买卖合同（买方主导）（精选34篇）
买卖合同（买方主导） 篇1
出卖人：_______________________(以下简称甲方)
买受人：_______________________(以下简称乙方)
保证人：_______________________(以下简称丙方)
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条 甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方。
第二条 后记汽车的买卖总金额为人民币_____________元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：
(1)本日(订约日)先交付定金_________元整。
(2)余款_________元(中期款)于申请过户的同时支付。
(3)余款_________元，可分十次支付，自_________至_________止，每月_________日前支付_________元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付。
第三条 甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续
__________________________________________________________
第二条第(3)项的支票于过户的同一日支付。
第四条 办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条 乙方若无法履行第二条第(3)款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。
第六条 甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。
第七条 后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。
第八条 丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：___________________
买受人(乙方)：___________________
保证人(丙方)：___________________
附 汽车的标示：牌
照号码：_________________________
颜色：___________________________
型号：___________________________
引擎号码：_______________________
买卖合同（买方主导） 篇2
供方：
需方：
经供需双方充分协商，按自愿平等的原则，就需方购买供方中央空调端配套器材签订本合同。
一. 产品名称、规格、型号、数量、金额：
产品
名称 规格型号 计量
单位 数量 单价(元) 金额
(元) 交货期限及数量 备注
卧式暗装风机盘管 FP-85WA-G30，风量850m3/h，制冷量4.5kw，余压30Pa 台 150 670 100500 合同签订生效收到预付款后15天内供货 盾安
新风空气处理机组 GXⅢ70(Ⅲ)D，风量7000m3/h，制冷量139.1kw，余压370Pa 台 5 11380 56900 盾安
总计 157400
最终优惠价 155000
合计人民币金额(大写) 壹拾伍万伍仟元整
二.以上产品供方按照需方要求设计制造，并经需方确认。实际发货有变更的，以需方在“产品发货单”回单联上签收视为认可。质量要求、技术标准按国家或行业相关技术标准规定。
三.履行方式和费用：
1.需方自提，运输及其保险费用由需方承担。
2.供方仓库提货,由供方代办运输，将货送到：宿迁威尼斯酒店 ，卸货由需方负责。运费已包含在合同货款中;
四.包装要求及费用：
包装要求：工厂标准包装 ;包装费用已包含在合同货款中;
五.验收标准、方法及检验期限：按国家或行业相关产品技术标准验收，需方检验期间为收货之日起三日内，需安装运行的为所供设备调试完成之日起一周内。在此期限内无异议,视为型号、数量、质量均符合要求。
六.设备安装：供方所供产品由需方负责安装，供方提醒需方注意应选择有安装资质的专业安装单位进行安装。安装单位应严格按设计要求和操作规范负责设备和系统安装，并负责系统调试。
七.设备的调试：由供方负责所提供产品的调试。
八.产品质量保证期：产品质量保证期为产品自出厂之日起十八个月内，在质量保证期内因设备制造原因引起的质量问题由供方负责，因非供方原因引起的故障，可由供方排除，但此间发生的费用由需方负责。
九.售后服务：供方负责对需方所购产品的售后服务，供方在接到需方通知后应迅速赶到现场予以检修。产品质量保证期满后供方对需方的设备予以终身维修，但须按成本价收取零配件费用及维修成本费用;如需方未按时付款，供方有权停止售后服务。
十.结算方式及期限：合同签订之日起 三日内，需方应先向供方预付合同总金额的30%(其中合同总金额的20%为本合同的定金)，余款应于货到工地三日内前付清。若因需方原因取消合同或交货期满六个月内需方仍未提货的，供方有权没收定金。
十一.需方支付的价款，应汇入本合同所列的供方银行帐户，不得以现金等方式直接交给供方业务、销售等人员。在任何情况下，即使业务等人员以供方名义提供并盖有公章、合同章等所有关联印章的任何补充合同、证明资料等文件，需方不得改变本条货款支付的特别约定，否则视为未付款。需方延迟付款的，供方生产交货 调试日期可相应顺延。
十二.本合同附件情况(若有，请写明附件名称、一式几页，并与买卖合同一并用印并盖骑缝章)：无
十三.其它约定事项： 无
十四.本合同一式四份，供需双方各执两份，自需方签字或盖章，经供方加盖“合同专用章”后生效。
十五.双方如发生法律纠纷，由起方所在地人民法院诉讼管辖。
供 方 需 方
单位(盖章)： 单位(盖章)：
授权代理人： 地址：
电话： 法定代表人：
传真： 授权委托人：
单位全称： 电话：
传真：
开户银行： 开户银行：
帐号：
帐号： 税号：
邮政编码： 邮政编码：
买卖合同（买方主导） 篇3
甲方：
乙方：
一、产品名称、型号、规格、数量：______________
二、乙方对质量负责的条件及期限：整机在正常使用、正常维护(非人为操作不当等)情况下，整机保修壹年，因操作不当造成的设备故障不保修。
三、交货地点、运输方式及费用承担：汽车运输，乙方负责运输并承担运费乙方负责卸车。
四、安装：乙方负责安装，甲方负责预埋电源到旁边。
五、交货时间：收到定金后，15个工作日到货。
六、验收标准及随机配件：按合同标准验收。
七、结算方式及期限：合同签订后，预付(￥____________元整)为定金货到付￥____________元整)安装，验收完毕一次性付清尾款(____________元整)交付使用。
八、产品所有权：甲方未按本合同履行支付货款时，所供产品仍属于乙方所有，乙方有权收回设备。
九、违约责任：按《民法典》处理。
十、解决合同纠纷方式：双方友好协商，协商不成，依法向守约方人民法院起诉。
十一、其它约定事项：甲方负责电源预埋此平台为升降载货平台，严禁超载，因违章操作造成事故由甲方负责甲方应安排专人监管升降降平台的使用、维护乙方负责设备生产制造、售后。
十二、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
十三、传真件与原件具有同等法律效益。
甲方：
买卖合同（买方主导） 篇4
甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，达成房屋买卖合同，条款如下：
第一条房屋基本情况
甲方所卖房屋是住宅楼__________________栋(______楼______间)，砖混结构，坐落在__________________大道，土地面积为__________方米(土地证号为：__________________国地土(__________________)第______号)，建筑面积为___________________方米。
第二条房屋权属情况
该房屋所有权证(总证)_________________房权证__________________县字第(_______)_______号，现还在_______县信用社抵押贷款，房屋租给高铁民工住宿，于_________年____月____日到期。
第三条房屋成交价款及付款方式
房屋成交价款为______________万__元。
付款方式：
(1)于_________年____月____日，先预付定金______________万__元;
(2)_________年____月____日付______________万__元;
(3)_________年____月____日付______________万__元(春节前付清)。
第四条房屋产权和其他具体状况的'承诺
1、甲方应当保证该房屋产权纠纷，因甲方原因造成房屋不能办理产权过户登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
2、该栋房屋原来的水电立户及设施属于乙方所有。
3、房屋交付时间于_________年____月____日前，甲方将房屋、房产证和土地使用证全部交给乙方。
4、乙方得证后，若乙方没有过户，拿我原房产证、土地使用证去贷款或作其他用，甲方概不负责。
5、房屋卖给乙方后属于乙方资产，由乙方随时转让或改造，甲方无权干涉，不论房屋改造或转让，过户、甲方要配合乙方到相关部门办理手续。
6、土地房屋转让的各项税费全部由乙方承担。
第五条除国家政策，天灾人祸，不可抗力的，乙方不按期付清甲方房屋款，每天承担滞纳金200__元，甲方未按期交房，同上交纳乙方滞纳金。
第六条未尽事宜，双方共同商量解决。
此合同从签字之日起生效，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
买卖合同（买方主导） 篇5
卖方（以下简称甲方）： ，身份证号码：
买方（以下简称乙方）： ，身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方就买卖挖掘机（含配件）的有关事宜，在平等、自愿的基础上，经协商一致达成如下协议，供双方信守执行。
第一条 挖掘机基本概况
1、甲方出售的挖掘机型号为；发动机号码为；车架号码为 ；生产厂家为 ；颜色为色；购买于年月日。
2、配件有 。
第二条 交易价格
经双方协商该挖掘机的转让价为人民币 ￥ 元（大写：元）
第三条 双方的'权利、义务
1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的所有权，与第三人不存在权属争议；挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利；甲方提供的车辆情况和信息真实。
2、甲方保证挖掘机主要零部件（发动机、车架、液压系统等）均系原厂配置，未进行改造更换。
3、甲方在本合同签订之日应向乙方提供购买挖掘机的合同、发票、保修单（卡）和其它文件、证件（均为原件），并确保真实、有效。
4、本合同签订之日起2日内，甲方将挖掘机交付乙方，交付地点为 。甲、乙双方签署交接清单。
5、在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方一次性付清购买款 元。
第四条 违约责任
1、甲方违反本合同第三条第1、2、3、4款，乙方有权解除本合同，甲方应退回乙方支付的全部款项，并以交易价格为基数，按10%的比例向乙方支付违约金。
2、乙方未按本合同的约定向甲方支付购买款的，以应付而未付金额为基数，按日万分之三的比例向甲方支付违约金，乙方超过30日未付清的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方的损失。
第五条 其它事项
1、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商一致，可另行签订书面补充协议。
2、因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
签约时间：X年 XX月 日
签约地点：
买卖合同（买方主导） 篇6
第一、合同法规订中没有对买卖合同中违约金的存在进行强制规定，即违约金不是买卖合同的必要组成部分。
违约金可以分为两种，即法定违约金和约定违约金。法定违约金是指直接由法律直接规定的违约金为法定违约金。在《合同法》施行前，有关买卖合同的法律及条例中都有逾期付款支付违约金的规定，属法定违约金，如1993年9月2日公布的《经济合同法》第三十三条第二款第二项，1984年1月23日国务院发布的《工矿产品购销合同条例》第三十六条第四项，1984年1月23日国务院发布的《农副产品购销合同条例》第十八条第五项等。1999年10月1日《合同法》施行后，上述法律条例被新法代替而自然终止，该法分则第九章买卖合同中对逾期付款并没有法定违约金的规定，故对违约金的适用只能从当事人的约定，如当事人对逾期付款没有约定违约金，则不得适用给付违约金的法律责任，判决或调解逾期付款的违约方支付违约金。
第二、如何理解最高院就逾期付款违约金计算标准批复。
在这里小编觉得，最高院的批复是对高级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示所作的答复，原《经济合同法》及有关条例中规定的逾期付款违约金，没有统一具体的计算标准，最高院法函[1994]10号首次对逾期付款违约金的计算标准作出统一规定，后又以法复[1996]7号、法释[1999]8号批复，两次调整了逾期付款违约金的标准，并规定对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。《合同法》施行后，最高院法释[20xx]34号批复规定，将法释[1999]8号批复中规定的计算标准删除。上述批复，源于原法律条例中有关支付违约金的规定，先前法律已作了修改，旧的解释就不能藉以为据，批复所依据的原法律、条例现已废止，批复的法律基础丧失，如仍按批复精神，在没有约定违约金时，参照人民银行的逾期付款利率，按照每日万分之二点一的标准计算逾期付款违约金，将与现行法律相冲突。
