样品买卖合同热门版（精选30篇）
样品买卖合同热门版 篇1
合同编号：____
出卖人：_____(以下简称甲方)___________________
买受人：_____(以下简称乙方)___________________
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。
第二条 乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。
第三条 产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：_____
2.计量单位、计量方法：_____
第四条 产品的价格，按下列第( )项执行：
1.按甲乙双方的商定价格;
2.按照订立合同时履行地的市场价格;
3.按照国家定价履行。
第五条 产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位：_____。
2.交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;
(3)甲方自提自运。
3. 产品的交(提)货期限：_____
4.运输方式：_____
5.到货地点和接货单位(或接货人)。
第六条 买卖货款议定每件人民币______元，共人民币________元
交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第七条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。
第八条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿。
第九条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条 验收方法
第十一条 对产品提出异议的时间和办法
1.乙方在验收中，如果发现产品与样品不相同时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过______年内未通知乙方的，视为产品合乎样品。
2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条 甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以请求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第十三条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。
第十四条 其它 第十五条 本合同自______年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
卖 方：________(签章)
法定代表人 ：________(签章)
地 址：___________
电 话 ：________
开户银行：________________
账号 ：___
买 方：________(签章)
法定代表人 ：________(签章)
地 址：_____
电 话 ：________
开户银行：________
账号 ：____
签约日期：________年________月________日
样品买卖合同热门版 篇2
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：
第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于____日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。
但其延期日数应经双方议定。
第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。
甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。
第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：__________________ ________年____月____日
买受人(乙方)：__________________ ________年____月____日
样品买卖合同热门版 篇3
甲方名称：________________
乙方名称：________________
经甲乙双方友好协商，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，特签订本协议。
一、设备的规格及价格：________________
合计：_______________元整
二、付款方式
1、甲方应在所需产品__________天前向乙方订货，并交纳所需费用10%作为保证金。
2、甲方在未付清设备款之前，本合同机器设备所有权仍归乙方享有。
3、甲方应向持有乙方加盖公章的收款委托书的乙方工作人员付款。
三、交货及验收
1、乙方设备详细规格及技术配置见合同附件。
2、交货地点：乙方工厂。
3、由乙方进行安装调试，甲方配合验收。验收合格后，甲乙双方另签订验收报告书并加盖公章。
4、验收标准：执行乙方标准机型出厂检验标准。如甲方对标准机型进行改变或加装的，双方另行签订补充协议，预定验收标准，作为本协议的附件。
四、运输方式：
1、本合同所规定的设备由乙方负责运输，并承担一切风险。运费和保险费由甲方支付。
2、甲方收到第一条所列设备后，如发现与设备不符，应在七日内书面通知乙方处理，期间如对甲方的正常作业造成的负面影响，乙方应相应做出赔偿。
五、售后服务：
1、自设备经过双方验合格之日起，该设备进入保修期，保修期为十二个月。保修期内乙方在接到甲方保修通知后，必须在最短的时间赶到现场，最迟在三天内派人赶到甲方现场。
2、保修期内乙方负责维修，甲方承担乙方维修人员的差旅费。若属甲方认为操作不当等原因造成的故障，则不属于保修范围。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方应向乙方偿付货款总值的10%作为违约金，合同继续履行逾期二十天的乙方有权解除合同并没收定金。
2、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方偿付甲方货款总值的10%作为违约金。
3、乙方逾期交货的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分的5%作为滞纳金，累积滞纳金不超过逾期缴获部分货款总额的20%。
七、争议处理
1、因设备的质量问题发生争议，由乙方所在地或法院指定的质量鉴定单位进行质量鉴定、设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
八、其他约定
1、本合同的所有附件具有与合同同等的法律效力。
2、本合同一式两份，经双方盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________
法人代表：________________法人代表：________________
签约时间：_______________
样品买卖合同热门版 篇4
卖方：________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：________________
买方：________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
电子邮箱：
兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。
第六条甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项：________
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人：_______买受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
签订地点：_____________________签订地点：_____________________
样品买卖合同热门版 篇5
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条
乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。
第二条
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条
如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条
乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
第六条
甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条
货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 ______种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条
其他约定事项：________________________
本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：乙方：日期：
样品买卖合同热门版 篇6
出卖人（以下简称甲方）：
买受人（以下简称乙方）：
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条 乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于____日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款议定每件人民币_____元，共人民币_____元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条 合同一式___份，甲、乙双方各执____份为凭。
出卖人（甲方）：
______年_____月____日
买受人（乙方）：
______年_____月____日
样品买卖合同热门版 篇7
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________ 甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。
第一条 根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的凭规格买卖（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。
第二条 本合同双方议定的总金额为_________..d.（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：
1._________型气垫船的价格；
2._________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。
第三条
1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。
2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。
第四条 为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。
1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；
2.本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款..d._________（大写：_________美元）；
3.
