

  贷款种类:_________GfX易文君-文库范文网

  编号:_________GfX易文君-文库范文网

  申请单位:_________GfX易文君-文库范文网

  企业性质:_________GfX易文君-文库范文网

  申请时间:_________年_________月_________日GfX易文君-文库范文网

  经办行:中国农业发展银行_________行GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇17

  基本建设工程储备借款合同GfX易文君-文库范文网

  借款方:_________贷款方:_________GfX易文君-文库范文网

  借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。GfX易文君-文库范文网

  第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。GfX易文君-文库范文网

  第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。GfX易文君-文库范文网

  第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。GfX易文君-文库范文网

  第四条借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。GfX易文君-文库范文网

  第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。GfX易文君-文库范文网

  第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。GfX易文君-文库范文网

  第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《_____》的有关规定办理。GfX易文君-文库范文网

  第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。GfX易文君-文库范文网

  借款方(公章):_________贷款方(公章):_________GfX易文君-文库范文网

  负责人(签字):_________负责人(签字):_________GfX易文君-文库范文网

  地址:_________地址:_________GfX易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇18

  住房和城乡建设部GfX易文君-文库范文网

  制定GfX易文君-文库范文网

  国家工商行政管理总局GfX易文君-文库范文网

  第一部分 协议书GfX易文君-文库范文网

  委托人(全称):GfX易文君-文库范文网

  监理人(全称):GfX易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。GfX易文君-文库范文网

  一、工程概况GfX易文君-文库范文网

  1. 工程名称: ;GfX易文君-文库范文网

  2. 工程地点: ;GfX易文君-文库范文网

  3. 工程规模: ;GfX易文君-文库范文网

  4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。GfX易文君-文库范文网

  二、词语限定GfX易文君-文库范文网

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。GfX易文君-文库范文网

  三、组成本合同的文件GfX易文君-文库范文网

  1. 协议书;GfX易文君-文库范文网

  2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);GfX易文君-文库范文网

  3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);GfX易文君-文库范文网

  4. 专用条件;GfX易文君-文库范文网

  5. 通用条件;GfX易文君-文库范文网

  6. 附录,即:GfX易文君-文库范文网

  附录A 相关服务的范围和内容GfX易文君-文库范文网

  附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备GfX易文君-文库范文网

  本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  四、总监理工程师GfX易文君-文库范文网

  总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。GfX易文君-文库范文网

  五、签约酬金GfX易文君-文库范文网

  签约酬金(大写): (¥ )。GfX易文君-文库范文网

  包括:GfX易文君-文库范文网

  1. 监理酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  2. 相关服务酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  其中:GfX易文君-文库范文网

  (1)勘察阶段服务酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  (2)设计阶段服务酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  (3)保修阶段服务酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  (4)其他相关服务酬金: 。GfX易文君-文库范文网

  六、期限GfX易文君-文库范文网

  1. 监理期限:GfX易文君-文库范文网

  自 年 月 日始,至 年 月 日止。GfX易文君-文库范文网

  2. 相关服务期限:GfX易文君-文库范文网

  (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。GfX易文君-文库范文网

  (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。GfX易文君-文库范文网

  (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。GfX易文君-文库范文网

  (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。GfX易文君-文库范文网

  七、双方承诺GfX易文君-文库范文网

  1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。GfX易文君-文库范文网

  2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。GfX易文君-文库范文网

  八、合同订立GfX易文君-文库范文网

  1. 订立时间: 年 月 日。GfX易文君-文库范文网

  2. 订立地点: 。GfX易文君-文库范文网

  3. 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执GfX易文君-文库范文网

  份。GfX易文君-文库范文网

  委托人: (盖章) 监理人: (盖章)GfX易文君-文库范文网

  住所: 住所:GfX易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:GfX易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权GfX易文君-文库范文网

  的代理人:(签字) 的代理人:(签字)GfX易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:GfX易文君-文库范文网

  账号: 账号:GfX易文君-文库范文网

  电话: 电话:GfX易文君-文库范文网

  传真: 传真:GfX易文君-文库范文网

  电子邮箱: 电子邮箱:GfX易文君-文库范文网

  第二部分 通用条件GfX易文君-文库范文网

  1. 定义与解释GfX易文君-文库范文网

  1.1 定义GfX易文君-文库范文网

  除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:GfX易文君-文库范文网

  1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。GfX易文君-文库范文网

  1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。GfX易文君-文库范文网

  1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。GfX易文君-文库范文网

  1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。GfX易文君-文库范文网

  1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。GfX易文君-文库范文网

  1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。GfX易文君-文库范文网

  1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。GfX易文君-文库范文网

  1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。GfX易文君-文库范文网

  1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。GfX易文君-文库范文网

  1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。GfX易文君-文库范文网

  1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。GfX易文君-文库范文网

  1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。GfX易文君-文库范文网

  1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。GfX易文君-文库范文网

  1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。GfX易文君-文库范文网

  1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。GfX易文君-文库范文网

  1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。GfX易文君-文库范文网

  1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。GfX易文君-文库范文网

  1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。GfX易文君-文库范文网

  1.2 解释GfX易文君-文库范文网

  1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。GfX易文君-文库范文网

  1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:GfX易文君-文库范文网

  (1)协议书;GfX易文君-文库范文网

  (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);GfX易文君-文库范文网

  (3)专用条件及附录A、附录B;GfX易文君-文库范文网

  (4)通用条件;GfX易文君-文库范文网

  (5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。GfX易文君-文库范文网

  双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。GfX易文君-文库范文网

  2. 监理人的义务GfX易文君-文库范文网

  2.1 监理的范围和工作内容GfX易文君-文库范文网

  2.1.1 监理范围在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:GfX易文君-文库范文网

  (1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;GfX易文君-文库范文网

  (2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;GfX易文君-文库范文网

  (3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;GfX易文君-文库范文网

  (4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;GfX易文君-文库范文网

  (5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;GfX易文君-文库范文网

  (6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;GfX易文君-文库范文网

  (7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;GfX易文君-文库范文网

  (8)检查施工承包人的试验室;GfX易文君-文库范文网

  (9)审核施工分包人资质条件;GfX易文君-文库范文网

  (10)查验施工承包人的施工测量放线成果;GfX易文君-文库范文网

  (11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;GfX易文君-文库范文网

  (12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;GfX易文君-文库范文网

  (13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;GfX易文君-文库范文网

  (14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;GfX易文君-文库范文网

  (15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;GfX易文君-文库范文网

  (16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;GfX易文君-文库范文网

  (17)验收隐蔽工程、分部分项工程;GfX易文君-文库范文网

  (18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;GfX易文君-文库范文网

  (19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;GfX易文君-文库范文网

  (20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;GfX易文君-文库范文网

  (21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;GfX易文君-文库范文网

  (22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。GfX易文君-文库范文网

  2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。GfX易文君-文库范文网

  2.2 监理与相关服务依据GfX易文君-文库范文网

  2.2.1 监理依据包括:GfX易文君-文库范文网

  (1)适用的法律、行政法规及部门规章;GfX易文君-文库范文网

  (2)与工程有关的标准;GfX易文君-文库范文网

  (3)工程设计及有关文件;GfX易文君-文库范文网

  (4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。GfX易文君-文库范文网

  双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。GfX易文君-文库范文网

  2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  2.3 项目监理机构和人员GfX易文君-文库范文网

