欢迎访问易文君范文网!

工程施工合同标准2024

johngko 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程施工合同标准2024(精选35篇)8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇1

  甲方(发包方):8nu易文君-文库范文网

  乙方(承包方):8nu易文君-文库范文网

  经甲乙双方平等协商,现甲方将---科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任,特签订本合同,以资双方信守执行。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:---科技有限公司网络及布线工程8nu易文君-文库范文网

  二、工程地点:---工业制造城8nu易文君-文库范文网

  三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。8nu易文君-文库范文网

  四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。8nu易文君-文库范文网

  五、合同工期8nu易文君-文库范文网

  合同总工期为:60个工作日。8nu易文君-文库范文网

  六、合同总价8nu易文君-文库范文网

  1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)8nu易文君-文库范文网

  2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。8nu易文君-文库范文网

  七、承包方式:8nu易文君-文库范文网

  乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。8nu易文君-文库范文网

  八、工程款项支付时间和方式8nu易文君-文库范文网

  1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。8nu易文君-文库范文网

  2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。8nu易文君-文库范文网

  4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。8nu易文君-文库范文网

  5.付款账号:公司名称:---科技有限公司8nu易文君-文库范文网

  开户银行:中国民生银行深圳--支行8nu易文君-文库范文网

  银行帐号:------8nu易文君-文库范文网

  地址:深圳市福田区---。8nu易文君-文库范文网

  九、双方责任8nu易文君-文库范文网

  1.甲方责任8nu易文君-文库范文网

  1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。8nu易文君-文库范文网

  2)配合现场协调工作。8nu易文君-文库范文网

  3)按照合同约定支付工程款项。8nu易文君-文库范文网

  2.乙方责任8nu易文君-文库范文网

  1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。8nu易文君-文库范文网

  2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。8nu易文君-文库范文网

  3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。8nu易文君-文库范文网

  4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。8nu易文君-文库范文网

  十、验收8nu易文君-文库范文网

  1、工程验收8nu易文君-文库范文网

  网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。8nu易文君-文库范文网

  十一、质保与维修8nu易文君-文库范文网

  1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。8nu易文君-文库范文网

  4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。8nu易文君-文库范文网

  十二、违约责任8nu易文君-文库范文网

  1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。8nu易文君-文库范文网

  2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。8nu易文君-文库范文网

  3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。8nu易文君-文库范文网

  十三、不可抗力8nu易文君-文库范文网

  当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。8nu易文君-文库范文网

  十四、法律适用及争议解决8nu易文君-文库范文网

  本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  十五、合同生效8nu易文君-文库范文网

  本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。8nu易文君-文库范文网

  十六、其他约定条款8nu易文君-文库范文网

  1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方指派---作为本合同的执行者,指派---作为本合同工程施工的执行者。8nu易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日 _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇2

  发包人(全称): (以下简称“甲方”) 承包人(全称): (以下简称“乙方”)8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及8nu易文君-文库范文网

  其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:郧县金色港湾小区8nu易文君-文库范文网

  二、工程地点: 郧县城关镇8nu易文君-文库范文网

  三、承包范围:8nu易文君-文库范文网

  承包范围:根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。(含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量)8nu易文君-文库范文网

  单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。8nu易文君-文库范文网

  四、计价方式:1m(含1m)以上直径孔桩,按照375元/立方计价,8nu易文君-文库范文网

  0.8米直径孔桩,按照260元/m计价(甲方保证不低于35根)。8nu易文君-文库范文网

  以上合同单价为固定综合单价包干,已包含承包范围内所有规定8nu易文君-文库范文网

  的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费,现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费(孔渣必须清理干净)、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括(空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、8nu易文君-文库范文网

  风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。8nu易文君-文库范文网

  工程量:以设计施工图纸为准,根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。8nu易文君-文库范文网

  五、合同工期:8nu易文君-文库范文网

  1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成,乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素(如下雨,塌孔等)工期延顺,春节休假工期扣除。8nu易文君-文库范文网

  2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备,及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。8nu易文君-文库范文网

  六、质量要求:8nu易文君-文库范文网

  1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。8nu易文君-文库范文网

  2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准,乙方进行整改,整改后达到合格为止。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方配合乙方协调外部关系如:验桩、商砼、钢筋工等配合施工。8nu易文君-文库范文网

  4、砼体积:乙方必须按实际孔桩尺寸计算,并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。8nu易文君-文库范文网

  5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作,造成孔桩报废情况,由乙方承担全部经济责任,并采取措施保证孔桩合格。8nu易文君-文库范文网

  七、施工工具:8nu易文君-文库范文网

  所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  八、结算方式:8nu易文君-文库范文网

  1、按进度付款,甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资,因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任,由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。8nu易文君-文库范文网

  2、 由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。8nu易文君-文库范文网

  九、安全管理:8nu易文君-文库范文网

  1、 安全目标:确保不发生一起安全事故,严格按照工地和公司安全制度执行,乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。8nu易文君-文库范文网

  2、 安全责任:在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下,听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方概不负责。8nu易文君-文库范文网

  十、其它:8nu易文君-文库范文网

  1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求,甲方有权单方面终止合同,按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督;文明施工,遵守甲方的有关规定。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料,因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担,乙方不遮盖出现事故由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。8nu易文君-文库范文网

  5、本合同一式两份,经双方签字之时生效。8nu易文君-文库范文网

  甲方代表: 乙方代表:8nu易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇3

  发包方(以下简称甲方):_________8nu易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方):_________8nu易文君-文库范文网

  甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程,于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方,采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:8nu易文君-文库范文网

  一、工程内容:_________施工图,标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下:600×600防水_________吊顶,采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条,油面漆二遍。8nu易文君-文库范文网

  二、承包单价:根据施工图纸,按实际吊顶面积计算。包工包料:_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。8nu易文君-文库范文网

  三、双方责任:8nu易文君-文库范文网

  甲方责任:8nu易文君-文库范文网

  1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。8nu易文君-文库范文网

  2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的.协调配合。8nu易文君-文库范文网

  3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。8nu易文君-文库范文网

  乙方责任:8nu易文君-文库范文网

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。8nu易文君-文库范文网

  2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。8nu易文君-文库范文网

  3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。8nu易文君-文库范文网

  四、工程质量及验收标准:8nu易文君-文库范文网

  工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  五、工期:8nu易文君-文库范文网

  根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。8nu易文君-文库范文网

  六、付款方法:8nu易文君-文库范文网

  乙方进场后五天内,甲方拨付50%的进度款,工程完工后,甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后,十天内结算并付清所有工程款。8nu易文君-文库范文网

  七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。8nu易文君-文库范文网

  八、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。8nu易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_________8nu易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________8nu易文君-文库范文网

  甲方代表(签):_________8nu易文君-文库范文网

  乙方代表(签):_________8nu易文君-文库范文网

  签订地点:_________8nu易文君-文库范文网

  签订地点:_________8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇4

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  第一条工程概况及承包工作内容8nu易文君-文库范文网

  第二条作业人员8nu易文君-文库范文网

  第三条合同工期8nu易文君-文库范文网

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。8nu易文君-文库范文网

  第四条合同价款8nu易文君-文库范文网

  4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?8nu易文君-文库范文网

  4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):8nu易文君-文库范文网

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:8nu易文君-文库范文网

  4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。8nu易文君-文库范文网

  4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为依据:?8nu易文君-文库范文网

  4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)8nu易文君-文库范文网

  第五条合同价款的结算和支付8nu易文君-文库范文网

  5·1结算、决算资料:8nu易文君-文库范文网

  5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。8nu易文君-文库范文网

  5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。8nu易文君-文库范文网

  5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。8nu易文君-文库范文网

  5·2合同价款的结算和决算:8nu易文君-文库范文网

  5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。8nu易文君-文库范文网

  5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。8nu易文君-文库范文网

  5·3合同价款的支付:8nu易文君-文库范文网

  5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。8nu易文君-文库范文网

  第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理8nu易文君-文库范文网

  6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。8nu易文君-文库范文网

  6·2重大伤亡及其他安全事故处理:8nu易文君-文库范文网

  6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。8nu易文君-文库范文网

  6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。8nu易文君-文库范文网

  第七条工程质量、验收与保修8nu易文君-文库范文网

  7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。8nu易文君-文库范文网

  7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。8nu易文君-文库范文网

  7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。8nu易文君-文库范文网

  第八条工期延误8nu易文君-文库范文网

  8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。8nu易文君-文库范文网

  8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。8nu易文君-文库范文网

  8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:8nu易文君-文库范文网

  第九条文明施工8nu易文君-文库范文网

  9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。8nu易文君-文库范文网

  9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。8nu易文君-文库范文网

  第十条材料机具供应8nu易文君-文库范文网

  10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。8nu易文君-文库范文网

  10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。8nu易文君-文库范文网

  第十一条发包人的权利及义务8nu易文君-文库范文网

  11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。8nu易文君-文库范文网

  11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。8nu易文君-文库范文网

  11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。8nu易文君-文库范文网

  11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。8nu易文君-文库范文网

  第十二条承包人的权利和义务8nu易文君-文库范文网

  12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。8nu易文君-文库范文网

  12·2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。8nu易文君-文库范文网

  12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。8nu易文君-文库范文网

  12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。8nu易文君-文库范文网

  第十三条违约责任8nu易文君-文库范文网

  13·1发包人违约责任8nu易文君-文库范文网

  13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。8nu易文君-文库范文网

  13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。8nu易文君-文库范文网

  13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。8nu易文君-文库范文网

  13·2承包人违约责任8nu易文君-文库范文网

  13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。8nu易文君-文库范文网

  13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。8nu易文君-文库范文网

  13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。8nu易文君-文库范文网

  第十四条合同争议的解决8nu易文君-文库范文网

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):8nu易文君-文库范文网

  1、向北京仲裁委员会申请仲裁。8nu易文君-文库范文网

  2、向___________人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  第十五条合同的生效与终止8nu易文君-文库范文网

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。8nu易文君-文库范文网

  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。8nu易文君-文库范文网

  第十六条8nu易文君-文库范文网

  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇5

  甲方:_________________(简称甲方)乙方:_________________(简称乙方)为了确保本工程的顺利完工,现根据本工程的实际情况通过双方协商在遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则下,双方事项协商一致,订立本协议。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:________________小区围墙8nu易文君-文库范文网

  二、工程地点:_________________8nu易文君-文库范文网

  三、工程承包范围:_________________围墙200米,临时围墙336米(竣工后按实际长度)8nu易文君-文库范文网

  四、工程造价:_________________围墙元/米,临时围墙元/米8nu易文君-文库范文网

  五、施工标准:_________________8nu易文君-文库范文网

  1、标准围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上3.3米,基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身,365_____365砖垛中距4米,墙顶粘贴紫色水泥瓦,围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米,490mm砖铺底二层、365mm一层、以上为墙身,365_____365砖垛中距4米,围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。8nu易文君-文库范文网

  六、工程质量:_________________工程质量必须符合现行《建筑工程质量检验评定标准》合格之规定。8nu易文君-文库范文网

  七、工程工期:_________________。8nu易文君-文库范文网

  八、工程结算方式:_________________按施工进度支付,1、所有围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后,甲方应支付给乙方工程总价款的65%。2、围墙帽(压顶)和内外侧面抹灰结束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95%。留5%的质保金一年后一次付清。八、安全事故的处理;施工中乙方必须严格按现行安全操作规程和安全技术标准的要求进行施工,如有违者一切后果均有乙方自负、甲方概不负任何责任。8nu易文君-文库范文网

  九、施工其它事宜:_________________1、在围墙动工之前乙方负责把地补款全部发放到户。2、乙方负责撤销_______________、_______________等29位村民的复议申请书3、乙方负责对甲方所征土地上的附属物(树、坟)款全部补偿到位,并在围墙施工前清理完毕。4、施工中的障碍(群众干扰、料物的装卸)均有乙方自行负责解决。8nu易文君-文库范文网

  十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时,本协议所有内容全部终止。8nu易文君-文库范文网

  十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共同协商解决。8nu易文君-文库范文网

  甲方:______________乙方:______________8nu易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇6

  甲方:________________8nu易文君-文库范文网

  乙方:________________8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,双方在平等自愿的基础上,经协商达成如下协议:8nu易文君-文库范文网

  工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:________________8nu易文君-文库范文网

  2、工程地点:________________8nu易文君-文库范文网

  第二条工程承包范围8nu易文君-文库范文网

  承包范围:PE管道安装、土方,包工包料,工程总承包(以实际工程为主)8nu易文君-文库范文网

  第三条工程期限8nu易文君-文库范文网

  1、开工日期:_____年_____月_____日8nu易文君-文库范文网

  2、竣工日期:_____年_____月_____日8nu易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数30天。8nu易文君-文库范文网

  3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时,经甲方工程监理签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。8nu易文君-文库范文网

  第四条质量标准8nu易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格8nu易文君-文库范文网

  第五条工程造价8nu易文君-文库范文网

  工程价款:工程总造价为贰拾捌万圆整(¥_____元),总工程量约为_____米(主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算),单位造价为_____元/米,此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价,工程开工以后,因土质结构造成施工难度增大,价格不便。8nu易文君-文库范文网

  第六条材料、设备供应:8nu易文君-文库范文网

  1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。8nu易文君-文库范文网

  2、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等,双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。8nu易文君-文库范文网

  3、主管道为PE管,管径2寸,管壁厚6毫米以上,管道压力10Kg,支管道管径为1寸,管壁厚3.5毫米以上,进户管径为4分,采用同材质管件熔接。8nu易文君-文库范文网

  第七条工程施工要求8nu易文君-文库范文网

  1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场工程监理的监督检查。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料,材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后,方可使用8nu易文君-文库范文网

  4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作,做好安全防护工作,如出现一切施工事故,均由其自行承担。8nu易文君-文库范文网

  5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前,必须及时通知甲方检查,未经甲方检查的视为不合格工程。8nu易文君-文库范文网

  6、自来水管道深度不得少于3.2米(埋管位置)。8nu易文君-文库范文网

  第八条质量验收8nu易文君-文库范文网

  1、工程竣工验收,应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。8nu易文君-文库范文网

  2、工程竣工后,乙方按规定提供完整的技术档案资料,并提交竣工通知书,经双方协调确定时间,由甲方组织有关单位进行初验及复验。8nu易文君-文库范文网

  3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。工程验收合格15日内将工程完整资料交给甲方备案8nu易文君-文库范文网

  4、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责看管,甲方不得提前使用,若甲方提前使用,既视同验收合格。由于乙方的原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。8nu易文君-文库范文网

  5、执行国家关于工程回访的有关规定。8nu易文君-文库范文网

  6、由施工造成的工程质量问题,甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时,甲方可用工程回访费另找施工队进行维修,费用超支部分应由乙方负担。8nu易文君-文库范文网

  7、工程质量保修期为壹年。8nu易文君-文库范文网

  第九条施工设计变更8nu易文君-文库范文网

  甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲方、乙方均不得擅自修改。8nu易文君-文库范文网

  第十条双方责任事项8nu易文君-文库范文网

  1、甲方8nu易文君-文库范文网

  (1)合同签订当日向乙方提供完整的施工图纸或设计方案及有关技术资料;8nu易文君-文库范文网

  (2)派驻施工现场的工程监理,对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更和其它必须的签证;8nu易文君-文库范文网

  (3)组织对工程的竣工验收;8nu易文君-文库范文网

  (4)工程验收合格后,办理交接手续。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方8nu易文君-文库范文网

  (1)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量;8nu易文君-文库范文网

  (2)乙方自行承担一切税费;8nu易文君-文库范文网

  (3)乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监督,工程质量必须符合国家规范要求;8nu易文君-文库范文网

  (4)乙方必须按照国家规范的要求,认真履行回访义务,承担工程质量终身责任,保修期按《建设工程质量管理规定》执行;8nu易文君-文库范文网

  (5)完工后做好场地清理工作;8nu易文君-文库范文网

  (6)提供竣工验收技术资料,参加竣工验收;8nu易文君-文库范文网

  (7)在合同规定的回访期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿维修;8nu易文君-文库范文网