第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；
4.
第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；
5.
第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；
6.每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。
第五条
1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。
2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。
第六条
1.本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。
2.在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。
3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。
第七条
1.双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给
第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。
2.凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。
第八条
1.在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。
2.本合同用英文书就正本两份，各执一份。
3.本合同自双方代表签字之日起，立即生效。
4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。 甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 附件 交船技术条件
1._________型气垫船完工文件目录；
2.舱室名称对照表；
3.机械部分备件和专用工具供应明细表；
4.电器部分备件和专用工具供应明细表。_________注：商品的规格（ecfca）是表示商品质量的指标，以此指标作为检验商品的标准。有些商品由于结构、性能复杂，安装、操作和维修等需要一定的程序，故凭规格买卖的产品，必须有产品性能说明书、技术图表及操作和维修手册等技术文件。这些技术文件作为协议书的39;附件，具有法律效力。 虽然合同货物是依商品规格为检验标准，但商品由谁来检查、验收，发放合格证书应在协议书中明确
样品买卖合同热门版 篇8
出卖人(基地)：__________(以下简称甲方)签订地点：___________
买受人(企业)：__________(以下简称乙方)签订时间：________年____月____日
甲、乙双方本着平等自愿，互惠互利的原则，按照常山“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系，以降低生产成本，提高品质，有利于企业组织生产，促进销售，经双方协商，特订合作协议，具体条款如下：
一、挂联基地基本情况：
挂联基地名称：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
总面积：______亩;总株数______株;树龄________年;
二、挂联基地应达到的要求：
1、栽培技术标准：甲方严格按照农业部门制定的《常山“三联三增”挂联生产技术规程》组织实施，并接受企业等技术人员的指导，出口基地的则外按照出口基地标准执行。
2、甲方在管理形式上，要逐步达到“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一生产管理、统一供应农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。
3、如无自然灾害等不可抗力原因，________年挂联基地产量应达到____公斤;二级果以上优质果率达_______%;其中特级果率达_______%.
三、挂联双方生产方面的权利与义务：
1、乙方帮助甲方制定全年生产管理与桔园改造计划，为达到优质丰产示范的目标，根据基地实际情况双方共同做好如下事项：
①对基地进行行基础设施等方面建设主要有：____________________________________________________________________________________________.
②对基地进行技术改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨对基地配置生产工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有关措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准，但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以实施。
3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。
4、乙方积极为甲方提供物质、生产设备、基础设施建设等方面的各项服务。
5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进行生产，如有变化需提前向乙方提出。
6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的.补助权利，其补助要求按照县有关文件执行。
四、挂联双方的产品收购：
1、按照常山“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内达到要求的实行优质优价收购。挂联基地收购数量最少为：______公斤。
2、乙方收购标准及价格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷≥10.0.果面光洁，无溃疡病，基本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%～10%)，二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.
其中：特级果(φ85∽;95的收购价：_______元公斤;一级果(φ75∽;85的收购价：__________元公斤;二级果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收购价：_______元公斤。
甲乙双方协定的标准、价格：______________________________________________________________________________________________.
3、收购时间：___________________________________________________
交货地点：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中，如在收购质量标准上发生纠纷，由双方当事人协商解决或向常山“三联三增”质量协调小组提出协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第——种方式解决：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
5、其它事项_______________________________________________________________________________________________________________.
五、违约责任：
1、由于甲方未按照乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施，无其它合理原因，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的成本及上级的有关补助。
2、乙方如未能按照合同价收购，则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上条款必须共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。
出卖人
出卖人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
编码：
买受人
买受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
编码：
监证单位意见
样品买卖合同热门版 篇9
甲方：(卖方) 乙方：(买方) 经甲X双方友好协商，甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方，经双方共同协议特立以下协议。
一、甲方将自己位于 的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐，四界以林权证为准，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方买甲方树木价人民币 元整( 000.00元)砍伐到一半时乙方一次付清全款。
三、从订立本协议之日起，乙方必须在________年____月份砍伐完毕，越期不得继续砍伐。
四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续，甲方提供相关配合。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。
五、砍伐过程中所有的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。
六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的需要的除外。
七、以上树木买卖的相关费用支出，由乙方承担，甲方所收树木价款为净得价款。此协议自双方鉴字后生效，双方互不反悔，如有哪方反悔后果自负。 未尽事宜和纠纷问题双方协商解决。此协议一式二份，甲X双方各执一份。 甲方： 乙方： 签订时间
样品买卖合同热门版 篇10
范本 出卖人：__________________（以下简称甲方） 买受人：__________________（以下简称乙方） 兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：
第一条 乙方和甲方订购_______货物，甲方应于____日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。
第三条 如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。
第四条 买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。 如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。 甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。
第七条 市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人（甲方）：__________________ 买受人（乙方）：__________________ ________年____月____日
样品买卖合同热门版 篇11
室 内 装 饰 工 程
施 工 承 包 合 同 书
20__年八月
致力于设计行业
打造装饰品牌
装饰装修工程施工合同
发包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 电 话： 工 程 设 计 师：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家居装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一部分 工程概况
第1条、工程地点：________________________________________________ 第2条、工程内容及做法