  2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。GfX易文君-文库范文网

  2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。GfX易文君-文库范文网

  2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。GfX易文君-文库范文网

  2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:GfX易文君-文库范文网

  (1)严重过失行为的;GfX易文君-文库范文网

  (2)有违法行为不能履行职责的;GfX易文君-文库范文网

  (3)涉嫌犯罪的;GfX易文君-文库范文网

  (4)不能胜任岗位职责的;GfX易文君-文库范文网

  (5)严重违反职业道德的;GfX易文君-文库范文网

  (6)专用条件约定的其他情形。GfX易文君-文库范文网

  2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。GfX易文君-文库范文网

  2.4 履行职责GfX易文君-文库范文网

  监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。GfX易文君-文库范文网

  2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。GfX易文君-文库范文网

  2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。GfX易文君-文库范文网

  2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。GfX易文君-文库范文网

  在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。GfX易文君-文库范文网

  2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。GfX易文君-文库范文网

  2.5 提交报告GfX易文君-文库范文网

  监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。GfX易文君-文库范文网

  2.6 文件资料GfX易文君-文库范文网

  在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。GfX易文君-文库范文网

  2.7 使用委托人的财产GfX易文君-文库范文网

  监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。GfX易文君-文库范文网

  3.委托人的义务GfX易文君-文库范文网

  3.1 告知GfX易文君-文库范文网

  委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。GfX易文君-文库范文网

  3.2 提供资料GfX易文君-文库范文网

  委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。GfX易文君-文库范文网

  3.3 提供工作条件GfX易文君-文库范文网

  委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。GfX易文君-文库范文网

  3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。GfX易文君-文库范文网

  3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。GfX易文君-文库范文网

  3.4 委托人代表GfX易文君-文库范文网

  委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。GfX易文君-文库范文网

  3.5 委托人意见或要求GfX易文君-文库范文网

  在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。GfX易文君-文库范文网

  3.6 答复GfX易文君-文库范文网

  委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。GfX易文君-文库范文网

  3.7 支付GfX易文君-文库范文网

  委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。GfX易文君-文库范文网

  4. 违约责任GfX易文君-文库范文网

  4.1 监理人的违约责任GfX易文君-文库范文网

  监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。GfX易文君-文库范文网

  4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。GfX易文君-文库范文网

  4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。GfX易文君-文库范文网

  4.2 委托人的违约责任GfX易文君-文库范文网

  委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。GfX易文君-文库范文网

  4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。GfX易文君-文库范文网

  4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。GfX易文君-文库范文网

  4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。GfX易文君-文库范文网

  4.3 除外责任GfX易文君-文库范文网

  因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。GfX易文君-文库范文网

  因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。GfX易文君-文库范文网

  5. 支付GfX易文君-文库范文网

  5.1 支付货币GfX易文君-文库范文网

  除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  5.2 支付申请GfX易文君-文库范文网

  监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。GfX易文君-文库范文网

  5.3 支付酬金GfX易文君-文库范文网

  支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。GfX易文君-文库范文网

  5.4 有争议部分的付款GfX易文君-文库范文网

  委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。GfX易文君-文库范文网

  6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止GfX易文君-文库范文网

  6.1生效GfX易文君-文库范文网

  除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。GfX易文君-文库范文网

  6.2变更GfX易文君-文库范文网

  6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。GfX易文君-文库范文网

  6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。GfX易文君-文库范文网

  6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。GfX易文君-文库范文网

  6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  6.3 暂停与解除GfX易文君-文库范文网

  除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。GfX易文君-文库范文网

  6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。GfX易文君-文库范文网

  因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。GfX易文君-文库范文网

  解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。GfX易文君-文库范文网

  6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。GfX易文君-文库范文网

  暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。GfX易文君-文库范文网

  6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。GfX易文君-文库范文网

  6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。GfX易文君-文库范文网

  6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。GfX易文君-文库范文网

  6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。GfX易文君-文库范文网

  6.4 终止GfX易文君-文库范文网

  以下条件全部满足时,本合同即告终止:GfX易文君-文库范文网

  (1)监理人完成本合同约定的全部工作;GfX易文君-文库范文网

  (2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。GfX易文君-文库范文网

  7. 争议解决GfX易文君-文库范文网

  7.1协商GfX易文君-文库范文网

  双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。GfX易文君-文库范文网

  7.2调解GfX易文君-文库范文网

  如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。GfX易文君-文库范文网

  7.3仲裁或诉讼GfX易文君-文库范文网

  双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。GfX易文君-文库范文网

  8. 其他GfX易文君-文库范文网

  8.1 外出考察费用GfX易文君-文库范文网

  经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。GfX易文君-文库范文网

  8.2 检测费用GfX易文君-文库范文网

  委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  8.3 咨询费用GfX易文君-文库范文网

  经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  8.4 奖励GfX易文君-文库范文网

  监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。GfX易文君-文库范文网

  8.5 守法诚信GfX易文君-文库范文网

  监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。GfX易文君-文库范文网

  8.6 保密GfX易文君-文库范文网

  双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。GfX易文君-文库范文网

  8.7 通知GfX易文君-文库范文网

  本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。GfX易文君-文库范文网

  8.8 著作权GfX易文君-文库范文网

  监理人对其编制的文件拥有著作权。GfX易文君-文库范文网

  监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。GfX易文君-文库范文网

  第三部分 专用条件GfX易文君-文库范文网

  1. 定义与解释GfX易文君-文库范文网

  1.2 解释GfX易文君-文库范文网

  1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。GfX易文君-文库范文网

  1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 。GfX易文君-文库范文网

  2. 监理人义务GfX易文君-文库范文网

  2.1 监理的范围和内容GfX易文君-文库范文网

  2.1.1 监理范围包括:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  2.1.2 监理工作内容还包括:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  2.2 监理与相关服务依据GfX易文君-文库范文网