第三、违约金与其他违约责任的适用问题。
对违约金的适用，有法定的从法定，没有法定的，看合同双方有没有约定，如没有法定，也没有约定，则只能适用其他的违约责任，如继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。逾期付款给相对方造成损失的，应当依照法律规定或根据合同约定承担赔偿对方当事人所受损失的责任。根据《合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定因逾期付款产生的损失赔偿额的计算方法，如没有约定，债权人应提供对方逾期付款给自已造成损失的证据，含利息损失、追款费用等。对没有约定违约金的一方当事人主张违约金的，法官应将法律规定向当事人进行释明，要求当事人变更诉讼请求，当事人坚持不肯变更的再驳回其请求，以充分保护当事人的权益，防止讼累。
第四、逾期付款从应当支付价款时承担违约责任。
根据《合同法》第一百六十一条规定：买受人应当按照约定的时间支付价款，对支付时间没有约定或者约定不明确的，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收 有法律问题，上法律快车/retype/zoom/01523c13f78a6529647d53c4pn=2&x=0&y=1268&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36_892.979_1262.879&type=pic&aimh=44&md5sum=cc0abef628b3bf147637dc23590ea3fc&sign=c7e566a1a0&zoom=&png=7950-&jpg=0-0" target="_blank">点此查看到标的物或者提取标的物单证的同时支付。当事人约定或者法律规定应当支付价款之日，买受人不自觉履行的，视为违约，应当承担违约责任，而不是从债权人主张权利时才视为买受人违约。
综上，当事人在合同中对逾期付款违约金有约定的从约定，没有约定的，就不适用支付违约金的违约责任，债权人可以要求赔偿损失，但应当提供对方逾期付款给自已造成损失的证据，从当事人约定或法律规定应当支付价款之日起，承担逾期付款的违约责任。
买卖合同中逾期违约金与逾期利息（逾期损失）问题 鉴于，欠款纠纷的买卖合同案件，所提出的诉讼请求除返还欠款外，当事人的金钱孳息损失，是以“逾期违约金”提起还是应以“欠款利息”提起的问题，在查阅相关案例及法条后，就如何准确定位该诉讼请求，发表一些个人的看法，也为今后该类型的诉讼案件提供一些思路。
一、逾期付款违约金和逾期利息（逾期损失）的概念
所谓“违约金”，顾名思义，是指合同一方违反合同的约定，而应向合同相对方支付的一定金额。其存在的前提是合同对此有约定。逾期付款违约金就是合同双方约定当一方不按期履行其付款义务时，应向另一方支付的违约金。
逾期利息（逾期损失），是指一方有向另一方支付一定金钱的义务，而其并未履行这个义务，另一方有权在向其主张支付本金时，同时主张本金延付期间的利息。
由上可知，原告主张逾期付款违约金，应当有合同约定，而主张逾期利息（逾期损失），则不一定有合同的约定，甚至不一定是合同纠纷，只要能够证明存在欠款的事实即可。
二、当事人在合同中约定款项支付的不同情形
1、当事人既约定了支付款项的时间，也约定了逾期支付款项应承担的违约金或支付利息的标准或数额；
2、当事人约定了支付款项的时间，也约定了逾期支付款项应承担违约金或支付利息，但未约定违约金或利息的计算方法或数额；
3、当事人约定了支付款项的时间，但未约定逾期支付款项是否应承担违约金或支付利息；
4、当事人对支付款项的时间未作约定或约定不明确。
三、原告一般会列出的几种诉讼请求模式。
1、在请求对方支付款项本金时，同时请求支付逾期付款违约金；
2、在请求对方支付款项本金时，同时请求支付利息；
3、在请求对方支付款项本金时，既请求支付逾期付款违约金，又请求支付利息；
4、在请求对方支付款项本金时，同时请求赔偿利息损失。
四、针对不同情况应当采取的诉讼模式。
我国现行法律对不同的合同中出现的欠款情形应承担法律责任的规定是不尽相同的。《合同法》对此情形的基本规定是支付违约金，如总则部分和分则中的买卖合同、承揽合同、技术合同等。但是有些合同，如借款合同、建设工程合同等，则规定的是支付利息。另外有些合同，既没有规定应支付违约金，也没有规定应支付利息。
根据上述不同类型的合同约定，我总结出以下四种向对方主张支付逾期付款违约金或利息的方法：
1、合同双方明确约定了支付款项的时间和逾期支付违约金或利息的计算方法或金额。这时，应严格按照双方的合同约定来主张违约金或利息（除非此类约定违反了法律规定）。此种情况下，不论是逾期付款违约金还是欠款利息，两种表述都是可以接受的，不会引起歧义，也不会导致法律适用的冲突。
但需特别注意的是，当事人如同时主张逾期付款违约金和利息，即使这两者均有合同约定，也存在着被法院驳回的风险。因为这种重复计算实际上过分加重了对方当事人的负担，法院很可能会应对方当事人的请求，引用《合同法》第一百一十四条“违约金过分高于造成的损失”的规定，判令驳回对其中一项的诉讼请求。
2、合同双方明确约定了支付款项的时间，也约定了逾期支付款项应承担违约金或支付利息，但未约定违约金或利息的计算方法或金额。这时，应当根据法律的相应规定（主要为《合同法》，见附件一），准确提出要求对方支付违约金或利息的主张。
（1）如果法律规定此类合同拖欠款项应支付违约金，应向对方主张支付违约金。违约金的计算方法或金额应当按照《最高人民法院关于逾期付款的违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的规定，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准执行。 在此，有必要引用一下中国人民银行现行的逾期贷款利率标准：
《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》(银发[20xx]251号)规定：“
三、关于罚息利率问题。逾期贷款（借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30％-50％；借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由现行按日万分之五计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50％-100％。
对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。” 可以看到，参照上述标准计算逾期付款违约金时，日万分之二点一的原标准在名义上已丧失法律效力，但是以“在借款合同载明的贷款利率水平上加收30％～50％”作为新的计算标准，实践中会经常缺乏可操作性。比如非借款合同的当事人往往不会约定合同履行期内的利率，这种情况下，根本无法推算出逾期付款违约金的标准。
由于最高人民法院的司法解释在适用中国人民银行逾期贷款利率的问题上使用的是“可以”，而非“必须”或“应当”，所以法院既可以按照司法解释的规定调整逾期付款违约金标准，也可以选择不这样做。既然现标准缺乏可操作性，有人就主张仍适用万分之二点一，似乎也不是不可以。
笔者则认为，中国人民银行公布的同期贷款基准利率加收30％～50％也许更适合作为逾期付款违约金的计算标准。比如说，截止到起诉之日，违约期限在一年以上二年以下的，按照一年期贷款的基准利率加收30％～50％；违约期限为二年至三年的，按照二年期贷款的基准利率加收30％～50％；违约期限超过五年，按五年期贷款的基准利率加收30％～50％。
（2）如果法律规定此类合同拖欠款项应支付利息，则只能向对方主张支付利息。利息的计算方法或金额应当参照中国人民银行同期贷款利率的规定。
（3）如果法律对此类合同未作相应规定，则应当根据合同约定的不同表述，确定不同的主张内容。即约定逾期付款违约金的，按照前述最高人民法院的司法解释处理；约定欠款利息的，参照前述中国人民银行同期贷款利率处理。
3、合同双方只约定了支付款项的'时间，但未约定逾期支付款项是否应承担违约金或支付利息。这时，不可以提出逾期付款违约金的请求。对于是否能适用前述最高人民法院的批复，个人认为也是不能够适用的。因为该批复中涉及的情形只是针对“未明确违约金计算标准”，而不是针对“未约定违约金”。
如法律或司法解释对此有相应规定，可以提出要求对方支付利息或逾期付款损失，如借款合同、建设工程合同、买卖合同等；在法律没有相应规定的情况下，可要求对方赔偿利息损失，利息损失数额可参照中国人民银行同期贷款利率计算。
4、合同双方对支付款项的时间未作约定或约定不明确。这时，首先应根据法律相应规定，确定款项应当支付的时间，之后，可以向对方主张赔偿利息损失。利息损失数额同样可参照中国人民银行同期贷款利率计算。
五、结论
综上，在买卖合同没有约定违约金或支付利息的情况下，个人认为应当按照上述论述中述第三种情况以“逾期付款损失”的名义提起金钱孳息要求为佳。即按照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔20xx〕8号）第二十四条第4款之规定，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
六、相关法条
（一）《合同法》有关规定
第一百一十四条第一款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”
第三款：“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”第一百一十五条：“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；接受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。” 第一百一十六条：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”
第一百六十一条：“买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。”
第二百零七条：“借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。”
第二百二十七条：“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。”
第二百四十八条：“承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物。
第二百六十三条：“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付，工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。”
第二百六十四条：“定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。”
第二百八十六条：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”
第三百三十一条：“委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬。”
第三百五十二条：“受让人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止实施专利或者使用技术秘密，交还技术资料，承担违约责任。”
（二）《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》
作者：杨佰林 京衡律师
一、合同双方有违约金约定的情况下，只要一方不主张过低或过高，则依合同约定办。但应注意的问题是，如已经主张增加违约金后，又提出赔偿损失的，法院不予支持。因此在选择增加违约金和主张违约金＋实际损失(包括可得利益)之间，要进行权衡，何种主张更为有利。
二、双方没有违约金约定的情况下，一般不能主张违约金；存在损失的，可以主张赔偿损失，照实赔偿。
三、在既有损失，又有违约金约定的情况下，除赔偿实际损失外，违约方还应承担违约金责任，该违约金应以不超过造成损失的30%为限。即实际损失再加损失的30%，为总的赔偿额。
四、在没有实际损失，只有违约金约定的情况下，又分两种情况：
4.1 预期利益可以计算的情况下。
一般按预期利益的130%主张违约金，即预期利益再加预期利益的30%。双方所约定的违约金高于该数的部分，一般为对方所抗辩，法院一般也不会支持。
4.2 预期利益不能计算的情况下。
在没有实际损失，预期利益也不能计算，但双方又有较高违约金约定的情况下，守约方可以按约定的违约金主张，就是主张归主张，如何判决由法官行使自由裁量权，此时，守约方应坚持违约金的惩罚
性，指出合同约定是双方真实意思的表示，要求法院全部支持。违约方一般会主张违约金过高，但证明过高的举证责任当然在该违约方，最终仍然会回归到合同如顺利履行对方预期可得利益的计算上来。
上述违约金的计算，主线为：
在既有实际损失，又有违约金约定，除主张赔偿实际损失外，所主张的违约金过分高于实际损失的，依目前合同法及其解释规定，除赔偿实际损失外，违约金以不超过因违约所造成实际损失的30%为限。
