欢迎访问易文君范文网!

江苏建设工程合同范本

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏建设工程合同范本(精选30篇)Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇1

  ________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。Ylh易文君-文库范文网

  第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:Ylh易文君-文库范文网

  1.项目名称:_________Ylh易文君-文库范文网

  2.服务类别:_________Ylh易文君-文库范文网

  第二条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。Ylh易文君-文库范文网

  第三条 下列文件均为本合同的组成部分:Ylh易文君-文库范文网

  1.建设工程造价咨询合同标准条件;Ylh易文君-文库范文网

  2.建设工程造价咨询合同专用条件;Ylh易文君-文库范文网

  3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。Ylh易文君-文库范文网

  第四条 咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。Ylh易文君-文库范文网

  第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。Ylh易文君-文库范文网

  第六条 本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终结。Ylh易文君-文库范文网

  第七条 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。Ylh易文君-文库范文网

  委托人(盖章):_________       咨询人(盖章):_________Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________Ylh易文君-文库范文网

  委托代理人(签字):_________     委托代理人(签字):_________Ylh易文君-文库范文网

  住所:_________            住所:_________Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:_________          开户银行:_________Ylh易文君-文库范文网

  帐号:_________            帐号:_________Ylh易文君-文库范文网

  邮政编码:_________          邮政编码:_________Ylh易文君-文库范文网

  电话:_________            电话:_________Ylh易文君-文库范文网

  传真:_________            传真:_________Ylh易文君-文库范文网

  电子信箱:_________          电子信箱:_________Ylh易文君-文库范文网

  _________年____月____日        _________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

  建设工程施工合同效力的认定Ylh易文君-文库范文网

  1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定?Ylh易文君-文库范文网

  发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程,与承包人签订的建设工程施工合同无效。但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的,应当认定合同有效。发包人未取得建筑工程施工许可证的,不影响施工合同的效力。Ylh易文君-文库范文网

  2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第(二)项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程(即“挂靠”)具体包括哪些情形?Ylh易文君-文库范文网

  具有下列情形之一的,应当认定为《解释》规定的“挂靠”行为:Ylh易文君-文库范文网

  (1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;Ylh易文君-文库范文网

  (2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;Ylh易文君-文库范文网

  (3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;Ylh易文君-文库范文网

  (4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。Ylh易文君-文库范文网

  3、如何认定是否属于必须招标的建设工程?Ylh易文君-文库范文网

  《解释》第一条第(三)项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定予以确定。法律、行政法规有新规定的,适用其新规定。Ylh易文君-文库范文网

  4、劳务分包合同的效力如何认定?Ylh易文君-文库范文网

  同时符合下列情形的,所签订的劳务分包合同有效:Ylh易文君-文库范文网

  (1)劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准;Ylh易文君-文库范文网

  (2)分包作业的范围是建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线);Ylh易文君-文库范文网

  (3)承包方式为提供劳务及小型机具和辅料。Ylh易文君-文库范文网

  合同约定劳务作业承包人负责与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等内容的,不属于劳务分包。Ylh易文君-文库范文网

  5、如何认定建筑企业的内部承包行为?Ylh易文君-文库范文网

  建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工,承包人对工程施工过程及质量进行管理,对外承担施工合同权利义务的,属于企业内部承包行为;发包人以内部承包人缺乏施工资质为由主张施工合同无效的,不予支持。Ylh易文君-文库范文网

  6、小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力如何认定?Ylh易文君-文库范文网

  施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下(含两层)农民住宅,或者进行家庭住宅室内装饰装修,当事人仅以施工人缺乏相应资质为由,主张合同无效的,一般不予支持。对于当事人确实违反企业资质管理规定承揽工程的,可以建议有关行政主管部门予以处理。Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇2

  甲方:Ylh易文君-文库范文网

  乙方:Ylh易文君-文库范文网

  甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方对山西煤炭运销集团有限公司地质工程进行物探工作相关事宜,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议,由双方共同遵守。Ylh易文君-文库范文网

  一、工程概况:Ylh易文君-文库范文网

  1、工程名称:煤矿地质物探工程;Ylh易文君-文库范文网

  2、施工地点:市郊区平坦镇中庄村;Ylh易文君-文库范文网

  3、工程开竣工日期:年月 日至年 月 日。Ylh易文君-文库范文网

  二、工程价款及支付方式Ylh易文君-文库范文网

  1、工程价款:Ylh易文君-文库范文网

  工程量约米, 元/米,合同价款共计约人民币 元(大写:万元整),以上价格为含税价;最终价款按实际工程量进行结算。如有特殊要求另行收费,以双方签字验收单为准。Ylh易文君-文库范文网

  2、付款方式:Ylh易文君-文库范文网

  物探工作完成 米时,甲方付给乙方 万元,测井工作全部完成后十日内付清全部工程款,并提交正式测井成果。Ylh易文君-文库范文网

  三、甲方责任Ylh易文君-文库范文网

  1、按照合同约定的时间及时向乙方支付工程款,并在工程全部完工后据实结算。Ylh易文君-文库范文网

  2、甲方负责施工区内地方协调工作及外部关系,确保乙方测井工作顺利进行,涉及赔偿费用由甲方负责。Ylh易文君-文库范文网

  3、在乙方到达现场前及时提供钻孔测井通知书及钻孔1:200简易柱状图。Ylh易文君-文库范文网

  4、甲方应确保施测钻孔的孔内安全,如因施测钻孔孔内事故致使测井仪器损坏,甲方应向乙方赔偿由此而造成的经济损失。如因不可抗力原因发生事故时,协助乙方处理解决。Ylh易文君-文库范文网

  四、乙方责任Ylh易文君-文库范文网

  1、物探测井由乙方独立承担,其主要任务是划分岩性层、确定深、厚度,孔斜参数。Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方接到甲方测井通知后24小时内进入施工现场。并按甲方要求进行测井。Ylh易文君-文库范文网

  3、施工中乙方应当根据相关规定做好安全措施,安全责任由乙方自负。Ylh易文君-文库范文网

  4、乙方应当在单孔全部测井结束后12小时向甲方提供测斜及孔底位移成果表、煤层成果及质量评级表和岩性(大于1米)解释成果表。Ylh易文君-文库范文网

  5、严格按照地质矿产行业标准《煤田地球物理测井规范》DZ/T0080-93施工.Ylh易文君-文库范文网

  五、在测井过程中,视地质情况需要外加测井方法时,其测井费用也相应调整。Ylh易文君-文库范文网

  六、本合同未尽事宜,双方协商解决;协商不成的`,任何一方可向合同签署地人民法院起诉。Ylh易文君-文库范文网

  七、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:Ylh易文君-文库范文网

  代表签字: 代表签字:Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇3

  承租方:(以下简称乙方)________________________________________________________  出租方:(以下简称甲方)________________________________________________________  甲、乙双方根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。  Ylh易文君-文库范文网

  一、租赁设备概况  Ylh易文君-文库范文网

  二、设备使用地点及工程项目:  本租赁设备仅限于在_____________________________,用于________________________工程。  Ylh易文君-文库范文网

  三、租赁设备的所有权和使用权:  Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方拥有对租赁设备的所有权。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。  Ylh易文君-文库范文网

  四、甲方为该设备配备操作手______人,由____方负责工资,工资每人每月__________元。  Ylh易文君-文库范文网

  五、租赁期限及租金结算方式:  Ylh易文君-文库范文网

  1、自________年____月____日至________年____月____日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前____日内重新签定续租合同。  Ylh易文君-文库范文网

  2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。  设备的租赁费按月结算____________元月台,_________元天台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。  Ylh易文君-文库范文网

  3、经甲乙双方协商,甲方收取乙方设备预付租金______________元,作为履行本合同的保证。  Ylh易文君-文库范文网

  4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自租日期,每30天向甲方交付一次租金,租赁期满,扣除应付设备赔偿金后,甲方应将保证金余额退还乙方。  Ylh易文君-文库范文网

  六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:  Ylh易文君-文库范文网

  1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方。  Ylh易文君-文库范文网

  2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。  Ylh易文君-文库范文网

  3、在租赁过程中,乙方承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。  Ylh易文君-文库范文网

  4、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在________元以下的由乙方负担,维修费用在_______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。  Ylh易文君-文库范文网

  5、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月累计停工三天(维修时累计十二小时折合一天)以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的.租赁费,如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由乙方全部负担。  Ylh易文君-文库范文网

  6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  七、甲方的义务:  Ylh易文君-文库范文网

  1、为乙方提供性能良好的设备。  Ylh易文君-文库范文网

  2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。  Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。  Ylh易文君-文库范文网

  4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月底将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。  Ylh易文君-文库范文网

  八、乙方的基本责任:  Ylh易文君-文库范文网

  1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。  Ylh易文君-文库范文网

  3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)。  Ylh易文君-文库范文网

  4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。  Ylh易文君-文库范文网

  九、违约责任:  Ylh易文君-文库范文网

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。  Ylh易文君-文库范文网

  2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。  Ylh易文君-文库范文网

  3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备或停机,每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款,停机期间乙方应照常支付租金。  Ylh易文君-文库范文网

  十、争议的解决:  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。  十Ylh易文君-文库范文网

  一、其他事宜  未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。  甲方:Ylh易文君-文库范文网

  乙方:________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇4

  甲方(供方)____市设备有限公司  乙方(需方):哈尔滨(法人代表)  甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:  Ylh易文君-文库范文网

  一、定货明细:乙方向甲方购买以下常规产品:  注:Ylh易文君-文库范文网

  1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算  Ylh易文君-文库范文网

  2、以上价格不含税,  Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、  Ylh易文君-文库范文网

  二、质量检验:  Ylh易文君-文库范文网

  1.质量标准:按国家有关规定标准验收  Ylh易文君-文库范文网

  2.尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。  Ylh易文君-文库范文网

  3.包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。  Ylh易文君-文库范文网

  三、付款方式:  本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海。  Ylh易文君-文库范文网

  四、交货方式、交货时间、交货地点:  Ylh易文君-文库范文网

  1.交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海工地  Ylh易文君-文库范文网

  2.交货时间:自收到定金之日起15天内货到达上海  Ylh易文君-文库范文网

  3.交货地点:上海  Ylh易文君-文库范文网

  五、产品接收及检验:货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)  Ylh易文君-文库范文网

  六、对产品提出异议的时间和办法:  乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于____日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,____日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!  Ylh易文君-文库范文网

  七、违约责任  Ylh易文君-文库范文网

  1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;  Ylh易文君-文库范文网

  2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;  Ylh易文君-文库范文网

  3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;  Ylh易文君-文库范文网

  九、其他条件  Ylh易文君-文库范文网

  1.合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。  Ylh易文君-文库范文网

  2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。  Ylh易文君-文库范文网

  3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。  Ylh易文君-文库范文网

  4.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。  甲方(签名):乙方(签名):  地址地址:____日期日期 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇5

  工程承包人:  (简称甲方)Ylh易文君-文库范文网

  劳务分包人: (简称乙方)Ylh易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 大浏公司 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。Ylh易文君-文库范文网

  甲乙双方均同意在本合同签订过程中,双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况,甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后,已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时,乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。Ylh易文君-文库范文网

  1、 劳务分包人情况Ylh易文君-文库范文网

  营业执照注册号: 法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  发证机关:经营范围:Ylh易文君-文库范文网

  复审时间及有效期:Ylh易文君-文库范文网

  2、劳务分包工作对象及提供劳务内容Ylh易文君-文库范文网

  工程名称:施工工程Ylh易文君-文库范文网

  工程地点:Ylh易文君-文库范文网

  分包范围:提供分包劳务内容: 箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。Ylh易文君-文库范文网

  3、分包工作期限及进度控制Ylh易文君-文库范文网

  分包工作期限:开始工作日期: 20xx年 7 月 30 日,结束工作日期:20xx年11月30日。 总工期为4个月,甲方根据工期要求,两桥箱梁同步进行施工,支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求,甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期,确保总工期内完成所需工程。Ylh易文君-文库范文网

  4、质量标准Ylh易文君-文库范文网

  工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收规范》和《公路工程工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 优良 等级。Ylh易文君-文库范文网

  5、图纸Ylh易文君-文库范文网

  5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工前,向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸 1 套。Ylh易文君-文库范文网

  6、项目经理Ylh易文君-文库范文网

  6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。Ylh易文君-文库范文网

  6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 唐贵军 。Ylh易文君-文库范文网

  7、工程承包人义务Ylh易文君-文库范文网

  7.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;Ylh易文君-文库范文网

  7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作,费用由乙方自理。其中项目部已把低压电送至桥的附近。Ylh易文君-文库范文网

  7.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;Ylh易文君-文库范文网

  7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;Ylh易文君-文库范文网

  7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);Ylh易文君-文库范文网

  7.6、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬。Ylh易文君-文库范文网

  8、劳务分包人义务Ylh易文君-文库范文网

  8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。Ylh易文君-文库范文网

  8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划,完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,保证按时完成任务。Ylh易文君-文库范文网

  8.3、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。Ylh易文君-文库范文网

  8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。Ylh易文君-文库范文网

  8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。Ylh易文君-文库范文网

  8.6、劳务分包人所施工工程,如因质量不合格而产生的返工费,由劳务分包人自负。Ylh易文君-文库范文网

  8.7、在施工期内,如劳务分包人不能按质按量完成计划工程,经工程承包人劝告后仍无明显改进,工程承包人有权调整其承担的工程任务,如仍然不能完成计划工程,工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。Ylh易文君-文库范文网

  8.8、劳务分包人在履行本合同过程中,不得转包他人,否则,工程承包人有权无条件终止本合同,已完工程验收合格后按本合同单价结算,并应按工程承包人规定的期限退场。Ylh易文君-文库范文网

  8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排,不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为,一经发现将清退出场。Ylh易文君-文库范文网

