欢迎访问易文君范文网!

建设工程施工合同条件

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设工程施工合同条件(通用31篇)kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇1

  一、词语涵义及合同文件 kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 kLy易文君-文库范文网

  1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。 kLy易文君-文库范文网

  2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 kLy易文君-文库范文网

  3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 kLy易文君-文库范文网

  4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 kLy易文君-文库范文网

  5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。kLy易文君-文库范文网

  6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 kLy易文君-文库范文网

  7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 kLy易文君-文库范文网

  8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 kLy易文君-文库范文网

  9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 kLy易文君-文库范文网

  10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 kLy易文君-文库范文网

  11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 kLy易文君-文库范文网

  12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 kLy易文君-文库范文网

  13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。kLy易文君-文库范文网

  14.工期:协议条款约定的合同工期。 kLy易文君-文库范文网

  15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 kLy易文君-文库范文网

  16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 kLy易文君-文库范文网

  17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 kLy易文君-文库范文网

  18.施工现场:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 kLy易文君-文库范文网

  19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 kLy易文君-文库范文网

  20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 kLy易文君-文库范文网

  21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。 kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件及解释顺序 kLy易文君-文库范文网

  合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  1.协议条款; kLy易文君-文库范文网

  2.合同条件; kLy易文君-文库范文网

  3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; kLy易文君-文库范文网

  4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; kLy易文君-文库范文网

  5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; kLy易文君-文库范文网

  6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; kLy易文君-文库范文网

  7.双方确认的往来信函、传真、电子邮件。 kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。 kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。 kLy易文君-文库范文网

  适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。 kLy易文君-文库范文网

  施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  第四条 图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。 kLy易文君-文库范文网

  双方一般责任 kLy易文君-文库范文网

  第五条 甲方代表 kLy易文君-文库范文网

  甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责: kLy易文君-文库范文网

  1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形成交给乙方代表,乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。 kLy易文君-文库范文网

  实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权的承诺)。 kLy易文君-文库范文网

  第六条 乙方驻工地代表 kLy易文君-文库范文网

  乙方任命驻地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;kLy易文君-文库范文网

  1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效; kLy易文君-文库范文网

  2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。 kLy易文君-文库范文网

  乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。 kLy易文君-文库范文网

  第七条 甲方工作 kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作: kLy易文君-文库范文网

  1.办理土地征用,青苗树林赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; kLy易文君-文库范文网

  2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要; kLy易文君-文库范文网

  3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; kLy易文君-文库范文网

  4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;kLy易文君-文库范文网

  5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外); kLy易文君-文库范文网

  6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验; kLy易文君-文库范文网

  7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; kLy易文君-文库范文网

  8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。 kLy易文君-文库范文网

  甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  第八条 乙方工作 kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作: kLy易文君-文库范文网

  1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。 kLy易文君-文库范文网

  2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。 kLy易文君-文库范文网

  3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 kLy易文君-文库范文网

  6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 kLy易文君-文库范文网

  8.保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。 kLy易文君-文库范文网

  乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应由甲方的损失给予赔偿。 kLy易文君-文库范文网

  施工组织设计和工期 kLy易文君-文库范文网

  第九条 进度计划 kLy易文君-文库范文网

  乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。 kLy易文君-文库范文网

  乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。 kLy易文君-文库范文网

  第十条 延期开工 kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。 kLy易文君-文库范文网

  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。 kLy易文君-文库范文网

  第十一条 暂停施工 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  第十二条 工期延误 kLy易文君-文库范文网

  对下述造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  1.工程量变化和设计变更; kLy易文君-文库范文网

  2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; kLy易文君-文库范文网

  3.不可抗力; kLy易文君-文库范文网

  4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。 kLy易文君-文库范文网

  乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。 kLy易文君-文库范文网

  非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  第十三条 工期提前 kLy易文君-文库范文网

  施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容: kLy易文君-文库范文网

  1.提前的时间; kLy易文君-文库范文网

  2.乙方采取的赶工措施; kLy易文君-文库范文网

  3.甲方为赶工提供的条件; kLy易文君-文库范文网

  4.赶工措施的经济支出和承担; kLy易文君-文库范文网

  5.提前竣工收益(如果有)的分享。 kLy易文君-文库范文网

  质量与验收 kLy易文君-文库范文网

  第十四条 检查与返工 kLy易文君-文库范文网

  乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。 kLy易文君-文库范文网

  第十五条 工程质量等级 kLy易文君-文库范文网

  工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  双方对工程质量有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。 kLy易文君-文库范文网

  第十六条 隐蔽工程和中间验收 kLy易文君-文库范文网

  工程具备复盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加,通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录并送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,甲方有权检查,检查费用由乙方负担。 kLy易文君-文库范文网