没有实际损失，但预期可得利益可以计算的情况下，除主张赔偿预期可得利益外，所主张的违约金以不超过预期可得利益的30%为宜。
相关法条
合同法解释二第28条【违约金增加：填补原则】 当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。
【解析】
我国合同法中违约金的性质主要是以弥补当事人的损失为主。本条司法解释贯彻了该原则，即：1、当事人请求增加违约金的，增加后的金额以不超过实际损失为限；2、当事人增加违约金后，因为
违约金已经可以弥补当事人的损失，因此如果在增加违约金后，又提出赔偿损失的，人民法院不予支持。
合同法解释二第29条【减少违约金的原则】 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
【违约金过高的认定】当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的过分高于造成的损失。
【解析】
本条同样贯彻了违约金主要功能是弥补当事人损失的原则。但与解释第二十八条不同的是，如果当事人主张违约金过高应当减少时，人民法院是以实际损失为基础。同时本条解释第二款对什么是过分高于造成的损失进行了规定，作为对司法实践中判定的标准。该条对于违约金过高的认定，与最高院法释[2003]7号《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定一致。
值得注意的是：
1、以实际损失为基础：该司法解释规定仅是判断违约金过高的一般原则，该判断标准是以存在造成损失为前提的，如果不存在造成损失的情况，对于违约金是否过高又如何判断？显然这一规定并不能尽量全面解决如何判断违约金是否过高的问题。
2、对违约金过高进行调整的幅度。在能够认定违约金过高的情况下，一方当事人请求进行调整，调整到什么程度才算合理，这又是实践当中的一个难题。合同法解释（二）的规定，当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。该司法解释实质上已经为违约金的调整规定了下限标准，即超过造成损失的百分之三十。 超过造成损失的百分之三十以上的部分是可以适当减少的部分，而适当减少后的违约金应当大于或等于超过造成损失的百分之三十，至于可以大多少，则是自由裁量权的问题。
3、实际损失与预期利益。合同法第113条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。据此，赔偿损失的范围应包括预期利益。但合同法解释（二）第29条中以实际损失为基础中的实际损失显然是不包括预期利益的。如果作此理解，第二十八条规定的实际损失也不应包括预期利益。如果基于上述判断，则在考虑是否主张增加违约金时，须考量该主张与主张支付违约金，并赔偿其他损失（包括可得利益）之间，何种主张更有利于守约方利益的保护。其实，实践中当事人约定违约金的意义之一在于可以避免其损失在举证上的困难。
【法条链接】最高院法释[2003]7号《关于审理商品房买
卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条：
当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。
买卖合同（买方主导） 篇7
甲方(需方)
地址：
电话：
乙方(供方)
地址：
电话：
根据《中华人民共和国民法典》和其他法律法规的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
第一条 合同标的、数量：(单位：吨)
油品
数量(吨)
质量等级
单价(元/吨)
总金额(元)
注：质量标准：按照国家现行最新产品质量标准执行。
第二条 甲方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数量、价格、期限需经双方重新书面确定。
第三条 所有权及风险转移：
乙方负责将油品运送至指定的地点。所有权及风险自甲方完成验收时起转移给甲方。
第四条 运输方式、到站及交货期限：
乙方在合同生效后 天内将本合同约定的标的物送至甲方指定的地点。运输过程中发生的运杂费由乙方承担。乙方超过规定时间仍未送货的，甲方有权选择解除合同或选择继续履行合同，若甲方选择继续履行合同，以逾期提油当日和签订合同当日价格较低价格为结算价格。
第五条 油品验收：
1、验收时间：乙方将油品运至甲方指定的地点后，甲方须及时到场监卸并验收。
2、数量验收：油品的数量计量应以 双方实际结算数 为准。
3、质量验收：按照国家现行最新的石油产品标准执行。乙方需向甲方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》。发生质量问题争议，双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定。鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由乙方承担，同时，乙方还应当更换货物，给甲方造成损失的，还应该赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由甲方承担。
第六条 付款方式：加油前先付款。
第七条 违约责任：经国家有关部门鉴定，因乙方原因造成供应油品质量不合格，由乙方负责包换，若因此给甲方造成损失的，乙方应对甲方所受的直接和间接损失全额赔偿。
第八条 争议的解决方式：有关履行合同所发生的一切纠纷，甲乙双方应当及时协商解决。如协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。
第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表(签字) 代表：(签字)
(盖章) (盖章)
电话： 电话：
传真： 传真：
年 月 日 年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇8
出卖人：_______________
买受人：____________
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：____________
第二条、质量标准：按照图纸要求施工
第三条、交(提)货方式及地点：
1.分批次生产、分批次交货。甲方按照乙方出具定单上的数量负责将货物送到乙方指定的仓库或施工工地，运输费用由乙方承担。
2.货到后，双方共同检验清点无误后，乙方出具收货手续，作为甲方结账凭证。
第四条、检验标准、方法、地点及期限：
第五条、结算方式、时间及地点：先预付20%货款后甲方开始组织生产，当交货达到合同数量的'20%后，乙方支付第二笔60%货款，供货超过合同预定数量70%时，余款付清，15日内甲方交齐货物。
第六条、违约责任：任何一方违约，均按《民法典》规定追究责任。
第七条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决若纠纷无法协商解决，任一方均有权向甲方所在地方法院提起诉讼。
第八条、本合同有效期为一年，一式两份，甲乙双方签章，双方各执一份，具同等法律效力，自甲方收到乙方首笔货款起生效
第九条、其他未尽事宜，甲乙双方友好协商议定。
出卖人：____________
出卖人(章)：____________
住所：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
传真：____________
开户银行：____________
账号：____________
编码：____________
买受人
买受人(章)：____________
住所：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
传真：____________
开户银行：____________
账号：____________
编码：____________
买卖合同（买方主导） 篇9
需方(以下简称甲方)：
供方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商特签订本合同，以资双方共同遵守。
一、购货内容及单价：
1、石子 (立方、吨)单价： /吨;
2、此价格随市场价格调整。
合同金额以甲方收货磅单中实际收到数量乘以单价为准;上述产品价款中已含运输费、装卸费等。
二、质量要求：
1、所供石子应为天然岩石经机械破碎、筛分制成;
2、规格要求：以甲方通知为准;
3、含泥量小于1%，泥块含量小于0.5%;
4、风化石含量不得大于，针片状含量
三、供货方式：
1、乙方接到甲方要货通知后于小时内将货物送至甲方指定地点，如每月三次供货不及时，扣除货款违约金元。
2、采用公路运输方式，由乙方负责组织承运，运输费用由乙方承担，货物交付地点为甲方 现场。
四、结算方式：
1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票;
2、付款方式：为转帐方式。
五、验收方式：
1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。
2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，供方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。
3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品(人为除外)，甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。
六、合同变更解除：
1、因工程原因造成乙方需要变更所购物品的，经甲、乙双方协商可以重新变更或更改购销合同，对已经造成的损失，由违约方负责。
2、甲、乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。
七、违约责任：
(一)乙方违约责任
1、乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。
2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，耽误甲方生产使用，应承担甲方因此多支付的'一切实际费用和逾期交货的违约金，逾期交货的违约金为当次货款的20%。
(二)甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
八、不可抗力：
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、争议的解决方式：
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均乙方工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙双方各执二份;具有同等法律效
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表(签字)乙方代表(签字)
年 月 日年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇10
卖方：
买方：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年检时间：x年x月。
行驶公里数：万公里。
车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。
买方应于x年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
买卖合同（买方主导） 篇11
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。
一、主体资格
乙方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证、卫生许可证等合法缔约主体资格的证明。
二、合同标的
(一)供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位、有效期及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。
(二)乙方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。
三、商品价格
(一)除属于国家定价的商品外，乙方对所供货商品自行定价，乙方报给甲方的价格，应公平合理。乙方应以书面送达方式向甲方报价。
(二)经甲方书面确认之乙方《购销商品确认单》将作为本协议之附件。双方约定：_________报价单中商品的价格作为商品到达甲方指定收货地点并交付给甲方的实际成交价格，包装、运输、装卸等费用及风险由乙方承担。
(三)乙方变更商品单价时，必须提前三天将该类商品的新报价以书面形式通知甲方，经甲方书面确认后方可变价。
(四)甲方订单不另标明交易价格，以保障双方交易价格之机密性，双方成交价格应以本条第(二)项所述之报价单为准。
四、商品质量
(一)乙方供应的商品必须符合以下要求：
A、具有符合国家和地方规定的产品质量检验合格证。
B、有中文标明的产品名称、产品产地、生产厂名及厂址。
C、有产品说明书(包含对规格、等级、所含成份的名称及数量的说明)。
D、有使用期限说明书(包含：生产日期、安全使用期限、失效期限的说明)。
对于上述资料，如果商品包装物上已有印刷，或者贴在商品上的商标(标志)上已具备的，可以不另行提供。