  (8)安全施工,防火、防盗以及事故的全部责任。8nu易文君-文库范文网

  第十一条工程款结算8nu易文君-文库范文网

  签订合同后,设备进场付总造价的20%;施工进度完成50%付30%;施工完工后付30%;验收合格后15%;扣留5%作为回访费。8nu易文君-文库范文网

  第十二条违约责任8nu易文君-文库范文网

  乙方:工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。8nu易文君-文库范文网

  第十三条争议的解决方式8nu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  第十四条附则8nu易文君-文库范文网

  1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》有关规定协调解决。8nu易文君-文库范文网

  2、合同附件:施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。8nu易文君-文库范文网

  3、本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程款,回访期满后自然终止,如有违约,给对方造成的经济损失,由违约方承担赔偿责任。8nu易文君-文库范文网

  4、本合同一式三份,具有同等法律效力。8nu易文君-文库范文网

  发包人:________________(公章)承包人:________________(公章)8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:________________法定代表人:________________8nu易文君-文库范文网

  委托代理人:________________委托代理人:________________8nu易文君-文库范文网

  电话:________________电话:________________8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇7

  发包方:_____________8nu易文君-文库范文网

  承包方:_____________8nu易文君-文库范文网

  签约时间:_________________8nu易文君-文库范文网

  签约地点:_________________8nu易文君-文库范文网

  为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:________________8nu易文君-文库范文网

  二、建筑面积(工程形式):________________8nu易文君-文库范文网

  三、施工地点:_____________8nu易文君-文库范文网

  四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。8nu易文君-文库范文网

  五、承包形式:______________8nu易文君-文库范文网

  六、工程质量标准:______________8nu易文君-文库范文网

  七、工程价款:_________________共计人民币元。8nu易文君-文库范文网

  八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。8nu易文君-文库范文网

  九、质保期:_________________年。8nu易文君-文库范文网

  十、双方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  (一)发包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;8nu易文君-文库范文网

  2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;8nu易文君-文库范文网

  3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;8nu易文君-文库范文网

  4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;8nu易文君-文库范文网

  (二)承包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;8nu易文君-文库范文网

  3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;8nu易文君-文库范文网

  5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;8nu易文君-文库范文网

  十一、其他8nu易文君-文库范文网

  (一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。8nu易文君-文库范文网

  (二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  (三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。8nu易文君-文库范文网

  发包方:_________________承包方:_________________8nu易文君-文库范文网

  委托代理人:_________________委托代理人:___________________8nu易文君-文库范文网

  __年__月__日 __年__月__日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇8

  甲方:______8nu易文君-文库范文网

  乙方:______8nu易文君-文库范文网

  经介绍,甲、乙双方友好协商达成如下借款合同,严格履行。8nu易文君-文库范文网

  一、借款金额:______元人民币。8nu易文君-文库范文网

  二、借款用途:学校基本建设工程付款。8nu易文君-文库范文网

  三、借款时间及本息结算还款办法:8nu易文君-文库范文网

  借款时间:______年。(_____年______月______日至_____年______月______日)。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款,甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。8nu易文君-文库范文网

  四、质押物品及化解风险的措施:8nu易文君-文库范文网

  乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》(运港字第00000242号)作抵押。乙方不能按时归还本息,甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。8nu易文君-文库范文网

  五、上述合同一式三份,自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议,协商解决。8nu易文君-文库范文网

  甲方签字留印:______ 乙方签字盖章:______8nu易文君-文库范文网

  日期:______ 日期:______8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇9

  发包人(全称):______________________________8nu易文君-文库范文网

  承包人(全称):______________________________8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况8nu易文君-文库范文网

  工程名称:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  工程地点:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  工程内容:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:__________8nu易文君-文库范文网

  资金来源:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  二、工程承包范围8nu易文君-文库范文网

  承包范围:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  三、合同工期8nu易文君-文库范文网

  开工日期:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  竣工日期:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数______天8nu易文君-文库范文网

  四、质量标准8nu易文君-文库范文网

  工程质量标准:___________________________________________8nu易文君-文库范文网

  五、合同价款8nu易文君-文库范文网

  金额(大写):__________元(人民币)¥:________元8nu易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件8nu易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:8nu易文君-文库范文网

  1、本合同协议书8nu易文君-文库范文网

  2、中标通知书8nu易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件8nu易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款8nu易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款8nu易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件8nu易文君-文库范文网

  7、图纸8nu易文君-文库范文网

  8、工程量清单8nu易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书8nu易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8nu易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。8nu易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8nu易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。8nu易文君-文库范文网

  十、合同生效8nu易文君-文库范文网

  合同订立时间:________年__________月__________日8nu易文君-文库范文网

  合同订立地点:_______________________________________________8nu易文君-文库范文网

  本合同双方约定_________________________________________后生效。8nu易文君-文库范文网

  发包人:(公章)_______________承包人:(公章)________________8nu易文君-文库范文网

  住所:_______________________住所:________________________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:________________法定代表人:__________________8nu易文君-文库范文网

  委托代表人:________________委托代表人:__________________8nu易文君-文库范文网

  电话:______________________电话:_________________________8nu易文君-文库范文网

  开户银行:__________________开户银行:____________________8nu易文君-文库范文网

  账号:______________________账号:_________________________8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇10

  甲方:_____________________ 乙方:_____________________8nu易文君-文库范文网

  兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:8nu易文君-文库范文网

  一、工程依据和技术指标8nu易文君-文库范文网

  1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。8nu易文君-文库范文网

  2.技术指标8nu易文君-文库范文网

  根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。8nu易文君-文库范文网

  评价点位置:__________________________________________8nu易文君-文库范文网

  所属区域:____________________________________________8nu易文君-文库范文网

  噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。8nu易文君-文库范文网

  注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。8nu易文君-文库范文网

  二、噪音治理要求8nu易文君-文库范文网

  1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。8nu易文君-文库范文网

  2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。8nu易文君-文库范文网

  三、噪音治理措施8nu易文君-文库范文网

  采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。8nu易文君-文库范文网

  四、承接方式8nu易文君-文库范文网

  乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。8nu易文君-文库范文网

  五、完成期限8nu易文君-文库范文网

  在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。8nu易文君-文库范文网

  六、施工条件及协作事项8nu易文君-文库范文网

  ________________________________________。8nu易文君-文库范文网

  七、工程费用及支付办法8nu易文君-文库范文网

  总工程费用为:________________8nu易文君-文库范文网

  付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合同范本20__8nu易文君-文库范文网

  八、其它8nu易文君-文库范文网

  1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。8nu易文君-文库范文网

  2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。8nu易文君-文库范文网

  3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。8nu易文君-文库范文网

  委托方(甲方):________________8nu易文君-文库范文网

  承接方(乙方):________________8nu易文君-文库范文网

  签订时间:______年______月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇11

  发包方:_________(以下简称甲方)8nu易文君-文库范文网

  承包方:_________(以下简称乙方)8nu易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:8nu易文君-文库范文网

  (一)工程项目8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:8nu易文君-文库范文网

  2、工程地址:8nu易文君-文库范文网

  3、工程范围:8nu易文君-文库范文网

  4、承包造价:_________元(大写:_________)8nu易文君-文库范文网

  (二)工程期限8nu易文君-文库范文网

  根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为___年__月__日至___年__月__日,总工期_________天。8nu易文君-文库范文网

  (三)本工程竣工质量为一次性合格工程8nu易文君-文库范文网

  乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。8nu易文君-文库范文网

  (四)工程价款支付及结算8nu易文君-文库范文网

  本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。8nu易文君-文库范文网

  (五)其它约定8nu易文君-文库范文网

  1、甲方承担的安全责任、权利8nu易文君-文库范文网

  (1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;8nu易文君-文库范文网

  (2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;8nu易文君-文库范文网

  (3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;8nu易文君-文库范文网

  (4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方的责任、权利8nu易文君-文库范文网

  (1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;8nu易文君-文库范文网

  (2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;8nu易文君-文库范文网

  (3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;8nu易文君-文库范文网

  (4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。8nu易文君-文库范文网

  (六)其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇12

  发包方:_____(以下简称;甲方;)与承包方:_____(以下简称;乙方;)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。  8nu易文君-文库范文网

  第一章 合同背景  8nu易文君-文库范文网

  第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称;该房屋;)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。  8nu易文君-文库范文网

  第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。  8nu易文君-文库范文网

  第二章 施工单位资格  8nu易文君-文库范文网

  第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。  8nu易文君-文库范文网

  第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。  8nu易文君-文库范文网

  第三章 施工内容  8nu易文君-文库范文网

  第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件8nu易文君-文库范文网

  (一)的《房型图》中红线匡定部分。  8nu易文君-文库范文网

  第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):  8nu易文君-文库范文网

  (一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;  8nu易文君-文库范文网

  (二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;  8nu易文君-文库范文网

  (三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;  8nu易文君-文库范文网

  (四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;  8nu易文君-文库范文网

  (五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件8nu易文君-文库范文网

  (二)的《装修施工图》确定。  8nu易文君-文库范文网

  第四章 材料、设备和价款  8nu易文君-文库范文网

  第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件8nu易文君-文库范文网

  (三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件8nu易文君-文库范文网

  (四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件8nu易文君-文库范文网

  (五)的《人工费报价单》。  8nu易文君-文库范文网

  第八条 至8nu易文君-文库范文网

  第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用  8nu易文君-文库范文网

  第九条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。  前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。8nu易文君-文库范文网

  第九条 乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。  乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。  双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。  8nu易文君-文库范文网

  第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。  乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:  8nu易文君-文库范文网

  (1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;  8nu易文君-文库范文网

  (2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。  8nu易文君-文库范文网

  第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。  8nu易文君-文库范文网

  第十二条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。  乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。  乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。  8nu易文君-文库范文网

  第十三条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。  8nu易文君-文库范文网

  第十四条 至8nu易文君-文库范文网

  第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用  8nu易文君-文库范文网

  第十五条 该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用 8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇13

  发包人(以下简称甲方):8nu易文君-文库范文网

  统一社会信用代码:8nu易文君-文库范文网

  通讯地址:8nu易文君-文库范文网

  风险提示:8nu易文君-文库范文网

  对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面。最好是具有相应施工资质的公司主体。如果承包方是个人,存在以下风险:8nu易文君-文库范文网

  1、本合同可能被认定无效;建议发包给有资质的单位;8nu易文君-文库范文网

  2、对方所雇佣的工人发生工伤,对方直接携款跑路,我方可能被要求承担赔偿责任;建议让对方给工人购买意外险承包人(以下简称乙方):统一社会信用代码:通讯地址:甲乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合本工程施工具体情况,经甲乙双方充分协商,就__________工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________________________________________8nu易文君-文库范文网

  2、工程地点:_________________________________________8nu易文君-文库范文网

  3、工程内容:_________________________________________8nu易文君-文库范文网

  4、工程范围:_________________________________________风险提示:8nu易文君-文库范文网

  明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间完成工程,发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。8nu易文君-文库范文网

  5、工程期限:_________________________________________开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总共_______天。8nu易文君-文库范文网

  6、承包方式:8nu易文君-文库范文网

  应当在合同中明确约定结算时间,以及明确约定拖延结算的违约责任,这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款,同时也促使施工方积极完成工程,当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候,走向诉讼维权的时候,合同约定也可以成为呈堂供证。8nu易文君-文库范文网

  二、工程结算和支付8nu易文君-文库范文网

  1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方应在每月____日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后____日内向乙方办理工程价款结算。8nu易文君-文库范文网

  3、本合同外因设计变更或业主(或监理)原因而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。8nu易文君-文库范文网

  4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。8nu易文君-文库范文网

  5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。8nu易文君-文库范文网

  6、工程结算支付采用银行转账方式,乙方必须提供正规的发票。8nu易文君-文库范文网

  7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后在__________。天内甲方支付乙方。8nu易文君-文库范文网

  8、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付(但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除)。8nu易文君-文库范文网

  三、工程进度8nu易文君-文库范文网

  1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起。8nu易文君-文库范文网

  2、不论何种原因造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划8nu易文君-文库范文网

  3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任及相应费用。8nu易文君-文库范文网

  4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分,乙方无权就此向甲方索赔。8nu易文君-文库范文网

  6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。8nu易文君-文库范文网

  四、工程质量标准及验收8nu易文君-文库范文网

  1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。8nu易文君-文库范文网

  5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序。8nu易文君-文库范文网

  6、乙方所承担的本合同工程项目完工后______天内,乙方应按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式__________份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。8nu易文君-文库范文网

  7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。8nu易文君-文库范文网

  8、本合同工程缺陷责任期为________年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并承担相关费用;若乙方未能及时修复责任期内的缺陷,甲方可另行安排其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙方承担,可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付,同时乙方被扣留的质保金不予退还。8nu易文君-文库范文网

  五、施工安全8nu易文君-文库范文网

  1、乙方在施工过程中必须确保施工安全,对项目范围内的施工安全负全责;发生安全事故(包括险情安全事故)应立即报告甲方。8nu易文君-文库范文网

  2、因乙方责任发生安全事故,所造成的一切损失由乙方自行承担,如果还给甲方或第三方造成了经济损失,由乙方负责赔偿,且被扣留的安全保证金不予退还。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项,乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按主合同约定的时间和程序报告甲方,由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。8nu易文君-文库范文网

  六、施工材料、设备8nu易文君-文库范文网

  1、乙方应按合同要求组织施工设备,按实际需要向甲方提供入场施工设备清单(含入场时间),并按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要,完好率不低于90%,若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时,有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予以及时增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则按违约处理。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。8nu易文君-文库范文网

  七、履约保证金8nu易文君-文库范文网

  在本合同签订前乙方应向甲方交纳__________万元履约保证金,本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。8nu易文君-文库范文网

  八、双方职责8nu易文君-文库范文网

  1、甲方职责8nu易文君-文库范文网

  (1)甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。8nu易文君-文库范文网

  (2)甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。8nu易文君-文库范文网

  (3)甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。8nu易文君-文库范文网

  (4)甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  (5)甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方职责8nu易文君-文库范文网

  (1)乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。8nu易文君-文库范文网

  (2)乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包(包括事实上的分包)、转包,否则,甲方既视为乙方违约,并有权解除本合同,由此而造成的一切损失由乙方承担,且乙方不得提出任何异议与索赔。8nu易文君-文库范文网

  (3)乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。8nu易文君-文库范文网

  (4)乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生违法违纪事件,做好环境保护工作,遵守环境保护的法律、法规,生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。8nu易文君-文库范文网

  (5)乙方应负责已完合同工程移交前的维护。8nu易文君-文库范文网

  九、违约责任8nu易文君-文库范文网

  1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包,甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求,每拖延一天,按__________元天计取违约金。8nu易文君-文库范文网

  3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项(签订分包合同应明确具体的责任),则由乙方承担违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包合同工程价款__________%计取违约金,并赔偿相关损失。8nu易文君-文库范文网

  4、本合同未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。8nu易文君-文库范文网

  5、乙方应及时发放民工工资,由于拖欠民工工资造成不良影响,按违约处理。8nu易文君-文库范文网

  十、争议解决8nu易文君-文库范文网

  甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧,双方应通过友好协商解决,协商不成的,双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  十一、其他8nu易文君-文库范文网