  8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资,机械台班费用,材料费等。Ylh易文君-文库范文网

  8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。Ylh易文君-文库范文网

  9、安全施工与检查Ylh易文君-文库范文网

  9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行,并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。Ylh易文君-文库范文网

  9.2、乙方应按甲方安全管理作业,遵守国家安全法律、法规和甲方的安全管理办法,如有违反,甲方有权对乙方进行罚款,若引发安全生产事故,乙方承担全部责任及所有费用。Ylh易文君-文库范文网

  9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交,分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的安全通道)确保桥下行车安全,若引发事故和矛盾由乙方承担全部责任以及所有费用。Ylh易文君-文库范文网

  10、安全防护Ylh易文君-文库范文网

  按照国家、地方的相关法律法规执行,并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。Ylh易文君-文库范文网

  11、事故处理Ylh易文君-文库范文网

  按照国家、地方的相关法律法规执行。Ylh易文君-文库范文网

  12、保险Ylh易文君-文库范文网

  按照国家、地方的相关法律法规执行。Ylh易文君-文库范文网

  13、承包工作内容Ylh易文君-文库范文网

  按照本协议工程业主技术规范和图纸要求完成本桥梁箱梁施工工程的所有工作,包括:Ylh易文君-文库范文网

  13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。Ylh易文君-文库范文网

  13.2、支架工程:提供支架所需材料,并架设拆除,按要求预压,确保满足支架的承重要求Ylh易文君-文库范文网

  13.3、模板工程:乙方提供模板,箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的模板,且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。Ylh易文君-文库范文网

  13.4、钢筋工程:钢筋加工制作,安装就位、包括绑扎,焊接,所需的机具和耗材,电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。Ylh易文君-文库范文网

  13.5、砼工程:浇注砼;振捣砼;砼养生。Ylh易文君-文库范文网

  13.6、预应力工程:预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。Ylh易文君-文库范文网

  13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。、Ylh易文君-文库范文网

  14、劳务报酬Ylh易文君-文库范文网

  14.1 本工程的劳务报酬采用:不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。 14.2 采用上述方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:Ylh易文君-文库范文网

  14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理,单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工,甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。Ylh易文君-文库范文网

  14.3.2除非本协议另有约定,否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中,则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务,其费用已包含在上述有关承包细目单价中,不再另行结算和支付。Ylh易文君-文库范文网

  14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。Ylh易文君-文库范文网

  15、工时及工程量的确认Ylh易文君-文库范文网

  15.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的,由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人,由甲方现场负责人复核并由甲方项目副经理确认。Ylh易文君-文库范文网

  15.2、 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核,经甲方主管副经理认可,项目经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。Ylh易文君-文库范文网

  16、劳务报酬的支付Ylh易文君-文库范文网

  16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进行。Ylh易文君-文库范文网

  16.1.1、在结算时,应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。 16.1.2、工程完工后,乙方施工的工程经过监理验收合格,携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。Ylh易文君-文库范文网

  16.1.3、本工程甲方不预付款,乙方开工后,甲方按乙方每月工程进度付款,付至约总价款的50%~70%(含价拨款),每月付款一次,剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%,总价款的5%作为保证金,待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。Ylh易文君-文库范文网

  16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不维修或乙方未作答复,甲方可直接维修,其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批评指令,甲方将酌情扣除部分或全部保证金。Ylh易文君-文库范文网

  16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。Ylh易文君-文库范文网

  17、施工变更Ylh易文君-文库范文网

  17.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求,按照变更进行施工: 17.2 因变更导致劳务报酬的增加,由工程承包人承担;因变更减少工程量,乙方劳务报酬应相应减少。Ylh易文君-文库范文网

  17.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担。Ylh易文君-文库范文网

  17.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。Ylh易文君-文库范文网

  17.5 变更的计价:本合同中有规定的相同或相似的合同单价,直接套用;合同中无规定的,可以套用甲方与其他乙方签订的相同或相似的合同单价;均无套用的,双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  18、施工验收Ylh易文君-文库范文网

  乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。Ylh易文君-文库范文网

  19、争议Ylh易文君-文库范文网

  19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,Ylh易文君-文库范文网

  (1)双方达成仲裁协议,向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁;Ylh易文君-文库范文网

  (2)向甲方所在地的人民法院起诉。Ylh易文君-文库范文网

  20、禁止转包或再分包Ylh易文君-文库范文网

  20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权进行处置,劳务分包人将依法承担责任。Ylh易文君-文库范文网

  21、不可抗力Ylh易文君-文库范文网

  本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。按照国家、地方的相关法律法规执行。Ylh易文君-文库范文网

  22、文物和地下障碍物Ylh易文君-文库范文网

  23、违约Ylh易文君-文库范文网

  23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中,如出现合同条款以外的问题,由双方协商解决,并签订补充协议,甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  23.2、本合同签订后,双方应共同遵守,若单方面违约,违约方应赔偿另一方违约金,违约金数量不超过本合同金额的10%。Ylh易文君-文库范文网

  24、合同终止Ylh易文君-文库范文网

  24.1 双方履行完合同全部义务,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人及发包人验收合格后,本合同即告终止。Ylh易文君-文库范文网

  25、合同份数Ylh易文君-文库范文网

  25.1本合同壹式两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份。Ylh易文君-文库范文网

  26、补充条款Ylh易文君-文库范文网

  26.1 双方约定:遵守甲方的劳务结算管理的规定。Ylh易文君-文库范文网

  26.3 双方约定:遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。Ylh易文君-文库范文网

  27、合同生效Ylh易文君-文库范文网

  合同订立时间:月日Ylh易文君-文库范文网

  合同订立地点:Ylh易文君-文库范文网

  本合同双方约定 后生效。Ylh易文君-文库范文网

  工程承包人:(公章) 劳务分包人:(公章)Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇6

  借款方:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  地址:Ylh易文君-文库范文网

  电话:Ylh易文君-文库范文网

  贷款方:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  地址:Ylh易文君-文库范文网

  电话:Ylh易文君-文库范文网

  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。Ylh易文君-文库范文网

  第一条借款用途:________________________________________Ylh易文君-文库范文网

  第二条借款金额:借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。Ylh易文君-文库范文网

  第三条借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.Ylh易文君-文库范文网

  第四条借款期限:借款方保证从____年____月起至____年____月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。Ylh易文君-文库范文网

  第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。Ylh易文君-文库范文网

  第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。Ylh易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。:Ylh易文君-文库范文网

  第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。Ylh易文君-文库范文网

  第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式二份,签章各方各执一份,Ylh易文君-文库范文网

  借款方:Ylh易文君-文库范文网

  贷款方:Ylh易文君-文库范文网

  代表人:Ylh易文君-文库范文网

  代表人:Ylh易文君-文库范文网

  _________年_________月_________日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇7

  发包方(甲方):Ylh易文君-文库范文网

  承包方(乙方):Ylh易文君-文库范文网

  一、工程地址:Ylh易文君-文库范文网

  二、工程概况:玻璃雨棚及其它部位的型材Ylh易文君-文库范文网

  三、人工费项目及价格:材料及人工费单价为每个雨棚 20元,具体数量以现场项目经理审核为准。Ylh易文君-文库范文网

  四、材料:雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃,管材为10 215;10加厚镀锌管,连接为不锈钢驳接爪,收口为中性结构胶。Ylh易文君-文库范文网

  五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自备,必须齐 全有效。Ylh易文君-文库范文网

  六、付款方式:签订合同后支付订金20元。竣工合 格后支付全款。Ylh易文君-文库范文网

  七、工程验收与保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:Ylh易文君-文库范文网

  1、材料进场后的材料验收;Ylh易文君-文库范文网

  2、基层验收;Ylh易文君-文库范文网

  3、饰面验收;Ylh易文君-文库范文网

  4、细节验收及修补Ylh易文君-文库范文网

  八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效,根据合同约定的施工期限,乙方承包的工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效。Ylh易文君-文库范文网

  甲方签字:Ylh易文君-文库范文网

  乙方签字:Ylh易文君-文库范文网

  代表:责任人:Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇8

  基本建设工程设备贷款合同范本Ylh易文君-文库范文网

  借款方:_________?贷款方:_________Ylh易文君-文库范文网

  借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。Ylh易文君-文库范文网

  第一条?本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________.本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。Ylh易文君-文库范文网

  第二条?本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。Ylh易文君-文库范文网

  第三条?自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%.Ylh易文君-文库范文网

  第四条?借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。Ylh易文君-文库范文网

  第五条?贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。Ylh易文君-文库范文网

  第六条?贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%.Ylh易文君-文库范文网

  第七条?本合同条款以外的其他事项,双方遵照《_____》的有关规定办理。Ylh易文君-文库范文网

  第八条?本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。Ylh易文君-文库范文网

  借款方(公章)_________?贷款方(公章)_________Ylh易文君-文库范文网

  负责人(签字)_________?负责人(签字)_________Ylh易文君-文库范文网

  地址:_________?地址:_________Ylh易文君-文库范文网

  _________年____月____日?_________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇9

  建设单位:(以下简称甲方)Ylh易文君-文库范文网

  施工单位:(以下简称乙方)Ylh易文君-文库范文网

  为加强施工现场环境治理管理,认真执行、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境保护法律、法规和管理要求。依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理,严格遵守本协议书的权利、责任和义务。建立起相互理解信任,相互支持配合的良好关系,保障施工现场环境保护工作顺利进行。Ylh易文君-文库范文网

  甲方的权利、责任和义务:Ylh易文君-文库范文网

  贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定,落实责任制和健全规章制度。加强对施工单位的要求,负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理,并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。Ylh易文君-文库范文网

  施工现场周边必须进行围挡,现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。现场清洁、整齐,主要道路硬化,有排水措施。Ylh易文君-文库范文网

  建筑垃圾、生活垃圾分类存放,并应及时清理,现场出入口要设置洗车设备,确保车轮不带泥砂上路。Ylh易文君-文库范文网

  遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作,采取有效扬尘防治措施。Ylh易文君-文库范文网

  施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘措施,堆放整齐,并配备相应的洒水设施,及时洒水降尘。Ylh易文君-文库范文网

  砼泵、车辆清洗处应设沉淀池,存储和使用油料要有防治污染土壤、水体措施,食堂污染应有隔油池,定期掏油。人为活动噪声应有控制措施。Ylh易文君-文库范文网

  由于没有贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定,未落实责任制和规章制度。对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。被上级部门曝光,批评及罚款。或对施工现场造成不良影响,由甲方负责。Ylh易文君-文库范文网

  乙方的权利、责任和义务:Ylh易文君-文库范文网

  贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定,落实责任制和健全规章制度。服从管理,对施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。Ylh易文君-文库范文网

  进入现场施工必须按照总包对环境保护管理的要求施工,施工区和生活区域有明确的划分,及时清运施工、生活垃圾,或放入指定的容器内,或放入指定的容器内。不能将施工垃圾凌空抛撒。各工种在每天收工前必须做到活完料净脚下清”的原则。生活区和宿舍内不得乱扔任何垃圾(剩菜、剩饭和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器内,保持清洁。Ylh易文君-文库范文网

  施工现场要防止扬尘,运料汽车出现场大门必须有人负责保洁工作,配备相应的洒水设备。保持地面潮湿、清洁,以防扬尘污染空气。Ylh易文君-文库范文网

  四级以上风应及时、快速清扫道路,加大对路面洒水、清扫的频次,减少扬尘污染。施工现场土方、砂、堆必须覆盖。Ylh易文君-文库范文网

  水泥等集中存放在库房或严密遮盖。Ylh易文君-文库范文网

  施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施,人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。必须严格控制作业时间,一般不超过22时,对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。Ylh易文君-文库范文网

  所有施工人员进入施工现场必须带好安全帽,杜绝现场乱扔生活垃圾的发生。Ylh易文君-文库范文网

  由于没有贯彻落实国家、市建委、市环保局及公司有关施工现场环境保护管理规定,落实责任制和规章制度。对所属施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作全面负起责任。Ylh易文君-文库范文网