(二)乙方应在标明的该商品的保质期限及保质条件下对商品的质量全面负责，同时自付费用承担提供商品质量所引起的相关责任。
(三)乙方不得向甲方提供假冒伪劣商品，所提供的商品，其剩余保质期时间必须在原有保质期的2/3以上。
(四)乙方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。
(五)乙方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准;质量要求不明确的'，执行国家标准、行业标准;无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。
(六)因商品的售后服务所产生的费用，经乙方确认后，甲方先行垫付的，甲方可在乙方货款中直接抵扣或由乙方直接给付。另有约定的，从其约定。
(七)为保障消费者权益，贯彻国家食品等安全方面的有关规定，甲方可对乙方提供的商品每年度进行_________次的定期抽检，由此产生的检验费由乙方承担。甲方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由甲方承担，不合格的则由乙方承担，甲方应出具检验报告单。
商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部分收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的检验费则由乙方承担。
由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由乙方承担。
上述检验应由乙方承担的费用，甲方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向乙方结算。
五、交货及验收
(一)交货实行送货制，即：_____乙方应按订单所规定的时间(以开出日起四天内)将商品运至甲方所指定的交货地点交予甲方。
(二)乙方交货时，货到现场时商品从卸货到进入甲方仓库中所发生的搬运工作一律由乙方负责，货到现场时甲方收货人员仅点收箱数量或件数，以后甲方开箱时如发现商品数量、质量等不符合本合同的约定，则由乙方负责。
(三)乙方应按订单一次性交完商品，不可多交或少交、分批交货。遇到特殊情况，可同甲方相关人员协商。
(四)乙方交货时，应提供甲方订单复印件或传真件，乙方根据甲方订单复印件或传真件开具送货单，包括产品名称、规格、数量、单价、金额。甲方根据订单和送货单验收，点收完毕后，双方交接人员签字。
六、退、换货
(一)乙方货品进入甲方超市，如出现质量上问题或滞销，乙方应对供应的货品实行二包：_________。但在退换滞销货品时该货品的剩余保质期时间应不少于原有保质期1/3，单件外观无破损且未使用。
(二)对出现滞销或问题商品，乙方应尽快安排退换货。甲方以书面形式通知乙方退换货类别，如五天内乙方仍未安排货品的退换，所涉及到需退换货品的保质期的全部责任由乙方负责，甲方按退货通知确定数量直接从应付货款中扣减。
(三)甲方收货后在实际销售时开箱发现商品有残损或短缺，乙方应组织退换或补货。
(四)甲方收货后发现乙方所提供的商品存在隐蔽瑕疵或其他质量问题，乙方应无条件组织退换。
七、质量保证金
乙方货物进入甲方场地销售前应向甲方缴纳 为质量保证金，在质量保证期届满或验收交接日______年后，无质量问题无息返还质量保证金。
八、对帐
(一)甲乙双方确认的对帐周期为：每月_________次，对帐日期为每月_________日至_________日，对帐期限为_________天。
(二)甲方更改订单在合理的时间内以书面形式来实现。如乙方在收到该更改订单的书面通知后二日内未提出书面异议，则视为乙方同意按该更改订单交易，且交易单价不变。
(三)如乙方在收到甲方更改订单的书面通知后二日内提出书面异议，则甲方的更改无效。如果乙方要求有条件地更改订单的，则乙方应同甲方相关人员在平等互利、协商一致的基础上予以处理。
(四)乙方应在收取货款时，向甲方开具合法有效的增值税专用发票并附送货单结算联。
九、结算
甲方以下列方式结算货款：
帐号：_____
税号：_____
双方确认的结算周期为：_____
十、合同终止
(一)乙方不能按订单规定的交货期限履行交货义务的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
(二)乙方如果要求推迟履行、并取得甲方书面同意其延期履行后仍不能在规定期限内履行的，甲方有权单方终止合同，并追究乙方的责任。
(三)双方经协商一致后可修改、终止合同。
(四)双方因发生不可抗力事件而致合同义务不能履行的，合同可以终止。
(五)出现本合同其他条款中有关允许一方终止合同的情况时，也可以终止合同。
十一、违约责任
(一)乙方因产品质量问题给甲方造成损失或违反本合同“商品质量”条款的，甲方从乙方交纳的质量保证金里扣除损失的10倍作为违约金并终止合同。
(二)乙方供给甲方的商品价格如高于乙方供给其它同类客户的价格，甲方有权终止合同并要求乙方按该订单商品金额的5倍支付违约金。
(三)乙方配送率累计3次达不到95%，甲方有权终止合同。
(四)乙方不能按照本合同的规定履行交货义务且逾期2天以上，则按未交货物的价款的20%向甲方支付违约金。
(五)乙方违反本合同其他条款的，须赔偿甲方的全部损失并支付甲方违约金______元。
十二、合同期限
(一)本合同期自 ______年 ______月______日起至 ______年 ______月______日。
(二)合同期满前个______月，如双方同意继续合作，应重新签订新的合同;如未签订新的合同，甲方仍然下达订单且乙方接受的，视为按原合同继续履行。
十三、争议解决
本合同项下发生的争议，双方应当协商解决，也可向有关行政机关投诉处理;协商不成的，向合肥仲裁委员会申请仲裁。
十、其它
(一)在履行本合同过程中，双方明确授权代理人和具体执行交易过程中各环节代理人以及代理行为的法律效力，从而确保合同的顺利履行。
(二)本合同涉及的通知，应当以双方约定的形式送达。
(三)一方向另一方收取货款或者费用的，应向对方开具发票或收据。
(四)本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议，且补充协议不得与本合同相冲突。
(五)本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖公章后生效。
(六)本合同一式六份，双方各执三份，均具同等法律效力。
(七)乙方需缴纳 作为新品促销服务费。
(八)______年终返利
______年配送额0_50(含)万______元返_________%;
______年配送额50_100(含)万______元返_________%，以此类推。
结算方式：_____乙方于 ______年 ______月______日前将______年终返利转账至甲方，甲方提供相关票据。
甲方：_____ 乙方：_____
签约代表：_____ 签约代表：_____
盖章：_____ 盖章：_____
签字日期：_______年 ______月______日
买卖合同（买方主导） 篇12
供方（甲方）： 需方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价
二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运：
1、交货时间：甲方在接受乙方订单后三个工作日内发货。
2、交货地点：
3、交货方式：货到乙方指定交货地点后乙方应组织人员进行验收，乙方指定工作人员 身份证号： 负责货物的签收，上述任意人员在甲方送货单上签字确认的货物数量及金额视为代表甲方。
4、产品装运：货物装车费和运费由甲方负责，卸车由乙方负责，甲方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从乙方的指挥。
三、产品的技术标准
甲方交付产品应符合乙方订单对尺寸的具体要求，质量按相关国家标准执行。
四、产品的验收
1、货到乙方指定的地点后，由乙方按照本合同约定的标准和要求进行外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续，如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合格规定的，应即时提出异议，否则，乙方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。
2、乙方在使用中发现产品质量问题（不能在验货中发现的问题），乙方最迟不得自产品收到之日起七日内书面提出异议，甲方在接收到乙方异议后，应在4天内负责处理完毕。乙方未提出书面异议的视为产品符合规定。
五、付款规定
若乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方以欠付款项为基数支付日率为3‰的违约金。
六、其他约定
1、如在甲方供应材料的同时，乙方不得从事其它供货渠道购进木方、模板、材料如下不能按时付款给甲方，都视为违约。甲方不能按时交货给乙方，同视为违约，如违约方给双方造成损失，应付对方总货款10%的违约金。
2、甲、乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，经双方协商或取得有关主管机关证明后终止本合同。
3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，双方应尽量协商解决。协商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼，鉴定费、律师费等相关费用均由败诉方承担。
4、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签名、盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
买卖合同（买方主导） 篇13
原告:上海实业有限公司
法定代表人:钱,总经理。
联系方式:代理人曾镜同律师
被告:南宁纸业有限公司
法定代表人:刘,董事长。
诉讼请求:
一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。
《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。
《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。
经原告多次向被告催讨, 20xx年10月23日,被告及广西纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁纸业有限公司及广西纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西纸业有限公司并没有向原告支付过货款。
依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的.,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。
此致
横县人民法院
原告:上海实业有限公司
法定代表人:
年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇14
甲方(出卖人)：
姓名：
住所：
身份证号码：
乙方(买受人)：
姓名：
住所：
身份证号码：
甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：
第一条 甲方愿意讲起享有所有权的 (车辆型号 牌照 行驶里程等车辆信息) 车辆有偿转让给乙方。
第二条 乙方同意购买符合
第一条约定的甲方的车辆。
第三条 购车款为人民币： 元，乙方应当一次性向甲方支付全部构成款。
第四条 甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续，因此产生的税费有 方承担。
第五条 甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及第三方提供担保。
第六转条 甲方承诺其享有该车辆的完整所有权，任意第三人对该车辆均不享有任何权利。
第七条 乙方没有按照约定支付购车款，甲方有权解除本合同，并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
第八条 甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当立即返还乙方支付的全部购车款，并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
第九条 甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向(有利于自己的)。
第十条 本合同一式三份，甲乙双方各持有一份，各份具有相同法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
买卖合同（买方主导） 篇15
第一条 交货：交货方式为(卖方送货 / 买方取货)；交货时间： ；交货地点： 。
第二条 安装：安装方式为(卖方安装/ 买方自装)；选择卖方安装的，安装标准为 □(北京市家庭居室装饰工程质量验收标准)/ □(北京市高级建筑装饰工程质量验收标准)，安装费用由 承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第三条 验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后 日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第四条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付预付款 元，设计出图认可后一次性支付余款；