（详见工程施工项目确认表及报价单）。
第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：
（1）承包人包工、部分包料（详见报价单），发包人提供部分材料（详见报价说明）；
（2）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+-8％以内。
（3）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。
第4条、工程期限_______天；
开工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
：_____________________元,为不含税报价（详见装修工程报价单）。
第二部分 施工图纸
_______元，由发包人支付（此费用包括/不包括在工程价款内）。
第三部分 发包人义务
第1条、开工前三天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
第2条、提供施工期间的水源、电源；
第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续（物管等），并承担相关费用；
第4条、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
第5条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
第6条、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、阶段验收、竣工验收。
第四部分 承包人义务
第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
第2条、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
第3条、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五部分 工程变更
第1条、工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装修工程变更单）。
第六部分 材料的提供
第1条、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。需要保管的，发包人应作好密封标志，并交由现场管理人员保管；
第2条、由承包人提供的材料，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第三条，所提供材料保证一年内不掉色。
第七部分 工期延误
第1条、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延： （1）工程量变化和设计变更；
（2）发包人同意工期顺延的其他情况；
（3）发包人五金件（不含门锁、洁具等）安装；
第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。 第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延。
第八部分 质量标准
第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。 第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，
认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第九部分 工程验收和保修
第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： （1）__隐蔽工程验收__； （2）__水电工程完工__；
（3）__中期验收（木作工程完工），并作好工作量统计决算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见工程验收单）。
第2条、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收（否则视同工程合格），填写工程验收单（见工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（见工程结算单）。
第3条、工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第4条、在正常使用条件下，本工程保修期为12个月，保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后，填写工程保修单（见工程保修单）。有防水要求的`厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程，保修期为24个月。
第5条、在正常使用条件下，工程应在一定时期内保证合格的质量标准，不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次（处）严重质量问题的，承包人除提供保修之外，另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失，并向发包人支付工程质量违约赔偿，金额为发生严重质量问题的工程的造价（根据附工程报价单）。
严重工程质量问题是指在正常使用条件下： 防水工程出现3处以上渗漏；
暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气（材料质量问题除外）；
墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2
以上的涂料表层脱落；
吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落（材料质量问题除外）；
墙砖超过5处（块）以上松动、脱落；
地砖、地板工程出现5处（块）以上显著隆起、凹陷、移位，或松动、脱落（材料质量问题除外）； 木工工程出现开裂、脱胶（榫）、松动、变形（材料质量问题除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1条、双方约定按以下方式支付工程款：
第2条、工程中期验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。
第十一部分 违约责任
第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
第2条、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
第3条、因一方原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前5天通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第十二部分 合同争议的解决方式
第1条、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。
第十四部分 几项具体规定
第1条、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。
第2条、施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。
第3条、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分；下午
_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。
第十五部分 附则
第1条、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 第2条、本合同一式_______份，双方各执_______份。
第3条、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 备注：
（1）从竣工验收之日计算，保修期为壹年。
（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修，并根据本协议的规定对发包人进行赔偿；
（3）保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。
（4）本保修单在发包人签字、承包人签字（盖章）后生效。
发包人签字：
承包人签字（盖章）：
样品买卖合同热门版 篇12
出卖人(以下简称甲方)：_______________
买受人(以下简称乙方)：_______________
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于__________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币___________元，共人民币___________元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
第八条合同一式______份，甲、乙双方各执__________份为凭。
出卖人(甲方)：_______________买受人(乙方)：_______________
_______________年___________月__________日
样品买卖合同热门版 篇13
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
特此同意以下商品的销售：
第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日，甲方将交付与样品相同类型，相同质量的货物。甲方应在____天内交付乙方。
第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货，则乙方应通知乙方在____天之前推迟交货日期;但是，如果乙方不同意，则可以终止合同。
因此，如果乙方受损，乙方可以要求赔偿，甲方无异议。
第三条：由于自然灾害或其他不可抗力原因，甲方不能按时交付或不能全额交付的，可以推迟期限。但是，延迟天数应由双方共同决定。
第四条：约定每次购买应支付人民币_________________________________，同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款，则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期，则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。
第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，乙方可以通知甲方在______天前延长交货期。如果甲方不同意，乙方可以终止合同。损害对方的，应当承担赔偿责任。
第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此，那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。
第七条货物价格有变动的，当事人不得主张涨价，跌价或因故终止合同。
第八条____相同的副本，甲，乙双方各持有____副本作为证据。
卖方(甲方)：
______年月日
买方(乙方)：
______年月日
样品买卖合同热门版 篇14
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
第一条 合同标的
1.1 甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格)
1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。
1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条 价格
2.1 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：_________，价格清单详见附件一。
2.2 上述合同总价是固定的。