  1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。8nu易文君-文库范文网

  2、本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效。8nu易文君-文库范文网

  3、本合同一式__________份,双方各执__________份,具有同等效力。8nu易文君-文库范文网

  甲方(盖章):8nu易文君-文库范文网

  签约日期:8nu易文君-文库范文网

  乙方(盖章):8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇14

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  乙方(施工责任方):8nu易文君-文库范文网

  甲方承建之,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:8nu易文君-文库范文网

  一、工程内容8nu易文君-文库范文网

  按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。8nu易文君-文库范文网

  二、方式8nu易文君-文库范文网

  甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。8nu易文君-文库范文网

  三、组织领导:8nu易文君-文库范文网

  1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。8nu易文君-文库范文网

  2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。8nu易文君-文库范文网

  3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。8nu易文君-文库范文网

  四、双方责任:8nu易文君-文库范文网

  1、甲方责任:8nu易文君-文库范文网

  1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。8nu易文君-文库范文网

  2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。8nu易文君-文库范文网

  3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方责任:8nu易文君-文库范文网

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。8nu易文君-文库范文网

  2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。8nu易文君-文库范文网

  3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。8nu易文君-文库范文网

  4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。8nu易文君-文库范文网

  5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。8nu易文君-文库范文网

  7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8nu易文君-文库范文网

  8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。8nu易文君-文库范文网

  9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。8nu易文君-文库范文网

  10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。8nu易文君-文库范文网

  五、工程质量及验收标准:8nu易文君-文库范文网

  工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。8nu易文君-文库范文网

  六、工期:8nu易文君-文库范文网

  乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。8nu易文君-文库范文网

  七、付款方法:8nu易文君-文库范文网

  1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。8nu易文君-文库范文网

  2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。8nu易文君-文库范文网

  八、其它:8nu易文君-文库范文网

  1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。8nu易文君-文库范文网

  2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。8nu易文君-文库范文网

  九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。8nu易文君-文库范文网

  十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。8nu易文君-文库范文网

  甲方:乙方(施工责任方):8nu易文君-文库范文网

  代表:代表:8nu易文君-文库范文网

  经办人:施工责任人:8nu易文君-文库范文网

  签约日期:年月日签约日期:年月日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇15

  ______公司(以下简称甲方)8nu易文君-文库范文网

  ______公司(以下简称乙方)8nu易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。8nu易文君-文库范文网

  第一条 工程概况8nu易文君-文库范文网

  工程名称: ____________________________________工程 工程地点: _________________ 工程内容:_X_X_ 承包范围: 包工包料 开工日期: X_X_年X_月X_日 竣工日期: X_X_年X_月X_日 合同工期总日历天数: 40天 质量等级: 合格合同价款(大写):8nu易文君-文库范文网

  第二条 图纸8nu易文君-文库范文网

  一、图纸提供日期: ____年__月__日8nu易文君-文库范文网

  二、图纸提供套数: 两套8nu易文君-文库范文网

  第三条 驻工地代表8nu易文君-文库范文网

  一、甲方驻工地代表及委派人员名单:8nu易文君-文库范文网

  二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 无8nu易文君-文库范文网

  三、乙方驻工地代表:8nu易文君-文库范文网

  第四条 甲方工作8nu易文君-文库范文网

  一、乙方施工所需要的场地,由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。8nu易文君-文库范文网

  二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点,并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。8nu易文君-文库范文网

  一、 乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。8nu易文君-文库范文网

  二、 乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。8nu易文君-文库范文网

  三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数:乙方进入现场二日内,一份。8nu易文君-文库范文网

  四、负责在交工前清理施工现场。8nu易文君-文库范文网

  第五条 检查和返工8nu易文君-文库范文网

  乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查,如因质量问题需要乙方返工、修改,乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出,由甲方承担。8nu易文君-文库范文网

  第六条 工程质量等级:合格.8nu易文君-文库范文网

  第七条 验收标准:8nu易文君-文库范文网

  一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-__验收。8nu易文君-文库范文网

  第九条 工程价款与支付8nu易文君-文库范文网

  一、 总造价:8nu易文君-文库范文网

  二、付款方式:8nu易文君-文库范文网

  1、合同签订日起,甲方支付给乙方总造价40%预付款。8nu易文君-文库范文网

  2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款,验收合格再支付总造价20%工程款。8nu易文君-文库范文网

  3、一年后支付总造价5%质保金。8nu易文君-文库范文网

  第九条 乙方采购材料设备8nu易文君-文库范文网

  一、乙方采购材料、设备的要求:经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。8nu易文君-文库范文网

  二、材料要求:8nu易文君-文库范文网

  第十条 竣工验收8nu易文君-文库范文网

  乙方提供验收报告的时间:工程竣工验收后二日内。8nu易文君-文库范文网

  一、工程竣工后,由乙方于工程竣工验收合格后三日内,向甲方代表提交结算报告,并由甲方代表批准。8nu易文君-文库范文网

  第十一条 保修8nu易文君-文库范文网

  一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算,保修期为壹年。8nu易文君-文库范文网

  二、由乙方提供的工程安装,因产品及施工质量问题,乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。8nu易文君-文库范文网

  第十二条 争议8nu易文君-文库范文网

  在履行合同中,如甲乙双方发生争议,其解决的程序为:自行调解、申请、提出起诉,在争议未果之前应保持施工连续,同时甲乙双方都要保护好已完工程。8nu易文君-文库范文网

  第十三条 安全施工8nu易文君-文库范文网

  一、在施工期间,由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。8nu易文君-文库范文网

  二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。8nu易文君-文库范文网

  第十四条 其它8nu易文君-文库范文网

  一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效,合同有效期为二年。8nu易文君-文库范文网

  二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。8nu易文君-文库范文网

  三、本合同内的未尽事宜,经甲乙双方共同协商后另签协议,与本合同具有同等效力。8nu易文君-文库范文网

  甲方:(章)___________________公司 乙方:(章)____________________公司8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)8nu易文君-文库范文网

  开户银行名称: 开户银行名称:8nu易文君-文库范文网

  银行帐号: 银行帐号:8nu易文君-文库范文网

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇16

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  依照《合同法》以及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。8nu易文君-文库范文网

  第一条:工程项目8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:8nu易文君-文库范文网

  二、工程地点:8nu易文君-文库范文网

  三、承包方式:包工包料、包质量,包工期,包安全生产。8nu易文君-文库范文网

  四、工程范围及单价:8nu易文君-文库范文网

  (一)科技活动室(按图纸施工)8nu易文君-文库范文网

  (1)填方242㎡,合同单价25元㎡,合价53550元8nu易文君-文库范文网

  (2)科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡,合同单价860元㎡,合价77400元(含基础包干施工,阳台部分单价430元㎡)。8nu易文君-文库范文网

  (3)深3m,直径0.8m,基桩8颗,合同单价600元颗,合价4800元。8nu易文君-文库范文网

  (4)公厕(8平方米,男3女2,砖木带0立方化粪池),合价7500元。8nu易文君-文库范文网

  五、项目工程实施期限:__年__月__日开始动工,至__年__月__日前所有项目全部竣工8nu易文君-文库范文网

  六、相关要求说明:8nu易文君-文库范文网

  1、乙方在施工过程中,涉及的水、电及材料搬运费,全部由乙方负责;8nu易文君-文库范文网

  2、路基调平及砂石铺好后,通知甲方相关人员进行验收;8nu易文君-文库范文网

  3、浇砼路面时,必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面;8nu易文君-文库范文网

  4、乙方在施工工程中,必须严格遵守安全生产操作过程,如施工过程中发生安全生产事故,由乙方承担全部责任,甲方概不负责;8nu易文君-文库范文网

  5、乙方在施工中,必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工,如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录,凡涉及增减的工程量按报价单价结算,涉及报价及合同未界定的分项内容,由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。8nu易文君-文库范文网

  第二条、工程验收、结算及工程款支付8nu易文君-文库范文网

  一、竣工验收:乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。8nu易文君-文库范文网

  二、工程结算:本工程采用分项单价进行结算,本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的'包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。8nu易文君-文库范文网

  三、工程款支付:施工合同签定后,先期划拨项目启动资金(占项目投资的__年后支付。8nu易文君-文库范文网

  第三条、双方权利和义务8nu易文君-文库范文网

  一、甲方的权利和义务。8nu易文君-文库范文网

  1、负责协调线型调整涉及用地;8nu易文君-文库范文网

  2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘;8nu易文君-文库范文网

  3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;8nu易文君-文库范文网

  4、按合同约定支付工程款。8nu易文君-文库范文网

  二、乙方的权利和义务。8nu易文君-文库范文网

  1、本合同签订后5天内,进场完成施工准备;8nu易文君-文库范文网

  2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;8nu易文君-文库范文网

  3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。8nu易文君-文库范文网

  乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;8nu易文君-文库范文网

  4、做好现场设备、材料的管理工作;8nu易文君-文库范文网

  5、负责所施工工程的验收通过,包括工程实体和验收档案资料等。8nu易文君-文库范文网

  第四条:违约责任8nu易文君-文库范文网

  一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。8nu易文君-文库范文网

  二、合同签订后,未经甲、乙双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。8nu易文君-文库范文网

  三、在施工过程中,乙方必须按工程进度进行施工建设,如乙方不能按合同期限竣工,逾期一天,处违约金为工程总投资额的‰(除自然天气造成不能正常施工外)。8nu易文君-文库范文网

  四、施工完毕后,如未能通过相关部门的验收,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到整改至验收合格后支付。8nu易文君-文库范文网

  第五条:附则8nu易文君-文库范文网

  本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。本合同一式贰份,甲、乙双方各壹份。8nu易文君-文库范文网

  甲方法人:(公章)8nu易文君-文库范文网

  ____年____月____日8nu易文君-文库范文网

  乙方法人:(公章)8nu易文君-文库范文网

  ____年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇17

  建设单位:(以下简称甲方)8nu易文君-文库范文网

  施工单位:(以下简称乙方)8nu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况:(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利AA遮阳蓬面料),原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。8nu易文君-文库范文网

  二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全8nu易文君-文库范文网

  三、工程数量确认: 西瓜布篷:5米的4个、2.55米的3个、长方布篷8nu易文君-文库范文网

  五、工程质量:严格按甲方要求施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。8nu易文君-文库范文网

  七、工程验收方式:8nu易文君-文库范文网

  工程竣工之后,根据合同要求,甲方应当在竣工日内验收。8nu易文君-文库范文网

  八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金。8nu易文君-文库范文网

  九、保修内容和期限8nu易文君-文库范文网

  十、双方的`其它义务:8nu易文君-文库范文网

  甲方义务:8nu易文君-文库范文网

  1、施工许可证:8nu易文君-文库范文网

  四、工程日期: 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外)8nu易文君-文库范文网

  六、工程造价: 合计60000 元。(陆万元)8nu易文君-文库范文网

  2、施工现场应具备开工条件,并保证、电通、水通等施工进场条件。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,及时组织对工程验收。8nu易文君-文库范文网

  乙方的义务:8nu易文君-文库范文网

  1、必须使用甲方确定的各种原材料,确保工程质量。8nu易文君-文库范文网

  2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。8nu易文君-文库范文网

  十一、 违约责任:8nu易文君-文库范文网

  本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。8nu易文君-文库范文网

  十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。8nu易文君-文库范文网

  十三、本合同一式份,双方各执一份。8nu易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________8nu易文君-文库范文网

  乙方(公章):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  ________年____月____日8nu易文君-文库范文网

  ________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇18

  建设单位:8nu易文君-文库范文网

  总包单位:8nu易文君-文库范文网

  为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜,由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用,实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行,由建设方 直接支付工程款给分包方,经济纠纷与总包方无关,实际施工中质量、安全责任主体为分包方,总包方负责施工资料的归档以及资料盖章(总包章)等工作, 施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成,特此补充协议。8nu易文君-文库范文网

  建设单位:山东世通国际检测技术服务有限公司8nu易文君-文库范文网

  代表:8nu易文君-文库范文网

  签章:8nu易文君-文库范文网

  总包单位: 分包单位:8nu易文君-文库范文网

  代表: 代表:8nu易文君-文库范文网

  盖章: 盖章:8nu易文君-文库范文网

  20xx年 8 月 28 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇19

  甲方: (以下简称甲方)8nu易文君-文库范文网

  乙方: (以下简称乙方)8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商,达成共识,订立本协议,以资共同遵守执行。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况:8nu易文君-文库范文网

  项目名称: 工程地点: 工程内容: 资金来源: 工程面积:8nu易文君-文库范文网

  二、工程承包范围及承包方式8nu易文君-文库范文网

  承包范围:施工图纸范围内的全部项目工程。8nu易文君-文库范文网

  承包方式:包工、包料、保质量、工期、安全生产、文明施工。8nu易文君-文库范文网

  三、合同工期8nu易文君-文库范文网

  双方约定:本工程开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日,有效工期为 600 天。施工合同补充协议8nu易文君-文库范文网

  四、质量标准8nu易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格。8nu易文君-文库范文网

  五、结算方式、付款方式8nu易文君-文库范文网

  1、结算方式8nu易文君-文库范文网

  (1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用 宁夏回族自治区建设工程造价计价依据:《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》,其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整,材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。8nu易文君-文库范文网

  (2)工程取费标准:该项目工程类别按定额站核定为准,企业类别按本施工企业类别计取。8nu易文君-文库范文网

  (3)项目工程90%用现金结算工程款,房屋抵顶不超过工程造价的10%。8nu易文君-文库范文网

  (4)甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算,否则视为认可乙方所做的单方结算,相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%,留5%做为工程保修金,保修期满一次性付清。8nu易文君-文库范文网

  (5)甲方切除项目:土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。8nu易文君-文库范文网

  2、付款方式8nu易文君-文库范文网

  (1)本工程款的支付形式:现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%,工程保修期满一次性付清)。8nu易文君-文库范文网

  (2)承包人签订施工协议后,发包人开始土方开挖三日内,承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户8nu易文君-文库范文网

  后,甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时间交纳质量保证金,视为违约,本协议自行解除。8nu易文君-文库范文网

  (3)工程付款结点:第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%;第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%;装饰装修工程按月进度的`70%支付工程款;多层主体封顶,按月进度款的70%支付。工程达到竣工验收合格后,在办理竣工验收备案各类手续之前,甲方将工程款支付到已完工程量的90%。8nu易文君-文库范文网

  (4)付款形式:主体封顶后按月进度支付,承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后,发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%,拨付工程款时,承包人需提供农民工工资发放表。8nu易文君-文库范文网

  (5) 年度能达到三个月施工期的,地下室必须到±0.000,发包人因工期时间不足,致使乙方 年度不足三个月施工期限的,甲方应付给乙方70%形象进度款,若付款不到位时,甲方按年息10%向乙方支付违约金。8nu易文君-文库范文网

  (6)乙方停工放人时,涉及农民工工资问题,甲乙双方协商解决。8nu易文君-文库范文网

  (7)工程竣工结算完,甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时,甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失,并按年息10%支付违约金。8nu易文君-文库范文网

  六、其他约定8nu易文君-文库范文网

  1、工程质量必须达到合格标准,质量标准的评定以国家或行业的质8nu易文君-文库范文网

  量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准,乙方应承担全部责任及经济损失。8nu易文君-文库范文网

  2、在施工过程中,乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资,不得拖欠。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现,乙方无条件退出,协议终止,所造成的损失及法律责任均由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方在施工期间,出现安全、质量事故等全部自己解决。造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担,甲方不负任何责任。8nu易文君-文库范文网

  5、文明施工,现场维护由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  七、约定条款8nu易文君-文库范文网

  1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后,用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方提供担保。8nu易文君-文库范文网

  2、协议中的抵房达到预售条件时,根据乙方需求(住宅房或商业房),甲、乙双方签订抵房协议书,按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。8nu易文君-文库范文网

  3、施工许可证办理后进行工程备案,订立工程合同,建设工程合同的各项条款均以本协议为准,办理工程备案发生的费用各自承担相应的费用。8nu易文君-文库范文网

  4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金,按照协议第三条约定的进场时间未能进场施工,予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位,应视为合同欺诈。8nu易文君-文库范文网

  5、乙方承接的项目工程分项工程分包,条件价位同等时,优先安排8nu易文君-文库范文网

  使用甲方推荐的分包队伍。8nu易文君-文库范文网

  6、质量保证金的退付:工程施工至主体封顶退50%,装饰工程完成,竣工验收合格后退50%。8nu易文君-文库范文网

  八、争议的解决8nu易文君-文库范文网

  协议履行过程中发生的争议,双方友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  九、协议生效、分数8nu易文君-文库范文网

  本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章,按合同第五条2.2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。8nu易文君-文库范文网

  甲方开户银行:8nu易文君-文库范文网

  甲方账号:8nu易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:8nu易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  日期: 年 月 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇20

  甲方:__________________________8nu易文君-文库范文网

  乙方:__________________________8nu易文君-文库范文网

  甲乙双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,经双方协商一致,对____________________签订工程质量合同书。8nu易文君-文库范文网

  一、工程质量保修范围和内容8nu易文君-文库范文网

  乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。8nu易文君-文库范文网

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。8nu易文君-文库范文网

  具体保修的内容,双方约定如下:8nu易文君-文库范文网

  乙方负责施工的所有工程项目,如出现施工质量缺陷或施工质量隐患,乙方必须履行保修义务,特别是出现以下情形时:8nu易文君-文库范文网

  1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;8nu易文君-文库范文网

  2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏;8nu易文君-文库范文网

  3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;8nu易文君-文库范文网

  4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落,或墙面起碱脱皮;8nu易文君-文库范文网

  5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范及渗漏水等。8nu易文君-文库范文网

  6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;8nu易文君-文库范文网

  7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8nu易文君-文库范文网

  8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;8nu易文君-文库范文网

  9、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线路漏电、短路;8nu易文君-文库范文网

  10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;8nu易文君-文库范文网

  11、施工产生的其他质量缺陷。8nu易文君-文库范文网

  二、质量保修期8nu易文君-文库范文网

  双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定,约定本工程的最低质量保修期如下:8nu易文君-文库范文网