第五条 违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、对于橱柜的质量问题，国家有三包规定的按三包规定执行；国家无三包规定的包修期限为 年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；
2、卖方迟延交货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金；迟延交货超过 日的`，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。
第六条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第七条 其他约定事项： 。
第八条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
联系电话： 联系电话：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
签订时间： 签订地点：
声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
主办单位(章)：
买卖合同（买方主导） 篇16
购货单位：__________________，以下简称甲方；
供货单位：__________________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 （规 定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同 规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的'，乙方应当负责赔偿。
1.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
2.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
4. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要 的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
购货单位（甲方）：________（公章）
供货单位（乙方）：______（公章）
________年____月____日
买卖合同（买方主导） 篇17
甲方：______________
乙方：______________
为推动教育事业发展、促进校企文化交流和资源共享，体现企业关注教育的高度社会责任感及为学生成长构建开放式的教育平台、全面实施学校素质教育，同时学校学生学好技术以就业形式回报企业。现甲乙双方在长期友好协作的`基础上，就建立校企合作关系达成以下协议：______________
一、合作原则
本着友好协商、资源共享、优势互补、共同发展的原则，校企双方建立长期、紧密的合作关系。
二、合作方式及内容
(一)、校企文化交流
1.甲、乙双方通过定期举办走访、座谈等形式及开展职工体育、文化活动，加深对彼此办学(经营)理念、学校(企业)文化的理解，在活动中深入沟通，强化合作，增进友谊;
2.甲方有义务发挥学校文化的育人功能，为甲方举办各类技能培训、业务进修提供师资、场地等方面支持;
3.甲方有义务利用 校园 文化活动场馆健全的优势，在不影响正常教学的情况下，积极、主动为乙方开展的各类文体活动提供 支持。
(二)、建立学生实践课程教学基地
1.甲方在乙方建立“学生实践课程教学基地”;乙方在不影响企业常规工作开展的情况下，为学生社会实践教学活动的开展提供场地、人员和设备等方面的支持。
2.甲方在前往乙方开展学生社会实践课程教学活动前，应提前2周与甲方联系，在征得乙方同意的前提下，方可前往开展活动;
3.甲方有责任做好进入教学实践基地学生的 安全 教育工作和秩序维护工作，指导学生在不影响甲方常规生产的情况下有序进行观摩、操作;
4.乙方有义务协助甲方做好现场安全防护和秩序维护工作，并根据实践活动的需要，为学生开展讲座或举行相关内容的互动交流;
(三)、学生 实习 及就业
1.甲方经常派遣学生到乙方进行实习，乙方提供相应的实习岗位，并按照企业规定支付给学生工资，保障学生的实习安全。
2.乙方在紧缺用工的情况下，甲方有义务派遣实习生或毕业生到乙方顶岗位实习或就业。
3.甲方毕业学生优先安置到乙方就业。
三、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______________ 乙方：______________
代表(签章)：______________ 代表(签章)：______________
______年______月______日 ______年______月______日
买卖合同（买方主导） 篇18
无论是买方还是卖方，都不希望买卖合同发生纠纷。因为，买卖合同发生纠纷，它不仅仅会损失大家的时间，更会造成重大的金钱损失。那么，发生买卖合同纠纷如何应对呢?下面就让律师为大家介绍一下吧!
(一)事先预防
无论是买方还是卖方，都应该签署书面合同，书面合同应包括以下条款，标的物的名称、数量、单价、货物交付的时间及地点、付款时间及期限、质量标准、各方违约责任、争议解决办法等。对于房地产买卖合同来说，买方还应做好事前调查工作，查看目标房地产是否有其他权利限制，最好通过资金监管的方式保障交易安全;股权转让合同则应先聘请律师做好法律尽职调查工作、及会计师事务所做好财务尽职调查工作，另外在合同中要求卖方提供相应的或有债务担保。
对于买卖双方来说，都应及时做到合同履约管理工作，卖方应及时按照合同的.约定交付符合约定的标的物，买方应按照合同的约定及时支付货款及受领标的物，另外对于买方来说应及时验收货物对于质量不符合要求的货物可以依照合同的约定、或法律规定拒收。
(二)事后积极维权
买卖合同纠纷引发的诉讼时效为2年，从知道和应当知道权利受到侵害之日起计算，例如质量不合格应从发现质量不合格之日起计算，逾期付款应从应付款次日起计算，一般货物买卖诉讼的管辖法院为被告住所地或合同履行地，房地产买卖合同由房屋所在地人民法院管辖，因此作为需要维权的一方来说在合同中最好将争议解决法院选择在自己住所地人民法院管辖，尤其是异地货物买卖中会节约大量的人力成本，否则只能按照法律规定原告就被告的原则在被告住所地或合同履行地提起诉讼。
无论是卖方还是买方在产生纠纷后，第一要务是收集证据，和证据保全工作，因为任何民商事诉讼，最终都是以证据为基础，没有足够的证据支撑，最终可能会得到败诉的结果。如果因卖方提供的产品质量问题导致受到损害，应及时采取证据保全措施，必要时进行现场公证，及聘请评估机构对损失进行评估，对于出卖方的产品应进行鉴定，努力做到证据保全。
事后积极维权的另一利器是及时采取财产保全，财产保全分诉前财产保全或诉讼过程中财产保全，诉前财产保全必须提供全额的现金或实物作为担保，诉讼中的财产保全上海法院一般提供不低于30%现金担保，或100%的实物担保，或法院认可的保证人保证，但是财产保全通常有超出预期的结果，一部分恶意拖欠的债务人，在进行财产保全后通常会主动和当事人联系，协商偿还办法，很容易在法院的主持下达成调解，另外及时采取财产保全也可以防止一部分债务人在诉讼后转移资产，不至于胜诉后无法执行。
律师温馨提示：当您遇到不懂的纠纷时，千万不要擅作主张，一定要在第一时间联系律师，保留好对自己有利的证据，这样才能避免受到不应该受到的损失。
买卖合同（买方主导） 篇19
甲方：乙方：
甲方买地方 乙方卖地方
乙方李训安现有土地一块卖给甲方郑先松，具体订立土地买卖合同如下：
一、土地界线：
两边从老张的地基界线到东边的沟渠干23.5米（西边到东边的界线），从南边郑先松的后墙到北边二吧的田界14.6米（西边从南到北的界线），从南边小郭的后墙到北边二吧的`田界18.5米（东边从南到北的界线）。
二、土地价格：以上土地买卖价格为伍万元整。
三、合同条件：甲方从买土地即日起，乙方无权干涉甲方的使用权和变卖权，甲方所买的土地，永远归甲方所有，乙方无权对此土地改变主意，无论国家征收或甲方又卖给他人，乙方都无权干涉和敲诈他人，不管以后的土地价格升值或贬值双方都无权干涉。甲方所买的土地不管北边还是东边的路甲方都有使用权。（但乙方有权干涉甲方把土地卖给甲方邻居的郭定军）。
四、以上土地买卖合同书一式两份，甲、乙双方各执一份，希望甲、乙双方共同遵守。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇20
甲方(供方)：
乙方(需方)：
20xx年5月，经甲乙双主友好协商，就乙方购买甲方产品达成如下协议：
一、产品名称及数量：
改质煤沥青：软化点95-108℃，水份≤4%(如水份大于4%，超出部分按吨位扣除)，甲苯不溶物28-34%，喹啉不溶物8-12%，散装，500吨。
二、供货时间：
20xx年5月12日
三、产品单价：
2400元/吨
四、交货地点及计量：
以乙方磅单为准
五、运输方式：
由甲方汽车配货送至乙方
六、结算方式：
一票到乙方仓库，其中运费70元/T，甲方结算运费。
七、其它约定事项：
如有疑义双方协商解决。
八、合同生效：
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章生效。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
买卖合同（买方主导） 篇21
卖方（以下简称甲方）：
买方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
为使合同内容具体确定，请在选定项目前打√，空置内容请划去。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品，各商品的具体配置详见随机清单：
□笔记本计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□台式计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□其他相关商品
1.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
2.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
3.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
以上所选商品的总价款为：人民币（大写） 元，即（小写） 元
□赠品
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款：
□即时结清货款：合同标的交付时，以 □现金 □信用卡 支付；
□分期支付货款：合同订立时，首付人民币 元，以 □现金
□信用卡 □其他方式 支付；
余款支付方式
□其他方式
三、商品验收与交付
（一）验收方式：由甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号和编号，包括附件和赠品，通电调试，保证商品能运行预装的系统软件，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。
（二）交付方式
□自提 提货地点 ；
□送货上门 送货时间： 年 月 日；
送货地址 ；运费由 方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务；随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，按照该标准执行。
赠品的售后服务见合同附件。
五、甲方承诺
（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。
（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
（一）开票后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
（二）品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前，乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失，责任由乙方承担。
甲方特别承诺：在服务过程中，未经乙方允许，不得复制或泄露硬盘中的信息；商品更换回收后，对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
（一）若乙方采用分期支付货款方式的：
1.甲方未按约定时间交货，每日按合同总价的 %向乙方支付违约金。甲方逾期 日未交货的，乙方有权解除合同，甲方应返还乙方全部已付款项，并赔偿乙方所受损失。
2.乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。
（二）甲方违反本合同第五条的，乙方有权要求退货及返还全额货款；
（三）甲方违反本合同第七条第二款，并对乙方造成损害的，乙方有权要求甲方进行赔偿。
（四）开票后15天内，若乙方要求退、换商品，但不能提供商品原包装的，由乙方承担相应的包装费。