第三条 付款条款 合同
第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。
3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
第四条 合同设备的交货
4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内，(此周__为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
4.2 乙方应于交货日____日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。
第五条 合同设备的检验
5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后____日内在进行。双方应指派代表参加检验。
5.2 设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。
5.3 如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍然签署验货合格证书，但乙方应立即采取措施修复缺陷。
5.4 如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷，缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任，乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。
第六条 保证与赔偿
6.1 乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。
6.2 乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同，详见附件。
6.3 保修期内，乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：从迟交货
第三周起每周按迟交货物总价的0.5%(百分之零点五)计，不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从规定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日0.5‰(万分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总额不超过本合同总额的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。
第七条 不可抗力
7.1 如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。
7.2 受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。
7.3 受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。
第八条 仲裁条款
8.1 所有与合同及合同执行有关的'争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。
8.2 仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
8.3 仲裁费用由败__承担。
8.4 仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
第九条 保密条款
9.1 双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。
9.2 一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。
9.3 一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：
(1)出于评佑、论证将承担工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给
第三方。
9.4 一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。
9.5 本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。
第十条 合同的生效、解除和终止
10.1 本合同签约双方授权代表签字、盖条日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止：
(1)一方进入解体或倒闭阶段;
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)双方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
第十一条 其他
11.1 本合同壹式二份，双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
11.2 对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公开透露合同内容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。
11.4 未尽事宜由双方另行协商决定。
11.5 本合同均按《中华人民共和国合同法》执行。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________ 代表(签字)：
________年____月____日 ________年____月____日
样品买卖合同热门版 篇15
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条
乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。
第二条
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条
如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条
乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
第六条
甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条
货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条
其他约定事项：________________________
本合一式_______份，甲、乙双方各执_______份为凭。
甲方：_____________________
日期：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
样品买卖合同热门版 篇16
甲方(买受人)：
住所：
邮编：
联系电话：
身份证号码：
乙方(出卖人)：
住所：
邮编：
电话：
甲、乙双方依据《民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
经双方协商，乙方售出如下商品车辆给甲方：
汽车品牌及型号规格：
生产国别或生产地：
生产厂名称：
排气量：
颜色：
车辆成交单价：元，大写。（含乙方所在地的交货价及正式完税发票）。数量： 台。其他费用： ，由 方承担。运费 元，由方承担。出库费 元，由方承担。车辆交付后，如甲方需委托乙方代办上牌等服务的.，双方应另签委托书(附件二)，有关费用及付款方式由双方另行协商。
付款方式甲方一次性付款并按该方式所定时间如期足额将车款支付给乙方。
质量及相关要求：
1、乙方向甲方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、乙方提供汽车办理牌证的随车资料，附有中文使用说明书及提供必要的使用维修指引。
4、乙方保证售卖给甲方的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。
交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：________年____月____日前。
2、提车方式（在□中打“√”选择）：
□ 甲方自提；
□ 乙方送车上门；
□其他约定： 。
3、交车地点：在乙方的经营场所内，或 。
4、交车时里程表记录小于（在选取栏打“√”）：
(1)100公里 □，
甲方：
乙方：
日期：
样品买卖合同热门版 篇17
卖方（甲方）： 买方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
第一条：数量、价格 数量：自行车总数（含双人车）总数为 辆。 价格：合计总额为元（大写： 万仟佰拾元整）。
第二条： 交货方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，甲方于____月____日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具） 乙方于_____月____日某地。
第三条 ：付款方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，乙方支付甲方定金____元；甲方交货后，乙方于____月____日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。
第四条 ：违约责任 1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的'__2__%向对方支付违约金。
第五条： 争议解决 发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：
1.提交仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院提起诉讼。
第六条： 本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。
卖方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 联系电话________________
买方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 联系电话____________ 签订地点_________________ 签订时间________年____月____日
样品买卖合同热门版 篇18
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________
甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。
第一条 根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的凭规格买卖（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。
第二条 本合同双方议定的总金额为_________d、（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：
1、_________型气垫船的价格；
2、_________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。
第三条
1、凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。
2、凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。
第四条 为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的`支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。
1、本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；
