欢迎访问易文君范文网!

工程勘察钻井施工合同

小学作文 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程勘察钻井施工合同(精选3篇)7ls易文君-文库范文网

工程勘察钻井施工合同 篇1

  合同编号:____________7ls易文君-文库范文网

  甲方(发包方):____________7ls易文君-文库范文网

  乙方(承包方):____________7ls易文君-文库范文网

  经甲、乙双方共同协商达成如下协议,协议根据国务院(83)122号文件《建设工程勘察设计合同条例》和《民法典》,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字即已生效,违约造成经济损失由违约方负责。7ls易文君-文库范文网

  一、工程项目: 7ls易文君-文库范文网

  二、价款及结付方式: 7ls易文君-文库范文网

  ___________________________________________。7ls易文君-文库范文网

  三、工期时间:______年______月______日至______年______月______日完工。7ls易文君-文库范文网

  四、双方约定内容:7ls易文君-文库范文网

  1.甲方负责提供施工用水用电(甲方保证施工用水)。7ls易文君-文库范文网

  2.甲方负责施工的相关手续审批事宜。7ls易文君-文库范文网

  3.乙方打井完毕后,只负责安装至井口壹米左右,以外部分由7ls易文君-文库范文网

  甲方根据要求自己安装。如需乙方安装,费用则另计。7ls易文君-文库范文网

  4.钻井孔位,根据水文地质情况,经与甲方协商同意,由乙方确定。7ls易文君-文库范文网

  ______________________________________________________7ls易文君-文库范文网

  ______________________________________________________7ls易文君-文库范文网

  五、备注条款:7ls易文君-文库范文网

  1.本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。7ls易文君-文库范文网

  2.本合同约定条款不可抗拒因素除外,如战争、地震、洪涝、干旱等自然灾害等。7ls易文君-文库范文网

  3.钻井水质将因地取水,只保障达到合同要求的出水量,且抽不干即为合格。7ls易文君-文库范文网

  4.水井使用保质期为壹年(保修仅限井下塌方、水干情况),一年以后,乙方可提供维修服务,但费用另行商议。7ls易文君-文库范文网

  5.水井所用水泵保质期按水泵商家规定的保质期执行,原则为7ls易文君-文库范文网

  保质期一年,人为因素造成电机损坏,商家与乙方均不负责。7ls易文君-文库范文网

  附:验收表7ls易文君-文库范文网

  _______年_______月_______日7ls易文君-文库范文网

  甲方(发包方)签章:_______ 乙方(承包方)签章:_______7ls易文君-文库范文网

  联系电话:_________________ 联系电话:_________________7ls易文君-文库范文网

  住址:_____________________ 住址:_____________________7ls易文君-文库范文网

工程勘察钻井施工合同 篇2

  发包方:____________________7ls易文君-文库范文网

  承包方:____________________7ls易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关7ls易文君-文库范文网

  规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。7ls易文君-文库范文网

  第一条7ls易文君-文库范文网

  工程名称__________________;7ls易文君-文库范文网

  工程地点__________________;7ls易文君-文库范文网

  工程规模__________________;7ls易文君-文库范文网

  工程投资__________________。7ls易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)7ls易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。7ls易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后____天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在____天内一次结清(或订为分若干次结清)。7ls易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为____________元,估算设计费为____________元。7ls易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。7ls易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务7ls易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。7ls易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。7ls易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:7ls易文君-文库范文网

  (1)____________________;7ls易文君-文库范文网

  (2)____________________;7ls易文君-文库范文网

  (3)____________________。7ls易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。7ls易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。7ls易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。7ls易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务7ls易文君-文库范文网

  1.承包方应在20____年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。7ls易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。7ls易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。7ls易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。7ls易文君-文库范文网

  第六条 违约责任7ls易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:7ls易文君-文库范文网

  (1)________________________;7ls易文君-文库范文网

  (2)________________________;7ls易文君-文库范文网

  (3)________________________。7ls易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。7ls易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。7ls易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:7ls易文君-文库范文网

  (1)________________________;7ls易文君-文库范文网

  (2)________________________;7ls易文君-文库范文网

  (3)________________________。7ls易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。7ls易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。7ls易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式7ls易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。7ls易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列____________项条款(没有增补以“空白”记入)。7ls易文君-文库范文网

  第九条 附则7ls易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察7ls易文君-文库范文网

  设计合同条例》规定执行。7ls易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。7ls易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本____份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。7ls易文君-文库范文网

  委托方(盖章):________  承包方(盖章):________  鉴(公)证意见:________7ls易文君-文库范文网

  地址:____________      地址:____________      经办人:________7ls易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):____  法定代表人(签名):____  鉴(公)证机关(章):____7ls易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):______委托代理人(签名):________7ls易文君-文库范文网