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议，由双方协商解决，或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，按下列第 种方式解决：
（一）向上海仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
十、合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。
十一、其他约定
卖方（签章）：
买方（签字）：
签订时间：
买卖合同（买方主导） 篇22
出卖人：________________________________________ 合同编号：
买受人：________________________________________ 签订地点：
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
标的名称
牌号商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数额
时间以及数量
金额
第二条 质量标准：________________________________________________________________
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条 包装标准、包装物的`供应与回收：
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条 合理损耗标准及计算方法：
第七条 标的物所有权自____时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。
第八条 交(提)货方式、地点：
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：
第十条 检验标准、方法、地点及期限：_______________________________________________
第十一条 成套设备的安装与调试：__________________________________________________
第十二条 结算方式、时间及地点：
第十三条 担保方式(也可另立担保合同)：
第十四条 本合同解除的条件：
第十五条 违约责任：
第十六条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决;(一)提交 __________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第十七条、本合同自____________生效。
第十八条、其他约定事项：
出卖人(章)： 买受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日 年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇23
甲方(出卖人)
乙方(买受人)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法律法规规定，经甲乙双方充分协商，订立本合同。
第一条 标的及交(提)货时间
品种、规格等级、单位、数量、单价(元、金额、交(提)货时间、备注合计人民币金额(大写)
第二条 质量要求：
1、内在质量：茶叶符合各等级茶叶标准、符合《农产品质量安全法》的要求。双方应将样品封存保管，用于验收。
2、外观质量：按样本提供的外观包装和设计。不退色、不沾污染物、光泽干净，整洁。
3、其他要求：________.
第三条 交(提)货地点、方式：
(1)甲方送货到指定地点 并承担运费;
(2)乙方自提;
(3)其他方式：___________.
第四条 验收方式：
按质量要求抽样验收，如有异议，乙方应在 天内书面提出。
第五条 结算方式：
____________________.
第六条 违约责任：
1、任何一方迟延交货或迟延支付购货款，应当每日按照迟延部分价款的_______%标准向对方支付违约金。
2、一方如不履约或部分履约，应支付未履行价值的`_________%作为违约金。
3、甲方如茶叶质量有问题，乙方有权拒收或要求补足、换货或退货;甲方承担违约责任，赔偿由此而造成的损失。
第七条 争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地有关部门进行调解;协商或调解不成的，按下列第____________种方式解决。
(1)提交___________仲裁委员会仲裁。
(2)依法向_________人民法院起诉。
第八条 其他约定事项：
______________________________.
本合同一式_____份，双方各执_____份，合同自双方签字盖章后生效。合同内容如有变更，应当采用书面形式作为本合同的附件;附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字) 联系方式：
乙方(签字) 联系方式：
签订地点：
买卖合同（买方主导） 篇24
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方经友好协商，乙方购买甲方的______虚拟游戏账号，特订立此买卖交易合同协议书。
一、合同内容游戏账号：______的所有权和使用权，于________年____月____日乙方支付约定的购买费用给甲方之后，由乙方拥有该虚拟游戏账号的所有权和使用权，全权负责此账号的费用、民事及刑事责任，甲方对此账号不再负责费用、民事及刑事责任，不在拥有所有权和使用权。
二、甲方向乙方收取账号购买费用为人民币：______元整（大写：______元整），当面付清并另立收据。
三、此账号购买之时，甲方必须告知乙方此账号的所有相关资料，包括：注册账号之时填写的身份证号、注册电子邮箱、密码保护提示问题及答案、游戏账号以及当前密码，便于乙方查询以及修改这些资料。
四、甲方签订此合同协议书之后，即签署日后不得以传真、电话、电子邮件等任何方式向______公司索回此游戏账号密码等相关电磁记录。甲方如有违约，故意将此账号收回，乙方将保留法律手段追溯权力；或者庭外解决，由甲方赔偿乙方人民币：______元整（大写：______元整），作为庭外调解之费用。
五、本合同自甲乙双方签字之后立即生效，甲方收取转让费后需另立收据给乙方。
六、本合同一式______份，甲、乙双方各保留______份。本合同如需修改，需双方协商补充修改在本合同背面另立条目。
七、甲方必须向乙方提供以下账号相关资料，并向乙方提供游戏账号注册身份证的复印件一张。
甲方：
乙方：
买卖合同（买方主导） 篇25
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确协议双方权利和义务，经双方协商一致，达成如下协议：
第一条自行车的基本情况全新的未经使用的自行车（包括所有零部件），品牌为___________，型号为____________，自行车及其所有零部件均通过工厂检验为质量合格，合格证说明书等文件完备。
第二条数量________辆大写：________
第三条价格
每辆______元大写：_____________，总价为__________元大写：_____________。
第四条付款方式
乙方于合同签订之日向甲方支付货款的20%（_________元大写：_____）作为定金，自甲方交货完毕后支付余下尾款。支付方式不限，以双方约定为准。
第五条交货地点及期限
在双方约定的地点交货，甲方在乙方支付定金之后在三天内交货。
第六条验收及售后服务
乙方在甲方交货时当面验收自行车，并且检查质量问题，如有问题，应当在交货当天提出，甲方应及时处理相关问题，并且向乙方提供三个月的保修期限。
第七条违约责任
甲方在乙方支付定金之后三天内不能交货的，逾期一天要向乙方支付货款1%（___元大写：_________）作为违约金，在乙方的尾款扣除，乙方在支付定金之后提出拒绝付尾款完成交易的，甲方尚未能交货的，退还乙方定金的50%（_________元大写：______________），甲方已准备好交货的，不退还全部定金。
第八条争议解决
发生争议由双方协商解决，协商不成的，可以请求调解，通过当地人民法院诉讼或仲裁委员会仲裁进行调解。
第九条本合同自甲、乙双方签字之后开始生效，未尽事宜可通过双方协商签订补充协议。本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，均具有同等效力。
甲方：
乙方：
买卖合同（买方主导） 篇26
甲方：
乙方：
第一条房屋的基本情况
出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于_____幢；位于第十层，房号为_____，建筑面积_____平方米，房屋用途为住宅；房地产权证号为_____房权证_____字第_____号。土地使用权证号为_____国用（_______）字第_____号。（或不动产证编号为_____）
第二条室内设施的特殊约定
本合同金额包含房屋、室内装修以及部分家具家电，装修明细为：地砖、墙砖、墙漆、墙纸、吊顶、实木地板、客厅背景墙、灯具及开关面板、窗帘、壁橱、不锈钢水槽、铝合金阳台、沐浴房、洗脸台、五金挂件、套装门；家具明细为：厨柜、餐桌及六把餐椅、组合沙发一套、二门书橱、书桌、四门衣柜。
第三条关于学区房名额的约定
因买受方购置此房屋的核心用途为让孩子落户上学，为实现合同目的，出卖方应保证_________ 中学（_________市_________ 路_________号校区）相应的学区指标可以正常使用。
第四条价格
该房屋售价为（人民币）_________万元整（不含税费）。
第五条付款方式及房屋交付期限
买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金（人民币）____万元整，并应于本合同生效之日起三十日内将该房屋全部价款付给出卖方。出卖方应于买受方交付_________%房款后办理不动产登记过户手续，以便于办理贷款及入学登记等手续，并于全款缴纳后一周内交付房屋。
第六条买受方逾期付款的违约责任
买受方如未按本合同第五条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按银行现行利率计算。逾期超过_____天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权终止合同，并按下述约定，追究买受方的违约责任。
买受方按累计应付款的3％向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。
第七条出卖方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。逾期超过_________日，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权终止合同，并按下列约定，追究出卖方的违约责任。
出卖方按买受方累计已付款的_____％向买受方支付违约金。买受方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由出卖方据实赔偿。
第八条关于学区房名额的约定
如因学区资格问题导致买受方小孩无法在_____年_____月_____日前报名入学，买受方有权解除合同，追回房款，并按下列约定，追究出卖方的违约责任。
出卖方按买受方已付款的_____％向买受方支付违约金。二次过户的所有税、费均由出卖方承担。
第八条关于产权登记的约定。
房屋办理交付手续后一个月内权属变更登记手续未办理完成的，买受方有权解除合同。
第九条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，无按揭、抵押债务、税项及租金及其他债务纠纷。交易后如有上述未清事项，由出卖方承担全部责任。
第十条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税、契税及其他房屋交易所发生的费用由买受方向国家交纳。除个人所得税外，出卖方不承担因房屋交易所发生的税费。
第十一条其他约定：
1、出卖方应在买受方支付全部房款前办好管道煤气开户，保证买受方接受房屋时能够正常使用管道煤气。
2、出卖方在交付房屋时应当保证该房屋中现有家电能够正常使用。
第十二条本合同未尽事项，由双方另行议定，并签订补充协议。
第十三条本合同内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条本合同在履行中发生争议，由出卖方、买受方双方协商解决。协商不成时，出卖方、买受方双方同意通过原告所在地人民法院诉讼解决。
第十五条本合同（经出卖方、买受方双方签字）之日起生效。本合同共3页，一式4份，双方各执2份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
买卖合同（买方主导） 篇27
卖方： (以下简称甲方)
买方： (以下简称乙方)
一、 为屋基买卖有关事宜，经双方协商，签订合同如下：甲方自愿下列房屋卖给乙方所有：
1、房屋状况：屋基坐落：为南至 ;西至;北至;
2、该房屋的土地使用权取得方式：“√”出让，划拨
3、屋基正屋13米长9米宽，屋基后出入2米，大门出入5.5米按照通山县开发区吴英的安置房地基的一切手续给乙方。
二、甲方双方商定成交价格为人民币元，(大写： 元整)付款方式为二次付清，合同签订当日付款： 元(大写： 元整)第二次余款到屋基一层完工后全部付清