  补充条款:Ylh易文君-文库范文网

  补充条款如下:Ylh易文君-文库范文网

  加强所负责施工区域的环境保护管理,做到6个100%。Ylh易文君-文库范文网

  现场道路每天定人进行清扫、洒水;Ylh易文君-文库范文网

  所负责的施工区域内垃圾分类存放,垃圾定期清理Ylh易文君-文库范文网

  按《扬尘取费[ ] 号文件》规定增加费率建筑1.83%,装饰0.61%,安装1.22%执行,进入工程决算。Ylh易文君-文库范文网

  资金投入使用情况:Ylh易文君-文库范文网

  施工道路及主要出入口: 元Ylh易文君-文库范文网

  工地施工道路及加工区域: 元Ylh易文君-文库范文网

  固定式冲洗设备: 元Ylh易文君-文库范文网

  密目网: 元Ylh易文君-文库范文网

  标示标牌: 元Ylh易文君-文库范文网

  喷淋、喷雾系统: 元Ylh易文君-文库范文网

  其他用具:水管、扫帚、铁锹: 元Ylh易文君-文库范文网

  视频监控装置: 元Ylh易文君-文库范文网

  建设单位(盖章): 施工单位(盖章):Ylh易文君-文库范文网

  负责人签字: 负责人签字:Ylh易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇10

  工程名称:__________________________________Ylh易文君-文库范文网

  工程地点:__________________________________Ylh易文君-文库范文网

  合同编号:__________________________________Ylh易文君-文库范文网

  由设计人编填)Ylh易文君-文库范文网

  设计证书等级:______________________________Ylh易文君-文库范文网

  发包人:____________________________________Ylh易文君-文库范文网

  设计人:____________________________________Ylh易文君-文库范文网

  签订日期:__________________________________Ylh易文君-文库范文网

  深圳市规划与国土资源局监制Ylh易文君-文库范文网

  发包人:____________________________________Ylh易文君-文库范文网

  设计人:____________________________________Ylh易文君-文库范文网

  发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。Ylh易文君-文库范文网

  第一条本合同依据下列文件签订Ylh易文君-文库范文网

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。Ylh易文君-文库范文网

  1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。Ylh易文君-文库范文网

  1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。Ylh易文君-文库范文网

  1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。Ylh易文君-文库范文网

  1.5建设工程批准文件。Ylh易文君-文库范文网

  第二条本合同设计项目的内容Ylh易文君-文库范文网

  2.1工程名称:__________________________Ylh易文君-文库范文网

  2.2设计指标Ylh易文君-文库范文网

  建设用地面积Ylh易文君-文库范文网

  建筑总面积Ylh易文君-文库范文网

  规定建筑面积Ylh易文君-文库范文网

  建筑高度或层数Ylh易文君-文库范文网

  建筑覆盖率Ylh易文君-文库范文网

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:Ylh易文君-文库范文网

  序号,资料及文件名称,文件编号,份数,提交日期,有关事宜。Ylh易文君-文库范文网

  《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》Ylh易文君-文库范文网

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:Ylh易文君-文库范文网

  序号Ylh易文君-文库范文网

  资料及文件名称Ylh易文君-文库范文网

  份数Ylh易文君-文库范文网

  提交日期Ylh易文君-文库范文网

  有关事宜Ylh易文君-文库范文网

  第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。Ylh易文君-文库范文网

  付费次序Ylh易文君-文库范文网

  占总设计费%Ylh易文君-文库范文网

  付费额(元)Ylh易文君-文库范文网

  付费时间(由交付设计文件所决定)Ylh易文君-文库范文网

  第一次付费Ylh易文君-文库范文网

  20%定金Ylh易文君-文库范文网

  20%定金Ylh易文君-文库范文网

  说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。Ylh易文君-文库范文网

  第六条双方责任Ylh易文君-文库范文网

  6.1发包人责任:Ylh易文君-文库范文网

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。Ylh易文君-文库范文网

  6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。Ylh易文君-文库范文网

  6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。Ylh易文君-文库范文网

  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。Ylh易文君-文库范文网

  6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。Ylh易文君-文库范文网

  6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。Ylh易文君-文库范文网

  6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。Ylh易文君-文库范文网

  6.2设计人责任:Ylh易文君-文库范文网

  6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:__________________Ylh易文君-文库范文网

  6.2.3设计合理使用年限为__________________年。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。Ylh易文君-文库范文网

  第七条违约责任Ylh易文君-文库范文网

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。Ylh易文君-文库范文网

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费。Ylh易文君-文库范文网

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.Ylh易文君-文库范文网

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。Ylh易文君-文库范文网

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。Ylh易文君-文库范文网

  第八条其他Ylh易文君-文库范文网

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。Ylh易文君-文库范文网

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。Ylh易文君-文库范文网

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。Ylh易文君-文库范文网

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。Ylh易文君-文库范文网

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。Ylh易文君-文库范文网

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。Ylh易文君-文库范文网

  8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。Ylh易文君-文库范文网

  8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。Ylh易文君-文库范文网

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。Ylh易文君-文库范文网

  8.10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。Ylh易文君-文库范文网

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  8.12其它约定事项:_______________________________Ylh易文君-文库范文网

  发包人名称:______________设计人名称:_______________Ylh易文君-文库范文网

  (盖章)(盖章)Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______Ylh易文君-文库范文网

  委托代理人:(签字)______委托代理人:(签字)_______Ylh易文君-文库范文网

  住所:____________________住所:_____________________Ylh易文君-文库范文网

  邮政编码:________________邮政编码:_________________Ylh易文君-文库范文网

  电话:____________________电话:_____________________Ylh易文君-文库范文网

  传真:____________________传真:_____________________Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:________________开户银行:_________________Ylh易文君-文库范文网

  银行帐号:________________银行帐号:_________________Ylh易文君-文库范文网

  建设行政主管部门备案:____鉴证意见:_________________Ylh易文君-文库范文网

  备案号:__________________经办人:___________________Ylh易文君-文库范文网

  备案日期:____年___月___日鉴证日期:_____年___月___日Ylh易文君-文库范文网

  看了“深圳市建设工程合同范本”的人还看了:Ylh易文君-文库范文网

  4.深圳市家政服务合同范本Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇11

  借 款 方:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人: Ylh易文君-文库范文网

  地 址:Ylh易文君-文库范文网

  贷 款 方:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  地 址:Ylh易文君-文库范文网

  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。Ylh易文君-文库范文网

  第一条 借款用途:________________________________________Ylh易文君-文库范文网

  第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币 (大写)元。预计用款为一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;Ylh易文君-文库范文网

  第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.Ylh易文君-文库范文网

  第四条 借款期限:借款方保证从 年 月起至 年 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。Ylh易文君-文库范文网

  第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。Ylh易文君-文库范文网

  第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。Ylh易文君-文库范文网

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。Ylh易文君-文库范文网

  第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。Ylh易文君-文库范文网

  第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。Ylh易文君-文库范文网

  借款方:____________(盖章) 贷款方:____________(盖章)Ylh易文君-文库范文网

  代表人:____________ 代表人:____________Ylh易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇12

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。Ylh易文君-文库范文网

  一、工程概况Ylh易文君-文库范文网

  工程名称:_____________Ylh易文君-文库范文网

  工程地点:_____________Ylh易文君-文库范文网

  工程内容:_____________Ylh易文君-文库范文网

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)Ylh易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:_____________Ylh易文君-文库范文网

  资金来源:_____________Ylh易文君-文库范文网

  二、工程承包范围Ylh易文君-文库范文网

  承包范围:_____________Ylh易文君-文库范文网

  三、合同工期:Ylh易文君-文库范文网

  开工日期:_____________Ylh易文君-文库范文网

  竣工日期:_____________Ylh易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_____________天。Ylh易文君-文库范文网

  四、质量标准Ylh易文君-文库范文网

  工程质量标准:_____________Ylh易文君-文库范文网

  五、合同价款Ylh易文君-文库范文网

  金额(大写):_____________元(人民币)¥:_____________元Ylh易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件Ylh易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:Ylh易文君-文库范文网

  1、本合同协议书Ylh易文君-文库范文网

  2、中标通知书Ylh易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件Ylh易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款Ylh易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款Ylh易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件Ylh易文君-文库范文网

  7、图纸Ylh易文君-文库范文网

  8、工程量清单Ylh易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书Ylh易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。Ylh易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。Ylh易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。Ylh易文君-文库范文网

  十、合同生效Ylh易文君-文库范文网

  合同订立时间:_____________年_____________月_____________日Ylh易文君-文库范文网

  合同订立地点:_____________本合同双方约定_____________后生效Ylh易文君-文库范文网

  甲方:_____________Ylh易文君-文库范文网

  乙方:_____________Ylh易文君-文库范文网

  签于:__________________________Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇13

  甲方: (以下简称甲方)Ylh易文君-文库范文网

  乙方: (以下简称乙方)Ylh易文君-文库范文网

  为确保 工程资料符合国家建设工程竣工验收及业主要求,及时完成竣工备案工作。经协商甲方将本项目工程资料的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下条款:Ylh易文君-文库范文网

  一、 承包方式与要求:Ylh易文君-文库范文网

  该工程资料以包工包料方式承包(综合验收表、竣工报告、备案表、安全资料本薄及装订费用由甲方提供)。要求乙方具备制作建设工程资料资质,主要人员要有资格证书。Ylh易文君-文库范文网

  二、承包范围:Ylh易文君-文库范文网

  包括工程技术管理、质量控制、质量验收、安全文明、竣工存档、质监备案等相关资料(因甲方或业主手续不齐不能备案与乙方无关)的收集编制、整理成档,同时做好原材料、试件、试块送检工作。保证所有资料依据图纸设计及变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制后装订成册;乙方承担的各项资料应符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定。Ylh易文君-文库范文网

  三、承包内容及价格:Ylh易文君-文库范文网

  经议定该工程资料按建筑面积 元/㎡的单价由乙方进行承包,包含内容如下:Ylh易文君-文库范文网

  1、本工程从开工到竣工所有资料的申报、收集、整理、编制、装订。Ylh易文君-文库范文网

  2、原材料、试件、试块送检(甲方负责运输及承担材料试验费用)。Ylh易文君-文库范文网

  3、完整交付档案馆存档、质监站备案资料,存档的所有费用(包括协调费用)由甲方支付。Ylh易文君-文库范文网

  4、配合甲方签证资料的编辑打印,甲方需提供底稿。Ylh易文君-文库范文网

  5、乙方自备电脑、打印机、表格纸张及办公文具,甲方需提供施工现场使用的复印机及声像资料设备。Ylh易文君-文库范文网

  四、付款方式:Ylh易文君-文库范文网

  本合同签订后暂借10%购买部分纸张表格等,工程结构封顶付给总款的50%,余款工程竣工验收后一次性付清。Ylh易文君-文库范文网

  五、质量要求:Ylh易文君-文库范文网

  乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质监部门和档案馆的要求整理、编制、装订,必须保证工程技术资料达到合格标准,符合质监、档案馆、业主、甲方和监理单位的要求。Ylh易文君-文库范文网

  六、双方职责:Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方职责:及时提供工程资料所需的各种文件;及时提供进场材料的三证资料,不能影响乙方的资料收集整理工作;积极配合乙方的资料工作与质监站等各主管单位的关系处理。免费提供乙方的办公场地、桌椅以及在工地期间就餐等。Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方职责:保证资料进度与施工进度有序衔接;保证工程资料与施工形象进度同步,真实反映施工实情;在单项工程完成后二日内必须提供完整资料;积极配合甲方接受各主管单位的每次检查验收工作。Ylh易文君-文库范文网

  七、其它事项:Ylh易文君-文库范文网

  1、乙方必须保证每周到工地两次以上,便于掌握工程进度,遇到重要事情随叫随到。Ylh易文君-文库范文网

  2、甲方工程竣工资料备案必须在竣工后三个月内完成,超出时限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工资给乙方。Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方如将分部工程对外进行分包时,分包工程资料费由分包单位另付,如资料由分包方完成,乙方配合整理存档。Ylh易文君-文库范文网

  4、未尽事宜双方协商解决,补充协议具有同等法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  八、违约责任Ylh易文君-文库范文网

  1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方不得违反,否则追究违约方经济责任。Ylh易文君-文库范文网

  2、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。Ylh易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________Ylh易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇14

  甲方:郴州XX公司  乙方:  甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议:甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方,现就双方的责任、权利、义务作如下规定,以兹双方共同信守执行。  Ylh易文君-文库范文网

  第一条 工程名称及地点  Ylh易文君-文库范文网

  1、工程名称:配电工程  Ylh易文君-文库范文网

  2、地点:  Ylh易文君-文库范文网

  第二条 承包方式  乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工,负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。  Ylh易文君-文库范文网

  第三条 乙方的施工范围和主要工程量  Ylh易文君-文库范文网

  1、根据工程设计图纸负责该配电工程,从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。  Ylh易文君-文库范文网

  2、负责该配电工程的规划方案、查勘,取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。  Ylh易文君-文库范文网

  3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;  Ylh易文君-文库范文网

  4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。  Ylh易文君-文库范文网

  第四条 工程价款结算及付款方式  Ylh易文君-文库范文网

  1、该工程采用总价包干的方式,即整个工程总包干价合计人民币:元整(含税价)。  Ylh易文君-文库范文网

  2、付款方式  Ylh易文君-文库范文网

  2.1本工程不拨付预付款,待材料、设备全部到达施工工地,经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整),待合格送电满________年时一次性支付。  Ylh易文君-文库范文网

  2.2工程的结算价格以签订合同价格为准,合同价格即为最终结算价格,在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌,均不变更包干总造价结算。  Ylh易文君-文库范文网

  第五条 双方的权利义务  Ylh易文君-文库范文网

  1、合同签订后,甲方积极配合乙方办理用电相关手续,及时提供相关资料。  Ylh易文君-文库范文网

  2、甲方负责对工程质量、进度进行监督,协调现场工作,对施工不合要求的,甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。  Ylh易文君-文库范文网

  3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工,接受甲方施工人员的监督,做到安全、文明施工。  Ylh易文君-文库范文网

  4、乙方负责现场施工环境的协调,甲方应积极配合。  Ylh易文君-文库范文网

  第六条 工程期限验收方式  Ylh易文君-文库范文网

  1、工程期限:乙方应当按甲方要求保证在________年____月____日前完成施工调式合格并达到交付使用条件,在办理有关手续及合同实施过程中,如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力,工程期限由双方另行协商确定顺延。  Ylh易文君-文库范文网

  2、验收方式:设备安装完毕后,甲方组织部门对配电工程进行验收,以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电,视为验收合格),在验收前甲方不启用任何设备。  Ylh易文君-文库范文网

  第七条 乙方质量承诺  Ylh易文君-文库范文网

  1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核,经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案,并作为验收及合同结算依据,作为同合附件一并使用。乙方保证:所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电认证等),并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢,并严格按国家标准设计图纸。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的,并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。  Ylh易文君-文库范文网

  3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为________年(除人为事故和不可抗力外,质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内,如出现质量问题,乙方在甲方通知4小时内到场,否则,甲方有权请人维修,维修费由甲方从质保金中直接扣除。  Ylh易文君-文库范文网

  第八条 违约责任  Ylh易文君-文库范文网

  1、在工程施工过程中,乙方应根据合同工期以及施工进度,及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期,延误工期 10 天以内时,乙方按 元天承担违约责任;延误工期超过 20 天,甲方有权解除本合同,同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求,否则,甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外,还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。  Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款,如果逾期支付,则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。  Ylh易文君-文库范文网

  第九条 其他事项  Ylh易文君-文库范文网

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。  Ylh易文君-文库范文网

  2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。  Ylh易文君-文库范文网

  3、施工图纸由乙方根据祥现状按照国家标准进行设计,设计图纸经电力局审查合格  甲方(签章): 乙方签字:________年____月____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇15