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;8nu易文君-文库范文网

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;8nu易文君-文库范文网

  3、装修工程2年;8nu易文君-文库范文网

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;8nu易文君-文库范文网

  5、住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为2年;8nu易文君-文库范文网

  6、其他项目保修期约定如下:其他项目的保修期为2年。8nu易文君-文库范文网

  质量保修期自如下规定日期起计算:8nu易文君-文库范文网

  1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算;8nu易文君-文库范文网

  2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日算起;8nu易文君-文库范文网

  若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。8nu易文君-文库范文网

  三、质量保修责任8nu易文君-文库范文网

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修,并在保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。乙方不在约定时限内派人保修的,甲方可以委托他人维修,维修费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。8nu易文君-文库范文网

  2、发生紧急抢修事故的,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。8nu易文君-文库范文网

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。8nu易文君-文库范文网

  4、在保修期限内,因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的,乙方应承担相应的经济与法律责任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失,甲方有权向乙方追偿。8nu易文君-文库范文网

  5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害,乙方应承担相应的赔偿责任。8nu易文君-文库范文网

  6、非乙方原因造成的质量缺陷,乙方在履行保修义务后,有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的,相关责任由设计单位承担;因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的,如属乙方采购的,或由甲方采购而乙方不按规定进行检验用于工程的,相关责任由乙方自负;如属甲方采购,乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持使用的,相关责任由甲方承担。8nu易文君-文库范文网

  7、在本保修书规定的各分部分项保修期限届满后,如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷,导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方应承担相应责任。8nu易文君-文库范文网

  8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。8nu易文君-文库范文网

  9、若因乙方原因造成业主索赔的`,甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人,在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力,乙方同意承担相应的法律后果。8nu易文君-文库范文网

  若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的,则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜,乙方与业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力,其项下约定的补偿金由乙方承担,并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。8nu易文君-文库范文网

  四、质量保修金的支付与返还8nu易文君-文库范文网

  1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款5%的工程质量保修金,质量保修金在办理竣工结算时支付,且质量保修金预留期间不计息。8nu易文君-文库范文网

  2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时,甲方应将预留保修金余额返还乙方。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前,甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访,在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。8nu易文君-文库范文网

  4、甲方在返还保修金时,有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣,如保修金余额不足以抵扣,乙方须在接到甲方书面通知后10日内补偿甲方,否则,每逾期一日,乙方应按应付款项的万分之四向甲方支付滞纳金。8nu易文君-文库范文网

  5、自本条规定的保修金返还之日起14日内,乙方应凭相关证明文件到甲方处办理保修金返还手续,因乙方原因逾期办理的,保修金逾期返还期间不计利息。8nu易文君-文库范文网

  五、保修程序8nu易文君-文库范文网

  1、工程竣工前,乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知,则乙方同意指定该工程项目经理为保修负责人。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如保修负责人或联系电话发生变动,乙方应及时以书面形式通知甲方,有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。8nu易文君-文库范文网

  当发生质量投诉时,甲方可按乙方提供的联系电话通知乙方指定的工程保修负责人,该保修负责人应于接到电话通知时起,24小时内到甲方处领取《工程保修通知单》,该电话通知以甲方处留存的电话通知记录为准。8nu易文君-文库范文网

  逾期未来领取,或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通,为了避免各方损失扩大化,乙方同意由甲方另行委托其他施工维修,所发生的费用及代办费按本条第3款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中扣付。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方必须从甲方处领取《工程保修通知单》起24小时内与甲方、房屋所有人约定现场核查时间,并按时到场核查、完成维修;如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故,乙方在接到保修通知后,应立即到达现场抢修。若乙方不遵循上述规定,甲方有权另聘其他施工单位进行维修,相关费用由乙方承担,且甲方可按所发生费用额的50%向承包人收取代办费。如乙方拒不承担上述费用,甲方有权从乙方预留于甲方处的保修金中直接抵扣。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管,并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回甲方。否则,视为乙方未履行保修义务,甲方有权按照返修内容估算返修费用及代办费,并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中扣付;如乙方履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认,乙方应及时通知甲方,经甲方签字盖章确认后,可认定为乙方已履行了保修义务。8nu易文君-文库范文网

  5、经甲方组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格,甲方有权另聘其他施工单位进行维修,有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。8nu易文君-文库范文网

  6、若乙方未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用,均由甲方和甲方另行委托的施工单位按市场行情价进行结算,按本条第3条款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中抵扣。8nu易文君-文库范文网

  六、保修时限8nu易文君-文库范文网

  1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为5天;8nu易文君-文库范文网

  2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为5天;8nu易文君-文库范文网

  3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为3天;8nu易文君-文库范文网

  4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为2天;8nu易文君-文库范文网

  5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为5天;8nu易文君-文库范文网

  6、门窗变形,开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为2天;8nu易文君-文库范文网

  7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的1天以内必须完成,剩余的土建修复工作3天内完成;8nu易文君-文库范文网

  8、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障、线路漏电、短路的为1天。8nu易文君-文库范文网

  以上时限均为住户配合为前提。如住户不予配合,乙方应及时告知甲方到场确认,未经甲方确认的,均视为住户已配合。8nu易文君-文库范文网

  七、其他8nu易文君-文库范文网

  1、甲方指定其“物业管理部”负责协调保修具体事宜。8nu易文君-文库范文网

  2、本保修协议,经甲乙双方签章后生效,未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更解除本保修合同。8nu易文君-文库范文网

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  年月日8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  年月日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇21

  发包方(以下称甲方):8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  身份证号码:8nu易文君-文库范文网

  承包方(以下称乙方):8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  身份证号码:8nu易文君-文库范文网

  根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就___________建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。8nu易文君-文库范文网

  第一条施工工程基本信息8nu易文君-文库范文网

  1、工程项目名称:8nu易文君-文库范文网

  2、工程施工地点:8nu易文君-文库范文网

  3、工程承包范围:8nu易文君-文库范文网

  4、工程立项批准文号:8nu易文君-文库范文网

  第二条工程期限8nu易文君-文库范文网

  一、合同工程总工期为_______天;8nu易文君-文库范文网

  开工日期:______年______月______日;8nu易文君-文库范文网

  竣工日期:______年______月______日。8nu易文君-文库范文网

  二、工期经甲方现场代表签证后可相应顺延的情况:8nu易文君-文库范文网

  1、发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。8nu易文君-文库范文网

  2、发包方未能按合同约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常运行。8nu易文君-文库范文网

  3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。8nu易文君-文库范文网

  4、设计变更和工程量增加。8nu易文君-文库范文网

  5、一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。8nu易文君-文库范文网

  6、不可抗力。8nu易文君-文库范文网

  7、工程师同意工期顺延的其他情况。8nu易文君-文库范文网

  第三条工程价款、结算及付款方式8nu易文君-文库范文网

  1、双方约定按工程节点付款。基础完成时付总工程款的25%,完成二层付总工程款的15%,主体验收合格付总工程款的15%,初验合格付到总工程款的90%,最终付款依据审计为准,乙方按要求提供甲方需要的详细验收资料,并经甲方签收后经第三方审计单位审计,双方确认工程量后30天内付至总工程款95%;剩余5%作为工程保修金(不计利息),在保修期满一年后14日内无质量问题一次性付清余款。8nu易文君-文库范文网

  2、以上付款时间为乙方上报已完工程款7日内。如有质量问题,乙方应及时修复,若拖延不修或者维护达不到要求的,甲方有权自行安排人员修复,修复费用从质量_____金中扣除。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。8nu易文君-文库范文网

  第四条建筑材料、设备的供应和采购8nu易文君-文库范文网

  一、工程材料、设备由乙方采购。8nu易文君-文库范文网

  二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的.,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  第五条工程质量标准及验收8nu易文君-文库范文网

  1、工程质量按国家现行规范验收必须达到合格标准。8nu易文君-文库范文网

  2、开工前须提供施工组织设计、总进度计划表及各专业施工方案,每月___日提供当月施工进度和下月施工进度计划。8nu易文君-文库范文网

  3、每周进行工程例会,对质量、安全、进度进行分析、调整,并形成会议纪要。8nu易文君-文库范文网

  4、为保障该项目的工程质量、安全生产和签约后的施工进度,乙方自愿向甲方缴纳履行保证金拾伍万元。8nu易文君-文库范文网

  第六条安全施工8nu易文君-文库范文网

  1、根据本市安监站规定和标准,做好安全防护措施和安全教育工作,以谁施工、谁负责的原则。扎实做好安全基础工作。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方在施工现场必须设立工程项目部,项目部管理班子组成必须由该工程项目经理负责组成,配施工员、安全员等五人大员,并要求乙方必须全员到岗。8nu易文君-文库范文网

  第七条质量保修8nu易文君-文库范文网

  一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。8nu易文君-文库范文网

  乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。8nu易文君-文库范文网

  第八条违约责任8nu易文君-文库范文网

  1、甲方逾期支付的工程款按逾期时间计算,违约金按银行同期贷款利率计算。逾期超过_______天未付工程款,双方又未达成协议的,甲方将以应付工程款的日_____支付违约金。乙方还可以经过法律途径追索。8nu易文君-文库范文网

  2、工程质量经验收未能达到国家现行验收规范要求所出现部分或全部返工、重建的全部费用由乙方承担,工期不予延期。乙方未能按本补充合同约定按期完成工程并交付的,每滞后一天按合同价的______金额赔偿,赔偿总额一般不超过总造价的______%。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方如有违反本补充合同约定的行为的,履约保证金无权要求返还。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方应在工程竣工验收后______日内提交施工备案的全部资料。逾期按合同价的日万分之二承担违约金,还应按本补充合同第八条第3、4项承担有关责任。8nu易文君-文库范文网

  第九条争议解决8nu易文君-文库范文网

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  第十条签订地点8nu易文君-文库范文网

  本合同在______________________________________________签订。8nu易文君-文库范文网

  第十一条补充协议8nu易文君-文库范文网

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。8nu易文君-文库范文网

  第十二条合同生效8nu易文君-文库范文网

  本合同自______________________________生效。8nu易文君-文库范文网

  第十三条合同份数8nu易文君-文库范文网

  本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。8nu易文君-文库范文网

  发包人:(公章)8nu易文君-文库范文网

  法定代表人或其委托代理人:(签字)8nu易文君-文库范文网

  组织机构代码:8nu易文君-文库范文网

  地址:8nu易文君-文库范文网

  编码:8nu易文君-文库范文网

  电话:8nu易文君-文库范文网

  传真:8nu易文君-文库范文网

  电子信箱:8nu易文君-文库范文网

  开户银行:8nu易文君-文库范文网

  账号:8nu易文君-文库范文网

  承包人:(公章)8nu易文君-文库范文网

  法定代表人或其委托代理人:(签字)8nu易文君-文库范文网

  组织机构代码:8nu易文君-文库范文网

  地址:8nu易文君-文库范文网

  编码:8nu易文君-文库范文网

  电话:8nu易文君-文库范文网

  传真:8nu易文君-文库范文网

  电子信箱:8nu易文君-文库范文网

  开户银行:8nu易文君-文库范文网

  账号:8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇22

  发包方(甲方):8nu易文君-文库范文网

  承包方(乙方):8nu易文君-文库范文网

  依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:8nu易文君-文库范文网

  2、工程地点:8nu易文君-文库范文网

  3、承包范围:8nu易文君-文库范文网

  4、建筑面积:8nu易文君-文库范文网

  5、承包方式:8nu易文君-文库范文网

  6、工程内容:8nu易文君-文库范文网

  二、合同工期8nu易文君-文库范文网

  1、开工日期:_____年____月____日;8nu易文君-文库范文网

  2、竣工日期:_____年____月____日;8nu易文君-文库范文网

  3、合同工期总日历天数______天。8nu易文君-文库范文网

  三、质量标准8nu易文君-文库范文网

  布展质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。8nu易文君-文库范文网

  四、合同价款8nu易文君-文库范文网

  金额(大写人民币):_________元整。(小写人民币)¥:________元。8nu易文君-文库范文网

  五、付款方式8nu易文君-文库范文网

  1、合同签订后七日内应预付项目总款的______%。8nu易文君-文库范文网

  2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。8nu易文君-文库范文网

  3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。8nu易文君-文库范文网

  4、布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。8nu易文君-文库范文网

  5、工程余款为项目总款的,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟、数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。8nu易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件8nu易文君-文库范文网

  1、本合同协议书8nu易文君-文库范文网

  2、补充协议书8nu易文君-文库范文网

  3、中标通知书8nu易文君-文库范文网

  4、招标文件、投标书及其附件8nu易文君-文库范文网

  5、本合同专用条款8nu易文君-文库范文网

  6、标准、规范及相关技术文件8nu易文君-文库范文网

  7、施工图纸8nu易文君-文库范文网

  8、明确双方权利,义务的记要、协议8nu易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书8nu易文君-文库范文网

  10、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8nu易文君-文库范文网

  七、甲方工作8nu易文君-文库范文网

  1、开工前物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。8nu易文君-文库范文网

  2、指派____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查,协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认,并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。8nu易文君-文库范文网

  4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见,二日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。8nu易文君-文库范文网

  八、乙方工作8nu易文君-文库范文网

  1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。8nu易文君-文库范文网

  2、指派____为乙方项目经理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。8nu易文君-文库范文网

  3、甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。8nu易文君-文库范文网

  4、在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,由乙方承担费用。8nu易文君-文库范文网

  5、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。8nu易文君-文库范文网

  6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8nu易文君-文库范文网

  九、违约责任8nu易文君-文库范文网

  1、因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失,由甲方自行承担。8nu易文君-文库范文网

  2、甲方必须按时支付工程款项,否则由此造成的工程延误及相关后果,由甲方自行承担。8nu易文君-文库范文网

  3、如甲方逾期不支付工程款,则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。8nu易文君-文库范文网

  4、乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在施工上继续采取补救措施,并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。8nu易文君-文库范文网

  5、在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失,责任由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  十、合同纠纷解决方式8nu易文君-文库范文网

  本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构仲裁。8nu易文君-文库范文网

  十一、合同生效及终止8nu易文君-文库范文网

  1、本合同正本一式___份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执____份。合同自签字之日起即时生效。8nu易文君-文库范文网

  2、如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。8nu易文君-文库范文网

  3、本合同甲乙双方盖章后,传真有效。8nu易文君-文库范文网

  4、本合同末尽事宜,由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。8nu易文君-文库范文网

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  _____年____月____日8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  _____年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇23

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  第一条:工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:8nu易文君-文库范文网

  2、工程地点:8nu易文君-文库范文网

  3、工程内容:土建8nu易文君-文库范文网

  4、建筑面积:二号厂房面积约为4500平方米,三号厂房面积约为1500平方米,结算时以实际完成量为准。8nu易文君-文库范文网

  第二条:承包方式8nu易文君-文库范文网

  1、包工包料,乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工,并负责所有施工用具设备。8nu易文君-文库范文网

  2、施工费用:依据20__定额计算工程单价,二号厂房单价为432.87元/平方米,三号厂房单价为473.48元/平方米,二号三号总造价约为260万元,以上工程以实际完成面积结算(不含税)。8nu易文君-文库范文网

  3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,待完工后一并纳入结算。8nu易文君-文库范文网

  4、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督,因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。8nu易文君-文库范文网

  第三条:工程工期8nu易文君-文库范文网

  1、自合同签订90天。8nu易文君-文库范文网

  2、在保证工程质量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权按200元/日从应付款中扣除。8nu易文君-文库范文网

  第四条:工程质量8nu易文君-文库范文网

  1、整个工程按甲方要求按质、按量完成,并达到合格。8nu易文君-文库范文网

  2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  第五条:施工费结算方式8nu易文君-文库范文网

  1、合同签定的,乙方应积极组织施工人员进行施工,桩基础工程完工后,甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金,自工程竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行处理,否则甲方有权自行维修,人工及材料费从保修金中扣除。8nu易文君-文库范文网