  工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。 kLy易文君-文库范文网

  第十七条 试车 kLy易文君-文库范文网

  设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过,甲方代表在试车记录上签字。 kLy易文君-文库范文网

  设备安装工程具备联动无负荷试车条件,甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过,双方在试车记录上签字后,方可进行竣工验收。 kLy易文君-文库范文网

  由于设计原因试车达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新安装。甲方承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备为乙方采购,由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购,甲方承担上述各项经济支出,工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。 kLy易文君-文库范文网

  试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表未在规定时间提出修改意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。 kLy易文君-文库范文网

  第十八条 验收和重新检验 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。 kLy易文君-文库范文网

  合同价款与支付 kLy易文君-文库范文网

  第十九条 合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。 kLy易文君-文库范文网

  1.甲方代表确认的工程量增减; kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商; kLy易文君-文库范文网

  3.工程造价管理部门公布的价格调整; kLy易文君-文库范文网

  4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时; kLy易文君-文库范文网

  5.合同约定的其他增减或调整。 kLy易文君-文库范文网

  乙方应在上述情况发生后10天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复,视为已经批准。 kLy易文君-文库范文网

  第二十条 工程款预付 kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 工程量的核实确认 kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量),并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内未进行计量,从第4天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。 kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 工程款支付 kLy易文君-文库范文网

  甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程价款的利息率。 kLy易文君-文库范文网

  材料设备供应 kLy易文君-文库范文网

  第二十三条 甲方供应材料设备 kLy易文君-文库范文网

  甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥善保管,甲方支付相应保管费用。保管期间材料设备发生损坏丢失,甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。 kLy易文君-文库范文网

  甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下情况分别处理: kLy易文君-文库范文网

  1.材料设备单价与清单不符,由甲方承担所有价差。 kLy易文君-文库范文网

  2.材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质量等级、规格与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。 kLy易文君-文库范文网

  3.甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应经济支出。 kLy易文君-文库范文网

  4.到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点。 kLy易文君-文库范文网

  5.供应数量少于清单约定数量时,甲方将数量补齐。多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场。 kLy易文君-文库范文网

  6.供应时间早于清单约定日期,甲方承担因此发生的保管费用。 kLy易文君-文库范文网

  因以上原因或迟于清单约定供应时间,由甲方承担相应的经济支出。发生延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成乙方的损失。 kLy易文君-文库范文网

  经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况,甲方仍应承担重新采购及拆除的重建的经济支出,并相应顺延工期。 kLy易文君-文库范文网

  第二十四条 乙方采购材料设备 kLy易文君-文库范文网

  乙方根据协议条款约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用。 kLy易文君-文库范文网

  设计变更 kLy易文君-文库范文网

  第二十五条 设计变更 kLy易文君-文库范文网

  乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,并由甲方取得以下批准: kLy易文君-文库范文网

  (1)超过原设计标准和规模时,须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追究投资和材料指标; kLy易文君-文库范文网

  (2)送原设计单位审查,取得相应图纸和说明 kLy易文君-文库范文网

  施工中甲方对原设计进行变更,在取得上述两项批准后,向乙方发出变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。 kLy易文君-文库范文网

  双方办理变更、洽商后,乙方按甲方代表要求,进行下列变更: kLy易文君-文库范文网

  1.增减合同中约定的工程数量; kLy易文君-文库范文网

  2.更改有关工程的性质、质量、规格; kLy易文君-文库范文网

  3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸; kLy易文君-文库范文网

  4.增加工程需要的附加工作; kLy易文君-文库范文网

  5.改变有关工程的施工时间和顺序。 kLy易文君-文库范文网

  第二十六条 确定变更价款 kLy易文君-文库范文网

  发生第二十四条约定的变更后,在双方协商的时间内,乙方按下列方法提出变更价格,报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期: kLy易文君-文库范文网

  1.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价 kLy易文君-文库范文网

  款;kLy易文君-文库范文网

  2.合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款; kLy易文君-文库范文网

  3.合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后10天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定(实行社会监理的,由总监理工程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定),对裁定仍有异议,按第三十条约定的方法解决。 kLy易文君-文库范文网

  竣工与结算 kLy易文君-文库范文网

  第二十七条 竣工验收 kLy易文君-文库范文网

  工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。 kLy易文君-文库范文网

  竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。 kLy易文君-文库范文网

  甲方不能按协议条款约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用。 kLy易文君-文库范文网

  因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。 kLy易文君-文库范文网

  第二十八条 竣工结算 kLy易文君-文库范文网

  竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见,在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行,并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。 kLy易文君-文库范文网

  由于甲方违反有关规定和约定,经办银行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保护,由甲方承担保护费用。 kLy易文君-文库范文网

  甲方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息,并承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  第二十九条 质量保证期 kLy易文君-文库范文网

  乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修并支付保修金。 kLy易文君-文库范文网

  保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。 kLy易文君-文库范文网

  保修期间,乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部份,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  采取按合同价款一定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保修期满后20天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计息的利息一起退还乙方,不足部分由乙方交付。 kLy易文君-文库范文网

  争议、违约和索赔 kLy易文君-文库范文网

  第三十条 争议 kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方因合同发生争议,要求调解、仲裁、起诉的,可按协议条款的约定,采用以下一种或几种方式解决: kLy易文君-文库范文网

  1.向协议条款约定的单位或人员要求调解; kLy易文君-文库范文网

  2.向有管辖权的仲裁机关申请仲裁; kLy易文君-文库范文网

  3.向有管辖权的人民法院起诉。 kLy易文君-文库范文网

  发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完成工程。 kLy易文君-文库范文网

  1.合同确已无法履行; kLy易文君-文库范文网

  2.双方协议停止施工; kLy易文君-文库范文网

  3.调解要求停止施工,且为双方接受; kLy易文君-文库范文网

  4.仲裁机关要求停止施工; kLy易文君-文库范文网

  5.法院要求停止施工。 kLy易文君-文库范文网

  第三十一条 违约 kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。kLy易文君-文库范文网

  因乙方原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权请求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。 kLy易文君-文库范文网

  除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 kLy易文君-文库范文网

  因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。但违约方迟延履行或者有其他违约行为致使严重影响订立合同所期望的经济利益的,对方可以不经催告解除合同。 kLy易文君-文库范文网

  第三十二条 索赔 kLy易文君-文库范文网

  甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔: kLy易文君-文库范文网

  1.有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据; kLy易文君-文库范文网

  2.索赔事件发生后20天内,向甲方发出要求索赔的通知; kLy易文君-文库范文网

  3.甲方在接到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在10天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。 kLy易文君-文库范文网

  其他 kLy易文君-文库范文网

  第三十三条 安全施工 kLy易文君-文库范文网

  乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。 kLy易文君-文库范文网

  发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 kLy易文君-文库范文网

  乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。由甲方承担保护措施费用。 kLy易文君-文库范文网

  在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。 kLy易文君-文库范文网

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议 kLy易文君-文库范文网

  甲方要求采用专利技术和特殊工艺,需负责办理相应的申报、审批手续、承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按以上约定办理。 kLy易文君-文库范文网

  乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定材料、设备的换用,必须经甲方代表批准。 kLy易文君-文库范文网

  以上发生的费用和获得的收益,双方按协议分摊或分享。 kLy易文君-文库范文网

  第三十五条 地下障碍和文物 kLy易文君-文库范文网

  乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时,应在4小时内通知甲方代表,并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  第三十六条 工程分包 kLy易文君-文库范文网

  乙方可按投标书和协议条款约定分包部分工程。 kLy易文君-文库范文网

  乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。 kLy易文君-文库范文网

  分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约或疏忽。 kLy易文君-文库范文网

  除协议条款另有约定,分包工程价款由乙方与分包单位结算。 kLy易文君-文库范文网

  第三十七条 不可抗力 kLy易文君-文库范文网

  不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。kLy易文君-文库范文网

  不可抗力发生后,乙方应每隔10天向甲方报告一次损失情况。 kLy易文君-文库范文网

  因不可抗力发生的费用由双方分别承担: kLy易文君-文库范文网

  1.工程本身的损害由甲方承担; kLy易文君-文库范文网

  2.人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; kLy易文君-文库范文网

  3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担; kLy易文君-文库范文网

  4.所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。 kLy易文君-文库范文网

  不可抗力的认定标准是_______。 kLy易文君-文库范文网

  第三十八条 保险(如有时) kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款的约定,办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财产和保险。 kLy易文君-文库范文网

  乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险。 kLy易文君-文库范文网

  投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次,直到损害结束。 kLy易文君-文库范文网

  第三十九条 工程停建或缓建 kLy易文君-文库范文网

  由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 kLy易文君-文库范文网

  已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 kLy易文君-文库范文网

  第四十条 合同的生效与终止 kLy易文君-文库范文网

  本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。 kLy易文君-文库范文网

  第四十一条 合同份数 kLy易文君-文库范文网

  合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定,由甲乙双方分送有关部门kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇2

  铁路建设工程施工合同条件kLy易文君-文库范文网

  1.词语解释kLy易文君-文库范文网

  1.1发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人,本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。kLy易文君-文库范文网

  1.2承包方(简称乙方):协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。kLy易文君-文库范文网

  1.3甲方代表:甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。kLy易文君-文库范文网

  1.4乙方项目经理:乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。kLy易文君-文库范文网

  1.5铁路建设工程监理:甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位,对工程施工进行的监理。kLy易文君-文库范文网