  投标书Ylh易文君-文库范文网

  合同名称:_______________________________Ylh易文君-文库范文网

  致:业主:______________________________________________________________Ylh易文君-文库范文网

  先生们:Ylh易文君-文库范文网

  1在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后,我们,即文末签名人,兹报价以____________________________________(__________),或根据上述条件可能确定的其它金额,按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求,实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。Ylh易文君-文库范文网

  2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  3如果我们中标,我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。Ylh易文君-文库范文网

  4我们同意从确定的接收投标之日起__天内遵守本投标书,在此期限期满之前的任何时间,本投标书一直对我们具约束力,并可随时被接受。Ylh易文君-文库范文网

  5在制定和执行一份压式的合同协议书之前,本投标书连同你方书面的中标通知,应构成我们双方之间有约束力的合同。Ylh易文君-文库范文网

  6我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。Ylh易文君-文库范文网

  于19__年__月__日。Ylh易文君-文库范文网

  签字人_________________________职务_____Ylh易文君-文库范文网

  授权代表_______________________________Ylh易文君-文库范文网

  (楷体大写字母)Ylh易文君-文库范文网

  地址_________________________________Ylh易文君-文库范文网

  证人_________________________________Ylh易文君-文库范文网

  地址_________________________________Ylh易文君-文库范文网

  职业______Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇16

  甲方:Ylh易文君-文库范文网

  乙方:Ylh易文君-文库范文网

  依据其它有关法律、行政法规遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:Ylh易文君-文库范文网

  第一条,总则;Ylh易文君-文库范文网

  11本协议为双方联合协议,协议的各项条款对所承接的工程施工具有约束力。Ylh易文君-文库范文网

  12本协议中所称“工程”是甲、乙双方与施工方签订的《建设工程承包协议》所包括的全部内容。Ylh易文君-文库范文网

  13合作双方是独立平等的伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围的经济及生产活动。Ylh易文君-文库范文网

  第二条,工程项目的安排及费用Ylh易文君-文库范文网

  21乙方所承接的荆门市东宝区子陵铺镇“福将老年公寓”另加“团山寺”,总承包工程内容:图纸所示内容、土建、安装、水电、绿化、装饰、土方道路等。Ylh易文君-文库范文网

  总工程量约为4亿元左右。Ylh易文君-文库范文网

  以实际完成工程量为准。Ylh易文君-文库范文网

  22甲乙双方根据工程需要以甲方公司名义签订工程施工合同,项目部由甲方委派一名督察员和一名财务人员进行现场管理,乙方组织满足工程施工所需要的人员及设备,注入施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。Ylh易文君-文库范文网

  23本工程全部由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、实验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金等,往来文件中明示或暗示的所有风险及法律义务。Ylh易文君-文库范文网

  24在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户。Ylh易文君-文库范文网

  25甲、乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通信等费用全部由项目部直接发放,做到专款专用。Ylh易文君-文库范文网

  26本工程甲方根据工程实际结算总价提取1%管理费,乙方按进度款支付给甲方(包括工程预付款在内都提取百分之壹的管理费(税后金)直接打至甲方指定的账户上,甲方到乙方工作的所有人员的一切费用都由乙方承担)。Ylh易文君-文库范文网

  27乙方必须保证所承揽的工程为合法项目,且乙方将与本工程项目有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给甲方,并组成与本协议相关的合同文本。Ylh易文君-文库范文网

  28乙方负责承担工程竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期的保修工作。Ylh易文君-文库范文网

  29乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项的法律、法规和规章制度。Ylh易文君-文库范文网

  如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用。Ylh易文君-文库范文网

  第三条违约责任Ylh易文君-文库范文网

  31如甲、乙双方未按照本合同的约定履行合作义务,违约方应承担相应责任,并继续承担本合同义务。Ylh易文君-文库范文网

  第四条纠纷解决Ylh易文君-文库范文网

  41双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决,协商不成,由工程项目所在地人民法院管辖。Ylh易文君-文库范文网

  第五条效力问题Ylh易文君-文库范文网

  51本协议一式四分,由甲、乙双方各持两份,具有同等法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  52本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其它条款效力。Ylh易文君-文库范文网

  53本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。Ylh易文君-文库范文网

  第六条其它条款Ylh易文君-文库范文网

  61本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。Ylh易文君-文库范文网

  62本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其它业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。Ylh易文君-文库范文网

  63双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。Ylh易文君-文库范文网

  甲方:乙方:Ylh易文君-文库范文网

  签订地址:地址:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人或授权人:Ylh易文君-文库范文网

  协议签字盖章日期:年月日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇17

  服务方合同编号: 号Ylh易文君-文库范文网

  广西住房和城乡建设厅 制定Ylh易文君-文库范文网

  第一部分 协议书Ylh易文君-文库范文网

  委托方: (以下简称甲方)Ylh易文君-文库范文网

  服务方: (以下简称乙方)Ylh易文君-文库范文网

  甲方委托乙方对其开发建设(承建)的______进行检测,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就___________质量检测事项协商一致,订立本合同。Ylh易文君-文库范文网

  一、工程概况Ylh易文君-文库范文网

  工程名称:Ylh易文君-文库范文网

  工程地址:Ylh易文君-文库范文网

  建筑面积:Ylh易文君-文库范文网

  结构类型:Ylh易文君-文库范文网

  工程概算投资额或建筑安装工程费: 万元Ylh易文君-文库范文网

  工程检测范围 。Ylh易文君-文库范文网

  二、词语限定Ylh易文君-文库范文网

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。Ylh易文君-文库范文网

  三、组成本合同的文件(查施工范本)Ylh易文君-文库范文网

  1. 中标通知书(如有);Ylh易文君-文库范文网

  2、投标函及其附录(如有);Ylh易文君-文库范文网

  3. 专用合同条款及其附件;Ylh易文君-文库范文网

  4. 通用合同条款;Ylh易文君-文库范文网

  5、工程检测与相关服务规范Ylh易文君-文库范文网

  6、已标价的工程量清单(如有)Ylh易文君-文库范文网

  7、图纸Ylh易文君-文库范文网

  8. 附录,即:Ylh易文君-文库范文网

  、本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  四、质量要求Ylh易文君-文库范文网

  按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测,严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行,对招标人委托的检测项目进行客观公正检测,做到检测数据完整、准确、真实、清楚。Ylh易文君-文库范文网

  五、检测项目负责人Ylh易文君-文库范文网

  检测项目负责人:Ylh易文君-文库范文网

  身份证号码: 。Ylh易文君-文库范文网

  六、签约合同价与合同价格形式Ylh易文君-文库范文网

  签约合同总价为(大写): (此报价已包括了实施和完成本项目的检测服务所需的检测项目清单费、技术服务费、检测修缮费、交通、通讯、保险、税费和利润)。Ylh易文君-文库范文网

  1、具体检测内容及抽检数量,详见招标文件;Ylh易文君-文库范文网

  2、合同价格形式为 总价包干 。Ylh易文君-文库范文网

  七、双方承诺Ylh易文君-文库范文网

  1. 甲方向乙方承诺,按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件,并按本合同约定支付合同价款。Ylh易文君-文库范文网

  2. 乙方向甲方承诺:Ylh易文君-文库范文网

  (1)按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。Ylh易文君-文库范文网

  (2)按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作,不转包或违法分包。Ylh易文君-文库范文网

  3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。Ylh易文君-文库范文网

  八、合同订立Ylh易文君-文库范文网

  1. 订立时间: 年 月 日。Ylh易文君-文库范文网

  2. 订立地点: 。Ylh易文君-文库范文网

  3、补充协议:合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  4、合同生效:本合同自 生效。Ylh易文君-文库范文网

  5、本合同一式 份,均具有同等法律效力,双方各执 份。Ylh易文君-文库范文网

  甲方: 乙方: (盖章)Ylh易文君-文库范文网

  住所: 住所:Ylh易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权Ylh易文君-文库范文网

  的代理人:(签字) 的代理人:(签字)Ylh易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:Ylh易文君-文库范文网

  账号: 账号:Ylh易文君-文库范文网

  联系人: 联系人:Ylh易文君-文库范文网

  电话: 电话:Ylh易文君-文库范文网

  传真: 传真:Ylh易文君-文库范文网

  电子邮箱: 电子邮箱:Ylh易文君-文库范文网

  第二部分 通用条件Ylh易文君-文库范文网

  1. 定义与解释Ylh易文君-文库范文网

  1.1 定义Ylh易文君-文库范文网

  除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:Ylh易文君-文库范文网

  1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.2 “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托,依照国家有关法律、法规、规章和技术标准,对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构,全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务,甲方按照本合同约定给付乙方的金额。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作,甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作,甲方应给付乙方的金额。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“双方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。Ylh易文君-文库范文网

  1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见,在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。Ylh易文君-文库范文网

  1.2 解释Ylh易文君-文库范文网

  1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。Ylh易文君-文库范文网

  1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:Ylh易文君-文库范文网

  (1)协议书;Ylh易文君-文库范文网

  (2)中标通知书;Ylh易文君-文库范文网

  (3)专用条件及附录A、附录B;Ylh易文君-文库范文网

  (4)通用条件;Ylh易文君-文库范文网

  (5)投标文件。Ylh易文君-文库范文网

  双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。Ylh易文君-文库范文网

  2. 乙方义务Ylh易文君-文库范文网

  2.1 乙方的工作范围和内容Ylh易文君-文库范文网

  2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。Ylh易文君-文库范文网

  2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。Ylh易文君-文库范文网

  2.2 工程质量检测与相关服务依据Ylh易文君-文库范文网

  2.2.1工程质量检测依据包括:Ylh易文君-文库范文网

  (1)适用的法律、行政法规及部门规章;Ylh易文君-文库范文网

  (2)与工程有关的标准;Ylh易文君-文库范文网

  (3)工程设计及有关文件;Ylh易文君-文库范文网

  (4)本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。Ylh易文君-文库范文网

  双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定工程质量检测依据。Ylh易文君-文库范文网

  2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。Ylh易文君-文库范文网

  2.3 项目组成员Ylh易文君-文库范文网

  2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组,配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。Ylh易文君-文库范文网

  2.3.2本合同履行过程中,项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定,以保证工程质量检测工作正常进行。Ylh易文君-文库范文网

  2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时,应以相当资格与能力的人员替换,乙方更换项目组其他检测人员,并通知委托方。Ylh易文君-文库范文网

  2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员:Ylh易文君-文库范文网

  (1)严重过失行为的;Ylh易文君-文库范文网

  (2)有违法行为不能履行职责的;Ylh易文君-文库范文网

  (3)涉嫌犯罪的;Ylh易文君-文库范文网

  (4)不能胜任岗位职责的;Ylh易文君-文库范文网

  (5)严重违反职业道德的;Ylh易文君-文库范文网

  (6)专用条件约定的其他情形。Ylh易文君-文库范文网

  2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。Ylh易文君-文库范文网

  2.4 履行职责Ylh易文君-文库范文网

  乙方应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。Ylh易文君-文库范文网

  2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内,甲方提出的意见和要求,乙方应及时提出处置意见。Ylh易文君-文库范文网

  2.5 提交报告Ylh易文君-文库范文网

  乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。Ylh易文君-文库范文网

  2.6 文件资料Ylh易文君-文库范文网

  在本合同履行期内,甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。Ylh易文君-文库范文网

  2.7 使用委托人的财产Ylh易文君-文库范文网

  乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外,甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产,乙方应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方,并按专用条件约定的时间和方式移交。Ylh易文君-文库范文网

  3.甲方的义务Ylh易文君-文库范文网

  3.1 提供资料Ylh易文君-文库范文网

  甲方应按照附录B约定,无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。Ylh易文君-文库范文网

  3.2 提供工作条件Ylh易文君-文库范文网

  甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。Ylh易文君-文库范文网

  3.2.1 甲方应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、场地、设备,供乙方无偿使用。Ylh易文君-文库范文网

  3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系,为乙方履行本合同提供必要的外部条件。Ylh易文君-文库范文网

  3.3 委托方代表Ylh易文君-文库范文网

  甲方应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内,将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时,应及时通知(含书面)乙方。Ylh易文君-文库范文网

  3.4答复Ylh易文君-文库范文网

  甲方应在专用条件约定的时间内,对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。Ylh易文君-文库范文网

  3.5 支付Ylh易文君-文库范文网

  甲方应按本合同约定,向乙方支付酬金。Ylh易文君-文库范文网

  4. 违约责任Ylh易文君-文库范文网

  4.1 乙方的违约责任Ylh易文君-文库范文网

  乙方未履行本合同义务的,应承担相应的责任。Ylh易文君-文库范文网

  4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的,乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时,乙方应赔偿委托方由此发生的费用。Ylh易文君-文库范文网

  4.2 甲方的违约责任Ylh易文君-文库范文网

  甲方未履行本合同义务的,应承担相应的责任。Ylh易文君-文库范文网

  4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的,甲方应予以赔偿。Ylh易文君-文库范文网

  4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时,甲方应赔偿乙方由此引起的费用。Ylh易文君-文库范文网

  4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。Ylh易文君-文库范文网

  4.3 除外责任Ylh易文君-文库范文网

  因非乙方的原因,且乙方无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,乙方不承担赔偿责任。Ylh易文君-文库范文网

  因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。Ylh易文君-文库范文网

  5. 支付Ylh易文君-文库范文网

  5.1 支付货币Ylh易文君-文库范文网

  除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。Ylh易文君-文库范文网

  5.2 支付申请Ylh易文君-文库范文网

  乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。Ylh易文君-文库范文网

  5.3 支付酬金Ylh易文君-文库范文网

  支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。Ylh易文君-文库范文网

  5.4 有争议部分的付款Ylh易文君-文库范文网

  甲方对乙方提交的支付申请书有异议时,应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内,以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。Ylh易文君-文库范文网