  开户银行:________      开户银行:________7ls易文君-文库范文网

  帐号:____________      帐号:____________7ls易文君-文库范文网

  电话:____________      电话:____________7ls易文君-文库范文网

  电挂:____________      电挂:____________7ls易文君-文库范文网

  邮政编码:________      邮政编码:________7ls易文君-文库范文网

  签约时间:________年____月____日7ls易文君-文库范文网

  签约地点:__________7ls易文君-文库范文网

  有效期限:________年____月____日至________年____月____日7ls易文君-文库范文网

工程勘察钻井施工合同 篇3

  工程名称:_________7ls易文君-文库范文网

  工程地点:_________7ls易文君-文库范文网

  合同编号:_________(由承包人编填)7ls易文君-文库范文网

  勘察证书等级:_________7ls易文君-文库范文网

  发包人:_________7ls易文君-文库范文网

  承包人:_________7ls易文君-文库范文网

  发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。7ls易文君-文库范文网

  第一条工程概况7ls易文君-文库范文网

  1.1工程名称:_________7ls易文君-文库范文网

  1.2工程地点:_________7ls易文君-文库范文网

  1.3工程立项批准文件号、日期:_________7ls易文君-文库范文网

  1.4岩土工程任务委托文号、日期:________年____月____日7ls易文君-文库范文网

  1.5工程规模、特征:_________7ls易文君-文库范文网

  1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_________7ls易文君-文库范文网

  1.7承接方式:_________7ls易文君-文库范文网

  1.8预计的岩土工程工作量:_________7ls易文君-文库范文网

  第二条发包人向承包人提供的有关资料文件7ls易文君-文库范文网

  │序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│7ls易文君-文库范文网

  第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件7ls易文君-文库范文网

  │序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│7ls易文君-文库范文网

  第四条工期7ls易文君-文库范文网

  本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。7ls易文君-文库范文网

  第五条收费标准及支付方式7ls易文君-文库范文网

  5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。7ls易文君-文库范文网

  5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。7ls易文君-文库范文网

  5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。7ls易文君-文库范文网

  │拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│7ls易文君-文库范文网

  第六条变更及工程费的调整7ls易文君-文库范文网

  6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。7ls易文君-文库范文网

  6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_________7ls易文君-文库范文网

  第七条发包人、承包人责任7ls易文君-文库范文网

  7.1发包人责任7ls易文君-文库范文网

  7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7ls易文君-文库范文网

  7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。7ls易文君-文库范文网

  7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。7ls易文君-文库范文网

  7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。7ls易文君-文库范文网

  7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。7ls易文君-文库范文网

  7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。7ls易文君-文库范文网

  7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7ls易文君-文库范文网

  7.2承包人责任7ls易文君-文库范文网

  7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。7ls易文君-文库范文网

  7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。7ls易文君-文库范文网

  7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7ls易文君-文库范文网

  7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。7ls易文君-文库范文网

  7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。7ls易文君-文库范文网

  第八条违约责任7ls易文君-文库范文网

  8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。7ls易文君-文库范文网

  8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。7ls易文君-文库范文网

  8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。7ls易文君-文库范文网

  8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。7ls易文君-文库范文网

  8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。7ls易文君-文库范文网

  第九条材料设备供应7ls易文君-文库范文网

  9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。7ls易文君-文库范文网

  9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。7ls易文君-文库范文网

  第十条报告、成果、文件检查验收7ls易文君-文库范文网

  10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。7ls易文君-文库范文网

  10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。7ls易文君-文库范文网

  10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。7ls易文君-文库范文网

  10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。7ls易文君-文库范文网

  10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。7ls易文君-文库范文网

  10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。7ls易文君-文库范文网

  第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。7ls易文君-文库范文网

  第十二条其它约定事项:_________。7ls易文君-文库范文网

  第十三条争议解决办法7ls易文君-文库范文网

  本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。7ls易文君-文库范文网

  第十四条合同生效与终止7ls易文君-文库范文网

  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。7ls易文君-文库范文网

  本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。7ls易文君-文库范文网

  发包人名称(盖章):_________承包人名称(盖章):_________7ls易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________7ls易文君-文库范文网

  委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________7ls易文君-文库范文网

  住所:_________住所:_________7ls易文君-文库范文网

  邮政编码:_________邮政编码:_________7ls易文君-文库范文网

  电话:_________电话:_________7ls易文君-文库范文网

  传真:_________传真:_________7ls易文君-文库范文网

  开户银行:_________开户银行:_________7ls易文君-文库范文网

  银行帐号:_________银行帐号:_________7ls易文君-文库范文网

  ________年____月____日________年____月____日7ls易文君-文库范文网

  签订地点:_________签订地点:_________7ls易文君-文库范文网

  建设行政主管部门备案(盖章):_________7ls易文君-文库范文网

  鉴证意见(盖章):_________7ls易文君-文库范文网

  备案号:_________7ls易文君-文库范文网

  经办人:_________(签字)7ls易文君-文库范文网

  ________年____月____日________年____月____日7ls易文君-文库范文网

297128
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享