  1.6总监理工程师:铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。kLy易文君-文库范文网

  1.7设计单位:铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。kLy易文君-文库范文网

  1.8工程质量监督站:铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。kLy易文君-文库范文网

  1.9工程:协议条款约定的具体的永久工程。kLy易文君-文库范文网

  1.10合同价款:按有关规定或协议条款约定的,用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。kLy易文君-文库范文网

  1.11经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。kLy易文君-文库范文网

  1.12费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。kLy易文君-文库范文网

  1.13工期:协议条款约定的合同工期,工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。kLy易文君-文库范文网

  1.14开工日期:协议条款约定的工程开工日期。kLy易文君-文库范文网

  1.15竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。kLy易文君-文库范文网

  1.16施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。kLy易文君-文库范文网

  1.17书面形式:根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。kLy易文君-文库范文网

  1.18协议条款:结合具体工程,甲、乙双方协商后签订的书面协议。kLy易文君-文库范文网

  1.19变更设计:自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。kLy易文君-文库范文网

  2.合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  合同文件应能相互解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  2.1协议条款;kLy易文君-文库范文网

  2.2合同条件;kLy易文君-文库范文网

  2.3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议;kLy易文君-文库范文网

  2.4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;kLy易文君-文库范文网

  2.5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;kLy易文君-文库范文网

  2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的前提下,由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按照解决争议的方式加以解决。kLy易文君-文库范文网

  3.合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章。kLy易文君-文库范文网

  施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时,可以使用国家和建工行业标准、规范。kLy易文君-文库范文网

  4.双方一般责任kLy易文君-文库范文网

  4.1甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:kLy易文君-文库范文网

  4.1.1甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。kLy易文君-文库范文网

  4.1.2甲方代表的通知由本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方代表可发口头通知,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理,应在收到通知后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内,作出修改通知或继续执行原通知的决定,以书面形式再通知乙方。kLy易文君-文库范文网

  4.1.3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需文件、图纸及资料,并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内,可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。kLy易文君-文库范文网

  4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;kLy易文君-文库范文网

  4.2.1乙方的要求和通知,以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表,经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效;kLy易文君-文库范文网

  4.2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。kLy易文君-文库范文网

  5.对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为:kLy易文君-文库范文网

  5.1第1条工程概况kLy易文君-文库范文网

  5.1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。kLy易文君-文库范文网

  5.1.2工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。kLy易文君-文库范文网

  5.1.3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。kLy易文君-文库范文网

  5.1.4承包方式系指双方约定的,甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。kLy易文君-文库范文网

  5.2第5条设计文件kLy易文君-文库范文网

  5.2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供,应在合同补充协议中写明分期分批,按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸,以满足乙方施工要求。kLy易文君-文库范文网

  5.2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容,保密费用由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  5.3第7条7.9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设〔1997〕352号)办理。kLy易文君-文库范文网

  5.4第11条11.1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指:kLy易文君-文库范文网

  5.4.1在合同中另有规定的;kLy易文君-文库范文网

  5.4.2由于乙方某种失误或违约导致的,或乙方应对其负责的'必要的暂停施工;kLy易文君-文库范文网

  5.4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工;kLy易文君-文库范文网

  5.4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;kLy易文君-文库范文网

  5.4.5计划调整。kLy易文君-文库范文网

  5.5第12条12.1工期延误原因及责任中:kLy易文君-文库范文网

  5.5.1不可抗力是指因突发战争、军事征地、_____、_____、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  5.5.2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。kLy易文君-文库范文网

  5.6第14条工程质量检查中:kLy易文君-文库范文网

  5.6.1质量保证体系:乙方为了实现合同对工程质量的要求,建立的质量管理组织结构、制度和措施等。kLy易文君-文库范文网

  5.6.2工程质量:在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件,以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。kLy易文君-文库范文网

  5.6.3不合格工程:既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程,也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。kLy易文君-文库范文网

  5.7第15条隐蔽工程检查和签证中:kLy易文君-文库范文网

  5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的,竣工后无法观察检查的,需被复、掩盖的分部、分项工程。kLy易文君-文库范文网

  5.7.2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。kLy易文君-文库范文网

  5.7.3重点工程系指按(80)铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程,或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。kLy易文君-文库范文网

  5.8第17条甲方供应的材料设备kLy易文君-文库范文网

  5.8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。kLy易文君-文库范文网

  5.8.2承包方式采用包工不包料的工程项目,以及铁路通信信号等专业材料设备,甲方须自行采购的,应使用本条款规定。kLy易文君-文库范文网

  5.9第21条验工计价kLy易文君-文库范文网

  5.9.1乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交已完实际工程量报告,甲方代表在接到报告后3天内,按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”),并在计量前24小时通知乙方。若不通知,甲方计量结果无效。kLy易文君-文库范文网