  2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。8nu易文君-文库范文网

  第六条:材料供应8nu易文君-文库范文网

  施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工,否则造成的损失由乙方自行承担。8nu易文君-文库范文网

  第七条:工程验收8nu易文君-文库范文网

  工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内,因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。8nu易文君-文库范文网

  第八条:安全生产及其它8nu易文君-文库范文网

  1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生伤、亡等一切安全事故,由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。8nu易文君-文库范文网

  2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。8nu易文君-文库范文网

  3、该合同一式二份,甲、乙双方各执一份,协议未尽事宜由双方共同协商解决。8nu易文君-文库范文网

  甲方:8nu易文君-文库范文网

  20___年__月__日8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  20___年__月__日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇24

  施工单位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________8nu易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定,结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵守。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况:8nu易文君-文库范文网

  工程名称:____________________________工程地点:___________________________________建筑面积:______________________________________工程结构:______________________________________工程内容:______________________________________8nu易文君-文库范文网

  二、工程质量:按国家验收规范达到合格标准、8nu易文君-文库范文网

  工程造价包工包料一次包死。8nu易文君-文库范文网

  三、施工工期:全部工程自___年___月___日开工,至___年___月____日竣工交付使用、8nu易文君-文库范文网

  四、双方责任8nu易文君-文库范文网

  甲方责任:8nu易文君-文库范文网

  1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督,并组织工程竣工验收。8nu易文君-文库范文网

  2、组织每月施工进度,工程质量、安全、生产会议,安排施工有关事项8nu易文君-文库范文网

  3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。8nu易文君-文库范文网

  4、按上级有关规定填报有关报表。8nu易文君-文库范文网

  5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。8nu易文君-文库范文网

  五、乙方责任:8nu易文君-文库范文网

  1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、8nu易文君-文库范文网

  2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度),保证合同工期按时完成,并参加甲方召开的有关会议。8nu易文君-文库范文网

  3、严格按照施工图纸,施工规范和操作规程施工,确保工程质量,施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。8nu易文君-文库范文网

  4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工,对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书,工程部办理工程管理目标书,并严格执行)。8nu易文君-文库范文网

  5、对工程的隐蔽部分,应先由乙方自检,然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收,符合设计要求及施工规范后,方可进行下道工序的施工。8nu易文君-文库范文网

  6、对工程施工的有关技术资料,应按国家的有关规定进行纪录,整理、编制、归档。8nu易文君-文库范文网

  7、遵守甲方的有关管理制度及规定,并接受因违反有关制度和规定的处罚。8nu易文君-文库范文网

  8、凡从建设单位收取的工程款,方规定办理有关合法手续,拨付后再使用。8nu易文君-文库范文网

  9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来,均由乙方自行负责处理,甲方不承担任何责任,如发上经济纠纷,项目承担一切经济责任。8nu易文君-文库范文网

  10、乙方负责归集真实的工程票据,如经有关部门检查,出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款,责任由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  六、付款方式及付款标准:8nu易文君-文库范文网

  1、所有甲方支付给乙方的工程款,均以支票支付。8nu易文君-文库范文网

  2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方,如因工程急需,超支必须经部队领导签字后方可支付。8nu易文君-文库范文网

  3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%,做为程材料费。8nu易文君-文库范文网

  4、主体工程全部完工后,甲方应付乙方工程款35%。8nu易文君-文库范文网

  5、装饰工程,全部完工后经甲方验收合格,经甲乙双方决算厚,甲方应付乙方工程款10%。8nu易文君-文库范文网

  6、剩余工程款5%做为工程保修费,乙方无条件保修,如果乙不按时保修,甲方有权另请施工人员保修,费用由乙方负责,保修为一年。8nu易文君-文库范文网

  甲方:__________________乙方授权代表:_________8nu易文君-文库范文网

  签章:__________________签章:__________________8nu易文君-文库范文网

  签约地址:______________签约地址:_____________8nu易文君-文库范文网

  签约日期:______________签约日期_______________8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇25

  电力工程施工合同8nu易文君-文库范文网

  电力工程施工合同 电力工程施工合同8nu易文君-文库范文网

  甲方:____省供电公司8nu易文君-文库范文网

  乙方:8nu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,____省电力供电公司将 承包给 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。8nu易文君-文库范文网

  第一条 工程概况8nu易文君-文库范文网

  一 工程名称:8nu易文君-文库范文网

  二 工程内容:8nu易文君-文库范文网

  三 工程地点:8nu易文君-文库范文网

  四 设计单位:8nu易文君-文库范文网

  五 工 期:8nu易文君-文库范文网

  六 质量标准:8nu易文君-文库范文网

  七 合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 ( )万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。8nu易文君-文库范文网

  第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律8nu易文君-文库范文网

  一 合同语言:汉语8nu易文君-文库范文网

  二 适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。8nu易文君-文库范文网

  三 适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。8nu易文君-文库范文网

  第三条 甲乙方驻工地代表8nu易文君-文库范文网

  一 甲方项目负责人:8nu易文君-文库范文网

  二 乙方项目负责人:8nu易文君-文库范文网

  三 工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。8nu易文君-文库范文网

  第四条 甲方工作8nu易文君-文库范文网

  一 施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。8nu易文君-文库范文网

  二 负责组织____省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。8nu易文君-文库范文网

  三 根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。8nu易文君-文库范文网

  四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。8nu易文君-文库范文网

  第五条 乙方工作8nu易文君-文库范文网

  一 按照国家电力工程质量验评标准,担负 施工任务。8nu易文君-文库范文网

  二 与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。8nu易文君-文库范文网

  三 在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。8nu易文君-文库范文网

  四 对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。8nu易文君-文库范文网

  五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。8nu易文君-文库范文网

  六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。8nu易文君-文库范文网

  七 已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。8nu易文君-文库范文网

  八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。8nu易文君-文库范文网

  九 保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。8nu易文君-文库范文网

  第六条 工程质量等级8nu易文君-文库范文网

  一 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  二 质量评定部门:____省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。8nu易文君-文库范文网

  第七条 验收和重新检验8nu易文君-文库范文网

  一 甲方根据乙方的申请,组织____省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。8nu易文君-文库范文网

  二 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。8nu易文君-文库范文网

  三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时,乙方应提前二天通知甲方进行验收,甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方应在限定时间内修改后重新验收。8nu易文君-文库范文网

  第八条 工程预付款8nu易文君-文库范文网

  本工程开工前不预付工程款。8nu易文君-文库范文网

  第九条 工程款支付8nu易文君-文库范文网

  一 工程款支付方式:支票8nu易文君-文库范文网

  二 工程款支付金额和时间:工程竣工决算后,扣除工程决算款20%做为保修金,其余工程决算款付给乙方。8nu易文君-文库范文网

  第十条 竣工决算8nu易文君-文库范文网

  一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。8nu易文君-文库范文网

  二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。8nu易文君-文库范文网

  三 保修金和支付方式:按工程决算款20%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。8nu易文君-文库范文网

  第十一条 保修条款8nu易文君-文库范文网

  一 保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。8nu易文君-文库范文网

  二 保修期限:________年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。8nu易文君-文库范文网

  第十二条 争议8nu易文君-文库范文网

  因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由____市仲裁委员会仲裁。8nu易文君-文库范文网

  第十三条 安全施工8nu易文君-文库范文网

  在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。8nu易文君-文库范文网

  第十四条 合同的生效和份数8nu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。8nu易文君-文库范文网

  第十五条 附加条款8nu易文君-文库范文网

  合同条款中未尽事宜,双方协商解决。8nu易文君-文库范文网

  甲方:____省供电公司8nu易文君-文库范文网

  负责人:8nu易文君-文库范文网

  经 办 人:8nu易文君-文库范文网

  ________年____月____日8nu易文君-文库范文网

  乙方: 供电公司8nu易文君-文库范文网

  法人代表:8nu易文君-文库范文网

  经 办 人:8nu易文君-文库范文网

  ________年____月____日 8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇26

  发包方:8nu易文君-文库范文网

  法定住址:8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  身份证号码:8nu易文君-文库范文网

  电话:8nu易文君-文库范文网

  承包方:8nu易文君-文库范文网

  法定住址:8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:8nu易文君-文库范文网

  身份证号码:8nu易文君-文库范文网

  电话:8nu易文君-文库范文网

  双方依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,按照本工程主合同(甲方所签__________合同)的要求,结合本工程施工具体情况,经双方充分协商,就__________工程施工事宜达成如下协议,以资共同信守。8nu易文君-文库范文网

  第一条?合同文件及解释顺序:8nu易文君-文库范文网

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:8nu易文君-文库范文网

  1、本合同;8nu易文君-文库范文网

  2、本合同附件。8nu易文君-文库范文网

  第二条?图纸和文件的保管与提供8nu易文君-文库范文网

  第三条?工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:_________工程。8nu易文君-文库范文网

  2、国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_________,工程项目表文件号:_________,申请建筑许可执照文件号:_________,计划任务书文件号:_________,初步设计文件号:_________,总概算文件号:_________。8nu易文君-文库范文网

  3、工程编号:_________;施工许可证号:_________;营业执照号:_________。8nu易文君-文库范文网

  4、工程地点:_________市_________区(县)_________路。8nu易文君-文库范文网

  5、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。8nu易文君-文库范文网

  6、工程承包方式:承包方包工、发包方包全部材料。8nu易文君-文库范文网

  第四条?工程期限8nu易文君-文库范文网

  (一)开工8nu易文君-文库范文网

  1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收。8nu易文君-文库范文网

  2、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。8nu易文君-文库范文网

  3、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:8nu易文君-文库范文网

  (1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;8nu易文君-文库范文网

  (2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;8nu易文君-文库范文网

  (3)不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;8nu易文君-文库范文网

  (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;8nu易文君-文库范文网

  (5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;8nu易文君-文库范文网

  (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;8nu易文君-文库范文网

  (7)人力不可抗拒的因素而延误工期。8nu易文君-文库范文网

  (二)竣工8nu易文君-文库范文网

  (1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。8nu易文君-文库范文网

  (2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  (3)施工中发包方如需提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。8nu易文君-文库范文网

  (4)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。8nu易文君-文库范文网

  第五条?工程师8nu易文君-文库范文网

  建设工程实行监理的,发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照《_____》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。8nu易文君-文库范文网

  1、发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。8nu易文君-文库范文网

  2、工程师姓名:_________,职务:_________,职权:_________,发包方委托的职权:_________,需要取得发包方批准才能行使的职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  3、合同履行中,发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理。8nu易文君-文库范文网

  4、除合同内有明确约定或经发包方同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。8nu易文君-文库范文网

  第六条?工程质量8nu易文君-文库范文网

  (一)工程质量等级8nu易文君-文库范文网

  1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。8nu易文君-文库范文网

  2、达不到约定条件的部分,发包方代表一经发现,可要求承包方返工,承包方应按发包方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因承包方原因达不到约定条件,由承包方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件,由发包方承担返工的经济支出,工期相应顺延。8nu易文君-文库范文网

  3、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门_____,_____费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。8nu易文君-文库范文网

  (二)质量标准8nu易文君-文库范文网

  1、承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。8nu易文君-文库范文网

  2、承包方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。8nu易文君-文库范文网

  3、凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程,承包方应在发包方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程质量标准的,由发包方承担返工责任及经济支出。8nu易文君-文库范文网

  (三)质量监督8nu易文君-文库范文网

  本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。8nu易文君-文库范文网

  第七条?工程检查验收8nu易文君-文库范文网

  1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。8nu易文君-文库范文网

  2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份及所承担的任务。8nu易文君-文库范文网

  3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。8nu易文君-文库范文网

  4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。8nu易文君-文库范文网

  5、隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后_________小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。8nu易文君-文库范文网

  6、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。8nu易文君-文库范文网

  7、设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。8nu易文君-文库范文网

  8、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。8nu易文君-文库范文网

  9、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。8nu易文君-文库范文网

  10、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。8nu易文君-文库范文网

  11、工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程保修期为一个采暖期,水电工程保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。8nu易文君-文库范文网

  12、发包方在不妨碍承包方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。8nu易文君-文库范文网

  第八条?工程合同总价8nu易文君-文库范文网

  1、本工程合同总价为人民币_________元。其中:材料费:_________元(人民币),人工费:_________元(人民币),管理费:_________元(人民币),设计费:_________元(人民币),垃圾清运费:_________元(人民币),税金:_________元(人民币),其他费用:_________元(人民币)。8nu易文君-文库范文网

  2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:8nu易文君-文库范文网

  (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;8nu易文君-文库范文网

  (2)在合同工期_____策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;8nu易文君-文库范文网

  (3)重大设计发生变更;8nu易文君-文库范文网

  (4)在施工中新增加了工程项目;8nu易文君-文库范文网

  (5)其它_________。8nu易文君-文库范文网

  第九条?工程价款的支付与结算8nu易文君-文库范文网

  1、本合同签订后_________日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_________%备料款,计人民币_________元;临时设施费,为土建工程合同总造价的_________%,计人民币_________元,安装工程为人工费的_________%,计人民币_________元;材料设备差价_________元,分_________次支付,每次支付时间、金额_________。差价调整办法:双方商定采取下列第_________种差价调整办法。8nu易文君-文库范文网

  2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。工程进度款支付。工程进度款应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经发包方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付工程款。发包方如不按合同约定支付工程款,则按合同条款的约定承担相应的责任。8nu易文君-文库范文网

  3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。8nu易文君-文库范文网

  4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。8nu易文君-文库范文网

  5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。8nu易文君-文库范文网

  6、本合同造价结算方式:_________。8nu易文君-文库范文网

  7、承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。工程竣工结算的审查。发包方在收到承包方提出的工程竣工结算证书后,由发包方的造价工程师或委托相应资质的工程造价咨询单位审查,并按合同约定的时间提出审查意见,作为办理竣工结算的依据。8nu易文君-文库范文网

  8、当事人双方对建设工程施工合同执行过程中的工程价格争议,可通过下列办法解决:8nu易文君-文库范文网

  (1)双方协商确定;8nu易文君-文库范文网

  (2)按合同条款约定的办法提请调解;8nu易文君-文库范文网

  (3)向有关_____机构申请_____或向人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  在争议处理中,涉及工程价格鉴定的,由工程所在地工程造价管理机构或法院指定的工程造价管理机构负责。8nu易文君-文库范文网

  9、发包方未按照约定支付价款的,承包方可以催告发包方在合理期限内支付价款。发包方逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包方可以与发包方协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。8nu易文君-文库范文网

  第十条?材料、设备供应8nu易文君-文库范文网

  1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法:_________。8nu易文君-文库范文网

  发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。8nu易文君-文库范文网

  2、材料、设备供应范围的划分和检验:8nu易文君-文库范文网

  (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。8nu易文君-文库范文网

  (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。8nu易文君-文库范文网

  (3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。8nu易文君-文库范文网

  (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。8nu易文君-文库范文网

  (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。8nu易文君-文库范文网

  (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。8nu易文君-文库范文网

  (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。8nu易文君-文库范文网

  (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。8nu易文君-文库范文网

  3、材料价差及实物价格的结算。8nu易文君-文库范文网

  (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。8nu易文君-文库范文网

  (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。8nu易文君-文库范文网

  (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。8nu易文君-文库范文网

  (4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次付清。8nu易文君-文库范文网

  (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费_________元(或承包方不收取劳务费)。8nu易文君-文库范文网

  (6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。8nu易文君-文库范文网

  第十一条?工程停建或缓建8nu易文君-文库范文网

  1、由于政策变化,不可抗力以及双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。发包方应为承包方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿承包方有关损失。8nu易文君-文库范文网

  2、已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由发包方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。8nu易文君-文库范文网

  第十二条?发包方驻工地代表:8nu易文君-文库范文网

  1、发包方驻工地代表及委派人员名单:8nu易文君-文库范文网

  (1)姓名:_________,职务:_________,职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  (2)姓名:_________,职务:_________,职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  2、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):姓名:_________,职务:_________,职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  第十九条?承包方驻工地代表名单:8nu易文君-文库范文网

  姓名:_________,职务:_________,职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  姓名:_________,职务:_________,职权:_________。8nu易文君-文库范文网