  6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止Ylh易文君-文库范文网

  6.1生效Ylh易文君-文库范文网

  除法律另有规定或者专用条件另有约定外,甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。Ylh易文君-文库范文网

  6.2变更Ylh易文君-文库范文网

  6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.2变更估价原则Ylh易文君-文库范文网

  除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:Ylh易文君-文库范文网

  (1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;Ylh易文君-文库范文网

  (2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;Ylh易文君-文库范文网

  (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.3除不可抗力外,因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时,乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.4合同生效后,如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时,乙方应立即通知甲方。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.5合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  6.3 暂停与解除Ylh易文君-文库范文网

  除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。Ylh易文君-文库范文网

  6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前,乙方应作出合理安排,使开支减至最小。Ylh易文君-文库范文网

  因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由甲方予以补偿,补偿金额由双方协商确定。Ylh易文君-文库范文网

  解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。Ylh易文君-文库范文网

  6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时,甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释,则可在7天后发出解除本合同的通知,自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日,但乙方应承担第4.1款约定的责任。Ylh易文君-文库范文网

  6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项,可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排,乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复,乙方可向甲方发出解除本合同的通知,自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。Ylh易文君-文库范文网

  6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。Ylh易文君-文库范文网

  6.3.5 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。Ylh易文君-文库范文网

  6.4 终止Ylh易文君-文库范文网

  以下条件全部满足时,本合同即告终止:Ylh易文君-文库范文网

  (1)乙方完成本合同约定的全部工作;Ylh易文君-文库范文网

  (2)甲方与乙方结清并支付全部酬金。Ylh易文君-文库范文网

  7. 争议解决Ylh易文君-文库范文网

  7.1协商Ylh易文君-文库范文网

  双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。Ylh易文君-文库范文网

  7.2调解Ylh易文君-文库范文网

  如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。Ylh易文君-文库范文网

  7.3仲裁或诉讼Ylh易文君-文库范文网

  双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。Ylh易文君-文库范文网

  8. 其他Ylh易文君-文库范文网

  8.1 外出考察费用Ylh易文君-文库范文网

  经甲方同意,检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。Ylh易文君-文库范文网

  8.2咨询费用Ylh易文君-文库范文网

  经甲方同意,根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付,支付时间在专用条件中约定。Ylh易文君-文库范文网

  8.3 守法诚信Ylh易文君-文库范文网

  乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。Ylh易文君-文库范文网

  8.4 保密Ylh易文君-文库范文网

  双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。Ylh易文君-文库范文网

  8.5 通知Ylh易文君-文库范文网

  本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。Ylh易文君-文库范文网

  8.6 著作权Ylh易文君-文库范文网

  乙方对其编制的文件拥有著作权。Ylh易文君-文库范文网

  乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料,应当征得甲方的同意。Ylh易文君-文库范文网

  第三部分 专用条件Ylh易文君-文库范文网

  1. 定义与解释Ylh易文君-文库范文网

  1.2 解释Ylh易文君-文库范文网

  1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 / 。Ylh易文君-文库范文网

  1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 按第一部分第三条顺序 。Ylh易文君-文库范文网

  2. 乙方义务Ylh易文君-文库范文网

  2.1 工程质量检测的范围和内容Ylh易文君-文库范文网

  2.1.1 工程质量检测范围如下第 项所述:Ylh易文君-文库范文网

  1、见证取样检测Ylh易文君-文库范文网

  水泥物理力学性能检验、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土检验、砂浆检验、简易土工检验、混凝土掺加剂检验、防水卷材检验、预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验、沥青检验、沥青混合料检验、墙体材料(强度)检验、建筑装饰材料技术性能检验等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  2、节能检测Ylh易文君-文库范文网

  挤塑板、燃烧性能、网格布、电线、中空玻璃、遮阳系数、建筑门窗、保温砂浆、抗裂砂浆、墙体传热、外墙节能钻心等检测项目Ylh易文君-文库范文网

  3、地基基础工程检测Ylh易文君-文库范文网

  地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆、锚索锁定力检测、静力、动力触探检测等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  4、主体结构工程现场检测Ylh易文君-文库范文网

  混凝土强度检测、砂浆强度检测、砌体强度检测、尺寸偏差、钢筋保护层厚度检测、混凝土构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测、变形观测、建筑门窗检测、结构粘结强度、锚栓和植筋检测、结构裂缝检测、混凝土缺陷检测等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  5、建筑幕墙工程检测Ylh易文君-文库范文网

  建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测、幕墙用型材强度检测、型材的镀(涂)层厚度检测、硅酮结构胶相容性检测、硅酮结构胶剥离粘结性检测等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  6、钢结构工程检测Ylh易文君-文库范文网

  钢结构焊接质量无损检测、钢结构防腐及防火涂装检测、钢结构节点检测、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测、钢结构的变形检测、钢材、钢铸件力学性能检测等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  7、室内环境检测Ylh易文君-文库范文网

  室内环境污染物、建筑材料、土壤中氡浓度等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  8、建筑物附属设备安装工程检测Ylh易文君-文库范文网

  建筑给水、排水及采暖工程(水压试验)、建筑电气工程(绝缘电阻、接地电阻)、通风与空调工程等检测项目。Ylh易文君-文库范文网

  2.1.2 工程质量检测工作内容还包括: 。Ylh易文君-文库范文网

  (如乙方缺少某些特殊的分项工程的检测资质,允许乙方将此类分项工程的检测服务分包给具有相应资质的检测机构进行检测,费用由乙方自行承担)Ylh易文君-文库范文网

  2.2 工程质量检测与相关服务依据Ylh易文君-文库范文网

  2.2.1 工程质量检测依据包括:Ylh易文君-文库范文网

  按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测,严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行。Ylh易文君-文库范文网

  2.2.2 相关服务依据包括:Ylh易文君-文库范文网

  2.3检测项目负责人Ylh易文君-文库范文网

  2.3.1 乙方检测总负责人为:Ylh易文君-文库范文网

  各检测项目组负责人为:Ylh易文君-文库范文网

  2.3.2 总负责人的职责:Ylh易文君-文库范文网

  检测项目组负责人的职责:Ylh易文君-文库范文网

  2.3.3检测总负责人和各检测项目组如有变更,乙方应提前7天通知甲方,并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人的资格、管理经验等资料。继任总负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。未经甲方书面同意,乙方不得擅自更换总负责人和项目组负责人。乙方擅自更换总负责人和项目组负责人的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。Ylh易文君-文库范文网

  2.3.4 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的检测总负责人或检测项目组负责人。通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到报告后仍要求更换的,乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换,并将新任命的总负责人或检测项目组负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任总负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换总负责人或检测项目组负责人的,应按照专用合同条款的约定承担违约责任。Ylh易文君-文库范文网

  2.5 提交报告Ylh易文君-文库范文网

  乙方应提交报告的种类、时间和份数:自接所对应的工程质量检测项目之日起 3-7 天(含出检测报告的时间),具体时间安排以对应工程项目监理通知为准。份数4份。Ylh易文君-文库范文网

  2.7 使用甲方的财产Ylh易文君-文库范文网

  由甲方无偿提供的房屋、场地、设备的所有权属于: 无提供 。Ylh易文君-文库范文网

  乙方应在本合同终止后 天内移交甲方无偿提供的房屋、场地、设备。移交的时间和方式为: 。Ylh易文君-文库范文网

  3. 甲方义务Ylh易文君-文库范文网

  3.3甲方代表Ylh易文君-文库范文网

  甲方代表为: 。Ylh易文君-文库范文网

  3.4 答复Ylh易文君-文库范文网

  甲方同意在 10 天内,对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。Ylh易文君-文库范文网

  4. 违约责任Ylh易文君-文库范文网

  4.1 乙方的违约责任Ylh易文君-文库范文网

  4.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定: (由甲乙双方签订合同时明确)Ylh易文君-文库范文网

  4.2 甲方的违约责任Ylh易文君-文库范文网

  4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法确定:Ylh易文君-文库范文网

  (由甲乙双方签订合同时明确)Ylh易文君-文库范文网

  5. 合同价格、计量与支付Ylh易文君-文库范文网

  5.5合同价格形式:总价包干。Ylh易文君-文库范文网

  5.6预付款:无Ylh易文君-文库范文网

  5.8检测进度款支付Ylh易文君-文库范文网

  支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)Ylh易文君-文库范文网

  首付款Ylh易文君-文库范文网

  第二次付款Ylh易文君-文库范文网

  第三次付款Ylh易文君-文库范文网

  最后付款Ylh易文君-文库范文网

  5.9支付账户Ylh易文君-文库范文网

  6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止Ylh易文君-文库范文网

  6.1 生效Ylh易文君-文库范文网

  本合同生效条件:①合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。②合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。③本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。 。Ylh易文君-文库范文网

  7. 争议解决Ylh易文君-文库范文网

  7.2 调解Ylh易文君-文库范文网

  本合同争议进行调解时,可提交 ①、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,向合同签订地法院起诉。②、因服务质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的,鉴定费由甲方承担;服务不符合标准的,鉴定费由乙方承担。③诉讼期间,本合同继续履行。本合同签订地为钟山县进行调解。Ylh易文君-文库范文网

  7.3 仲裁或诉讼Ylh易文君-文库范文网

  合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式:Ylh易文君-文库范文网

  (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。Ylh易文君-文库范文网

  (2)向 人民法院提起诉讼。Ylh易文君-文库范文网

  8. 其他Ylh易文君-文库范文网

  8.2 咨询费用Ylh易文君-文库范文网

  委托方应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。Ylh易文君-文库范文网

  8.4 保密Ylh易文君-文库范文网

  甲方申明的保密事项和期限: 。Ylh易文君-文库范文网

  乙方申明的保密事项和期限: 。Ylh易文君-文库范文网

  第三方申明的保密事项和期限: 。Ylh易文君-文库范文网

  8.6著作权Ylh易文君-文库范文网

  乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件:Ylh易文君-文库范文网

  。Ylh易文君-文库范文网

  9. 补充条款Ylh易文君-文库范文网

  。Ylh易文君-文库范文网

  附录A 相关服务的范围和内容Ylh易文君-文库范文网

  A-1Ylh易文君-文库范文网

  A-2 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):Ylh易文君-文库范文网

  。Ylh易文君-文库范文网

  附录B 甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备Ylh易文君-文库范文网

  B-1 甲方派遣的人员Ylh易文君-文库范文网

  名称数量工作要求提供时间Ylh易文君-文库范文网

  1. 工程技术人员Ylh易文君-文库范文网

  2. 辅助工作人员Ylh易文君-文库范文网

  3. 其他人员Ylh易文君-文库范文网

  B-2 甲方提供的房屋、场地Ylh易文君-文库范文网

  名称数量面积提供时间Ylh易文君-文库范文网

  1. 设备用房Ylh易文君-文库范文网

  2. 样品用房Ylh易文君-文库范文网

  3. 设备场地Ylh易文君-文库范文网

  B-3 甲方提供的资料Ylh易文君-文库范文网

  名称份数提供时间备注Ylh易文君-文库范文网

  1. 工程设计及施工图纸Ylh易文君-文库范文网

  2. 施工资料Ylh易文君-文库范文网

  3. 监理资料Ylh易文君-文库范文网

  其他文件Ylh易文君-文库范文网

  B-4 甲方提供的设备Ylh易文君-文库范文网

  名称数量型号与规格提供时间Ylh易文君-文库范文网

  1. 办公设备Ylh易文君-文库范文网

  2. 交通工具Ylh易文君-文库范文网

  3. 水Ylh易文君-文库范文网

  4. 电Ylh易文君-文库范文网

  5. 照明Ylh易文君-文库范文网

  6. 爬梯Ylh易文君-文库范文网

  B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必需对工程进行破拆的部位。Ylh易文君-文库范文网

  B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。Ylh易文君-文库范文网

  B-7甲方负责在检测场地内提供为乙方实施检测工作所必需的工作环境(含检测工作面、水电条件等)。Ylh易文君-文库范文网

  B-8乙方与甲方约定的其他内容: 。Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇18

  借款人:____________________Ylh易文君-文库范文网

  贷款人:____________________Ylh易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,借款人为基本建设向贷款人申请贷款,经贷款人审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。Ylh易文君-文库范文网

  第一条 借款人向贷款人借款人民币(大写)_______万元。用于______________。预计分年用款为;Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______ 年_______万元。Ylh易文君-文库范文网

  实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。Ylh易文君-文库范文网

  第二条 借款人保证从_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为:Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元;Ylh易文君-文库范文网

  _______年_______万元; _______年_______万元。Ylh易文君-文库范文网

  第三条 贷款利息:按年息_______%计算,按季计收并计算复利。借款人如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理,加收利息30%。在本合同有效期内,如国家利率变动,本合同贷款利率亦作相应调整。Ylh易文君-文库范文网

  第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为:__________________________________________Ylh易文君-文库范文网

  借款人对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。Ylh易文君-文库范文网

  第五条 贷款到期,借款人如不能按期偿还,由担保单位代为偿还,担保单位在接到贷款人还款通知三个月后仍未归还,贷款人可直接从借款人或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。Ylh易文君-文库范文网

  第六条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。Ylh易文君-文库范文网

  第七条 贷款人有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应提供有关的统计、会计报表及资料。Ylh易文君-文库范文网

  借款人如果不按合同规定使用贷款,贷款人有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率加息100%。Ylh易文君-文库范文网

  第八条 本合同自签章之日起生效,贷款本息全部清偿后失效 .Ylh易文君-文库范文网

  第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:Ylh易文君-文库范文网

  (一)提交______________仲裁委员会仲裁;Ylh易文君-文库范文网

  (二)依法向人民法院起诉。Ylh易文君-文库范文网

  第十条 其他约定事项:_________________________________________________Ylh易文君-文库范文网

  第十一条 本合同正本三份,借款人、贷款人、担保单位各执一份,副本_______ 份。Ylh易文君-文库范文网

  借款人:(签章)__________________Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________Ylh易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日Ylh易文君-文库范文网