  2.2.1 监理依据包括:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  2.2.2 相关服务依据包括: 。GfX易文君-文库范文网

  2.3项目监理机构和人员GfX易文君-文库范文网

  2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。GfX易文君-文库范文网

  2.4 履行职责GfX易文君-文库范文网

  2.4.3 对监理人的授权范围:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。GfX易文君-文库范文网

  2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。GfX易文君-文库范文网

  2.5 提交报告GfX易文君-文库范文网

  监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  2.7 使用委托人的财产GfX易文君-文库范文网

  附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 。GfX易文君-文库范文网

  监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。GfX易文君-文库范文网

  3. 委托人义务GfX易文君-文库范文网

  3.4 委托人代表GfX易文君-文库范文网

  委托人代表为: 。GfX易文君-文库范文网

  3.6 答复GfX易文君-文库范文网

  委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。GfX易文君-文库范文网

  4. 违约责任GfX易文君-文库范文网

  4.1 监理人的违约责任GfX易文君-文库范文网

  4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:GfX易文君-文库范文网

  赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)GfX易文君-文库范文网

  4.2 委托人的违约责任GfX易文君-文库范文网

  4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:GfX易文君-文库范文网

  逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数GfX易文君-文库范文网

  5. 支付GfX易文君-文库范文网

  5.1 支付货币GfX易文君-文库范文网

  币种为: ,比例为: ,汇率为: 。GfX易文君-文库范文网

  5.3 支付酬金GfX易文君-文库范文网

  正常工作酬金的支付:GfX易文君-文库范文网

  支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)GfX易文君-文库范文网

  首付款本合同签订后7天内GfX易文君-文库范文网

  第二次付款GfX易文君-文库范文网

  第三次付款GfX易文君-文库范文网

  ……GfX易文君-文库范文网

  最后付款监理与相关服务期届满14天内GfX易文君-文库范文网

  6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止GfX易文君-文库范文网

  6.1 生效GfX易文君-文库范文网

  本合同生效条件: 。GfX易文君-文库范文网

  6.2 变更GfX易文君-文库范文网

  6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:GfX易文君-文库范文网

  附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)GfX易文君-文库范文网

  6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:GfX易文君-文库范文网

  附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)GfX易文君-文库范文网

  6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:GfX易文君-文库范文网

  正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)GfX易文君-文库范文网

  6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。GfX易文君-文库范文网

  7. 争议解决GfX易文君-文库范文网

  7.2 调解GfX易文君-文库范文网

  本合同争议进行调解时,可提交 进行调解。GfX易文君-文库范文网

  7.3 仲裁或诉讼GfX易文君-文库范文网

  合同争议的最终解决方式为下列第 种方式:GfX易文君-文库范文网

  (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。GfX易文君-文库范文网

  (2)向 人民法院提起诉讼。GfX易文君-文库范文网

  8. 其他GfX易文君-文库范文网

  8.2 检测费用GfX易文君-文库范文网

  委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。GfX易文君-文库范文网

  8.3 咨询费用GfX易文君-文库范文网

  委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。GfX易文君-文库范文网

  8.4 奖励GfX易文君-文库范文网

  合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:GfX易文君-文库范文网

  奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;GfX易文君-文库范文网

  奖励金额的比率为 %。GfX易文君-文库范文网

  8.6 保密GfX易文君-文库范文网

  委托人申明的保密事项和期限: 。GfX易文君-文库范文网

  监理人申明的保密事项和期限: 。GfX易文君-文库范文网

  第三方申明的保密事项和期限: 。GfX易文君-文库范文网

  8.8著作权GfX易文君-文库范文网

  监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  9. 补充条款GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  附录A 相关服务的范围和内容GfX易文君-文库范文网

  A-1 勘察阶段:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  A-2 设计阶段:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  A-3 保修阶段:GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  A-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):GfX易文君-文库范文网

  。GfX易文君-文库范文网

  附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备GfX易文君-文库范文网

  B-1 委托人派遣的人员GfX易文君-文库范文网

  名称数量工作要求提供时间GfX易文君-文库范文网

  1. 工程技术人员GfX易文君-文库范文网

  2. 辅助工作人员GfX易文君-文库范文网

  3. 其他人员GfX易文君-文库范文网

  B-2 委托人提供的房屋GfX易文君-文库范文网

  名称数量面积提供时间GfX易文君-文库范文网

  1. 办公用房GfX易文君-文库范文网

  2. 生活用房GfX易文君-文库范文网

  3. 试验用房GfX易文君-文库范文网

  4. 样品用房GfX易文君-文库范文网

  用餐及其他生活条件GfX易文君-文库范文网

  B-3 委托人提供的资料GfX易文君-文库范文网

  名称份数提供时间备注GfX易文君-文库范文网

  1. 工程立项文件GfX易文君-文库范文网

  2. 工程勘察文件GfX易文君-文库范文网

  3. 工程设计及施工图纸GfX易文君-文库范文网

  4. 工程承包合同及其他相关合同GfX易文君-文库范文网

  5. 施工许可文件GfX易文君-文库范文网

  6. 其他文件GfX易文君-文库范文网

  B-4 委托人提供的设备GfX易文君-文库范文网

  名称数量型号与规格提供时间GfX易文君-文库范文网

  1. 通讯设备GfX易文君-文库范文网

  2. 办公设备GfX易文君-文库范文网

  3. 交通工具GfX易文君-文库范文网

  4. 检测和试验设备GfX易文君-文库范文网

  委托人: (盖单位章) 监理人: (盖单位章)GfX易文君-文库范文网

  法定代表人 法定代表人GfX易文君-文库范文网

  或其委托代理人: 或其委托代理人:GfX易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇19

  编号:  项目名称:  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)  依据《民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,就 工程事宜达成一致,为确保工程质量、工期及售后维保工作,保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务,特订立本合同。  GfX易文君-文库范文网

  一、 工程名称:  GfX易文君-文库范文网

  二、 工程地点:  GfX易文君-文库范文网

  三、 工程内容及规格:  GfX易文君-文库范文网

  四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价:  GfX易文君-文库范文网

  五、 工程质量:  乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工,保质保量按期完成工程施工任务。  GfX易文君-文库范文网