  5.9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加,无正当理由不参加,甲方自行计量有效。kLy易文君-文库范文网

  5.9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。kLy易文君-文库范文网

  5.10第22条工程款支付kLy易文君-文库范文网

  工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定,双方根据工程实际情况协商研究,明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。kLy易文君-文库范文网

  5.11第23条竣工验收kLy易文君-文库范文网

  依据国家计委计建设〔1990〕1号文《关于印发〈建设项目(工程)竣工验收办法〉的通知》和铁道部(84)铁鉴字第180号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。kLy易文君-文库范文网

  5.12第24条竣工决算kLy易文君-文库范文网

  国家组织验收的大中型项目,在工程正式验收后,竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司,鉴定中心及使用单位。其他建设项目,在工程正式验收后,竣工决算应在3至6个月内完成,并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。kLy易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________kLy易文君-文库范文网

  开户银行及帐号:_________开户银行及帐号:_________kLy易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日kLy易文君-文库范文网

  签订地点:_________签订地点:_________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇3

  发包人(全称):_________________________________________kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):_________________________________________kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  1.词语定义kLy易文君-文库范文网

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:kLy易文君-文库范文网

  1.1 XX条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,于建设工程施工的条款。kLy易文君-文库范文网

  1.2 专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对XX条款的具体化、补充或修改。kLy易文君-文库范文网

  1.3 发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。kLy易文君-文库范文网

  1.4 承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。kLy易文君-文库范文网

  1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。kLy易文君-文库范文网

  1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。kLy易文君-文库范文网

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。kLy易文君-文库范文网

  1.8 工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  1.9 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。kLy易文君-文库范文网

  1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。kLy易文君-文库范文网

  1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。kLy易文君-文库范文网

  1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。kLy易文君-文库范文网

  1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。kLy易文君-文库范文网

  1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。kLy易文君-文库范文网

  1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。kLy易文君-文库范文网

  1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。kLy易文君-文库范文网

  1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。kLy易文君-文库范文网

  1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。kLy易文君-文库范文网

  1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。kLy易文君-文库范文网

  1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。kLy易文君-文库范文网

  1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。kLy易文君-文库范文网

  2.合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  2.1合同文件应能相互解释, 互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同协议书kLy易文君-文库范文网

  (2)中标知书kLy易文君-文库范文网

  (3)投标书及其附件kLy易文君-文库范文网

  (4)本合同专用条款kLy易文君-文库范文网

  (5)本合同XX条款kLy易文君-文库范文网

  (6)标准、规范及有关技术文件kLy易文君-文库范文网

  (7)图纸kLy易文君-文库范文网

  (8)工程量清单kLy易文君-文库范文网

  (9)工程报价单或预算书kLy易文君-文库范文网

  合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。kLy易文君-文库范文网

  2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本XX条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  3.语言文字和适用法律、标准及规范kLy易文君-文库范文网

  3.1语言文字kLy易文君-文库范文网

  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。kLy易文君-文库范文网

  在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。kLy易文君-文库范文网

  3.2适用法律和法规kLy易文君-文库范文网

  本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  3.3适用标准、规范kLy易文君-文库范文网

  双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。kLy易文君-文库范文网

  本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  4.图纸kLy易文君-文库范文网

  4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。kLy易文君-文库范文网

  4.2承包人未经发包人同意, 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。kLy易文君-文库范文网

  4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。kLy易文君-文库范文网

  二、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  5.工程师kLy易文君-文库范文网

  5.1实行工程监理的, 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式知承包人。kLy易文君-文库范文网

  5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。kLy易文君-文库范文网

  5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式知承包人。kLy易文君-文库范文网

  5.4合同履行中, 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本XX条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外, 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。kLy易文君-文库范文网

  5.6不实行工程监理的, 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。kLy易文君-文库范文网

  6.工程师的委派和指令kLy易文君-文库范文网

  6.1工程师可委派工程师代表, 行使合同约定的自己的职权, 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回知发包人。委派书和撤回知作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。kLy易文君-文库范文网

  除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。kLy易文君-文库范文网

  6.2工程师的指令、 知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。kLy易文君-文库范文网

  承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、知。kLy易文君-文库范文网

  6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。kLy易文君-文库范文网

  7.项目经理kLy易文君-文库范文网

  7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。kLy易文君-文库范文网

  7.2承包人依据合同发出的知, 以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。kLy易文君-文库范文网

  7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  7.4承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式知发包人,关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。kLy易文君-文库范文网

  7.5发包人可以与承包人协商, 建议更换其认为不称职的项目经理。kLy易文君-文库范文网

  8.发包人工作kLy易文君-文库范文网

  8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;kLy易文君-文库范文网

  (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;kLy易文君-文库范文网

  (3)开施工场地与城乡公共道路的道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅;kLy易文君-文库范文网