  贷款人:(签章)__________________Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________Ylh易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日Ylh易文君-文库范文网

  担保单位:(签章)________________Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:______________________Ylh易文君-文库范文网

  __________年_________月_________日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇19

  设工程民法典律风险防控措施本文关键词:建设工程,防控,措施,风险,合同Ylh易文君-文库范文网

  建设工程民法典律风险防控措施本文简介:摘要:在建设工程的合同中,明确规定着建设方与施工方的权利和义务。Ylh易文君-文库范文网

  双方可以通过这种受法律保护的方式,对各自的责任与义务进行细化,为施工过程和双方利益提供法律保障。Ylh易文君-文库范文网

  近几年来,伴随着建筑行业的快速发展,却涌现出很多法律纠纷案件。Ylh易文君-文库范文网

  究其原因,主要是对建设工程合同中的法律风险缺少有效防控措施。Ylh易文君-文库范文网

  针对建设工程合理法Ylh易文君-文库范文网

  建设工程民法典律风险防控措施本文内容:Ylh易文君-文库范文网

  摘要:在建设工程的合同中,明确规定着建设方与施工方的权利和义务。Ylh易文君-文库范文网

  双方可以通过这种受法律保护的方式,对各自的责任与义务进行细化,为施工过程和双方利益提供法律保障。Ylh易文君-文库范文网

  近几年来,伴随着建筑行业的快速发展,却涌现出很多法律纠纷案件。Ylh易文君-文库范文网

  究其原因,主要是对建设工程合同中的法律风险缺少有效防控措施。Ylh易文君-文库范文网

  针对建设工程合理法律风险及其防控措施进行了探讨与分析,力求找到防范这类风险的有效策略,为建筑行业的整体发展提供支持。Ylh易文君-文库范文网

  关键词:建设工程合同;法律风险防控Ylh易文君-文库范文网

  近些年来,虽然我国的建筑行业法规体系建设已经取得了一定的成绩,但伴随着建设项目的日益增多,无论是建设企业和是施工单位依然面临着较大的建设工程合理法律风险。Ylh易文君-文库范文网

  且风险一旦发生,责任归属一方将要承担起巨大的法律责任,甚至将企业推入到生存危机当中。Ylh易文君-文库范文网

  因此,建筑施工单位必须提高自身的法律风险防范能力,实现企业的长期健康、稳定发展。Ylh易文君-文库范文网

  1建设工程合同的法律风险种类Ylh易文君-文库范文网

  11采购合同Ylh易文君-文库范文网

  在建筑施工的过程中,会涉及到多种物资的采购,同时产生多种物资采购合同。Ylh易文君-文库范文网

  在这些物资采购合同中,就存在很多不合理、不明确、不公平之处,给其它后续工作带来诸多风险隐患。Ylh易文君-文库范文网

  例如在机械设备采购合同中,只标明了采购价格和生产厂家,却缺少设备名称、种类、型号、规格、维修方式、质量标准等重要信息;还有一些合同缺少当事人签名,或存在提供信息和有效证件信息不符的问题。Ylh易文君-文库范文网

  对方一旦出现违约行为,无法通过这种信息不全的采购合理进行追责,给违约方逃避责任提供了可乘之机。Ylh易文君-文库范文网

  12分包合同Ylh易文君-文库范文网

  现阶段,很多施工单位会将部分施工环节进行分包,分包的内容、形式有多种多样,承包方所承担的责任和义务也不尽相同。Ylh易文君-文库范文网

  在这种情况下,双方签订的分包合同就显得非常重要了。Ylh易文君-文库范文网

  但实际情况是很多分包合同并不具有任何法律效力,所谓的分包合同只是形同虚设而已,还有些总承包单位根本不与分包单位签订合同,造成很多不合法的转包和分包现象。Ylh易文君-文库范文网

  例如由于分包单位根本不具备施工资质,只能将承包项目进行再次转包,最终导致施工责任不明、拖欠工程款、拖欠农民工工资等一系列风险问题。Ylh易文君-文库范文网

  13担保合同Ylh易文君-文库范文网

  施工单位在进行风险担保时,往往会涉及到很大的金额。Ylh易文君-文库范文网

  一旦担保业务出现问题,就会对企业的经济效益造成极大的冲击和影响。Ylh易文君-文库范文网

  具体的说,担保合同风险主要包括:合同内容不具法律效力、高报金额、合同内容与实际情况不符、合同双方责任划分不明确等等。Ylh易文君-文库范文网

  14劳动合同Ylh易文君-文库范文网

  劳动合同风险主要是来自于施工单位与施工人员之间的法律纠纷问题。Ylh易文君-文库范文网

  具体风险包括:短期雇佣不签订劳动合同,或者一些关键性条款内容不够明确;或存在霸王条款,个别约定不合法、不合理;合同内容与我国相关法律不能有效吻合,导致劳动合同不具任何法律效力。Ylh易文君-文库范文网

  2工程合同的阶段性风险Ylh易文君-文库范文网

  21合同签订阶段Ylh易文君-文库范文网

  施工单位在合同签订阶段的风险问题主要包括:首先,在招标环节中,对相关单位的经营资质营审核不细致、不到位。Ylh易文君-文库范文网

  其次,在合同条款中,对双方的利益、责任和义务划分得不够明确,也缺乏合理性;还有,合同内容与国家的法律法规相违背,没有体现出公平性与公正性,合同中存在大量的漏标和暗箱操作等问题。Ylh易文君-文库范文网

  22合同履行阶段Ylh易文君-文库范文网

  合同履行是双方对合同内容给予保障和落实的主要阶段。Ylh易文君-文库范文网

  因此,这一环节对于建设工程来说非常重要。Ylh易文君-文库范文网

  但是,在双方履行约定的过程中,却存在着很多的风险隐患。Ylh易文君-文库范文网

  具体表现为以下几个方面:首先,业主在履行合同的过程中存在某种违约行为,但施工单位却没有及时发现,或没有及时做出反应,最后导致施工单位的经济利益或社会效益遭受损失;其次,施工单位在履行合同的过程中,不能对执行过程进行有效管控,导致施工合同执行不到位或不充分,对各类合同文件管理的效果也不够好,严重影响着合同的执行效果。Ylh易文君-文库范文网

  23合同终止阶段Ylh易文君-文库范文网

  之所以现阶段工程合同存在很大的风险隐患,是因为一些施工单位忽视了合同中止后的风险防范措施,往往都是片面地认为合同的风险仅仅存在于合同签订和合同履行阶段,觉得合同终止阶段不会对自身造成什么负面影响和伤害。Ylh易文君-文库范文网

  其实,这种想法是错误的。Ylh易文君-文库范文网

  如果在这一阶段施工单位对合同资料保管得不够到位或不够严密,就容易导致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,给企业带来极大的风险隐患。Ylh易文君-文库范文网

  3建设工程民法典律风险的防范措施Ylh易文君-文库范文网

  31完善相关管理制度Ylh易文君-文库范文网

  要想实现建设工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。Ylh易文君-文库范文网

  对施工中的具体情况进行全面、细致的审查,并结合审查结果或工程现状对可能出现的纠纷情况进行预测,从而对合同中不明确、不合理以及不合法的条款给予纠正,或通过双方和协商进行修订。Ylh易文君-文库范文网

  在合同起草阶段,双方要对条款内容进行积极的补充与完善,这对于施工合同的最终确定、审批与会签等环节来说都是非常重要的。Ylh易文君-文库范文网

  企业要想很好规避合同风险,就要提高施工单位的准入标准,严格把控相关审核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架内得到有效保护。Ylh易文君-文库范文网

  32强化责任意识与法律意识Ylh易文君-文库范文网

  为了避免合同履行过程中出现不可控的风险,想要想尽一切办法强化建设单位和施工单位的法律意识,使双方能够充分地了解和学习与建筑行业相关的法规法律和制度政策,确保工程合同的各项内容与相关法律规定的高度契合。Ylh易文君-文库范文网

  企业也要积极主动地提高自己的责任意识与法律意识,保证建筑工程合同各项内容的科学性、合法性与严谨性。Ylh易文君-文库范文网

  只有这样,才能从根本上减少由责任问题而引发的各类法律纠纷,保证施工过程的顺利推进,提高了建设工程合同的践行力与约束力。Ylh易文君-文库范文网

  33对履行合同的过程加强监管Ylh易文君-文库范文网

  强有力的过程监管能够保证合同的有效执行,确保各项条款的有效落实。Ylh易文君-文库范文网

  施工单位要主动联合建设企业和相关主管部门,对施工过程进行监管,确保每一个环节都符合质量要求。Ylh易文君-文库范文网

  针对合同中的主要条款,相关的人员要根据施工进度对相关条款的落实情况进行全面细致、及时到位的检查。Ylh易文君-文库范文网

  只有这样,才能有效保障合同条款的落实情况。Ylh易文君-文库范文网

  与此同时,施工单位还有不断完善自身的奖励措施与惩治办法,对于在防范法律风险工作中具有突出贡献者,要给予相应的奖励,对于给企业带来风险或造成损失的人员,要视情况给予一定的处罚,最大限度地避免由于法律风险对企业以及工程项目所造成的影响。Ylh易文君-文库范文网

  34提高管理人员的业务水平Ylh易文君-文库范文网

  对于建筑工程的承建双方企业来说,合同管理人员的综合素质与专业能力在很大程度上决定了民法典律风险的等级。Ylh易文君-文库范文网

  因此,必须加强合同管理人员的业务水平、道德修养、责任意识与敬业精神,进而提升他们的综合素质水平。Ylh易文君-文库范文网

  企业可以面向相关人员开展定期或不定期的培训,规定合同管理人员必须持有从业资格证才能上岗,也可以结合培训内容进行业务考核,确保培训的实际成效。Ylh易文君-文库范文网

  只有这样,才能使合同管理人员的业务水平获得真正意义上的提升。Ylh易文君-文库范文网

  4结束语Ylh易文君-文库范文网

  在建筑行业中,不论是建设单位还是施工单位,民法典律风险都会或多或少的存在,企业应将其视为推动自身快速成长的动力。Ylh易文君-文库范文网

  在日常经营和施工管理的过程中,不断完善自身的管理体系,做好工作人员培训工作,从而对法律风险进行有效控制与防范,使企业能够在可控的风险范围内实现健康发展,强化企业在面对风险时的应变能力与盈利能力。Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇20

  发包人:____镇人民政府(简称甲方)  承包人:罗Ylh易文君-文库范文网

  (简称乙方)  依照《民法典》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。  Ylh易文君-文库范文网

  一、工程概况  Ylh易文君-文库范文网

  1、工程名称:麻洋金平开挖工程  Ylh易文君-文库范文网

  2、工程地点:麻洋金平XX段  Ylh易文君-文库范文网

  3、工程内容: 土方开挖、路面平整、核桃树移栽。  Ylh易文君-文库范文网

  二、合同工期  Ylh易文君-文库范文网

  1、开工日期:________年____月 ____日  Ylh易文君-文库范文网

  2、竣工日期:________年____月____日  Ylh易文君-文库范文网

  3、合同工期:____日历天。  Ylh易文君-文库范文网

  三、甲、乙双方一般权利和义务:  Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。  Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方的义务:  ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;  ⑵负责工程质量的控制、检验。  Ylh易文君-文库范文网

  4、乙方的权利和义务:  ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。  ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返  工,其费用及工期由乙方承担。  ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施  工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任  Ylh易文君-文库范文网

  1、工程合同金额:1(含税金)  : 7800.00元  大写: 柒仟捌佰元整  Ylh易文君-文库范文网

  2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。  Ylh易文君-文库范文网

  3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。  Ylh易文君-文库范文网

  五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。  甲方(签章): 乙方(签章):  合同订立日期:________年____月____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇21

  订立合同双方:Ylh易文君-文库范文网

  __省__县__(单位),以下简称委托方;Ylh易文君-文库范文网

  __省__设计院,以下简称承包方。Ylh易文君-文库范文网

  经双方协商,由委托方委托承包方承担__工程的可行性研究,特订立本合同。Ylh易文君-文库范文网

  第一条 委托方在合同签订之日起__天以内,向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。Ylh易文君-文库范文网

  1.提供数据、资料的内容如下:__(略)。Ylh易文君-文库范文网

  2.在合同期内,委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包方,必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。Ylh易文君-文库范文网

  第二条 承包方应在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的可行性报告,并对此承担责任,可行性报告内容应包括:Ylh易文君-文库范文网

  1.经营评价指标:Ylh易文君-文库范文网

  (1)投资内部收益率:____。Ylh易文君-文库范文网

  (2)投资回收期:____。Ylh易文君-文库范文网

  2.贷款偿还能力分析:____。Ylh易文君-文库范文网

  3.外汇偿还能力分析:____。Ylh易文君-文库范文网

  4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:____。Ylh易文君-文库范文网

  5.结论:____。Ylh易文君-文库范文网

  承包方应向委托方提交可行性报告____份。Ylh易文君-文库范文网

  委托方如在合同期间对____工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。Ylh易文君-文库范文网

  第三条 费用支付条款Ylh易文君-文库范文网

  1.本工程的可行性研究费为人民币____元整。于合同生效之日,委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。Ylh易文君-文库范文网

  2.委托方中止合同时,无权要求承包方退还定金。Ylh易文君-文库范文网

  3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。Ylh易文君-文库范文网

  第四条 违约罚金Ylh易文君-文库范文网

  1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的千分之五,作为违约罚金。Ylh易文君-文库范文网

  2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误纯属承包方造成者,应扣除其所应得费用的10-30%,视错误性质严重程度而定。Ylh易文君-文库范文网

  3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。Ylh易文君-文库范文网

  4.委托方超过合同规定日期付费时,应偿付给承包方以逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。Ylh易文君-文库范文网