  六、 甲方责任:  GfX易文君-文库范文网

  1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作;  GfX易文君-文库范文网

  2、负责与乙方的衔接工作,并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件;提供与工程配套的供电电源;  GfX易文君-文库范文网

  3、负责安装前的协调工作,保障施工场地具备安装条件;  GfX易文君-文库范文网

  4、甲方因上述原因而致本工程工期延误,其责任由甲方承担;  GfX易文君-文库范文网

  5、负责办理政府部门相关审批手续;  GfX易文君-文库范文网

  七、 乙方责任:  GfX易文君-文库范文网

  1、做好施工安全的防范工作,确保施工安全,若造成业主损失,由乙方负责赔偿;  GfX易文君-文库范文网

  2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作;  GfX易文君-文库范文网

  3、严格按照甲方认可的工程材料施工;  GfX易文君-文库范文网

  4、负责服从甲方现场管理人员安排,不得造成业主设施、施备的损坏,否则自行赔偿;  GfX易文君-文库范文网

  5、负责遵守甲方规定的作息制度,并在指定的区域内进行施工作业;  GfX易文君-文库范文网

  6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故,其责任全部由乙方承担。  GfX易文君-文库范文网

  八、 施工时间:  合同施工时间(收到甲方首付款之日起):日至年____月日),如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的,其工期按期顺延。  GfX易文君-文库范文网

  九、 工程验收  GfX易文君-文库范文网

  1、工程完工后,乙方通知甲方验收。  GfX易文君-文库范文网

  2、若因乙方原因造成工程质量问题,乙方无条件返工。  GfX易文君-文库范文网

  十、 工程维护:  GfX易文君-文库范文网

  1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算;  GfX易文君-文库范文网

  2、维修期内若出现工程质量问题,乙方负责提供全天候的响应服务;  GfX易文君-文库范文网

  3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题,维  修费用由甲方承担;  十GfX易文君-文库范文网

  一、付款方式:  合同签定后,首付工程总造价的30%,即人民币 元整,工程完工验收合格后,付工程总造价的70%,即人民币 。  十GfX易文君-文库范文网

  二、不可抗力:  如发生不可抗力,造成本合同不能履行,任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝,终止前已有责任除外。  十GfX易文君-文库范文网

  三、违约责任:  因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款,违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。  十GfX易文君-文库范文网

  四、解除合同纠纷方式:  本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议,甲、乙双方应友好协商解决,若协商在30天内还不能解决的,可依据国家相关法律、法规,向____市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。  十GfX易文君-文库范文网

  五、其他:  GfX易文君-文库范文网

  1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自签章之日起生效,具有法律效力。  GfX易文君-文库范文网

  2、本合同附件是本合同的组成部分,经双方签字,与本合同具有同等法律效力。  GfX易文君-文库范文网

  3、本合同附件是:  □效果图  □双方认可的其他工程文件及说明  GfX易文君-文库范文网

  4、备注:  工程维保热线:  甲 方: 乙 方:  (盖章) (盖章) 委托代理人签名:____日 期:  委托代理人签名:____日 期 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇20

  发包单位(甲方): 有限公司GfX易文君-文库范文网

  承包单位(乙方):GfX易文君-文库范文网

  为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。GfX易文君-文库范文网

  工程项目名称:天津GfX易文君-文库范文网

  工程地址:天津市 区GfX易文君-文库范文网

  工程范围:天津 拆除专业工程GfX易文君-文库范文网

  协议期限:至本工程完工GfX易文君-文库范文网

  本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全责任:工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构:施工队伍超过30人的配有专职安全员:30人以下者设有兼专职安全员。在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后方可施工。GfX易文君-文库范文网

  一、发包方安全责任:GfX易文君-文库范文网

  不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前,必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全,不得验收;验收不合格的不准投入使用。GfX易文君-文库范文网

  二、承包方的安全责任:GfX易文君-文库范文网

  1、承包方对所承担的施工项目,必须制订施工方案,并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施),经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。GfX易文君-文库范文网

  2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。GfX易文君-文库范文网

  3、工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。GfX易文君-文库范文网

  4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换,不得冒名顶替。GfX易文君-文库范文网

  5、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。GfX易文君-文库范文网

  6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时,必须事先编制安全施工措施,填写安全施工作业票;从事电气上的工作,一切施工活动都要办理安全施工作业票(或工作票),并派员监督。GfX易文君-文库范文网

  7、承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知,必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包方安全监察部门。GfX易文君-文库范文网

  8、承包方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。GfX易文君-文库范文网

  9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。 承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。GfX易文君-文库范文网

  10、承包方承建的项目,禁止再行转包,非主体工程需要分包的,必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。GfX易文君-文库范文网

  11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。GfX易文君-文库范文网

  12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。GfX易文君-文库范文网

  三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。GfX易文君-文库范文网

  四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方安全部门有权予以纠正制止,有权通知承包方并给予经济处罚,直至停止承包方的工作。GfX易文君-文库范文网

  五、因承包方责任造成的发包方安全事故,由发包方按事故调查规程处理,承包方安全部门参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责”,因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担,并通知有关政府部门调查处理、统计上报。GfX易文君-文库范文网

  发包单位(章):               承包单位(章):GfX易文君-文库范文网

  法人代表:                  法人代表:GfX易文君-文库范文网

  法人委托代理人 :               法人委托代理人:GfX易文君-文库范文网

  签定日期:    年   月  日GfX易文君-文库范文网

  注:本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇21

  发包人:GfX易文君-文库范文网

  承包人:GfX易文君-文库范文网

  ____工程有限责任公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本双方建设工程施工事项协商一致,订立本合同。GfX易文君-文库范文网

  一、工程概况GfX易文君-文库范文网

  工程名称:工程地点:工程内容:全部土建,水电安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表GfX易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:资金来源:GfX易文君-文库范文网

  二、工程承包范围GfX易文君-文库范文网

  承包范围:资质范围内的全部图纸内容GfX易文君-文库范文网

  三、合同工期GfX易文君-文库范文网

  开工日期:暂定 _年_月_日竣工日期:_ 年_月_ 日合同工期总日历天数天GfX易文君-文库范文网

  四、质量标准GfX易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格GfX易文君-文库范文网

  金额:暂定捌仟柒佰万元正GfX易文君-文库范文网

  ¥:  元GfX易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件GfX易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:GfX易文君-文库范文网

  1、本合同协议书GfX易文君-文库范文网

  2、中标通知书GfX易文君-文库范文网

  3、投标书GfX易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款GfX易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款GfX易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件GfX易文君-文库范文网