2、本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款、d、_________（大写：_________美元）；
3、
第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；
4、
第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；
5、
第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计、d、_________（大写：_________美元）；
6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。
第五条
1、本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。
2、本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。
第六条
1、本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。
2、在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。
3、甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。
第七条
1、双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给
第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。
2、凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。
第八条
1、在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。
2、本合同用英文书就正本两份，各执一份。
3、本合同自双方代表签字之日起，立即生效。
4、本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。
甲方代表（签字）：_________
乙方代表（签字）：_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
样品买卖合同热门版 篇19
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
第一条 合同标的
1.1 甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格)
1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。
1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条 价格
2.1 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：_________，价格清单详见附件一。
2.2 上述合同总价是固定的。
第三条 付款条款 合同
第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。
3.2 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
3.3 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
第四条 合同设备的交货
4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内，(此周X为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
4.2 乙方应于交货日____日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。
第五条 合同设备的检验
5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后____日内在进行。双方应指派代表参加检验。
5.2 设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。
5.3 如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍然签署验货合格证书，但乙方应立即采取措施修复缺陷。
5.4 如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷，缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任，乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。
第六条 保证与赔偿
6.1 乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。
6.2 乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同，详见附件。
6.3 保修期内，乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：从迟交货
第三周起每周按迟交货物总价的0.5%(百分之零点五)计，不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从规定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日0.5‰(万分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总额不超过本合同总额的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。
第七条 不可抗力
7.1 如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。
7.2 受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。
7.3 受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。
第八条 仲裁条款
8.1 所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。
8.2 仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
8.3 仲裁费用由败X承担。
8.4 仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
第九条 保密条款
9.1 双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。
9.2 一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。
9.3 一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：
(1)出于评佑、论证将承担工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给
第三方。
9.4 一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。
9.5 本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。
第十条 合同的生效、解除和终止
10.1 本合同签约双方授权代表签字、盖条日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止：
(1)一方进入解体或倒闭阶段;
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)双方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
第十一条 其他
11.1 本合同壹式二份，双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
11.2 对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公开透露合同内容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。
11.4 未尽事宜由双方另行协商决定。
11.5 本合同均按《中华人民共和国民法典》执行。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________ 代表(签字)：
________年____月____日 ________年____月____日
样品买卖合同热门版 篇20
上诉人(原审原告)空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。
法定代表人李，董事长兼总经理。
委托代理人汤x，空调工程有限公司职员。
被上诉人(原审被告)x房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。
法定代表人吴，董事长。
委托代理人安，x房地产开发有限公司职员。
上诉人空调工程有限公司(以下简称空调公司)因与被上诉人x房地产开发有限公司(以下简称x房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院()丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。
空调公司在一审中起诉称：XX年9月13日，空调公司同x房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为： 21 000元。当时双方约定：空调公司送货到x房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。x房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是x房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令x房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。
x房地产公司在一审中答辩称：x房地产公司先后付给空调公司4200元和16 800元，已付清空调公司的货款，空调公司也给x房地产公司开具了发票。尽管空调公司对x房地产公司给付货款16 800元存有异议，x房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是空调公司拿走的。但是，空调公司现在起诉要求x房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回空调公司的全部诉讼请求。
一审法院审理查明：XX年9月13日，空调公司与x房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：x房地产公司购买空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，x房地产公司给付空调公司4200元。XX年底，空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。