  第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。Ylh易文君-文库范文网

  第六条 本合同正本一式__份,双方各执一份。合同副本一式__份,送__各一份备案。Ylh易文君-文库范文网

  委托方:____(盖章)Ylh易文君-文库范文网

  地址:____Ylh易文君-文库范文网

  负责人:____(签名)Ylh易文君-文库范文网

  联系人:____(签名)Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:____Ylh易文君-文库范文网

  帐号:____Ylh易文君-文库范文网

  电话号码:____Ylh易文君-文库范文网

  电报挂号:____Ylh易文君-文库范文网

  承包方:____(盖章)Ylh易文君-文库范文网

  地址:____Ylh易文君-文库范文网

  负责人:____(签名)Ylh易文君-文库范文网

  联系人:____(签名)Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:____Ylh易文君-文库范文网

  帐号:____Ylh易文君-文库范文网

  电话号码:____Ylh易文君-文库范文网

  电报挂号:____Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇22

  甲方:兰殿涛 (以下简称甲方)Ylh易文君-文库范文网

  乙方:兰学东 (以下简称乙方)Ylh易文君-文库范文网

  甲方兰殿涛,需建房屋三间,由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商,条款如下:Ylh易文君-文库范文网

  一、甲方建筑范围Ylh易文君-文库范文网

  整栋房屋建筑及乙方施工范围:房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱,楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮,内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。Ylh易文君-文库范文网

  二、甲方要求建筑标准及质量Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米,二楼高度为3.3米,三楼陆抖墙缩飞。Ylh易文君-文库范文网

  2、内部结构需钢筋梁柱,必须由甲方确定,乙方不得擅自变更。Ylh易文君-文库范文网

  3、乙方施工必须保证施工质量,误差不得超过0.5公分。乙方施工期间,甲方视为质量不满如需返工,乙方得遵守甲方意见,损失材料费得由乙方承担赔偿。Ylh易文君-文库范文网

  三、乙方承包施工价格及收费范围Ylh易文君-文库范文网

  1、按照双方磋商,乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元),乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角,附加西边檐边30公分,侧面按照前面墙角到后面墙角,附加后面檐边40公分,三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。Ylh易文君-文库范文网

  四、甲方要求期限、付款Ylh易文君-文库范文网

  1、在甲方材料满足情况下,乙方不得拖延时间,须按期完工,期限为农历五月竣工。Ylh易文君-文库范文网

  2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工,甲方验收合格后一切款目付清给乙方。Ylh易文君-文库范文网

  五、甲方提供Ylh易文君-文库范文网

  甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。Ylh易文君-文库范文网

  六、安全措施Ylh易文君-文库范文网

  甲方要求乙方承包施工,必须安全施工,管理好自己的施工人员,杜绝事故发生。Ylh易文君-文库范文网

  本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。Ylh易文君-文库范文网

  甲方签字: 乙方签字:Ylh易文君-文库范文网

  证明人签字:Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇23

  甲 方:Ylh易文君-文库范文网

  乙 方:Ylh易文君-文库范文网

  经营者姓名:Ylh易文君-文库范文网

  身份证号码:Ylh易文君-文库范文网

  经 营 场 所:Ylh易文君-文库范文网

  兹有 的车棚非机动车辆充电电路安装工程由乙方经营部施工,为确保工程安全、质量及工程进度,认真执行业主合同,甲乙双方共同协商达成如下协议:Ylh易文君-文库范文网

  一、承包内容:Ylh易文君-文库范文网

  二、承包方式:Ylh易文君-文库范文网

  三、工程工期:Ylh易文君-文库范文网

  20xx年 月 日前完工。Ylh易文君-文库范文网

  四、承包价格:Ylh易文君-文库范文网

  见附表。Ylh易文君-文库范文网

  五、甲方工作Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方负责施工现场的施工组织、安全培训、施工进度,巡视督导、验收等方面;Ylh易文君-文库范文网

  2、甲方负责工程测量,预结算,现场管理,业主及外部关系的协调等工作;Ylh易文君-文库范文网

  3、 甲方参与工程质量和施工进度的监督。Ylh易文君-文库范文网

  六、乙方工作Ylh易文君-文库范文网

  1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度;Ylh易文君-文库范文网

  2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,如乙方违约,造成的损失由乙方负责;Ylh易文君-文库范文网

  3、 乙方不得和业主争吵,有问题须及时向甲方反映,如出现质量问题必须按甲方要求的质量标准和期限整改。乙方负责施工现场安全。Ylh易文君-文库范文网

  4、严格按照甲方的要求管理工期,如因工期管理管理不善造成损失由乙方负责,所增加费用由乙方负担。Ylh易文君-文库范文网

  5、文明施工,管理好工程材料,如材料管理不善造成丢失由乙方负责,施工过程中出现工伤事故由乙方负责;Ylh易文君-文库范文网

  6、保护好已完工程成品,以及其它工种的劳动成果。如有损坏照价赔偿。Ylh易文君-文库范文网

  7、 保证施工现场的整洁,施工现场做到一日一清,施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点,材料、工具按指定位置整齐排放,工程完工后负责清扫施工现场;Ylh易文君-文库范文网

  8、乙方自行办理所带施工人员的公安检查等一切手续,出现问题甲方不负责。Ylh易文君-文库范文网

  七、工程质量:Ylh易文君-文库范文网

  乙方施工的工程质量若不符合优良标准规定,甲方有权责令乙方返工,并赔偿甲方的材料损失。且乙方承诺该工程中产品保修 年。在此期间若该工程出现质量问题,乙方需要无条件维修。若乙方不积极配合、屡次整改达不到要求或不执行影响正常使用,甲方有权追究乙方的民事责任,造成的后果由乙方独立承担,乙方不得有任何异议。Ylh易文君-文库范文网

  八、工程变更Ylh易文君-文库范文网

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。如无书面协议结算时不予认可。Ylh易文君-文库范文网

  九、工程款支付方式Ylh易文君-文库范文网

  1、工程款拨付方式:Ylh易文君-文库范文网

  2、拨款程序:Ylh易文君-文库范文网

  3、甲方按合同约定付款给乙方(建设单位有特殊要求的除外),工程竣工验收不合格不予结算。Ylh易文君-文库范文网

  十、安全施工及现场文明Ylh易文君-文库范文网

  乙方在施工中必须严格遵守建筑工程安全技术规范,自觉遵守工Ylh易文君-文库范文网

  地的各项安全管理制度,服从项目管理。施工过程做到工完料净、场地整洁有序,如有违约,乙方需就施工中引发的安全事故承担全部责任。Ylh易文君-文库范文网

  十一、其他约定Ylh易文君-文库范文网

  以上合同经双方友好协商订立,如有不尽事宜经双方妥善研究后再补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力,双方应共同遵守。Ylh易文君-文库范文网

  本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签订起生效,工程竣工结算款付清后自然失效。Ylh易文君-文库范文网

  甲方负责人(签字):Ylh易文君-文库范文网

  乙方负责人(签字)Ylh易文君-文库范文网

  甲方公章:Ylh易文君-文库范文网

  乙方公章:Ylh易文君-文库范文网

  年 月 日:Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇24

  甲方____________________ 代表人__________________________  乙方____________________ 代表人__________________________  依照《民法典》及相关法律、法规的规定,结合住宅装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的住宅装饰工程的有关事宜,达成如下协议:  Ylh易文君-文库范文网

  一、工程概况  Ylh易文君-文库范文网

  1、 工程地点______________。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 工程内容及做法:详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。  Ylh易文君-文库范文网

  3、 承包方式:双方商定采取下列____种方式。  Ylh易文君-文库范文网

  (1)包工包料;  Ylh易文君-文库范文网

  (2)包工、包部分材料;  Ylh易文君-文库范文网

  (3)包工不包料。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 工程期限及保修期:  工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。  保修期:____月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。  Ylh易文君-文库范文网

  5、 合同价款及付款方式:  本合同总价为(大写):_______________________(小写)________________元,  合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:___________________  支付时间_________________________________  支付金额_________________________________  开工前三天  支付(合同总价60%)___________元  ________年____月____日  支付(合同总价35%)___________元  双方验收合格  支付(合同总价5% )___________元  工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意,并在签字同时结清工程余款,工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  二、双方应尽的责任及义务  甲方:  Ylh易文君-文库范文网

  1、 开工前_____天,为乙方入场施工创造条件,腾空房间,清除影响施工的障碍物,对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆,遮盖,采取保护措施;  Ylh易文君-文库范文网

  2、 提供施工期间的水源、电源,并承担相应费用;  Ylh易文君-文库范文网

  3、 负责协调施工队和邻里之间的关系;  Ylh易文君-文库范文网

  4、 不得变动建筑主体或者承重结构,如确需折改原建筑结构、设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;  Ylh易文君-文库范文网

  5、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;  Ylh易文君-文库范文网

  6、 对工程质量、施工进度进行检查和监督;  Ylh易文君-文库范文网

  7、 甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。  乙方:  Ylh易文君-文库范文网

  1、 根据施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可;  Ylh易文君-文库范文网

  2、 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;  Ylh易文君-文库范文网

  3、 负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生,如有发生,应尽快负责修复;  Ylh易文君-文库范文网

  4、 文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境,工程完工后负责清扫施工现场。  Ylh易文君-文库范文网

  三、工程变更  Ylh易文君-文库范文网

  1、 工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,还应赔偿。  Ylh易文君-文库范文网

  四、材料、设备的供应  Ylh易文君-文库范文网

  1、 由甲方提供的材料设备,应为附合设计和国家标准要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场,并事先通知乙方,双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收,办理交接手续后由乙方负责保管,并收取一定的保管费用,如造成损失,由乙方负责赔偿。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 甲供材料未经甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。  Ylh易文君-文库范文网

  3、 由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时,禁止使用;如已使用,其后和损失均由乙方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  五、质量标准及验收  Ylh易文君-文库范文网

  1、 本工程质量标准按年____月____日发布的____省《住宅装饰质量标准》执行。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分,其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理,以便进入下道工序施工,甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后,乙方应通知甲方在5天内组织验收,填写工程验收单。 如甲方因故不能在5天内参加验收,应及时以书面形式通知乙方,另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用,验收合格签字后,结清工程余款,工程保修单即行生效  Ylh易文君-文库范文网

  3、 如未经验收,甲方自行搬入家具或居住,则视为验收合格。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 施工过程中双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量予以验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由乙方承担,如符合合同约定和质量标准的,验证过程支出的相关费用由甲方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  5、 室内环境质量  乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局年____月____日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后,乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部年____月____日联合发布实施的`“民用建筑工程室内环境污染控制规范”,进行室内环境的检测,并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质17号文件精神,室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节,应列入工程预算中,检测结不合格,双方应分析原因,明确责任,责任方应承担由此产生的治理费用。  Ylh易文君-文库范文网

  6、 甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求,双方应确认,并另签补充合同。  Ylh易文君-文库范文网

  六、工期延误  Ylh易文君-文库范文网

  1、 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认签字,工期相应顺延:  Ylh易文君-文库范文网

  (1) 工程量变化和设计变更;  Ylh易文君-文库范文网

  (2) 不可抗力;  Ylh易文君-文库范文网

  (3) 甲方同意工期顺延的其他情况。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。  Ylh易文君-文库范文网

  3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。  Ylh易文君-文库范文网

  七、工程监理  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。  Ylh易文君-文库范文网

  八、违约责任  Ylh易文君-文库范文网

  1、 合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的5%作为违约金,会付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。  Ylh易文君-文库范文网

  3、 甲方责任:  Ylh易文君-文库范文网

  (1) 未按合同规定的时间、要求提供材料、设备,应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。  Ylh易文君-文库范文网

  (2) 由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  (3) 工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。  Ylh易文君-文库范文网

  (4) 甲方未按约定期支付工程款的,每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。  Ylh易文君-文库范文网

  (5) 甲方未办理有关手续,要求乙方拆除原有建筑结构设备管线,乙方有权拒绝施工。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 乙方责任  Ylh易文君-文库范文网

  (1) 工程质量不符合合同规定,甲方有权要求无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。  Ylh易文君-文库范文网

  (2) 乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  (3) 乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等,如有损坏,应予赔偿。  Ylh易文君-文库范文网

  (4) 由于乙方原因,致使工期延误的,每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。  Ylh易文君-文库范文网

  九、合同争议的解决方式  本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门进行调解,如调解不成的,可提交苏州仲裁委员会仲裁。  Ylh易文君-文库范文网

  十、其它约定事项  Ylh易文君-文库范文网

  1、 因施工而产生的垃圾清除和材料搬运,甲方可委托乙方负责,其费用由甲方负责。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 施工期间,甲方将外屋钥匙各1把,交乙方保箮,工程竣工验收后,甲方负责提供新锁,由乙方当场安装好后交付甲方使用。  十Ylh易文君-文库范文网

  一、附则  Ylh易文君-文库范文网

  1、 双方另有约定,可签订补充合同。  Ylh易文君-文库范文网

  2、 本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。  Ylh易文君-文库范文网

  3、 本合同和补充合同具有同等法律效力。  Ylh易文君-文库范文网

  4、 本合同签订后工程不得非法转包。  Ylh易文君-文库范文网

  5、 本合同一式______份,双方各执_____份。  甲方:________________Ylh易文君-文库范文网

  乙方:_________________  代表人(签章):______Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人(盖章):___Ylh易文君-文库范文网

  经办人:_________  电话或手机:___________Ylh易文君-文库范文网

  电话或手机:____________  ________年____月____日 ________年____月____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇25