三、出卖的屋基如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。如屋基因国家及通山县人民政府再收屋基税费等事项，一切由甲方承担。
四、本合同经双方签章并经通山县房地产交易管理所审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方双倍返还对方双倍损失。
五、经双方同意后到公证处公证。地基产权全部归买方所有。( )
卖方：买方：
身份证号码：身份证号码：
公证处：
年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇28
甲 方(采购方)：
乙 方(供应商)：
为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：
第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
乙方根据甲方需求提供下列货物：(详见甲方每次具体的货物采购定单)
第二条：合同价格
本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;
第四条：质量保证
1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为 24 月，自甲方工程验收合格之日起计算;
2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。
4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。
第七条、货物的结算与支付
1、暂定总合同价人民币 (￥ 元)(含税)，按实际安装数量计算。
2.支付方式：
a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金，即 元。 b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ，即 元。
c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后， 日之内即付清合同款剩余的 %，即 元
d 质保金为 ，在甲方验收合格后 个月内的 个工作日内付清。
第八条、保修方式
1.自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为 2 年。
2.保修期内，甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题，乙方在收到甲方反馈的信息后，由乙方按破损数量、型号全部换新，换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题，如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理，甲方有权交第三方处理，所发生的费用由乙方全额负担。
第九条、违约责任
1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;
3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。
4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此对乙方所造成的损失。
5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额 30%的违约责任，甲方因此还造成其它损失的，乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。
第十条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
甲 方： (盖章) 乙 方：(盖章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签字)
电 话 电 话
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
买卖合同（买方主导） 篇29
卖方（以下简称甲方）：
姓名： （夫妇）
身份证号码：
地址：
联系电话：
买方（以下简称乙方）：
姓名：（夫妇）
身份证号码：
地址：
联系电话：
第一条 门面的基本情况：
甲方门面坐落于 ；位于第空，房屋结构为 ，房产证登记面积平方米，门面权属证书号为。门面为商业用途（门面水电设施齐全）。
第二条 价格：
以房产证登记面积为依据，每平方米 元，该门面售价总金额为万元整，大写：。
第三条 付款方式：
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金 元整，大写： ， 日内乙方向甲方交付 元大写 ，甲方将此笔购门面款与定金合并开具收条，余款元大写 ，甲方在门面过户给乙方手续办理完毕之日支付。
第四条 门面交付期限：
甲方应在乙方交付定金之日起日内，解除该门面原有的租赁合同，必须腾空该门面交付乙方（可拆部分甲方自行拆除拿走）。
第五条 乙方逾期付款的违约责任：
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第三天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按应付余款的％向甲方支付违约金。逾期超过日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条 甲方逾期交付门面的违约责任：
甲方如未按本合同第四条规定的期限将该门面交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的 ％向乙方支付违约金。逾期超过日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的.违约责任。
第七条 门面实际情况：
签订合同后30日内，所售门面内设施不再变更，甲方保证在交易时已如实陈述本合同所售门面权属状况和其他具体情况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，如按揭、抵押、租赁、水电费、税费及各种费用等，甲方均在合同生效后30日内办妥，合同生效后30日内如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，与乙方无关；如甲方有一房多卖，欺诈等行为，则承担一切法律责任。
第八条 关于产权过户登记的约定：
甲方必须协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产
权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在门面交付之日起天内取得房、地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方，甲方必须按门面售价总金额的％赔偿乙方损失。
第九条 该门面土地使用权为划拨取得，因本门面所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲、乙双方交纳。
甲方应承担税费为：
乙方应承担税费为：
第十条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十一条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由所在地人民法院起诉。
第十二条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份（由衡阳县公证处公证后，甲、乙双方各执一份），甲、乙双方签字之日起生效，均具有同等效力。
甲方夫妇乙方夫妇
（签字及手印）： （签字及手印）： 联系电话： 联系电话：
年 月 日年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇30
甲方(卖方)：________
乙方(买方)：________
签订地点：________
第一条红木家具基本情况：请逐项填写，勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写，家具名称树种名称规格数量单价总价
验收说明
验收合格
问题及解决方案：
货款两清
拒收及原因：
买方送货时间:
第二条质量标准：每件红木家具应符合QB/T2385-20xx新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条付款方式：定货时，甲方收取货款总额10%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。
第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案，
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交当地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
买卖合同（买方主导） 篇31
甲方：
乙方：
鉴于甲方所有的位于的房屋已拆迁，根据甲方与所签署的拆迁补偿协议，甲方将获得位于的房屋作为补偿，但该房屋目前尚未交付。乙方意欲购买甲方拆迁补偿所得房屋的其中一套，面积，位于经过友好协商，根据我国《民法通则》、《合同法》、《房屋买卖管理条例》等相关法律法规的规定，就房屋买卖事宜达成如下协议：
一、乙方购买该拆迁补偿房屋位于_________面积：_________，价款：_________。
二、付款方式：
三、付款时间：
四、根据甲方与签订的拆迁补偿协议，该房屋将于无法办理产权手续。待办理该房屋产权手续条件成熟时，甲方有义务协助乙方办理该房屋产权手续，否则甲方应支付给乙方违约金伍万_________元整。并应支付乙方为办理房屋过户手续所支出的费用，该费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费用等，以及缴纳的房产部门的'税费
五、该房屋交付使用时，甲方应协助乙方办理入住手续。如甲方不予协助办理，该甲方应支付给乙方违约金_________元整。
六、如乙方不能按时支付价款，则甲方可以要求解除合同，并要求乙方支付违约金________元，并赔偿因此给甲方造成的损失。
七、如甲方违约，拒绝将该房屋卖给乙方，则甲方应该支付违约金________元，并赔偿因此给乙方造成的损失，该损失包括因甲方违约，乙方重新购买房子的，相同房屋的差价以及为购买房子所花费其他费用。
八、待甲方的拆迁房屋建成后，甲乙双方可就该房屋买卖合同达成补充协议，将房屋的地址，面积进行详细约定，该约定具有与本协议相同的法律效力。
九、本协议一式两份，自甲乙双方签字之日起生效，两份协议具有相同的法律效力。
甲方：_________乙方：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
买卖合同（买方主导） 篇32
卖方(甲方)：
法定代表人：
联系电话：
买方(乙方)：
法定代表人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权
利义务，经双方协商一致，达成如下协议。
第一条：标的、数量、价款
产品名称：
数量：
价款：
第二条：检验检疫
双方应按照国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理种子检验检疫。
第三条：交货方式及期限
选择下列第________种方式执行：
1、合同签订后，在签约地点当场交货。
2、甲方于______年______月______日送货到指定地点____________,运费由______方承担。
3、乙方于______年______月______日到指定地点______________提货。
4、其他交货方式及期限__________________________________.
第四条：包装与运输
1、包装要求________________________________________.
2、运输方式________________________________________.
3、运输费用由________方承担。
第五条：付款方式及期限
选择下列第________种方式执行：
1、合同签订后，乙方支付甲方定金_______元;甲方交货后，乙方于_______年_____月_____日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方付款后，甲方应当开具销售凭证。
2、合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。
3、其他付款方式及期限___________________________.
第六条：验收
1、乙方应对种子进行验收，如发现种子数量、质量(发芽率、净度、含水量)不符合合同约定，
应在______日内提出异议;如发现种子纯度不符合合同约定，应在_______日内提出异议，甲方应在______日内处理。
2、双方对种子同时取样、各自封存，样品保存至生产收获。
第七条：违约责任
1、一方迟延交(提)货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的________%向对方支付违约金。
2、因种子质量问题给乙方造成损失，乙方向甲方要求赔偿的，甲方应当予以赔偿。
3、其他违约责任____________________________.