一审法院判决认定：空调公司、x房地产公司在XX年9月13日签订的《工业品买卖合同》是空调公司、x房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，空调公司、x房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。x房地产公司提出“先后付给空调公司4200元和16 800元，已付清空调公司的货款”的`答辩意见，对于x房地产公司给付空调公司4200元，空调公司予以认可。对于x房地产公司给付空调公司16 800元，空调公司予以否认，且x房地产公司提供的证据不足以证明x房地产公司已给付空调公司16 800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和空调公司供货时间，x房地产公司向空调公司付清余款的最迟时间是XX年4月底。此时，空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而空调公司于XX年9月23日方提起诉讼。空调公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在XX年底空调公司向x房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而空调公司向x房地产公司供应的价值21 000元风机在XX年底已安装完毕。故x房地产公司关于空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回空调工程有限公司的诉讼请求。
空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、空调公司在合同有效期内要求x房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是x房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于x房地产公司方面解释。空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。
x房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实，有空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，空调公司与x房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。x房地产公司提出其已付清21 000元货款，但空调公司只认可收到4200元，否认收到16 800元，x房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，x房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月，空调公司XX年提起要求x房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在XX年底发生了1笔空调公司向x房地产公司提供价值21 000元设备的买卖，且已安装完毕。故空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费二百八十一元，由空调工程有限公司负担(已交纳)。
二审案件受理费五百六十三元，由空调工程有限公司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
样品买卖合同热门版 篇21
买方：________________________ （下称甲方） 地址：________________________ 邮编：__________ 电话：________________________ 传真：__________ 电子邮箱：____________________ 卖方：________________________ （下称乙方） 地址：________________________ 邮编：__________ 电话：________________________ 传真：__________ 电子邮箱：____________________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同，货物买卖合同。
第一条 名称、品种、规格和质量
1.名称、品种、规格： ________________________ (应注明产品的牌号或商标)。
2.质量，按下列第( )项执行：
(1) 按照______________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。
(3) 按双方商定要求执行，具体为： __________________________（应具体约定产品质量要求）。
第二条 数量和计量单位、计量方法
1.数量：________________ 。
2.计量单位和方法：____________________。
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____ ____________________。
第三条 包装方式和包装品的处理： __________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条 交货方式：
1.交货时间：______________。
2.交货地点：______________。
3.运输方式：______________(注明由谁负责代办运输)。
4.保 险：______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移：______________________。
第五条 验收：
1.验收时间：______________。
2.验收方式： ____________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3.验收如发生争议，由______检验机构按______检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条 价格与货款支付：
1.单价：________； 总价：__________________（明确币种及大写）。
2.货款支付： 货款的支付时间：________________________； 货款的支付方式：________________________； 运杂费和其它费用的支付时间及方式：____________________。
3.预付货款：________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条 提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 甲方违约责任：
1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的______％违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之______计算，向乙方支付违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
7.其它约定：________________________。
第九条 乙方的违约责任：
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款______％的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
8.其它：______________________________。
第十条 不可抗力： 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议解决： 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条 附加条款： 。 。 。
第十三条 其它事项：
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。 4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以______方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 6.本合同正本一式______份，双方各执______份；合同副本一式____份，分送____________等单位。 甲方：___________ 乙方：____日期
样品买卖合同热门版 篇22
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条
乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。
第二条
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条
如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条
买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条
乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
第六条
甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条
货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条
合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条
其他约定事项：________________________
本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：乙方：
_____年____月____日_____年____月____日
样品买卖合同热门版 篇23
合同编号__________________ 卖 方（甲方）_______________________ 买 方（乙方）_______________________ 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同
第一条 标的（可另附表格） 名称 品种 养殖地____日龄 数量 单位 单价 金额 交货时间 合计金额：大写：183;183;183; 小写：183;183;
第二条 质量标准
1.交付的肉禽应符合以下标准：__________________________ 。
2.甲方应提供县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证明。
3._____________________________________________________ 。
第三条 价款支付 按下列第_________项支付价款。
1.即时结清。
2.乙方应于肉禽交付之日起____日内付清。
3.合同签订后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后____日内付清价款，定金抵作价款或返还。
4.__________________________________________________
第四条 交货时间、地点、方式
1.交货时间：________年____月____日。
2.交货地点：_______________________________ 。
3.交货方式：以下列第_______方式交货。
（1）由甲方送货到__________________________________ 。
（2）由乙方自行到_______________________________提货。
（3）其他：________________________________________ 。
4.运费承担：_____________________________________ 。
第五条 验收
1.以下列第________项方式验收。
（1）交货时在交货地验收：由乙方抽检______%肉禽，并开具验收单据。
（2）________________________________________________________ 。
2.途损约定：_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六条 提出异议的时间和方式
1.乙方在验收中，如果发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的，应在_____天内向甲方提出异议。