  发包方(甲方)_________Ylh易文君-文库范文网

  承包方(乙方)_________Ylh易文君-文库范文网

  本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。Ylh易文君-文库范文网

  一、保修期限:Ylh易文君-文库范文网

  自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。Ylh易文君-文库范文网

  1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,其中屋面防水工程为三年;Ylh易文君-文库范文网

  2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;Ylh易文君-文库范文网

  3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;Ylh易文君-文库范文网

  4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;Ylh易文君-文库范文网

  5.其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。Ylh易文君-文库范文网

  二、保修项目内容及范围:Ylh易文君-文库范文网

  1.屋面漏雨;Ylh易文君-文库范文网

  2.烟道、排气孔道、风道不通;Ylh易文君-文库范文网

  3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;Ylh易文君-文库范文网

  4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆活起碱脱皮;Ylh易文君-文库范文网

  5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;Ylh易文君-文库范文网

  6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;Ylh易文君-文库范文网

  7.外墙板漏水,阳台积水;Ylh易文君-文库范文网

  8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;Ylh易文君-文库范文网

  9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、电线漏电,照明灯具坠落;Ylh易文君-文库范文网

  10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;Ylh易文君-文库范文网

  11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;Ylh易文君-文库范文网

  12.因施工单位造成的其他质量问题。Ylh易文君-文库范文网

  三、保修责任:Ylh易文君-文库范文网

  施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位承担。Ylh易文君-文库范文网

  四、保修抵押金:Ylh易文君-文库范文网

  1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:Ylh易文君-文库范文网

  (1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的,按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的,按1.0%计算。Ylh易文君-文库范文网

  (2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。Ylh易文君-文库范文网

  2.本工程保修抵押金为_________元。Ylh易文君-文库范文网

  金额大写:______________。Ylh易文君-文库范文网

  五、保修抵押金返还:Ylh易文君-文库范文网

  工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。Ylh易文君-文库范文网

  1.承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为_______元。Ylh易文君-文库范文网

  保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。Ylh易文君-文库范文网

  2.单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。Ylh易文君-文库范文网

  六、争议:Ylh易文君-文库范文网

  甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:Ylh易文君-文库范文网

  第一种争议解决方式:向________仲裁委员会申请仲裁;Ylh易文君-文库范文网

  第二种争议解决方式:向________人民法院起诉。Ylh易文君-文库范文网

  双方约定按第____种争议解决方式解决。Ylh易文君-文库范文网

  七、合同生效与终止。Ylh易文君-文库范文网

  1.本合同自订立之日起生效。Ylh易文君-文库范文网

  2.工程保修期满,发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告终止。Ylh易文君-文库范文网

  八、合同份数。Ylh易文君-文库范文网

  1.本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。Ylh易文君-文库范文网

  2.本合同副本__份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。Ylh易文君-文库范文网

  九、工程质量出现永久性缺陷的,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。Ylh易文君-文库范文网

  十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。Ylh易文君-文库范文网

  十一、双方议定的其他事项:_____________________Ylh易文君-文库范文网

  承包方(施工保修单位):Ylh易文君-文库范文网

  地址:Ylh易文君-文库范文网

  邮政编码:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  委托代理人:Ylh易文君-文库范文网

  联系电话:Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:Ylh易文君-文库范文网

  帐号:Ylh易文君-文库范文网

  (公章)Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

  发包方(用户):Ylh易文君-文库范文网

  地址:Ylh易文君-文库范文网

  邮政编码:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人:Ylh易文君-文库范文网

  委托代理人:Ylh易文君-文库范文网

  联系电话:Ylh易文君-文库范文网

  开户银行:Ylh易文君-文库范文网

  帐号:Ylh易文君-文库范文网

  (公章)Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇26

  发包人(甲方):Ylh易文君-文库范文网

  承包人(乙方):Ylh易文君-文库范文网

  鉴于:Ylh易文君-文库范文网

  甲方和乙方于________年____月____日签署的编号为GF-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:Ylh易文君-文库范文网

  1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。Ylh易文君-文库范文网

  2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。Ylh易文君-文库范文网

  3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。Ylh易文君-文库范文网

  甲方:Ylh易文君-文库范文网

  乙方:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权委托人:Ylh易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权委托人:Ylh易文君-文库范文网

  签字:Ylh易文君-文库范文网

  签字:Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇27

  聘用单位:  被聘人:________年____月____日  专职安全员聘用合同  聘用单位:湖南XX公司 (以下简称甲方) 被聘人: (以下简称乙方)  Ylh易文君-文库范文网

  一、聘用工作岗位  甲方聘用乙方为 项目部专职安全员。  Ylh易文君-文库范文网

  二、聘用工作内容  Ylh易文君-文库范文网

  1、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法律、法规,坚持“安全第Ylh易文君-文库范文网

  一、预防为主”的方针,具体落实上级主管部门有关管理规定和公司的各项安全生产规章制度。  Ylh易文君-文库范文网

  2、参与各项方案安全措施的编制,有权行使安全一票否决制。  Ylh易文君-文库范文网

  3、配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作,并记录在案。健全各种安全管理台帐。  Ylh易文君-文库范文网

  4、参加每周一次以上的定期安全检查,及时处置施工现场安全隐患,参与制定整改和预防措施。  Ylh易文君-文库范文网

  5、监督、检查操作人员的遵章守纪。制止违章作业,严格安全纪律,当安全与生产发生冲突时,有权制止冒险作业。  6组织、参与安全技术交底,对施工全过程的安全实施控制,并做好记录。  Ylh易文君-文库范文网

  7、掌握安全动态,发现事故苗子并及时采取预防措施,组织班组  开展安全活动。  Ylh易文君-文库范文网

  8、检查劳动保护用品的质量,反馈使用信息,对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工作。  Ylh易文君-文库范文网

  9、贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施,组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。  Ylh易文君-文库范文网

  10、协助上级部门的安全检查,如实汇报工程项目或生产中的安全状况。  1Ylh易文君-文库范文网

  1、负责一般事故的调查、分析,出处理意见,协助处理重大工伤事故、机械事故,并参与制订纠正和预防措施,防止事故再发生。  1Ylh易文君-文库范文网

  2、参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、教育工作,负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控,并作好监控记录。  Ylh易文君-文库范文网

  三、聘用期限________年____月日至 项目部工程竣工。  Ylh易文君-文库范文网

  四、聘用报酬  甲方确保乙方月薪 元,年终奖视工作业绩、工作时间进行发放。  Ylh易文君-文库范文网

  五、双方的权利和义务  Ylh易文君-文库范文网

  1、甲方确保乙方任职期内合法权益和工作待遇。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度,严格履行专职安全员的工作职责。  Ylh易文君-文库范文网

  3、完成公司和项目部交办的各项工作任务。  Ylh易文君-文库范文网

  六、辞聘或解聘事宜  Ylh易文君-文库范文网

  1、如解聘或辞聘,乙方应及时向甲方及项目部负责人提供移交的各项资料和手续。  Ylh易文君-文库范文网

  2、下列情况可立即解聘。  Ylh易文君-文库范文网

  ①、乙方不能胜任岗位工作的。  Ylh易文君-文库范文网

  ②、乙方严重违法乱纪或工作严重失职的。  Ylh易文君-文库范文网

  ③、乙方因患病或非公受伤超过60天;因公受伤医疗期满60天后不能从事岗位工作的。  Ylh易文君-文库范文网

  3、下列情况下,乙方可辞聘  Ylh易文君-文库范文网

  ①、连续三个月领不到薪金的  Ylh易文君-文库范文网

  ②、乙方的其他合法权益受到严重侵害的  以上合同所列条款,双方必须共同遵守执行,本合同自签订之日起生效,其他未尽事宜双方共同协商解决。  合同一式四份,甲乙双方及公司分管负责人、项目部负责人各执一份。  甲方(签章):  甲方项目经理部负责人(签章):  乙方(签章):  签订时间:年____月日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇28

  发包人(甲方):汽车零部件有限公司  承包人(乙方):建设工程有限公司  鉴于:  甲方和乙方于________年____月____日签署的编号为GF-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:  Ylh易文君-文库范文网

  1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。  Ylh易文君-文库范文网

  2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。  Ylh易文君-文库范文网

  3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。  甲方:汽车零部件乙方:XX公司有限公司  法定代表人或其授权委托人: 法定代表人或其授权委托人: 签字: 签字:  ________年____月2____日Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月2____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇29

  甲方:_________  乙方:_________  协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。  经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。  Ylh易文君-文库范文网

  1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。  Ylh易文君-文库范文网

  2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。  Ylh易文君-文库范文网

  3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。  Ylh易文君-文库范文网

  4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。  Ylh易文君-文库范文网

  5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。  Ylh易文君-文库范文网

  6.有违反以上Ylh易文君-文库范文网

  第一条Ylh易文君-文库范文网

  1、Ylh易文君-文库范文网

  2、Ylh易文君-文库范文网

  3、Ylh易文君-文库范文网

  4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因违反以上Ylh易文君-文库范文网

  第一条Ylh易文君-文库范文网

  1、Ylh易文君-文库范文网

  2、Ylh易文君-文库范文网

  3、Ylh易文君-文库范文网

  4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。  Ylh易文君-文库范文网

  7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等Ylh易文君-文库范文网

  第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。  Ylh易文君-文库范文网

  8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。  Ylh易文君-文库范文网

  9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。  Ylh易文君-文库范文网

  10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。  1Ylh易文君-文库范文网

  1.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等Ylh易文君-文库范文网

  第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。  1Ylh易文君-文库范文网

  2.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。  1Ylh易文君-文库范文网

  3.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签同意。  1Ylh易文君-文库范文网

  4.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。  1Ylh易文君-文库范文网

  5.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。  1Ylh易文君-文库范文网

  6.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。  1Ylh易文君-文库范文网

  7.《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________215;_________)补交材料费,金额按实际工程量结算。  1Ylh易文君-文库范文网

  8.乙方必须在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。  1Ylh易文君-文库范文网

  9.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。  20.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。  2Ylh易文君-文库范文网

  1.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。  2Ylh易文君-文库范文网

  2.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。  2Ylh易文君-文库范文网

  3.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的Ylh易文君-文库范文网

  第二天更换。  2Ylh易文君-文库范文网

  4.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。  2Ylh易文君-文库范文网

  5.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。  2Ylh易文君-文库范文网

  6.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。  2Ylh易文君-文库范文网

  7.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。  2Ylh易文君-文库范文网

  8.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。  2Ylh易文君-文库范文网

  9.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。  30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。  3Ylh易文君-文库范文网

  1.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。  3Ylh易文君-文库范文网

  2.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。  3Ylh易文君-文库范文网

  3.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。  3Ylh易文君-文库范文网

  4.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签后,乙方施工人员才能进行后续施工。  3Ylh易文君-文库范文网

  5.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。  3Ylh易文君-文库范文网

  6.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,c等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。  3Ylh易文君-文库范文网

  7.物业收取的装修押金由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的与_________%的工程尾款相互独立。  3Ylh易文君-文库范文网

  8.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。  3Ylh易文君-文库范文网

  9.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签验收做为支付工程款的依据。  40.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。  4Ylh易文君-文库范文网

  1.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。  4Ylh易文君-文库范文网

  2.乙方承诺对整个工程进行________年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。  4Ylh易文君-文库范文网

  3.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。  4Ylh易文君-文库范文网

  4.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。  4Ylh易文君-文库范文网

  5.本补充协议由甲、乙双方与________年____月____日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份, _________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。  甲方(签):_________Ylh易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________  乙方代表(签):_________  ________年____月____日Ylh易文君-文库范文网

  ________年____月____日 Ylh易文君-文库范文网

江苏建设工程合同范本 篇30

  甲方  乙方  甲方将市汽车零配件交易中心展厅屋面防水工程承包给乙方施工。依照(民法典)及相关法律、行政法规、并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议。  Ylh易文君-文库范文网

  一、工程名称:  Ylh易文君-文库范文网

  二、工程地点:  Ylh易文君-文库范文网

  三、承包施工范围:屋面防水施工工程(包工包料完成施工工程)。  Ylh易文君-文库范文网

  四、施工期限:总工期天,必须保证工程质量。(雨雪天气或不可抗力因素顺延)  Ylh易文君-文库范文网

  五、材质要求:  Ylh易文君-文库范文网

  1、b高聚物改性沥青防水卷材,聚酯胎、4厚、-10度、帯箔。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方进场材料必须现场切割抽检材料样品,经监理甲方抽检确认。若抽检不合格,乙方应当及更换。  Ylh易文君-文库范文网

  3、卷材4厚,达到国标,冷底子油必须符合建筑工工程屋面防水质量标准要求,严禁加水调兑稀释,卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告。  Ylh易文君-文库范文网

  六、施工质量  Ylh易文君-文库范文网

  1、必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排气管根部等必须用石油沥青热油毡灌填缝密实。泛水细部(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够的尺寸,卷材铺设搭接方法必顺水搭接,卷材搭接之间宽度要足够,严密。  Ylh易文君-文库范文网

  2、屋面防水施工完毕,必须经监理、甲方个月期限观察无渗透现象发生,质保期年。  Ylh易文君-文库范文网

  七、面积计算方式和单价  Ylh易文君-文库范文网

  1、以屋面面积加女儿墙泛水高度作为计算面积、总价 元2,其中人工元2材料元2  Ylh易文君-文库范文网

  2、工程结款:经监理、甲方验收合格后付工程款的%,剩余的 %年后无质量问题无息返还。  Ylh易文君-文库范文网

  八、施工注意事项:  Ylh易文君-文库范文网

  1、乙方及其工人在施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业,严禁在女儿墙压顶部位上打跳,翻作,走动,若因违反安全生产操作程序,违章作业的相关规定,造成的人身伤害及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。  Ylh易文君-文库范文网

  2、乙方应服从甲方监理的正常管理,施工期间发生违纪行为,将给予经济处罚。  Ylh易文君-文库范文网

  3、乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。  竣工验收之前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其他单位清理,由此产生的费用由乙方承担。  Ylh易文君-文库范文网

  九、合同争议;  Ylh易文君-文库范文网

  1、出现本协议规定的不可抗力的事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。  Ylh易文君-文库范文网

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。  Ylh易文君-文库范文网

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效应,本合同经甲,乙双方签字盖章之日起生效  甲方;乙方  联系电话:联系电话X日期:日期 Ylh易文君-文库范文网

222543
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享