  7、图纸GfX易文君-文库范文网

  8、工程量清单GfX易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书GfX易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。GfX易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。GfX易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。GfX易文君-文库范文网

  合同订立时间:GfX易文君-文库范文网

  合同订立地点:GfX易文君-文库范文网

  本合同双方约定双方签、盖章并经备案后生效后生效。GfX易文君-文库范文网

  发包人:承包人:GfX易文君-文库范文网

  住所:住所:GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:GfX易文君-文库范文网

  委托代理人:委托代理人:GfX易文君-文库范文网

  电话:电话:GfX易文君-文库范文网

  传真:传真:GfX易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇22

  工 程 名 称:__________GfX易文君-文库范文网

  工 程 地 点:__________GfX易文君-文库范文网

  合 同 编 号:__________GfX易文君-文库范文网

  设计证书等级:__________GfX易文君-文库范文网

  证 书 编 号:__________GfX易文君-文库范文网

  发 包 人:__________GfX易文君-文库范文网

  承 包 人:__________GfX易文君-文库范文网

  签 订 日 期:__________GfX易文君-文库范文网

  发包人: __________(甲方)GfX易文君-文库范文网

  承包人:__________ (乙方)GfX易文君-文库范文网

  发包人委托承包人承担 的勘察设计工作,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。GfX易文君-文库范文网

  第一条 本合同签订依据GfX易文君-文库范文网

  1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》;GfX易文君-文库范文网

  1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章;GfX易文君-文库范文网

  1.3 建设工程批准文件。GfX易文君-文库范文网

  第二条 设计依据GfX易文君-文库范文网

  2.1 发包人给设计人的委托书;GfX易文君-文库范文网

  2.2 发包人提交的基础资料(已有的技术资料等);GfX易文君-文库范文网

  2.3 设计人采用的主要技术标准是:现行水利水电工程勘察设计使用的国家标准、行业标准以及相关法律法规。GfX易文君-文库范文网

  第三条 合同文件的优先次序GfX易文君-文库范文网

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:GfX易文君-文库范文网

  3.1 合同书;GfX易文君-文库范文网

  3.2 发包人要求及委托书。GfX易文君-文库范文网

  第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容GfX易文君-文库范文网

  项目名称:GfX易文君-文库范文网

  工程规模:。GfX易文君-文库范文网

  项目的设计阶段:GfX易文君-文库范文网

  设计范围及内容:。GfX易文君-文库范文网

  第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:GfX易文君-文库范文网

  5.1工程现有的技术资料及图纸、项目概况。GfX易文君-文库范文网

  5.2 对该项目的某些特定技术要求。GfX易文君-文库范文网

  5.3发包人不能按时提供上述资料的,设计人可以顺延提交成果时间。GfX易文君-文库范文网

  第六条 设计人向发包人交付的成果、设计文件的份数及时间:GfX易文君-文库范文网

  6.1提交成果资料份数及时间GfX易文君-文库范文网

  承包人提交设计成果文件数量 陆套;GfX易文君-文库范文网

  发包人下达项目勘测和设计任务之日起,提交勘测设计成果的服务期为20个日历天。GfX易文君-文库范文网

  6.2提交设计成果文件地点GfX易文君-文库范文网

  忻城县水利局GfX易文君-文库范文网

  第七条 费用GfX易文君-文库范文网

  双方商定,设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔20__〕10号)取费,在招标中,我公司的中标费率为%,最终工程的勘测设计费等于工程批复的勘测设计费金额×中标费率(%)。GfX易文君-文库范文网

  后附中标通知书。GfX易文君-文库范文网

  第八条 支付方式GfX易文君-文库范文网

  8.1承包人完成设计任务并提交设计成果后,支付工程勘察设计费合同金额的80%给承包人;GfX易文君-文库范文网

  8.2工程进场施工后,支付工程勘察设计费合同金额的15%给承包人;GfX易文君-文库范文网

  8.3工程完工后,支付工程勘察设计费合同金额的5%给承包人。GfX易文君-文库范文网

  8.4委托方通过银行转账方式支付上述费用,服务方负责开具合法发票。GfX易文君-文库范文网

  第九条 双方责任GfX易文君-文库范文网

  9.1 发包人责任GfX易文君-文库范文网

  9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。GfX易文君-文库范文网

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限5天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。GfX易文君-文库范文网

  9.1.2 发包人应在接到设计人提交的设计报告后一个月内及时安排审查(超百万的工程及时向市局申请评审)。GfX易文君-文库范文网

  9.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付返工费。GfX易文君-文库范文网

  9.1.4 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。GfX易文君-文库范文网

  9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之三的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。GfX易文君-文库范文网

  9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。GfX易文君-文库范文网

  9.2 设计人责任GfX易文君-文库范文网

  9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。GfX易文君-文库范文网

  9.2.2 初步设计初始阶段,对特性分析后,要向发包人就工程概况、可能的效益情况进行全面的汇报。GfX易文君-文库范文网

  9.2.3 设计合理使用年限满足行业规范要求。GfX易文君-文库范文网

  9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取设计补救措施外,应免收受损失部分的设计费。GfX易文君-文库范文网

  9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之一。设计文件提交的时间以乙方提交设计文件的日期为准,由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间之内。GfX易文君-文库范文网

  9.2.6 设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作。GfX易文君-文库范文网

  9.2.7 设计人不能将本工程的设计工作转包给第三方。GfX易文君-文库范文网

  第十条 保密GfX易文君-文库范文网

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。GfX易文君-文库范文网

  第十一条 仲裁GfX易文君-文库范文网

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁时,由来宾市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。GfX易文君-文库范文网

  第十二条 合同生效及其他GfX易文君-文库范文网

  12.1 本合同双方签字盖章即生效,合同有效期为自合同签订之日至20__年12月31日,在合同有效期截止之日有已开展勘测设计工作但又未完成勘测设计的项目,针对该类项目合同期限可顺延半年(180天日历天)。GfX易文君-文库范文网

  12.2 本工程项目中,设计人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建设材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。GfX易文君-文库范文网

  12.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。GfX易文君-文库范文网

  12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。GfX易文君-文库范文网

  12.5 本合同双方签字盖章即生效,本合同一式陆份,发包人持肆份,设计人持贰份。GfX易文君-文库范文网

  12.6 双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。GfX易文君-文库范文网

  12.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  12.8 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。GfX易文君-文库范文网