  (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;kLy易文君-文库范文网

  (5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);kLy易文君-文库范文网

  (6)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;kLy易文君-文库范文网

  (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;kLy易文君-文库范文网

  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;kLy易文君-文库范文网

  (9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。 8.3发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  9.承包人工作kLy易文君-文库范文网

  9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;kLy易文君-文库范文网

  (2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;kLy易文君-文库范文网

  (3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,产负责安全保卫;kLy易文君-文库范文网

  (4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;kLy易文君-文库范文网

  (5)遵守政府有关主管部门对施工场地交、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;kLy易文君-文库范文网

  (6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;kLy易文君-文库范文网

  (7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;kLy易文君-文库范文网

  (8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;kLy易文君-文库范文网

  (9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  9.2承包人未能履行9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。kLy易文君-文库范文网

  三、施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  10.进度计划kLy易文君-文库范文网

  10.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。kLy易文君-文库范文网

  10.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。kLy易文君-文库范文网

  11.开工及延期开工kLy易文君-文库范文网

  11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后的48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  12.暂停施工kLy易文君-文库范文网

  工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  13.工期延误kLy易文君-文库范文网

  13.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;kLy易文君-文库范文网

  (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;kLy易文君-文库范文网

  (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;kLy易文君-文库范文网

  (4)设计变更和工程量增加;kLy易文君-文库范文网

  (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  (6)不可抗力;kLy易文君-文库范文网

  (7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  13.2承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  14.工程竣工kLy易文君-文库范文网

  14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。kLy易文君-文库范文网

  14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  14.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。kLy易文君-文库范文网

  四、质量与检验kLy易文君-文库范文网

  15.工程质量kLy易文君-文库范文网

  15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  15.2 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。kLy易文君-文库范文网

  16.检查和返工kLy易文君-文库范文网

  16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。kLy易文君-文库范文网

  16.2 工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  17.隐蔽工程和中间验收kLy易文君-文库范文网

  17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式知工程师验收。知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。kLy易文君-文库范文网

  17.2 工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。kLy易文君-文库范文网

  17.3 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。kLy易文君-文库范文网

  18.重新检验kLy易文君-文库范文网

  无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  19.工程试车kLy易文君-文库范文网

  19.1 双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。kLy易文君-文库范文网

  19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式知工程师。知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字。kLy易文君-文库范文网

  19.3 工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。kLy易文君-文库范文网

  19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。kLy易文君-文库范文网

  19.5 双方责任kLy易文君-文库范文网

  (1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  (2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  (3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  (4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  (5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。kLy易文君-文库范文网

  19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。kLy易文君-文库范文网

  五、安全施工kLy易文君-文库范文网

  20.安全施工与检查kLy易文君-文库范文网

  20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。kLy易文君-文库范文网

  20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  21.安全防护kLy易文君-文库范文网

  21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  21.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。kLy易文君-文库范文网

  22.事故处理kLy易文君-文库范文网

  22.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  22.2 发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  23.合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。kLy易文君-文库范文网

  23.2 合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:kLy易文君-文库范文网

  (1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  (2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。kLy易文君-文库范文网

  (3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。kLy易文君-文库范文网

  23.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括:kLy易文君-文库范文网

  (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;kLy易文君-文库范文网

  (2)工程造价管理部门公布的价格调整;kLy易文君-文库范文网

  (3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  (4)双方约定的其他因素。kLy易文君-文库范文网

  23.4 承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。kLy易文君-文库范文网

  24.工程预付款kLy易文君-文库范文网

  实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付, 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的知,发包人收到知后仍不能按要求预付, 承包人可在发出知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  25.工程量的确认kLy易文君-文库范文网

  25.1 承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。kLy易文君-文库范文网

  25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效。kLy易文君-文库范文网

  25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。kLy易文君-文库范文网

  26.工程款(进度款)支付kLy易文君-文库范文网

  26.1 在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。kLy易文君-文库范文网

  26.2 本XX条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。kLy易文君-文库范文网

  26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的知,发包人收到承包人知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。kLy易文君-文库范文网

  26.4 发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  七、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  27.发包人供应材料设备kLy易文君-文库范文网

  27.1 实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表, 作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。kLy易文君-文库范文网

  27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时,以书面形式知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。kLy易文君-文库范文网

  27.3 发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。kLy易文君-文库范文网

  发包人未知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。kLy易文君-文库范文网

  27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:kLy易文君-文库范文网

  (1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;kLy易文君-文库范文网

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;kLy易文君-文库范文网

  (3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;kLy易文君-文库范文网

  (4)到贷地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;kLy易文君-文库范文网

  (5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;kLy易文君-文库范文网

  (6)到贷时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到贷时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;kLy易文君-文库范文网