  第十三条?发包方工作8nu易文君-文库范文网

  1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_________8nu易文君-文库范文网

  2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_________8nu易文君-文库范文网

  3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_________8nu易文君-文库范文网

  4、工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_________8nu易文君-文库范文网

  5、办理证件、批件的名称和完成时间:_________8nu易文君-文库范文网

  6、水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_________8nu易文君-文库范文网

  7、会审图纸和设计交底的时间:_________8nu易文君-文库范文网

  8、施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________8nu易文君-文库范文网

  第十四条?工程负责人和工伤事故8nu易文君-文库范文网

  1、发包方派_________为驻现场负责人,承包方派_________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。8nu易文君-文库范文网

  2、承包方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和承包方管理不善造成的其他损失,均由承包方负责,承包方不得因此影响工程进度。8nu易文君-文库范文网

  第十五条?质量保修8nu易文君-文库范文网

  1、承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。8nu易文君-文库范文网

  2、质量保修工作的实施。承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书,作为本合同附件。8nu易文君-文库范文网

  3、质量保修书的主要内容包括:8nu易文君-文库范文网

  (1)质量保修项目内容及范围。8nu易文君-文库范文网

  (2)质量保修期。8nu易文君-文库范文网

  (3)质量保修责任。8nu易文君-文库范文网

  (4)质量保修金的支付方法。8nu易文君-文库范文网

  (5)工程竣工验收合格并结清工程余款后,承包方向发包方办理移交手续,并填写工程保修单。8nu易文君-文库范文网

  4、在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:8nu易文君-文库范文网

  (1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;8nu易文君-文库范文网

  (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;8nu易文君-文库范文网

  (3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;8nu易文君-文库范文网

  (4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;8nu易文君-文库范文网

  (5)装修工程为2年。8nu易文君-文库范文网

  5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。8nu易文君-文库范文网

  第十六条?争议的解决方式8nu易文君-文库范文网

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:8nu易文君-文库范文网

  1、提交______________委员会_____;8nu易文君-文库范文网

  2、依法向_________人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  第十七条?违约责任8nu易文君-文库范文网

  发包方的违约责任:8nu易文君-文库范文网

  1、因发包方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。8nu易文君-文库范文网

  2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。8nu易文君-文库范文网

  3、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  4、因发包方的原因致使工程中途停建、缓建的,发包方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。8nu易文君-文库范文网

  5、承包方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。8nu易文君-文库范文网

  6、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付承包方赔偿金。8nu易文君-文库范文网

  第十八条?转让与分包8nu易文君-文库范文网

  1、转让:发包方可以与总承包方订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包方不得将应当由一个承包方完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包方。总承包方或者勘察、设计、施工承包方经发包方同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包方或者勘察、设计、施工承包方向发包方承担连带责任。承包方不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包方自行完成。8nu易文君-文库范文网

  2、分包:8nu易文君-文库范文网

  (1)本合同工程的主体工程不得分包。8nu易文君-文库范文网

  (2)若部分分项工程确需分包时,须取得发包方同意。承包方应将分包合同副本提交发包方备案。8nu易文君-文库范文网

  (3)承包方对本合同所承担的全部责任和义务,不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽,均视为承包方的违约与疏忽。8nu易文君-文库范文网

  第十九条?担保8nu易文君-文库范文网

  1、发包方承包方为了全面履行合同,应互相提供以下担保:8nu易文君-文库范文网

  (1)发包方向承包方提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。8nu易文君-文库范文网

  (2)承包方向发包方提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。8nu易文君-文库范文网

  2、一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。8nu易文君-文库范文网

  3、提供担保的内容、方式和相关责任,发包方承包方除在条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。8nu易文君-文库范文网

  第二十条?合同解除8nu易文君-文库范文网

  1、发包方承包方协商一致,可以解除合同。8nu易文君-文库范文网

  2、停止施工超过_________天,发包方仍不支付工程款(进度款),承包方有权解除合同。8nu易文君-文库范文网

  3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包方有权解除合同。8nu易文君-文库范文网

  4、有下列情形之一的,发包方承包方可以解除合同:8nu易文君-文库范文网

  (1)因不可抗力致使合同无法履行。8nu易文君-文库范文网

  (2)因一方违约(包括因发包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。8nu易文君-文库范文网

  5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同第五十五条关于争议的约定处理。8nu易文君-文库范文网

  6、合同解除后,承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。8nu易文君-文库范文网

  7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。8nu易文君-文库范文网

  第二十一条?合同生效与终止8nu易文君-文库范文网

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。8nu易文君-文库范文网

  2、发包方承包方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。8nu易文君-文库范文网

  3、合同的权利义务终止后,发包方承包方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。8nu易文君-文库范文网

  第二十二条?合同份数8nu易文君-文库范文网

  1、本合同正本_____份,具有同等效力,由发包方承包方分别保存_____份。8nu易文君-文库范文网

  2、本合同副本_____份数,由双方根据需要在条款内约定。8nu易文君-文库范文网

  第二十三条?补充条款8nu易文君-文库范文网

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,在条款内约定。8nu易文君-文库范文网

  发包方(盖章):8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

  承包方(盖章):8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇27

  甲方:_________8nu易文君-文库范文网

  乙方:_________8nu易文君-文库范文网

  甲方_________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:8nu易文君-文库范文网

  第一章 合同协议书8nu易文君-文库范文网

  1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。8nu易文君-文库范文网

  2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。8nu易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;8nu易文君-文库范文网

  (2)合同协议书;8nu易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录;8nu易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款;8nu易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款;8nu易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书;8nu易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。8nu易文君-文库范文网

  3.本合同总价款为人民币_________元。8nu易文君-文库范文网

  4.本合同工程的施工期为_________个月(天)或:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。8nu易文君-文库范文网

  5.甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。8nu易文君-文库范文网

  6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。8nu易文君-文库范文网

  7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本_________份,双方各执_________份,当副本与正本不一致时,以正本为准。8nu易文君-文库范文网

  第二章 合同通用条款8nu易文君-文库范文网

  第一条 词语定义8nu易文君-文库范文网

  在本合同中,除合同专用条款另有约定外,下列名词和用语应具有本条所指定的含义:8nu易文君-文库范文网

  1.甲方:指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。8nu易文君-文库范文网

  2.甲方代表:指由甲方授权,代表甲方履行合同和作出决定的代表人。8nu易文君-文库范文网

  3.乙方:指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。8nu易文君-文库范文网

  4.乙方代表:指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。8nu易文君-文库范文网

  5.工程监理:指受甲方委托,具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位,在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。8nu易文君-文库范文网

  6.监理工程师:指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。8nu易文君-文库范文网

  7.质量监督站:指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。8nu易文君-文库范文网

  8.设计单位:指受甲方委托,具有相应资质等级,承担本合同工程设计的单位。8nu易文君-文库范文网

  9.工程:指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。8nu易文君-文库范文网

  10.技术标准:指技术规范、标准和规程。8nu易文君-文库范文网

  11.设计文件:指由甲方提供或乙方提交甲方批准的,用以施工的所有图纸和技术资料。8nu易文君-文库范文网

  12.合同期:指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满,甲乙双方结清合同价款时止的整个期间,包括施工准备期、施工期和工程保修期。8nu易文君-文库范文网

  13.施工期:指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程,阶段工期为阶段验收工程的施工期。8nu易文君-文库范文网

  14.保修期:指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。8nu易文君-文库范文网

  15.合同价款:指按合同约定的方式、方法计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。8nu易文君-文库范文网

  16.保修金:指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复,按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。8nu易文君-文库范文网

  17.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾,以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。8nu易文君-文库范文网

  18.竣工验收:乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程,阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。8nu易文君-文库范文网

  19.天:指日历天。年、月、日均以公历计算。8nu易文君-文库范文网

  20.书面形式:指对各种通知、信函、纪要和委托等,采用手写、打字或印刷的表述方式,包括电报、电传和传真。8nu易文君-文库范文网

  第二条 合同文件8nu易文君-文库范文网

  1.合同文件:合同文件互相解释、互为说明,除合同专用条款另有约定外,其组成和解释次序如下:8nu易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;8nu易文君-文库范文网

  (2)合同协议书;8nu易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录;8nu易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款;8nu易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款;8nu易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书;8nu易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。8nu易文君-文库范文网

  2.设计文件:甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意,乙方不得将设计文件提供给第三方。若合同中约定部分工程由乙方进行设计,乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。8nu易文君-文库范文网

  3.补充设计文件:为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复,甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知,乙方应接受并执行。8nu易文君-文库范文网

  第三条 合同范围8nu易文君-文库范文网

  本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,可以另行约定。8nu易文君-文库范文网

  第四条 技术标准8nu易文君-文库范文网

  1.技术标准的使用:本合同工程的施工,执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。8nu易文君-文库范文网

  2.技术标准的替代:若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时,可使用专用条款中约定的其他技术标准,若甲方要求使用国外技术标准,应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊,没有相应技术标准时,应由甲方提出技术标准,或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准,经甲方审查同意后执行。8nu易文君-文库范文网

  第五条 语言、法规和联系方式8nu易文君-文库范文网

  1.语言:合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时,应在合同专用条款中约定,但当两种文本发生异议时,以汉语文本为准。8nu易文君-文库范文网

  2.法规:本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规,以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。8nu易文君-文库范文网

  3.联系方式:本合同实施过程中,工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下,可先以口头陈述,但应在事后48小时内以书面形式予以确认。8nu易文君-文库范文网

  第六条 甲方的责任8nu易文君-文库范文网

  甲方应按本合同有关约定承担下述责任。8nu易文君-文库范文网

  1.提供场地条件:负责办理土地、水域征用,青苗、树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。8nu易文君-文库范文网

  2.提供水电与交通条件:负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路,提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域,并保证施工期间的畅通。8nu易文君-文库范文网

  3.提供施工条件:办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图,办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。8nu易文君-文库范文网

  4.提供技术资料:按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料,并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责,乙方则对上述资料的理解和应用负责。8nu易文君-文库范文网

  5.任命甲方代表:甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表,行使合同约定的甲方权力,负责履行合同约定的甲方义务,并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时,应提前7天通知乙方。8nu易文君-文库范文网

  6.付款:按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。8nu易文君-文库范文网

  7.发布工程指令:按本合同的约定,及时向乙方发布工程指令,签发图纸、确认工程进度报表,检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。8nu易文君-文库范文网

  8.竣工验收:按本合同约定及时组织竣工验收,办理竣工结算。8nu易文君-文库范文网

  第七条 乙方的责任8nu易文君-文库范文网

  乙方应按本合同有关约定承担下述责任。1.施工准备:负责施工现场的布置和临时设施的施工,在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。8nu易文君-文库范文网

  2.提交报告及报表:根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等,并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。8nu易文君-文库范文网

  3.确保工程进度与质量:按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验,建立健全施工质量保证体系。8nu易文君-文库范文网

  4.提供条件:按招标书或本合同专用条款的约定,为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。8nu易文君-文库范文网

  5.负责工程的保护与保修:对已完工的建筑物和已安装的设备,在交付甲方应前负责保护,保护期间发生损坏,由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏,修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后,在合同约定的保修期间,对属于乙方责任造成的任何缺陷,乙方应无偿修复。8nu易文君-文库范文网

  6.任命乙方代表:在合同协议书签署时任命代表(即项目经理),乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场,负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时,应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。8nu易文君-文库范文网

  7.遵守政府法令和规章:施工过程中应遵守政府的各项法令和规章,特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。8nu易文君-文库范文网

  8.接受工程监理:接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理,执行监理工程师发布的工程指令,参加监理工程或甲方主持的工程会议。8nu易文君-文库范文网

  9.临时停泊设施:自行解决施工船舶的临时停泊设施,并按有关部门批准的位置和方式停放。8nu易文君-文库范文网

  10.沉没物品处理:采取一切措施,防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时,对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告,并设置浮标或障碍指示灯,直至打捞工作完成为止,所发生的费用由责任方承担。8nu易文君-文库范文网

  第八条 工程监理8nu易文君-文库范文网

  1.工程监理:为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资,甲方可委托监理单位对工程实施监理,乙方应接受监理。8nu易文君-文库范文网

  2.监理工程师:甲方应在监理工程师进驻现场前,将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内,依据本施工合同,独立、公正地行使监理职权。8nu易文君-文库范文网

  3.监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为,均视为甲方行为。8nu易文君-文库范文网

  4.监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作,并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权,但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。8nu易文君-文库范文网

  第九条 施工期8nu易文君-文库范文网

  1.开工:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,向监理工程师提交开工申请报告,经监理工程师审查,并报甲方批准后,监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。8nu易文君-文库范文网

  2.延期开工:乙方因故不能按期开工时,应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告,监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复,则视为已同意乙方要求,竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求,或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,则竣工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,因此给乙方造成的直接经济损失,由甲方承担,竣工日期相应顺延。8nu易文君-文库范文网

  3.施工期延长:出现下列情况时,经监理工程师确认并报甲方批准,施工期可以延长。8nu易文君-文库范文网

  (1)设计变更或工程量增加造成工程延误;8nu易文君-文库范文网

  (2)不可抗力或地质条件变化造成工程延误;8nu易文君-文库范文网

  (3)甲方原因造成工程延误;8nu易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款中约定的其它情况。8nu易文君-文库范文网

  (5)凡发生上述情况之一时,乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告,监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复,以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复,则可视为乙方的要求已被甲方确认。8nu易文君-文库范文网

  (6)非上述原因,工程不能按期竣工,乙方承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  4.暂停施工:在确有必要时,监理工程师可以通知乙方暂停放工,并在24小时内向乙方提出具体处理意见,乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后,并在接到监理工程提出复工通知后,才能继续施工。停工责任在乙方时,停工损失由乙方承担,施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时,乙方停工的经济损失由甲方承担,由此影响的施工期相应延长。8nu易文君-文库范文网

  5.提前竣工:甲方如希望工程提前竣工,可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中,甲方要求工程提前竣工,应与乙方进行协商,并签署提前竣工协议,乙方应按此协议修订施工进度计划,报监理工程师审批后实施。8nu易文君-文库范文网

  6.阶段工期:若有阶段工期要求的,在合同专用条款中约定。8nu易文君-文库范文网

  第十条 施工组织设计8nu易文君-文库范文网

  1.施工组织设计的提交:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括:施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制,并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。8nu易文君-文库范文网

  2.施工组织设计的审批:监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批,甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。审批时,若甲方提出修改意见,乙方应对施工组织设计进行修改和补充,并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告,监理工程师确认后,乙方应按确认后的施工组织设计组织施工。若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批,可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。8nu易文君-文库范文网

  3.施工进度计划的修订:如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时,乙方应按监理工程师的要求对施工进度计划进行修订,并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施,经监理工程师审核并报甲方批准后执行。8nu易文君-文库范文网

  第十一条 质量控制8nu易文君-文库范文网

  1.材料与设备:8nu易文君-文库范文网

  (1)工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外,均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。8nu易文君-文库范文网

  (2)所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书,工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。8nu易文君-文库范文网

  (3)材料和设备进场时,乙方应通知监理工程师参加验收,监理工程师有权要求复检,对与设计和技术标准要求不符的材料和设备,监理工程师有权拒绝验收,并由乙方运离施工现场;在材料使用和设备安装过程中,监理工程师有权随时检查和检验,乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时,该批材料或设备不能用于本工程,乙方应负责拆除、修复及重新采购,并承担由此发生的一切费用;若检验表明材料或设备符合要求,则由甲方承担由此发生的一切费用,施工期相应延长。甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方,甲方应对其质量负责。8nu易文君-文库范文网

  2.质量自检:本合同工程各分项工程、分部工程完成后,乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工,因返工所发生的费用自行承担,延误的施工期不予延长;自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。8nu易文君-文库范文网

  3.分项工程质量检查:8nu易文君-文库范文网

  (1)主要分项工程开工前,乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告,经监理工程师同意后才能开工。(2)上道工序施工完成,经监理工程师验收合格签认后,乙方才能进行下道工序的施工。8nu易文君-文库范文网

  (3)在施工过程中,乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查,并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误,返工费用由乙方承担,施工期不予延长;若因监理工程师的不正确指令,造成乙方经济损失或施工期延误,则有关费用由甲方承担,施工期相应延长。8nu易文君-文库范文网

  4.隐蔽工程验收:8nu易文君-文库范文网

  (1)乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后,填写隐蔽工程验收申请单,在覆盖前48小时,通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收,经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后,乙方可进行覆盖和继续施工;若验收不合格,乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。8nu易文君-文库范文网