  此后无正文GfX易文君-文库范文网

  行政管理单位:__________设计人:__________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:__________ 法定代表人:__________GfX易文君-文库范文网

  发包人:__________或委托代理人:__________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:__________GfX易文君-文库范文网

  住所:__________住所:__________GfX易文君-文库范文网

  邮政编码: __________邮政编码: __________GfX易文君-文库范文网

  电话:__________ 电话:__________GfX易文君-文库范文网

  传真: __________ 传真:__________GfX易文君-文库范文网

  开户银行:__________开户银行:__________GfX易文君-文库范文网

  户名:__________户 名:__________GfX易文君-文库范文网

  帐号:__________ 帐 号:__________GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇23

  发包人: (简称甲方)  承包人: (简称乙方)  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。  GfX易文君-文库范文网

  一、工程概况  GfX易文君-文库范文网

  1、工程名称:  GfX易文君-文库范文网

  2、工程地点: ;  GfX易文君-文库范文网

  3、工程范围:二楼房顶钢架 。  GfX易文君-文库范文网

  4、承包方式: 包工包料。  GfX易文君-文库范文网

  5、承包面积为 ㎡,每平方价格为 元。  GfX易文君-文库范文网

  二、合同价款  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写 。  GfX易文君-文库范文网

  三、付款方式  付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。  本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。  甲方:  乙方:________年____月____日 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇24

建设工程借款合同-范文正文:GfX易文君-文库范文网

  借 款 方:________________________________________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:____________________职务:____________________GfX易文君-文库范文网

  地 址:____________________邮码:________ 电话:________GfX易文君-文库范文网

  贷 款 方:________________________________________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:____________________职务:____________________GfX易文君-文库范文网

  地 址:____________________邮码:________ 电话:________GfX易文君-文库范文网

  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条 借款用途:________________________________________GfX易文君-文库范文网

  第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;GfX易文君-文库范文网

  第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.GfX易文君-文库范文网

  第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的.其他开户银行代为扣款清偿。GfX易文君-文库范文网

  第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。GfX易文君-文库范文网

  第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。GfX易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。GfX易文君-文库范文网

  第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。GfX易文君-文库范文网

  第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。GfX易文君-文库范文网

  借款方:____________(盖章)· 贷款方:____________(盖章)GfX易文君-文库范文网

  代表人:____________·· 代表人:____________GfX易文君-文库范文网

  第一范文网GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇25

  工程名称:__________________________________GfX易文君-文库范文网

  工程地点:__________________________________GfX易文君-文库范文网

  合同编号:__________________________________GfX易文君-文库范文网

  由设计人编填)GfX易文君-文库范文网

  设计证书等级:______________________________GfX易文君-文库范文网

  发包人:____________________________________GfX易文君-文库范文网

  设计人:____________________________________GfX易文君-文库范文网

  签订日期:__________________________________GfX易文君-文库范文网

  深圳市规划与国土资源局监制GfX易文君-文库范文网

  发包人:____________________________________GfX易文君-文库范文网

  设计人:____________________________________GfX易文君-文库范文网

  发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。GfX易文君-文库范文网

  第一条本合同依据下列文件签订GfX易文君-文库范文网

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。GfX易文君-文库范文网

  1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。GfX易文君-文库范文网

  1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。GfX易文君-文库范文网

  1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。GfX易文君-文库范文网

  1.5建设工程批准文件。GfX易文君-文库范文网

  第二条本合同设计项目的内容GfX易文君-文库范文网

  2.1工程名称:__________________________GfX易文君-文库范文网

  2.2设计指标GfX易文君-文库范文网

  建设用地面积GfX易文君-文库范文网

  建筑总面积GfX易文君-文库范文网

  规定建筑面积GfX易文君-文库范文网

  建筑高度或层数GfX易文君-文库范文网

  建筑覆盖率GfX易文君-文库范文网

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:GfX易文君-文库范文网

  序号,资料及文件名称,文件编号,份数,提交日期,有关事宜。GfX易文君-文库范文网

  《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》GfX易文君-文库范文网

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:GfX易文君-文库范文网

  序号GfX易文君-文库范文网

  资料及文件名称GfX易文君-文库范文网

  份数GfX易文君-文库范文网

  提交日期GfX易文君-文库范文网

  有关事宜GfX易文君-文库范文网

  第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。GfX易文君-文库范文网

  付费次序GfX易文君-文库范文网

  占总设计费%GfX易文君-文库范文网

  付费额(元)GfX易文君-文库范文网

  付费时间(由交付设计文件所决定)GfX易文君-文库范文网

  第一次付费GfX易文君-文库范文网

  20%定金GfX易文君-文库范文网

  20%定金GfX易文君-文库范文网

  说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。GfX易文君-文库范文网

  第六条双方责任GfX易文君-文库范文网

  6.1发包人责任:GfX易文君-文库范文网

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。GfX易文君-文库范文网

  6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。GfX易文君-文库范文网

  6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。GfX易文君-文库范文网

  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。GfX易文君-文库范文网

  6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。GfX易文君-文库范文网

  6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。GfX易文君-文库范文网

  6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。GfX易文君-文库范文网

  6.2设计人责任:GfX易文君-文库范文网

  6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。GfX易文君-文库范文网

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:__________________GfX易文君-文库范文网

  6.2.3设计合理使用年限为__________________年。GfX易文君-文库范文网

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。GfX易文君-文库范文网

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。GfX易文君-文库范文网

  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。GfX易文君-文库范文网

  第七条违约责任GfX易文君-文库范文网

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。GfX易文君-文库范文网

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费。GfX易文君-文库范文网

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.GfX易文君-文库范文网

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。GfX易文君-文库范文网

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。GfX易文君-文库范文网

  第八条其他GfX易文君-文库范文网

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。GfX易文君-文库范文网

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。GfX易文君-文库范文网

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。GfX易文君-文库范文网

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。GfX易文君-文库范文网

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。GfX易文君-文库范文网

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。GfX易文君-文库范文网

  8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。GfX易文君-文库范文网

  8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。GfX易文君-文库范文网

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。GfX易文君-文库范文网

  8.10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。GfX易文君-文库范文网

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  8.12其它约定事项:_______________________________GfX易文君-文库范文网