第八条：争议解决
发生的争议，由双方协商解决;也可以请求调解;或选择以下第_________种方式解决：
1、提交_____仲裁委员会仲裁。
2、依法向____人民法院提起诉讼。
第九条：本合同自双方签字(盖章)之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。
第十条：本合同一式_________份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。
卖方(甲方)：
法定代表人：
________年______月_____日
买方(乙方)：
法定代表人：
________年______月_____日
买卖合同（买方主导） 篇33
合同编号：
合同双方当事人：
出卖人：
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
法定代表人： 联系电语：
邮政编码：
委托代理人： 地址：
邮政编码： 联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
营业执照注册号：
法定代表人： 联系电话：
邮政编码：
买受人：
【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：
【身份证】【护照】【营业执照注册号】
地址：
邮政编码： 联系电话：
【委托代表人】姓名： 国籍：
地址：
邮政编码： 电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以 方式取得位于 、编号为 的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 该地块土地面积为 ，规划用途为 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】 。建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为 。
第二条 商品房销售依据
买受人购买的商品房 为【现房】【预售商口房】。预售商品房批准机关为 ，商品房预售许可证号为 。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
第 号房。
该商品房地的用途为 ，属 结构，层高为 该商品房阳台是。
该商品房建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
第四条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款；
1. 按建筑面积计算，该商品房单价为（ 币）每平方米 元，总金额（ 币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。
2. 按套内建筑面积计算，该商品房单价为（ 币）每平方米 元，总金额（ 币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。
3. 按套（单元）计算，该商品房总价款为（ 币）每平方米 元，总金额（ 币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。
4. 。
第五条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第 种方式进行处理：
1. 双方自行约定：
（1） ；
（2） ；
（3） ；
（4） ；
2. 双方同意按以下原则处理：
（1）面积误差比绝对值在3%以内的（含3%的，据实结算房价款）；
（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还，并按 利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比=（产权登记面积－合同约定面积）÷合同约定面积×100%
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条 付款方式及期限
买受人按下列第 种方式按期付款：
1. 一次性付款 。
2. 分期付款 。
3. 其他方式 。
第七条 买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第 种方式处理：
1. 按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期在 日之内，(合同范本 )自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的买受人按累计应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定；
第八条 交付期限
出卖人应当在 年 月 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第 种条件，并符合本合同约定的商品房将交付买受人使用；
1. 该商品房经验收合格。
2. 该商品房经综合验收合格。
3. 该商品房经分期综合验收合格。
4. 该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1. 遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起 内告知买受人的；
第九条 出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的`特殊情况外，出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第 种方式处理：
1. 按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过 日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起到实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
第十条 规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所需商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
（1）；
（2） ；
（3） ；
（4） ；
（5） ；
（6） ；
（7） ；
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起 天内将买受人已付款退还给买受人，并按 利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
第十一条 交接
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明人》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷的。因出卖人原因，造成该商品房不能输产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
第十三条 出卖人关于装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第 种方式处理：
1. 出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2. 。
3. 。
第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关连的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
1. ；
2. 。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1. ；
2. 。
第十五条 关于产权登记的约定
出卖人应当在商品房交付使用后 日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第 项处理。
1. 买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。
2. 买受人不退房，出卖人按已付房价款的 %向买受人支付违约金。
3. 。
第十六条 保修责任
买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品高度保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏、出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
第十七条 双方可以就不列事项约定：
1. 该商品房所在楼宇的屋面使用权；
2. 该商品房所在楼宇的外墙面使用权；
3. 该商品房所在楼宇的命名权；
4. 该商品房所在小区的命名权；
5. ；
6. 。
第十八条 买受人的房屋公作使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享有与该商品房有关连的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关连的公共部位和设施的使用性质。
第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按不述第 种方式解决；
1. 提交 仲裁委员会仲裁。
2. 依法向人民法院起诉。
第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。
第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条 合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人 份，买受人 份。
第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向 申请登记备案。
出卖人（签章） 买受人（签章）
20xx年 月 日
附件一：房屋平面图
附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
附件三：装饰、设备标准（外墙、内墙、顶棚、地面、门窗、厨房、卫生间、阳台、电梯、其他）
附件四：合同补充协议
买卖合同（买方主导） 篇34
买卖合同
甲方（买方）：
统一社会信用代码：
乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，签订本合同以共同遵守。
1. 货物与价款
1.1. 货物信息与价款如下：
货物名称
规格、产地等
数量
单价（元）
总价（元）
备注
总计（合同总价款）：人民币（大写）元（￥元）
1.2. 本合同约定价格为含税价，增值税率为 %。
1.3. 付款方式
首笔款：￥ 元，于 年 月 日前支付；
尾款：应于甲方验收通过后的5个工作日内付清。
1.4. 除本合同明确约定的以外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。
1.5. 乙方指定收款账号：
户名：
账号：
开户行：
乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。
1.6. 发票
乙方应向甲方提供正规足额增值税专用发票。发票信息如下：
公司名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
2. 质量
2.1. 按该货物所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准执行，并以其中最高的标准为准。
虽有上述标准，但双方对质量有特殊或更高要求的，应按特殊或更高要求执行，无特别要求的，按上述标准执行。
2.2. 质量应同时符合乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。
3. 数量
乙方交货数量与约定数量不一致的，甲方有权拒绝收货。
4. 配套资料
4.1. 乙方交货时应同时提交货物的产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。
4.2. 乙方交货时应同时提供下列资料： 。
4.3. 配套资料的交付与否不影响货物的所有权与风险转移。
5. 包装
5.1. 乙方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由乙方自行承担。
5.2. 包装物回收：甲方自行处置，乙方不进行回收。
6. 运输
6.1. 运输方式：乙方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如甲方对运输方式有特别要求，乙方应按甲方要求运输。
6.2. 运费承担：运输到交货地点的运输费用由乙方自行承担；本合同另有约定的除外。
7. 交货
7.1. 交货时间： 年 月 日；乙方不得提前交货；确需提前交货的且征得甲方同意的，乙方应赔偿甲方因此增加的费用。
7.2. 交货地点：甲方所在地。
7.3. 甲方变更交货地点导致乙方增加费用的，该增加的费用由甲方承担。
7.4. 验收：交货当时进行外观、数量验收；交货后5日内进行质量验收。验收期内未提出异议的，视为质量无问题、验收通过。
7.5. 货物毁损、灭失的风险自交货之日起转移；采取代办托运方式的，自乙方将货物交付给第一承运人后风险转移。
7.6. 货物所有权自交货之日起转移；采取代办托运方式的，自乙方将货物交付给第一承运人后所有权转移。
7.7. 安装：乙方仅负责在约定交货地点卸货，不负责安装。
8. 质保期
8.1. 质保期为： 个月；自乙方交货并经甲方验收通过之日起算。
8.2. 质保期内，乙方应承担如下责任：
质保期内，如货物不能正常使用，乙方应按甲方要求免费为其更换或修理并承担相应费用。质保期自更换或修理完毕后重新计算。本合同约定质保期的期限与责任低于乙方承诺或国家、行业标准的，以较高要求为准。
交货后因使用、保管不当导致货物出现的质量问题或不能正常使用，乙方不承担质保责任。
9. 知识产权
9.1. 乙方保证享有所提供货物所需的完整知识产权，并保证甲方及甲方客户在世界范围内使用（包括但不限于单独使用、结合使用、连接使用、嵌入使用、贴附使用、拼拆使用，下合称“使用”）、生产、销售、许诺销售、运输、仓储、进口、出口货物不会侵犯任何第三方知识产权。
9.2. 除上述情形以外，本合同的签订与履行不意味着知识产权的转让或许可。
10. 违约责任
10.1. 甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的 向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
逾期超过15日的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还乙方交付的全部货物、设备与材料，并按照按合同价款的 %向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。
10.2. 乙方逾期交货的，每逾期一天，应按相应货款金额的 %（百分之 ）【 %】向甲方支付违约金，同时仍应履行交货义务。
逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方支付的全部货款，并按照按合同价款的 %向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。
10.3. 任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
11. 保密
11.1. 合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。
11.2. 本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：
（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；
（2）在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；
（3）接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，接收方应及时通知提供方并做出必要说明，同时给予提供方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许提供方就该程序提出异议或寻求必要的救济；
（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。
12. 其他约定
12.1. 不可抗力
12.1.1. 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。
12.1.2. 不可抗力的后果：
（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。
（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。
（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。
（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。
（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
12.2. 部分无效处理
如任何法院或有权机关认为本合同的任何部分无效、不合法或不可执行，则该部分不应被认为构成本合同的一部分，但不应影响本合同其余部分的合法有效性及可执行性。
12.3. 不放弃权利
除非另有约定，任何一方未能行使或迟延行使其在本合同项下的任何权利，不得被视为其放弃行使该等权利，且任何权利的任何单独或部分行使亦不得妨碍该等权利的进一步行使或其他任何权利的行使。一方在任何时候放弃追究其他各方违反本合同任何条款或规定的违约行为，不得被视为该方放弃追究其他各方今后的违约行为，且不得被视为该方放弃其在该等规定项下的权利或其在本合同项下的其他任何权利。
12.4. 标题不解释
本协议的不同条款和分条款的标题与编号，仅供查阅方便之用，不构成本协议的一部分，不作为解释本协议任何条款或权利义务的依据。
12.5. 反商业贿赂
双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。
13. 合同联系方式
13.1. 为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：
（1）甲方联系方式
地址：
联系人：
手机：
电子邮件：
（2）乙方联系方式
地址：
联系人：
手机：
电子邮件：
13.2. 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。
13.3. 通过快递等方式送达时，对方签收之日或发出后第三日视为有效送达（以两者较早一个日期为准）；对方拒收或退回的，视为签收。
13.4. 上述联系方式同时作为有效司法送达地址。
13.5. 一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
13.6. 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。
14. 争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
15. 附则
15.1. 本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
15.2. 本合同经各方签名或盖章后生效。
（以下无合同正文）
签订时间： 年 月 日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表：
上一篇：烫金/烫印材买卖合同
下一篇：江阴小产权房屋买卖合同