  (2)若乙方未经验收而自行覆盖,监理工程师有权要求剥开或开孔检查,由此造成的损失,由乙方负责;若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时未能进行验收,而乙方已自检合格,则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。8nu易文君-文库范文网

  (3)若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查,乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格,由此而引起的一切费用由甲方承担,影响的施工期予以延长;若复查结果表明质量不合格,乙方应进行返工,并按上述规定重新申请验收,由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  5.试验与检验:试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验,并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时,有权指定取样送检验单位复检。8nu易文君-文库范文网

  6.质量等级:工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。若因乙方原因使工程质量达不到约定等级,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时,乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级,乙方应根据甲方要求进行返工或修整,甲方承担返工与修整费用,并相应延长施工期。8nu易文君-文库范文网

  7.质量监督:本工程的质量监督,由质量监督站负责,甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。8nu易文君-文库范文网

  第十二条 合同价款与支付8nu易文君-文库范文网

  1.合同价款的计算与支付:本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。8nu易文君-文库范文网

  2.合同价款的调整:除合同专用条款另有约定外,发生下列情形之一时合同价款可作调整:8nu易文君-文库范文网

  (1)经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更;8nu易文君-文库范文网

  (2)国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整;8nu易文君-文库范文网

  (3)一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时,使乙方受到损失时;8nu易文君-文库范文网

  (4)合同约定的其他增减或调整。8nu易文君-文库范文网

  (5)乙方应在上述情况发生后14天内,将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复,甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复,逾期未予答复,可视为乙方的要求已被甲方批准。8nu易文君-文库范文网

  3.工程预付款支付:甲方应按合同专用条款约定的期限和数额,向乙方支付工程预付款,并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时,乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知,若甲方收到通知后仍不能按要求付款,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息,并承担违约责任及乙方的停工损失。8nu易文君-文库范文网

  4.工程量确认:乙方应按合同专用条款中约定的期限,向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议,乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。若监理工程师对乙方所报工程量有异议,乙方应协助监理工程师对已完工程量进行核实,并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报,则以监理工程师核实的工程量为准。8nu易文君-文库范文网

  5.进度款支付:甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法,依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款,若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付,乙方可向甲方发出催付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。8nu易文君-文库范文网

  6.延期支付工程款:如经乙方同意并签订延期付款协议,甲方可延期支付工程价款。8nu易文君-文库范文网

  第十三条 设计变更8nu易文君-文库范文网

  1.甲方提出的变更:甲方对工程提出设计变更时,应将变更方案送交设计单位审查,设计单位审查同意后,由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变,则应事先与乙方协商。8nu易文君-文库范文网

  2.乙方提出的变更:乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查,设计单位审查同意后,报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工变化,甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更,增加的费用由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  3.设计造成的变更:在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时,监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工,由此增加的费用由甲方承担,延误的施工期予以延长。8nu易文君-文库范文网

  4.确定变更价款:发生上述变更后,按下述方法计算其变更工程单价和价款:8nu易文君-文库范文网

  (1)合同中有适用于变更工程的单价,按合同已有的单价计算;8nu易文君-文库范文网

  (2)合同中有类似于变更工程的单价,以此单价作为基础确定变更单价;8nu易文君-文库范文网

  (3)合同中没有适用和类似的单价时,由甲乙双方商定变更单价;8nu易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款约定的其他计算方法。8nu易文君-文库范文网

  (5)属由甲方承担的费用,乙方应在双方商定的时间内,按上述方法提出变更价款,报监理工程师审查,经甲方同意后调整合同价款和竣工日期;若甲方不同意乙方提出的变更价款,应在乙方提出后14天内与乙方协商,若协商不成,双方可提请工程造价管理部门裁定。8nu易文君-文库范文网

  第十四条 转让与分包8nu易文君-文库范文网

  1.转让:本合同一经签署不得转让。8nu易文君-文库范文网

  2.分包:8nu易文君-文库范文网

  (1)本合同工程的主体工程不得分包。8nu易文君-文库范文网

  (2)若部分分项工程确需分包时,须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。8nu易文君-文库范文网

  (3)乙方对本合同所承担的全部责任和义务,不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽,均视为乙方的违约与疏忽。8nu易文君-文库范文网

  第十五条 施工安全8nu易文君-文库范文网

  1.施工安全责任:乙方应按国家和有关部门的规定,加强施工现场人员与船机的施工安全管理,对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。8nu易文君-文库范文网

  2.安全事故处理:施工现场发生重大伤亡事故时,乙方除立即采取有效的措施外,应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师,甲方应为抢救提供必要的条件。8nu易文君-文库范文网

  3.安全措施:乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时,施工前应提出安全保护措施,经监理工程师审查,甲方同意后实施,甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外,由乙方承担;施工过程中,由于外部条件变化所发生的安全措施费用,由甲方另行支付。8nu易文君-文库范文网

  第十六条 保险8nu易文君-文库范文网

  1.工程保险:本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。8nu易文君-文库范文网

  2.人员、船机设备保险:本工程的施工人员、船机设备的保险,由乙方负责。8nu易文君-文库范文网

  第十七条 不可抗力8nu易文君-文库范文网

  1.自然灾害:合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。8nu易文君-文库范文网

  2.损失报告:不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况,7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。3.费用分担:因不可抗力发生而产生的下列费用,由甲乙双方分别承担:8nu易文君-文库范文网

  (1)工程本身的损害由甲方承担;8nu易文君-文库范文网

  (2)人员伤亡由其所属单位负责;8nu易文君-文库范文网

  (3)乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  4.损失补偿:不可抗力造成工程停工或破坏时,甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿,但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用,由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。8nu易文君-文库范文网

  第十八条 竣工验收与结算8nu易文君-文库范文网

  1.验收申请:乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查,提出审查意见,并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求,甲方应在接到申请报告14天内组织验收;若工程或竣工资料达不到要求,乙方应按监理工程师的合理要求,对工程或竣工资料予以整修或补充,并重新申请验收,由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收,由此产生的经济损失由甲方承担,并相应延长施工期。8nu易文君-文库范文网

  2.验收程序:8nu易文君-文库范文网

  (1)甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料,确定验收时间并通知有关各方;8nu易文君-文库范文网

  (2)甲方组织有关单位按合同约定的内容,对工程建设的各个环节进行审查,听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报;审阅工程竣工资料,查验现场,并对工程遗留或存在的问题提出处理意见;8nu易文君-文库范文网

  (3)质量监督站对工程质量等级进行评定;8nu易文君-文库范文网

  (4)经验收合格,甲乙双方办理工程交接手续;8nu易文君-文库范文网

  (5)工程验收合格,竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期;需修改后才能达到竣工验收合格的工程,其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。8nu易文君-文库范文网

  3.现场清理:工程竣工验收合格后,除甲方另有要求外,乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。8nu易文君-文库范文网

  4.竣工资料:除合同专用条款另有约定外,乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容,竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。8nu易文君-文库范文网

  (1)竣工图纸和资料;8nu易文君-文库范文网

  (2)工程质量自评报告;8nu易文君-文库范文网

  (3)阶段验收和隐蔽工程验收资料;8nu易文君-文库范文网

  (4)工程材料及设备试验与检验资料;8nu易文君-文库范文网

  (5)沉降及位移观测资料;8nu易文君-文库范文网

  (6)竣工工程整体尺度测量报告;8nu易文君-文库范文网

  (7)施工报告;8nu易文君-文库范文网

  (8)竣工结算报告(办理完竣工结算后提交)。8nu易文君-文库范文网

  5.竣工结算:8nu易文君-文库范文网

  (1)竣工验收合格后,乙方应在30天内向甲方提交结算报告,办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认,并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方;若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认,乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。8nu易文君-文库范文网

  (2)甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方,从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息,并承担违约责任。8nu易文君-文库范文网

  第十九条 工程保修8nu易文君-文库范文网

  1.保修期限:保修期从工程竣工之日起算。水工工程保修期为一年整。疏浚工程不设保修期,其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。8nu易文君-文库范文网

  2.保修责任:乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏,返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏,乙方应协助修复,费用由甲方承担。8nu易文君-文库范文网

  3.返修:保修期内,对应由乙方负责的返修内容,乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修,并在甲乙双方商定的时间内修理完毕,否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理,其费用由乙方承担。8nu易文君-文库范文网

  4.保修金:保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内,将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。8nu易文君-文库范文网

  第二十条 争议、违约、索赔与赔偿8nu易文君-文库范文网

  1.争议:双方在执行合同过程中发生争议时,应协商解决或提请主管部门调解,或协商及调解无效,可选用以下方式之一处理:8nu易文君-文库范文网

  (1)向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁;8nu易文君-文库范文网

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  2.违约:任何一方不按合同履行自己的责任和义务,均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时,另一方可要求中止或解除合同,但应提前14天通知违约方,由此造成的经济损失由违约方承担。8nu易文君-文库范文网

  3.索赔:因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时,乙方可按以下规定向甲方索赔:8nu易文君-文库范文网

  (1)在要求索赔的事件发生后21天内,向甲方提交索赔申请。8nu易文君-文库范文网

  (2)在提出索赔申请后14天内,向甲方提交索赔报告,详细说明索赔理由,提供同期记录副本或其他可靠证据,并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。8nu易文君-文库范文网

  (3)甲方接到索赔报告后14天内,及时进行调查并对索赔资料进行审核,并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内,甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。8nu易文君-文库范文网

  (4)若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料,甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认,视为乙方索赔要求已被甲方确认。8nu易文君-文库范文网

  (5)若乙方对甲方的答复有异议,可按本条第1款执行。8nu易文君-文库范文网

  (6)若甲方授权监理工程师对索赔事件进行审核,应在合同专用条款中说明,但上述规定的索赔时限不变。8nu易文君-文库范文网

  4.赔偿:发生下述情形之一时,甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。8nu易文君-文库范文网

  (1)施工质量达不到合同专用条款约定等级;8nu易文君-文库范文网

  (2)因乙方原因延误了施工期;8nu易文君-文库范文网

  (3)施工中因乙方原因造成工程重大损失。8nu易文君-文库范文网

  第二十一条 奖励8nu易文君-文库范文网

  1.奖励:除合同专用条款另有约定外,符合下述情况之一时,甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法,给予乙方奖励。8nu易文君-文库范文网

  (1)工程施工质量高于合同专用条款约定的等级;8nu易文君-文库范文网

  (2)按甲方要求提前竣工。8nu易文君-文库范文网

  第二十二条 合同的中断与终止8nu易文君-文库范文网

  1.合同中断:由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,视为合同中断。合同中断后,乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件,并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。8nu易文君-文库范文网

  2.合同终止:本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后,除有关保修条款外,其他条款终止。保修期满,甲乙双方结清保修金后,保修条款终止。8nu易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  单位地址:_________ 单位地址:_________8nu易文君-文库范文网

  联系电话:_________ 联系电话:_________8nu易文君-文库范文网

  传真:_________ 传真:_________8nu易文君-文库范文网

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________8nu易文君-文库范文网

  开户银行:_________ 开户银行:_________8nu易文君-文库范文网

  帐号:_________ 帐号:_________8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日 _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

  签订地点:_________ 签订地点:_________8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇28

  (合同号: )8nu易文君-文库范文网

  项目名称:X地区20xx年第三期基站房的修建和维护工程 建设单位:中国联通分公司8nu易文君-文库范文网

  施工单位:通信工程有限责任公司8nu易文君-文库范文网

  签约日期:20__年四月8nu易文君-文库范文网

  签约地点: X市8nu易文君-文库范文网

  20xx年 月日8nu易文君-文库范文网

  发包方:通信工程有限责任公司(甲方)8nu易文君-文库范文网

  承包方:(乙方)8nu易文君-文库范文网

  第一条:工程项目8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:中国联通X20xx年第三、四期移动通信基站房的修建和维护工程8nu易文君-文库范文网

  工程地点:X市 二、承包范围和内容:根据甲方要求8nu易文君-文库范文网

  第二条:施工准备8nu易文君-文库范文网

  一、发包方8nu易文君-文库范文网

  1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。8nu易文君-文库范文网

  二、承包方8nu易文君-文库范文网

  1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。8nu易文君-文库范文网

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:8nu易文君-文库范文网

  1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有关规定提供质量合格证,或进行检查合格后方可用于工程。8nu易文君-文库范文网

  2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工程。8nu易文君-文库范文网

  3、施工中发生质量事故没,应及时报告发包方派驻代表。8nu易文君-文库范文网

  4、施工现场的退场清理全部由承包方负责。8nu易文君-文库范文网

  5、工程竣工后,承包方按规定对工程进行保修,保修期间自通过竣工验收之日算起,保修时间为365 天。8nu易文君-文库范文网

  第三条:工程期限8nu易文君-文库范文网

  一、根据双方商定。8nu易文君-文库范文网

  二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延。8nu易文君-文库范文网

  1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上(每次连续4个小时以上),影响正常施工。8nu易文君-文库范文网

  2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。8nu易文君-文库范文网

  3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。8nu易文君-文库范文网

  4、由于人力不可抗拒原因影响施工。8nu易文君-文库范文网

  第四条:工程质量8nu易文君-文库范文网

  一、 本工程质量经双方商定要求达到:优良。8nu易文君-文库范文网

  二、 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。8nu易文君-文库范文网

  三、 在规定的保修期间内,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。8nu易文君-文库范文网

  四、 无论保修期内外,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡,或给设备造成损失,或对第三方造成损害,全由承包方负责赔偿和承担责任。8nu易文君-文库范文网

  第五条:材料、设备的供应、验收8nu易文君-文库范文网

  一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。8nu易文君-文库范文网

  第六条:安全8nu易文君-文库范文网

  一、在施工过程中, 承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失,除由于不可抗拒原因外,概由承包方承担。8nu易文君-文库范文网

  二、在施工过程中,承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施,施工现场发生安全问题造成的损失全部由承包方负责。8nu易文君-文库范文网

  第七条:工程价款结算和支付8nu易文君-文库范文网

  一、经发包方批准的本工程的包干合同总价为:¥.00元。8nu易文君-文库范文网

  二、本合同签定开工10日后,发包方向承方支付合同的20%作为备料款和工程启动款。8nu易文君-文库范文网

  三、工程进度款的支付,工程交付使用后,由承包方提供工程进度和工程质量评定表,经发包方承审批后确认后,支付给承包方包干费用合同总价的70%。8nu易文君-文库范文网

  四、工程竣工验收通过后,发包方和承包方双方根据发包方认可的竣工技术文件并扣出工程总价的10%作为质保金。8nu易文君-文库范文网

  五、保修期结束,如工程复合本合同的质量要求,未因施工原因造成大质量事故或质量缺陷,存在的问题得到完善的解决,经双方代表签证后发包方须在终验合格结束后10日内向承包方支付保质金。保质金不计利息。8nu易文君-文库范文网

  第八条:工程验收8nu易文君-文库范文网

  一、工程验收的基本条件:8nu易文君-文库范文网

  承包方应:8nu易文君-文库范文网

  1、 完成承包项目的施工内容。8nu易文君-文库范文网

  2、 完成竣工技术要求。8nu易文君-文库范文网

  3、 完成现场卫生等清理工作。8nu易文君-文库范文网

  二、 工程竣工验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、邮电部制定的有关验收规范和中国联通制定的有关竣工验收范围和施工图纸及说明书、施工技术文件和竣工技术为依据。8nu易文君-文库范文网

  三、 承包方向发包方发出验收通知单后,发包方须在确认已达成竣工验收条件后30日内安排竣工验收。8nu易文君-文库范文网

  第十条:违约责任8nu易文君-文库范文网

  承包方责任:8nu易文君-文库范文网

  一、 工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的、偿过逾期违约金。8nu易文君-文库范文网

  二、 工程不能按合同的规定的工期交付使用的,以本合同第七条规定的工程总价为基数,每逾期一天扣出此基数的0.3%。8nu易文君-文库范文网

  三、 严禁将本工程转包他人。若承包方将工程转包给他人,发包方有权终止合同,由此造成的损失由承包方负责赔偿。8nu易文君-文库范文网

  四、 发包方提供的工程材料,若承包方看守、施工等原因,由此造成的损失由承包方负责承担和赔偿。8nu易文君-文库范文网

  发包方责任:8nu易文君-文库范文网

  一、未能按照合同的履行自己的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方的实际损失。8nu易文君-文库范文网