  发包人名称:______________设计人名称:_______________GfX易文君-文库范文网

  (盖章)(盖章)GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______GfX易文君-文库范文网

  委托代理人:(签字)______委托代理人:(签字)_______GfX易文君-文库范文网

  住所:____________________住所:_____________________GfX易文君-文库范文网

  邮政编码:________________邮政编码:_________________GfX易文君-文库范文网

  电话:____________________电话:_____________________GfX易文君-文库范文网

  传真:____________________传真:_____________________GfX易文君-文库范文网

  开户银行:________________开户银行:_________________GfX易文君-文库范文网

  银行帐号:________________银行帐号:_________________GfX易文君-文库范文网

  建设行政主管部门备案:____鉴证意见:_________________GfX易文君-文库范文网

  备案号:__________________经办人:___________________GfX易文君-文库范文网

  备案日期:____年___月___日鉴证日期:_____年___月___日GfX易文君-文库范文网

  看了“深圳市建设工程合同范本”的人还看了:GfX易文君-文库范文网

  4.深圳市家政服务合同范本GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇26

  借 款 方:____________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:____________________GfX易文君-文库范文网

  职务:____________________GfX易文君-文库范文网

  地 址:____________________GfX易文君-文库范文网

  邮码:____________________GfX易文君-文库范文网

  电话:____________________GfX易文君-文库范文网

  贷 款 方:____________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人:____________________GfX易文君-文库范文网

  职务:____________________GfX易文君-文库范文网

  地 址:____________________GfX易文君-文库范文网

  邮码:____________________GfX易文君-文库范文网

  电话:____________________GfX易文君-文库范文网

  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。GfX易文君-文库范文网

  第一条 借款用途:____________________GfX易文君-文库范文网

  第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;GfX易文君-文库范文网

  第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%。GfX易文君-文库范文网

  第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。GfX易文君-文库范文网

  第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。GfX易文君-文库范文网

  第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。GfX易文君-文库范文网

  第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。GfX易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。GfX易文君-文库范文网

  第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。GfX易文君-文库范文网

  第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。GfX易文君-文库范文网

  借款方:____________(盖章) GfX易文君-文库范文网

  贷款方:____________(盖章)GfX易文君-文库范文网

  代表人:____________ GfX易文君-文库范文网

  代表人:____________GfX易文君-文库范文网

  ____年____月____日 GfX易文君-文库范文网

  ____年____月____日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇27

  甲方(供方)____市设备有限公司  乙方(需方):哈尔滨(法人代表)  甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:  GfX易文君-文库范文网

  一、定货明细:乙方向甲方购买以下常规产品:  注:GfX易文君-文库范文网

  1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算  GfX易文君-文库范文网

  2、以上价格不含税,  GfX易文君-文库范文网

  3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、  GfX易文君-文库范文网

  二、质量检验:  GfX易文君-文库范文网

  1.质量标准:按国家有关规定标准验收  GfX易文君-文库范文网

  2.尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。  GfX易文君-文库范文网

  3.包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。  GfX易文君-文库范文网

  三、付款方式:  本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海。  GfX易文君-文库范文网

  四、交货方式、交货时间、交货地点:  GfX易文君-文库范文网

  1.交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海工地  GfX易文君-文库范文网

  2.交货时间:自收到定金之日起15天内货到达上海  GfX易文君-文库范文网

  3.交货地点:上海  GfX易文君-文库范文网

  五、产品接收及检验:货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)  GfX易文君-文库范文网

  六、对产品提出异议的时间和办法:  乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于____日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,____日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!  GfX易文君-文库范文网

  七、违约责任  GfX易文君-文库范文网

  1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;  GfX易文君-文库范文网

  2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;  GfX易文君-文库范文网

  3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;  GfX易文君-文库范文网

  九、其他条件  GfX易文君-文库范文网

  1.合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。  GfX易文君-文库范文网

  2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。  GfX易文君-文库范文网

  3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。  GfX易文君-文库范文网

  4.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。  甲方(签名):乙方(签名):  地址地址:____日期日期 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇28

  合同订立时间:_________________GfX易文君-文库范文网

  合同订立地点:_________________GfX易文君-文库范文网

  九、合同生效GfX易文君-文库范文网

  本合同双方约定后生效。GfX易文君-文库范文网

  委托人(盖章):_________________受托人(盖章):_________________GfX易文君-文库范文网

  法定代表人(签字或盖章):_________________法定代表人(签字或盖章):_________________授权代理人(签字或盖章):_________________授权代理人(签字或盖章):_________________单位地址:_________________单位地址:_________________GfX易文君-文库范文网

  邮政编码:_________________邮政编码:_________________GfX易文君-文库范文网

  联系电话:_________________联系电话:_________________GfX易文君-文库范文网

  传真:_________________传真:_________________GfX易文君-文库范文网

  电子信箱:_________________电子信箱:_________________GfX易文君-文库范文网

  开户银行:_________________开户银行:_________________GfX易文君-文库范文网

  帐号:_________________帐号:_________________GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇29

  房主人(甲方):_________________GfX易文君-文库范文网

  承建人(乙方):_________________GfX易文君-文库范文网

  根据《_________________》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。GfX易文君-文库范文网

  第一条、建筑项目:私房建设工程。GfX易文君-文库范文网

  第二条、建设地点:GfX易文君-文库范文网

  第三条、承建方式及施工准备GfX易文君-文库范文网

  1、甲方将其住宅工程以包工不包料的方式承包给乙方承建。GfX易文君-文库范文网

  2、乙方应提前天,将工程建设所需材料告知甲方,甲方应及时像乙方提供工程所需全部材料。GfX易文君-文库范文网

  3、乙方自带建筑工程所需的一切机械设备及工具;雨天做好遮雨措施,避免下雨影响工程质量。GfX易文君-文库范文网

  4、甲方在乙方进入施工现场前做到三通入户(即水、电、道路三通入户)GfX易文君-文库范文网

  第四条、建房工期GfX易文君-文库范文网

  乙方承建的该房屋从________年________月________日开工至________年________月________日完工工期________天。GfX易文君-文库范文网

  第五条、建设工程承包单价及建设内容GfX易文君-文库范文网

  1、整体建筑包工费,按照建筑面积定价,本房屋修建的建筑面积为m2,包工费m2/元(包括人工工资及施工工具)。GfX易文君-文库范文网

  2、房屋建筑面积的确定GfX易文君-文库范文网

  房屋建筑面积=(房屋外墙皮长_________房屋外墙皮宽)+(雨篷长_________雨篷宽_________1/2)GfX易文君-文库范文网

  3、整体建筑建设内容GfX易文君-文库范文网

  房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴、等。GfX易文君-文库范文网

  第六条、承建工程付款方式:GfX易文君-文库范文网

  付款方式:GfX易文君-文库范文网

  第一次:待乙方进入施工现场后预付元做启动金。GfX易文君-文库范文网

  第二次:基础工程按合同和设计保质保量完成后预付________元。GfX易文君-文库范文网

  第三次:主体工程按合同和设计保质保量完成后预付________元。GfX易文君-文库范文网

  第四次:完成装饰工程,扫地出门后付清除预留维修费10%以外的余欠________元。GfX易文君-文库范文网

  第七条、施工安全要求GfX易文君-文库范文网

  1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合_____所要求的质量和技术要求。GfX易文君-文库范文网