2.甲方在接到乙方异议后，应在_______天内负责处理。
3.____________________________________________ 。
第七条 违约责任
1.甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。
2.甲方逾期交货，按逾期交付肉禽价款的每日______%向乙方支付违约金；逾期超过______天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。
3.乙方未按合同约定期限支付价款的，按逾期支付部分价款每日_______%支付违约金。
4.其他违约责任：_______________________________ 。
第八条 其他约定事项
第九条 合同争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第______种方式解决。
1.提交上海仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十条 本合同正本一式_______份，双方各执_______份。 甲 方__________________________ 乙 方________________________ 住 所__________________________ 住 所________________________ 法定代表人（负责人）________________ 法定代表人（负责人）______________ 委托代理人__________________________ 委托代理人________________________ 银行帐号____________________________ 银行帐号__________________________ 联系方式____________________________ 联系方式__________________________ 签约地点____________________________ 签约地点__________________________ 签约时间____________________________ 签约时间__________________________
样品买卖合同热门版 篇24
上诉人(原审原告)______,住所地：______
法定代表人：______，董事长兼总经理。
委托代理人：______，
被上诉人(原审被告)：______,住所地：______
法定代表人：______董事长。
委托代理人:______，
上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官____________、____________参加的合议庭，于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。
____________在一审中起诉称：____________年____________月____________日，甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同，价款为：____________元。当时双方约定：____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元，并承担诉讼费。
____________公司在一审中答辩称：____________公司先后付给____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的货款，____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议，____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是，____________公司现在起诉要求XX公司给付货款 _______________元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回____________公司的全部诉讼请求。
一审法院审理查明：____________年____________月____________日，____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：____________购买____________公司的排烟补风机和风机，合计价款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七条验收标准、方法及提出异议的期限：
第八条设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。
第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行月后付35%，余下满年付清。合同签订后，____________公司给付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。
公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：
一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。
二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。
三、双方签订的合同是____________公司提供的，若有不同理解，应从不利于____________公司方面解释。____________公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。
____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实，有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，____________公司与XX公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款，但____________公司只认可收到_________________元，否认收到__________________元，____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是XX公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖，且已安装完毕。故XX公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费______元，由______公司负担(已交纳)。
二审案件受理费__________元，由______司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
样品买卖合同热门版 篇25
范例 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。为你准备了凭样品买卖合同范例，敬请关注! 凭样品买卖合同范例 出卖人：_________(以下简称甲方)。买受人：_________(以下简称乙方)。兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于____日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的`损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项：_________本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_________ 买受人(乙方)(签章)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________
样品买卖合同热门版 篇26
凭样品买卖合同
合同编号：
出卖人：（以下简称甲方） 买受人：（以下简称乙方）
住所地： 住所地：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
第一条 产品名称、型号、数量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二条 产品质量
1. 产品质量的要求：______________________________________________________。
为准确表明产品品质，乙方在确认订购前，应由甲乙双方共同确认产品样品，并将样品封存，以作为交易标的物的品质标准。样品质量说明如下：
______________________________________________________。
2. 产品包装的特殊要求：______________________________________________________。
3. 乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后________日内提出确有证据的书面异议并通知甲方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定的要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定的要求。
第三条 产品价款
1. 产品的单价与总价：单价：_______元/件；总价：_______元。
上述货物的含税价为：_______，总价款为：_______。
2. 甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用等按下列约定承担：
甲方产品的包装物由_______提供，包装费用由_______承担。
甲方产品的运输由_______办理，运输费用由_______承担。
甲方产品的保险由_______办理，保险费用由_______承担。
第四条 产品交付
甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运（注：三选一）。
产品交付地点为_______，交货时间为合同生效后_______日，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后_______日内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。
在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品毁损、灭失的风险由甲方承担；产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
第五条 价款结算
乙方应在本合同签订_______日内向甲方预付货款_______元，甲方交付前给付价款_______元，余款由乙方在收到甲方产品之日起_______日内付清。
乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。
双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。
第六条 合同的解除与终止
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知对方。
第七条 商业秘密
乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为甲方的商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。
乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第八条 违约责任
本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金_______元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。
第九条 不可抗力
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。