  27.5 发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  27.6 发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  28.承包人采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  28.1 承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时知工程师清点。kLy易文君-文库范文网

  28.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  28.3 承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。kLy易文君-文库范文网

  28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  28.5 承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。kLy易文君-文库范文网

  28.6 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。kLy易文君-文库范文网

  八、工程变更kLy易文君-文库范文网

  9.工程设计变更kLy易文君-文库范文网

  29.1 施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更知及有关要求,进行下列需要的变更:kLy易文君-文库范文网

  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;kLy易文君-文库范文网

  (2)增减合同中约定的工程量;kLy易文君-文库范文网

  (3)改变有关工程的施工时间和顺序;kLy易文君-文库范文网

  (4)其他有关工程变更需要的附加工作。kLy易文君-文库范文网

  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。kLy易文君-文库范文网

  30.其他变更kLy易文君-文库范文网

  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。kLy易文君-文库范文网

  31.确定变更价款kLy易文君-文库范文网

  31.1 承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:kLy易文君-文库范文网

  (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;kLy易文君-文库范文网

  (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同介款;kLy易文君-文库范文网

  (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。kLy易文君-文库范文网

  31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。kLy易文君-文库范文网

  31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。kLy易文君-文库范文网

  31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款,按本XX条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。kLy易文君-文库范文网

  31.6 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。kLy易文君-文库范文网

  九、竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  32.竣工验收kLy易文君-文库范文网

  32.1 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。kLy易文君-文库范文网

  32.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。kLy易文君-文库范文网

  32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。kLy易文君-文库范文网

  32.4 工程竣工验收过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。kLy易文君-文库范文网

  32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。kLy易文君-文库范文网

  32.6 中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本XX条款32.1款至32.4款办理。kLy易文君-文库范文网

  32.7 因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。kLy易文君-文库范文网

  32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。kLy易文君-文库范文网

  33.竣工结算kLy易文君-文库范文网

  33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。kLy易文君-文库范文网

  33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告知XX银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。kLy易文君-文库范文网

  33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。kLy易文君-文库范文网

  33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。kLy易文君-文库范文网

  33.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本XX条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  34.质量保修kLy易文君-文库范文网

  34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)。kLy易文君-文库范文网

  34.3 质量保修书的主要内容包括:kLy易文君-文库范文网

  (1)质量保修项目内容及范围;kLy易文君-文库范文网

  (2)质量保修期;kLy易文君-文库范文网

  (3)质量保修责任;kLy易文君-文库范文网

  (4)质量保修金的支付方法。kLy易文君-文库范文网

  十、违约、索赔和争议kLy易文君-文库范文网

  35.违约kLy易文君-文库范文网

  35.1 发包人违约。当发生下列情况时:kLy易文君-文库范文网

  (1)本XX条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;kLy易文君-文库范文网

  (2)本XX条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;kLy易文君-文库范文网

  (3)本XX条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;kLy易文君-文库范文网

  (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。 35.2承包人违约。当发生下列情况时:kLy易文君-文库范文网

  (1)本XX条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;kLy易文君-文库范文网

  (2)本XX条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;kLy易文君-文库范文网

  (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。kLy易文君-文库范文网

  35.3 一方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  36.索赔kLy易文君-文库范文网

  36.1 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。kLy易文君-文库范文网

  36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:kLy易文君-文库范文网

  (1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向知;kLy易文君-文库范文网

  (2)发出索赔意向知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;kLy易文君-文库范文网

  (3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;kLy易文君-文库范文网

  (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;kLy易文君-文库范文网

  (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。kLy易文君-文库范文网

  36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。kLy易文君-文库范文网

  37.争议kLy易文君-文库范文网

  37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;kLy易文君-文库范文网

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  37.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:kLy易文君-文库范文网

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;kLy易文君-文库范文网

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受;kLy易文君-文库范文网

  (3)仲裁机构要求停止施工;kLy易文君-文库范文网

  (4)法院要求停止施工。kLy易文君-文库范文网

  十一、其他kLy易文君-文库范文网

  38.工程分包kLy易文君-文库范文网

  38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。kLy易文君-文库范文网

  38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。kLy易文君-文库范文网

  38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。kLy易文君-文库范文网

  38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。kLy易文君-文库范文网

  39.不可抗力kLy易文君-文库范文网

  39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  39.2 不可抗力事件发生后,承包人应立即知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。kLy易文君-文库范文网

  39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:kLy易文君-文库范文网

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;kLy易文君-文库范文网

  (3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (6)延误的工期相应顺延。 39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。kLy易文君-文库范文网

  40.保险kLy易文君-文库范文网

  40.1 工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  40.4 承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.5 保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。kLy易文君-文库范文网