  2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照《抗震安居房屋建设标准》建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。GfX易文君-文库范文网

  3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。GfX易文君-文库范文网

  第八条、工程质量。GfX易文君-文库范文网

  1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。GfX易文君-文库范文网

  2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。建房后的墙体、门窗洞口等要做到平整、光滑、无空鼓,墙砖、地面砖做到平整,杜绝空鼓,符合相关标准。GfX易文君-文库范文网

  3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。GfX易文君-文库范文网

  第九条、违约责任和争议的解决办法GfX易文君-文库范文网

  1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料,造成乙方待料停工所受损失,均有甲方负责承担赔偿。GfX易文君-文库范文网

  2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。GfX易文君-文库范文网

  3、甲乙双方因履行本合同发生争议,协商解决。如经协商仍无法解决的,提请劳动________委员会进行________。GfX易文君-文库范文网

  第十条、合同的生效与终止。GfX易文君-文库范文网

  1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份。GfX易文君-文库范文网

  2、本合同自签订之日起生效。GfX易文君-文库范文网

  3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方预留维修费10%外,全部付清。GfX易文君-文库范文网

  以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。GfX易文君-文库范文网

  甲方签字(手印):________________GfX易文君-文库范文网

  身份证号:________________GfX易文君-文库范文网

  乙方签字(手印):________________GfX易文君-文库范文网

  身份证号:________________GfX易文君-文库范文网

  ________年________月________日GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇30

  甲方:_________  乙方:_________  协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。  经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。  GfX易文君-文库范文网

  1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。  GfX易文君-文库范文网

  2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。  GfX易文君-文库范文网

  3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。  GfX易文君-文库范文网

  4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。  GfX易文君-文库范文网

  5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。  GfX易文君-文库范文网

  6.有违反以上GfX易文君-文库范文网

  第一条GfX易文君-文库范文网

  1、GfX易文君-文库范文网

  2、GfX易文君-文库范文网

  3、GfX易文君-文库范文网

  4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因违反以上GfX易文君-文库范文网

  第一条GfX易文君-文库范文网

  1、GfX易文君-文库范文网

  2、GfX易文君-文库范文网

  3、GfX易文君-文库范文网

  4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。  GfX易文君-文库范文网

  7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等GfX易文君-文库范文网

  第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。  GfX易文君-文库范文网

  8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。  GfX易文君-文库范文网

  9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。  GfX易文君-文库范文网

  10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。  1GfX易文君-文库范文网

  1.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等GfX易文君-文库范文网

  第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。  1GfX易文君-文库范文网

  2.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。  1GfX易文君-文库范文网

  3.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签同意。  1GfX易文君-文库范文网

  4.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。  1GfX易文君-文库范文网

  5.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。  1GfX易文君-文库范文网

  6.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。  1GfX易文君-文库范文网

  7.《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________215;_________)补交材料费,金额按实际工程量结算。  1GfX易文君-文库范文网

  8.乙方必须在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。  1GfX易文君-文库范文网

  9.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。  20.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。  2GfX易文君-文库范文网

  1.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。  2GfX易文君-文库范文网

  2.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。  2GfX易文君-文库范文网

  3.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的GfX易文君-文库范文网

  第二天更换。  2GfX易文君-文库范文网

  4.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。  2GfX易文君-文库范文网

  5.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。  2GfX易文君-文库范文网

  6.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。  2GfX易文君-文库范文网

  7.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。  2GfX易文君-文库范文网

  8.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。  2GfX易文君-文库范文网

  9.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。  30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。  3GfX易文君-文库范文网

  1.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。  3GfX易文君-文库范文网

  2.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。  3GfX易文君-文库范文网

  3.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。  3GfX易文君-文库范文网

  4.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签后,乙方施工人员才能进行后续施工。  3GfX易文君-文库范文网

  5.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。  3GfX易文君-文库范文网

  6.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,c等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。  3GfX易文君-文库范文网

  7.物业收取的装修押金由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的与_________%的工程尾款相互独立。  3GfX易文君-文库范文网

  8.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。  3GfX易文君-文库范文网

  9.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签验收做为支付工程款的依据。  40.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。  4GfX易文君-文库范文网

  1.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。  4GfX易文君-文库范文网

  2.乙方承诺对整个工程进行________年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。  4GfX易文君-文库范文网

  3.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。  4GfX易文君-文库范文网

  4.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。  4GfX易文君-文库范文网

  5.本补充协议由甲、乙双方与________年____月____日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份, _________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。  甲方(签):_________GfX易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________  乙方代表(签):_________  ________年____月____日GfX易文君-文库范文网

  ________年____月____日 GfX易文君-文库范文网

建设工程合同担保协议 篇31

  建设工程保持廉洁协议书 GfX易文君-文库范文网

  工程项目名称:________GfX易文君-文库范文网

  发包单位(甲方):________GfX易文君-文库范文网

  承包单位(乙方):________GfX易文君-文库范文网

  承包单位所在地址:________GfX易文君-文库范文网

  为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。GfX易文君-文库范文网

  1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。GfX易文君-文库范文网

  2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。GfX易文君-文库范文网

  3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。GfX易文君-文库范文网

  4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。GfX易文君-文库范文网

  5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。GfX易文君-文库范文网

  6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。GfX易文君-文库范文网

  7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。GfX易文君-文库范文网

  8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。GfX易文君-文库范文网

  9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。GfX易文君-文库范文网

  10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。GfX易文君-文库范文网

  11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。GfX易文君-文库范文网

  12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。GfX易文君-文库范文网

  13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。GfX易文君-文库范文网

  14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。GfX易文君-文库范文网

  甲方(盖章):________GfX易文君-文库范文网

  法人代表(签字):________GfX易文君-文库范文网

  ______年____月____日GfX易文君-文库范文网

  乙方(盖章):________GfX易文君-文库范文网

  法人代表(签字):________GfX易文君-文库范文网

  ______年____月____日GfX易文君-文库范文网

230075
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享