因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后_______日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
第十条 其他约定事项
1. 乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。
2. 签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。
3. 乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。
4. 本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5. 乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
6. 签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十一条 争议解决
本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向______________人民法院提起诉讼解决。
第十二条 本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
第十三条 本合同一式四份，双方各执两份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
（声明：仅供参考，不能作为您的决定或行为的支持依据，使用前与律师协商，对此不承担任何法律责任。）
样品买卖合同热门版 篇27
出卖人：(以下简称甲方)
买受人：(以下简称乙方)
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条 乙方向甲方订购 货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物 件，甲方应于 日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于 日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款议定每件人民币 仟 佰元，共人民币 万 仟 佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
样品买卖合同热门版 篇28
一方(以下简称卖方)________
另一方(以下简称买方)双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：
1.根据买方要求，卖方同意提供关于23762型251号零备件，凭卖方样品买卖，详见卖方样品图解(略)。
2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.(大写：____美元)为f.o.b.价，即包括下列各项费用：
(1)_________________价格;
(2)货物从生产厂到达__________交货港的运输费;
(3)适合空运条件的包装费;
(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。
X公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据：
(1)空运提单;
(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);
(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。
4.本销售确认书的货物为空运包装，每个装箱两侧均用英文刷写下列标记：
__________公司净重(公斤)____________
标记：___________________________
长×宽×高：______毫米×_____毫米×______毫米
卸货港：__________________________
收货人：__________________________
发货人：__________________________
销售确认书号：_______________________
5.买卖双方各持英文销售确认书一份，至代表签字之日起立即生效。
买方：___________签字：_________
卖方：___________签字：_________
样品买卖合同热门版 篇29
合同编号：（
）购字第号 签订时间：________年 ____月 ____日 签订地点：____市____区 甲方（买受人）：融资租赁有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供应商）： 法定代表人： 住所地： 丙X（承租人）： 法定代表人： 住所地： 甲方根据与丙X签订的编号为租赁（
）直字第 号的《融资租赁合同》之约定，并根据丙X自行指定的供应商和租赁物，与乙方签订本租赁物买卖合同（以下称“本合同”）。甲方向乙方购买本合同项下的标的物。
一、合同标的物
1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下： 币种：人民币 单位：元
2、丙X在此确认：
（1）本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下的供应商及租赁标的物，系丙X自行选定，并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。
（2）供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。
（3）标的物详细配置以乙方和丙X的约定为准。
二、标的物的交付
1、乙方应于本合同签订之日起 天内将本合同所列标的物在
直接向丙X交付，乙方在向丙X交付标的物时须同时提供质量服务卡或保修手册、使用说明书、合格证等附件。
2、乙方应向甲方开具全额发票，并及时交付给甲方。
3、乙方将标的物交付丙X之时，标的物所有权自乙方转移至甲方。
三、价款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列条件满足后15个工作日内，甲方一次性将标的物价款支付给乙方:
（1）（乙方和）丙X依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项；
（2）甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙X出具的租赁物品验收证明。
2、乙方账户信息
户名： 账号： 开户银行：
3、在本合同签订后，当相关法律、市场行情等发生变化，致使各项税负其他费用增加时，其费用增加部分由乙方承担，本合同项下购买价格等其他条款不变。
四、验收方法及标准
1、标的物交接时，丙X应当场对标的物外观和基本使用功能等进行认真检查、确认，若对外观有异议，应当场向乙方提出；对其他质量问题有异议的，应在合理期限内提出。
2、标的物的验收标准为：
（1）乙方向甲方出售的标的物，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合 车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
（2）乙方向甲方出售的标的物，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆。
五、甲方保证和索赔权
1、标的物的保修期限执行乙方提供的保修手册的规定。在上述保修期内，标的物出现质量问题或需要保养，乙方应依约对标的物进行修理和保养。
2、本合同订立后，国家若出台有关汽车产品修理、更换、退货的规定，按国家规定执行。
3、与标的物有关的瑕疵担保、租赁期限内的质量保证、保修服务以及其他作为卖方应提供的保证或应履行的义务，乙方应向丙X直接承担责任。
4、当标的物存在质量问题或性能不良、规格或式样不符及其他瑕疵时，或者非因甲方原因导致标的物迟延交付或者无法交付给丙X时，甲方将索赔权转给丙X，由丙X直接向乙方索赔。无论丙X向乙方索赔进程及结果如何，均不得影响丙X按融资租赁合同约定按期向甲方支付租金。
六、违约责任
1、甲方未按照本合同的约定如期支付货款，则每延迟一____日，甲方应支付乙方标的物价款的日万分之三的违约金。
2、乙方未按期提供和安装合同规定的标的物，则每延迟____日，乙方应向甲方支付标的物价款的日万分之三的违约金。
3、乙方未能保证丙X在合同规定的时间内将标的物投入正常营运，向甲方及丙X赔偿由于延期营运而造成的损失。
4、乙方交付的标的物不符合本合同载明或者乙方与丙X特别约定的质量条款，甲方应承担无偿修复、补偿损失、减少价款或退货的违约责任。
七、侵权
1、当标的物侵犯第三方的知识产权时，乙方有义务且应自行承担费用，解决纠纷，并赔偿给甲方及丙X造成的损失。
2、经国家授权的汽车检验机构鉴定，标的物确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，乙方应承担赔偿责任。
八、本合同的解除 从标的物订货到交付，因非甲方原因导致融资租赁合同无法签订时，或者融 资租赁合同被解除时，甲方可以无条件地取消订货或者解除本合同，乙方应在5个工作日内向甲方退还甲方已付款项。
九、标的物灭失和毁损风险 本合同项下标的物灭失和毁损的风险在标的物交付并经丙X验收合格之前由乙方承担，标的物交付并验收合格之后由丙X承担。
十、不可抗力 由于地震、台风、水灾、战争以及其它不可预见和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同时，当事方应立即将事故情况及时通知对方，并应在事发之日起15天内，提供有效证明或公证。按事故对履行合同的影响程度，各方另行协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的责任，或延期履行合同。 十
一、特别约定 根据融资租赁合同的约定，丙X应以现金形式向甲方支付保证金元，手续费 元，首付租金 元，合计元，甲、乙、丙三方一致同意该款项由乙方代甲方直接向丙X收取，以抵扣部分甲方应支付给乙方的标的物价款，即甲方还需支付给乙方价款 元后，乙方视作甲方已足额支付标的物价款。 十
四、争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应协商解决；如协商不成，则提请合同签订地人民法院诉讼解决。 十
五、合同的生效 本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁（
）直字第 号《融资租赁合同》附件，具有与其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所称的标的物即为租赁（
）直字第 号《融资租赁合同》项下之租赁物。
2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。
3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜，由乙方与丙X另行协商。
4、本合同一式三份，三方各执一份。
（以下无正文） （本页为签署页，无正文） 甲方（盖章）：法定代表人或授权代表： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表： 丙X（盖章）： 法定代表人或授权代表：
样品买卖合同热门版 篇30
出卖人：_______________(以下简称甲方)
买受人：_______________(以下简称乙方)
兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：
第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币______________元，共人民币______________元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：_______________
买受人(乙方)：_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
上一篇：安置房及车位买卖合同
下一篇：2024正式的商品买卖合同