  二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更或设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。8nu易文君-文库范文网

  三、不按合同规定拨付工程款,按银行有逾期付款办法的规定延付金每日万分之三偿付承包方赔偿金。8nu易文君-文库范文网

  第十一条:纠纷解决办法8nu易文君-文库范文网

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按下述方式和程序解决:8nu易文君-文库范文网

  一、 向经济合同仲裁机关申请仲裁。8nu易文君-文库范文网

  二、 向人民法院起诉。8nu易文君-文库范文网

  第十二条:附则8nu易文君-文库范文网

  一、 合同一式二份,承包方执合同正本一份,发包方执合同正本一份,共两份。8nu易文君-文库范文网

  二、 本合同为双方协商的协议,本合同具有法律效力。工程竣工验收符合要求,工程款支付完毕后终止。8nu易文君-文库范文网

  三、 本合同签定后,承、发双方提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。本合同附件与主合同具有同样约束力和法律效力。8nu易文君-文库范文网

  甲方(签章) : 乙方(签章):8nu易文君-文库范文网

  日期: 日期:8nu易文君-文库范文网

  地址: 地址:8nu易文君-文库范文网

  电话及手机: 电话及手机:8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇29

  发包人(全称):(以下简称甲方)8nu易文君-文库范文网

  承包人(全称):(以下简称乙方)8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况8nu易文君-文库范文网

  1、工程名称:职工食堂装饰工程8nu易文君-文库范文网

  2、工程地点:8nu易文君-文库范文网

  3、工程内容:食堂改造装饰装修(包括拆除工程;地面、墙面、天棚装饰工程;水、电安装工程等改造装修项目)。8nu易文君-文库范文网

  二、资金来源:自筹8nu易文君-文库范文网

  三、合同工期:开工日期:20xx 年 7 月 15 日;竣工时间20xx年10月15日;总工期 90天。8nu易文君-文库范文网

  四、质量标准:达到国家现行装饰工程、安装工程施工验收规范合格标准8nu易文君-文库范文网

  五、工程价款:8nu易文君-文库范文网

  本工程预算总价为:380000.00 元(大写:叁拾扒万元整)8nu易文君-文库范文网

  六、竣工决算:8nu易文君-文库范文网

  1、按现场实际竣工验收合格工程数量计算。8nu易文君-文库范文网

  2、竣工结算单价:以预算综合单价为准,材料涨跌不予调整。施工期间如遇人工费等政策性调整依据相关文件予以调整。结算时预算书中缺项项目执行20xx《**省建设工程量清单计价定额》及相关配套文件,材料单价按预算材料单价计算,预算中没有的材料单价按甲乙双方签证价格计算。8nu易文君-文库范文网

  七、资金支付:工程开工进场时拔付 5万元,工程进度达80%时拔付 10万元,竣工结算办理后拔付工程结算总造价的95%,余下的5%作为质保金,自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。8nu易文君-文库范文网

  八、施工安全8nu易文君-文库范文网

  乙方进场施工期间必须服从甲方相关人员指挥及管理,不得胡乱施工,在施工过程中发生的一切安全、质量事故概由乙方承担责任。8nu易文君-文库范文网

  九、违约责任8nu易文君-文库范文网

  本合同中关于承包人违约的具体责任如下:因承包人原因未能按本协议约定的工期完成承包人需向发包人支付3000元/天(30日内),超过30天按6000元/天计算。双方约定的承包人其他违约责任:按国家相关法律规定执行。8nu易文君-文库范文网

  十、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,自甲乙双方签字盖章之日起生效。8nu易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇30

  发包方(以下简称甲方):8nu易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方):8nu易文君-文库范文网

  经___建设局批准,本工程于___ 年___月___日邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,依据建设部和国家工商管理局颁发的(gf--96--0205)《建筑装饰工程施工合同》示范文本,并结合XX市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、词语含义及合同文件8nu易文君-文库范文网

  第一条词语含义8nu易文君-文库范文网

  在本合同中,下列词语具有本条所赋予的含义:8nu易文君-文库范文网

  1.1 合同:是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议,以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。8nu易文君-文库范文网

  1.2 发包方(简称甲方):合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。8nu易文君-文库范文网

  甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。8nu易文君-文库范文网

  1.3 承包方(简称乙方):合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。8nu易文君-文库范文网

  1.4 甲方驻工地代表(简称甲方代表):合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。8nu易文君-文库范文网

  1.5 乙方驻工地代表(简称乙方代表):合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。8nu易文君-文库范文网

  1.6 社会监理:合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。8nu易文君-文库范文网

  1.7 总监理工程师:合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。8nu易文君-文库范文网

  1.8 设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。8nu易文君-文库范文网

  本合同装饰工程,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。8nu易文君-文库范文网

  1.9 装饰工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。8nu易文君-文库范文网

  1.10 工程造价管理部门:XX市建设工程造价管理站。8nu易文君-文库范文网

  1.11 工程质量监督部门:按《深圳经济特区建设工程质量条例》执行。8nu易文君-文库范文网

  1.12 合同价款:甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格、措施费、工期补偿费等。8nu易文君-文库范文网

  1.13 追加合同价款:在施工中发生图纸及措施以外的工程量,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。8nu易文君-文库范文网

  1.14 费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。8nu易文君-文库范文网

  1.15 工期:按国家有关规定,甲乙双方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。8nu易文君-文库范文网

  1.16 开工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期(约定期不能开工的,由责任方负责)。8nu易文君-文库范文网

  1.17 竣工日期:甲乙双方在合同相应条款约定的工程竣工日期。8nu易文君-文库范文网

  1.18 图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)8nu易文君-文库范文网

  1.19 分段或分部工程:在合同相应条款(或补充条款)约定构成全部工程的任何分段或分部工程。8nu易文君-文库范文网

  1.20 施工场地:由甲方提供,并在合同相应条款(或补充条款)内约定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)。8nu易文君-文库范文网

  1.21 施工设备和设施:按双方协议约定,由甲方提供给乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的设备或设施。8nu易文君-文库范文网

  1.22 工程量清单:发包方在招标文件中提供的、按XX市的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。8nu易文君-文库范文网

  1.23 书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。8nu易文君-文库范文网

  1.24 不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾,以及相应条款约定的自然灾害等。8nu易文君-文库范文网

  1.25 利息:合同中所指的利息,为单位向银行贷款利息。8nu易文君-文库范文网

  1.26 合同条款中,部分甲方职责由其甲方委托的社会监理机构代为行使的,应在补充条款中明确其代为行使的内容、范围。8nu易文君-文库范文网

  第二条合同文件组成及解释顺序8nu易文君-文库范文网

  合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:8nu易文君-文库范文网

  2.1 协议条款;8nu易文君-文库范文网

  2.2 合同条件;8nu易文君-文库范文网

  2.3 建设工程施工合同,补充合同;8nu易文君-文库范文网

  2.4 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;8nu易文君-文库范文网

  2.5 合同约定的标准、规范和有关的技术经济标准、资料;8nu易文君-文库范文网

  2.6 招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;8nu易文君-文库范文网

  2.7 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;8nu易文君-文库范文网

  2.8 监理合同8nu易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不一致时,由双方协商解决,协商不成时,按第三十六条约定的办法解决。8nu易文君-文库范文网

  第三条合同使用标准及法律8nu易文君-文库范文网

  合同必须首先约定使用国家标准、规范。其次约定使用行业标准、规范;再次约定使用地方的标准、规范。甲方应按约定的时间向乙方提供一式两份标准、规范。8nu易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时,设计方应提供施工工艺,经甲、乙、丙三方代表批准后执行。设计要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。所发生购买、翻译的费用,均由甲方承担。8nu易文君-文库范文网

  适用于合同文件的法律、法规是国家的法律、法规和XX市的地方法规及规章。8nu易文君-文库范文网

  XX市建设主管部门的有关规定对双方也具有约束力。8nu易文君-文库范文网

  第四条工程概况8nu易文君-文库范文网

  4.1 工程名称:____________________________________8nu易文君-文库范文网

  工程地点:____________________________________8nu易文君-文库范文网

  承包范围:________________________8nu易文君-文库范文网

  4.2 承包方式:____________8nu易文君-文库范文网

  4.2.1 按定标(或邀请协商议标)价及措施费、工期补偿费、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。8nu易文君-文库范文网

  4.2.2 按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由乙方向税务机关缴纳。8nu易文君-文库范文网

  4.2.3 招标工程除涉及变更外,总价、单价均以定标价为准,一次包定,结算时按4.5条的约定办理。8nu易文君-文库范文网

  4.3 工期:8nu易文君-文库范文网

  ⑴开工日期:______年____月____日8nu易文君-文库范文网

  ⑵竣工日期:______年____月____日8nu易文君-文库范文网

  总日历工期天数:______天。8nu易文君-文库范文网

  4.4 质量等级:______8nu易文君-文库范文网

  4.5 合同价款:人民币( 币) __________元,大写:__________________其中含措施费______元。8nu易文君-文库范文网

  4.5.1 上述造价为固定价格加风险系数之和。其中,甲方给予乙方的风险金额为:______元,或合同价款 %的金额。风险承担的范围:8nu易文君-文库范文网

  4.5.2 上述造价为可调价格合同。调整的.方式为:________________________8nu易文君-文库范文网

  4.5.3 全部工程造价按下列规定计算:________________________________8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇31

  发包方:_____________8nu易文君-文库范文网

  承包方:_____________8nu易文君-文库范文网

  签约时间:_________________8nu易文君-文库范文网

  签约地点:_________________8nu易文君-文库范文网

  为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:________________8nu易文君-文库范文网

  二、建筑面积(工程形式):________________8nu易文君-文库范文网

  三、施工地点:_____________8nu易文君-文库范文网

  四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。8nu易文君-文库范文网

  五、承包形式:______________8nu易文君-文库范文网

  六、工程质量标准:______________8nu易文君-文库范文网

  七、工程价款:_________________共计人民币元。8nu易文君-文库范文网

  八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。8nu易文君-文库范文网

  九、质保期:_________________年。8nu易文君-文库范文网

  十、双方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  (一)发包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;8nu易文君-文库范文网

  2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;8nu易文君-文库范文网

  3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;8nu易文君-文库范文网

  4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;8nu易文君-文库范文网

  (二)承包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  1、按发包方要求及图纸要求进行施工;8nu易文君-文库范文网

  2、如期完成施工任务;8nu易文君-文库范文网

  3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;8nu易文君-文库范文网

  4、负责发包方提供料物及设备的保护;8nu易文君-文库范文网

  5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;8nu易文君-文库范文网

  6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;8nu易文君-文库范文网

  十一、其他8nu易文君-文库范文网

  (一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。8nu易文君-文库范文网

  (二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交____县人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  (三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。8nu易文君-文库范文网

  发包方:_________________8nu易文君-文库范文网

  承包方:_________________8nu易文君-文库范文网

  ____年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇32

  发包方:________________8nu易文君-文库范文网

  承包方:________________8nu易文君-文库范文网

  签约时间:8nu易文君-文库范文网

  签约地点:8nu易文君-文库范文网

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:____________8nu易文君-文库范文网

  二、建筑面积(工程形式):____________8nu易文君-文库范文网

  三、施工地点:________________8nu易文君-文库范文网

  四、工期:8nu易文君-文库范文网

  1、开工:____年__月__日;8nu易文君-文库范文网

  2、竣工:____年__月__日;8nu易文君-文库范文网

  3、合同工期总共历时____天。8nu易文君-文库范文网

  五、承包形式:________8nu易文君-文库范文网

  六、工程质量标准:________8nu易文君-文库范文网

  七、工程价款:共计人民币 元。8nu易文君-文库范文网

  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。8nu易文君-文库范文网

  九、质保期:____年。8nu易文君-文库范文网

  十、双方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  1、发包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;8nu易文君-文库范文网

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;8nu易文君-文库范文网

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;8nu易文君-文库范文网

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;8nu易文君-文库范文网

  2、承包方的责任义务8nu易文君-文库范文网

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;8nu易文君-文库范文网

  ②如期完成施工任务;8nu易文君-文库范文网

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;8nu易文君-文库范文网

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;8nu易文君-文库范文网

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;8nu易文君-文库范文网

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;8nu易文君-文库范文网

  十一、其他8nu易文君-文库范文网

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。8nu易文君-文库范文网

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。8nu易文君-文库范文网

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。8nu易文君-文库范文网

  发包方: 承包方:8nu易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:8nu易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇33

  甲方:_________________8nu易文君-文库范文网

  乙方:_________________8nu易文君-文库范文网

  甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:8nu易文君-文库范文网

  一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。8nu易文君-文库范文网

  二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。8nu易文君-文库范文网

  三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。8nu易文君-文库范文网

  四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。8nu易文君-文库范文网

  五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。8nu易文君-文库范文网

  六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。8nu易文君-文库范文网

  七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。8nu易文君-文库范文网

  甲方(盖章) ___________8nu易文君-文库范文网

  乙方(签章) ___________8nu易文君-文库范文网

  ____ 年 _____ 月 _____ 日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇34

  发包方(以下称甲方):8nu易文君-文库范文网

  承包方(以下称乙方): 8nu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。8nu易文君-文库范文网

  第一条 工程项目8nu易文君-文库范文网

  一、工程名称:台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚8nu易文君-文库范文网

  二、工程地点: 知行希望小学8nu易文君-文库范文网

  三、工程内容:柴棚顶棚和食堂门口雨棚8nu易文君-文库范文网

  四、承包形式: 总承包,包工包料。8nu易文君-文库范文网

  第二条 工程期限8nu易文君-文库范文网

  一、合同工期总日历天数10天8nu易文君-文库范文网

  开工日期:20xx年8月25日8nu易文君-文库范文网

  竣工日期:20xx年8月27日8nu易文君-文库范文网

  二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上;8nu易文君-文库范文网

  2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;8nu易文君-文库范文网

  3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。8nu易文君-文库范文网

  第三条 建筑材料、设备的供应和采购8nu易文君-文库范文网

  一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。8nu易文君-文库范文网

  二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程8nu易文君-文库范文网

  第四条 工程验收和付款8nu易文君-文库范文网

  经核算,建设工程总价为:陆仟圆整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。8nu易文君-文库范文网

  第五条 附 则8nu易文君-文库范文网

  一、甲方代表: 乙方代表:姜小五 。8nu易文君-文库范文网

  二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。8nu易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________8nu易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日8nu易文君-文库范文网

工程施工合同标准2024 篇35

  承包人(全称):__________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  发包方:________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。8nu易文君-文库范文网

  一、工程概况8nu易文君-文库范文网

  工程名称:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  工程地点:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  工程内容:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 )工程立项批准文号:___________________8nu易文君-文库范文网

  资金来源:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  二、工程承包范围8nu易文君-文库范文网

  承包范围:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  三、合同工期:8nu易文君-文库范文网

  开工日期:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  竣工日期:______________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_________________天8nu易文君-文库范文网

  四、质量标准8nu易文君-文库范文网

  工程质量标准:__________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  五、合同价款8nu易文君-文库范文网

  金额(大写):_____________________________元(人民币)8nu易文君-文库范文网

  ¥:_____________________________元8nu易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件8nu易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:8nu易文君-文库范文网

  1、本合同协议书8nu易文君-文库范文网

  2、中标通知书8nu易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件8nu易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款8nu易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款8nu易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件8nu易文君-文库范文网

  7、图纸8nu易文君-文库范文网

  8、工程量清单8nu易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书8nu易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8nu易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。8nu易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8nu易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。8nu易文君-文库范文网

  十、合同生效8nu易文君-文库范文网

  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日8nu易文君-文库范文网

  合同订立地点: _________________________________________________________________8nu易文君-文库范文网

  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。8nu易文君-文库范文网

  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________8nu易文君-文库范文网

  住所:_______________________________住所:______________________________________8nu易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________8nu易文君-文库范文网

  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________8nu易文君-文库范文网

  电话:_______________________________电话:______________________________________8nu易文君-文库范文网

  传真:_______________________________传真:______________________________________8nu易文君-文库范文网

  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________8nu易文君-文库范文网

  账号:_______________________________账号:______________________________________8nu易文君-文库范文网

  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。8nu易文君-文库范文网

329764
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享