  40.6 具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  41.担保kLy易文君-文库范文网

  41.1发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。kLy易文君-文库范文网

  41.2 一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。kLy易文君-文库范文网

  41.3提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  42.专利技术及特殊工艺kLy易文君-文库范文网

  42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。kLy易文君-文库范文网

  42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。kLy易文君-文库范文网

  43.文物和地下障碍物kLy易文君-文库范文网

  43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式知工程师, 工程师应于收到书面知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。 43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式知工程师, 同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。kLy易文君-文库范文网

  44.合同解除kLy易文君-文库范文网

  44.1 发包人承包人协商一致,可以解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.2 发生本XX条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.3 发生本XX条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.4 有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:kLy易文君-文库范文网

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;kLy易文君-文库范文网

  (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。kLy易文君-文库范文网

  44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的知,并在发出知前7天告知对方, 知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本XX条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  44.6 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  44.7 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。kLy易文君-文库范文网

  45.合同生效与终止kLy易文君-文库范文网

  45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。kLy易文君-文库范文网

  45.2 除本XX条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。kLy易文君-文库范文网

  45.3 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行知、协助、保密等义务。kLy易文君-文库范文网

  46.合同份数kLy易文君-文库范文网

  46.1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。kLy易文君-文库范文网

  46.2 本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  47.补充条款kLy易文君-文库范文网

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本XX条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  第三部分 专用条款kLy易文君-文库范文网

  一、词语定义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  2.合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  合同文件组成及解释顺序:_____________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  3.语言文字和适用法律、标准及规范kLy易文君-文库范文网

  3.1 本合同除使用汉语外,还使用___________语言文字。kLy易文君-文库范文网

  3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:__________________________________________kLy易文君-文库范文网

  3.3 适用标准、规范kLy易文君-文库范文网

  适用标准、规范的名称:________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  发包人提供标准、规范的时间:__________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时的约定:______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  4.图纸kLy易文君-文库范文网

  4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:_______________________________________________kLy易文君-文库范文网

  发包人对图纸的保密要求:_____________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  使用国外图纸的要求及费用承担:_______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  二、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  5.工程师kLy易文君-文库范文网

  5.2 监理单位委派的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名:________________职务:________________kLy易文君-文库范文网

  发包人委托的职权:___________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  需要取得发包人批准才能行使的职权:___________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  5.3 发包人派驻的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名:________________职务:______________职权:_______________________________________kLy易文君-文库范文网

  5.6 不实行监理的,工程师的职权:______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  7.项目经理kLy易文君-文库范文网

  姓名:________________职务:________________kLy易文君-文库范文网

  8.发包人工作kLy易文君-文库范文网

  8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:_________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:____________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (3)施工场地与公共道路的道开时间和要求:________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:______________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  (6)水准点与座标控制点交验要求:_____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (7)图纸会审和设计交底时间:_________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:_________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (9)双方约定发包人应做的其他工作:___________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  8.2 发包人委托承包人办理的工作:_____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:___________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:_______________________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (5)需承包人办理的有关施工场地交、环卫和施工噪音管理等手续:_____________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:__________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:_______________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (8)施工场清洁卫生的要求:__________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (9)双方约定承包人应做的其他工作:__________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  三、施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  10.进度计划kLy易文君-文库范文网

  10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:______________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  工程师确认的时间:___________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  10.2 群体工程中有关进度计划的要求:__________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  13.工期延误kLy易文君-文库范文网

  13.1 双方约定工期顺延的其他情况:____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  四、质量与验收kLy易文君-文库范文网

  17.隐蔽工程和中间验收kLy易文君-文库范文网

  17.1 双方约定中间验收部位:__________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  19.工程试车kLy易文君-文库范文网

  19.5 试车费用的承担:________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  五、安全施工kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  23.合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  23.2 本合同价款采用_______________方式确定。kLy易文君-文库范文网

  (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_____________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  风险费用的计算方法:_________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  风险范围以外合同价款调整方法:_______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:______________________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:________________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  24.工程预付款kLy易文君-文库范文网

  发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  扣回工程款的时间、比例:______________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  25.工程量确认kLy易文君-文库范文网

  25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:________________________________________kLy易文君-文库范文网

  26.工程款(进度款)支付kLy易文君-文库范文网

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:___________________________________________kLy易文君-文库范文网

  七、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  27.发包人供应kLy易文君-文库范文网

  27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)材料设备单价与一览表不符: ______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:__________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (3)承包人可代为调剂串换的材料:_____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (4)到货地点与一览表不符:___________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (5)供应数量与一览表不符:___________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (6)到货时间与一览表不符:___________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  27.6 发包人供应材料设备的结算方法:__________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  28.承包人采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  28.1 承包人采购材料设备的约定:______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  八、工程变更kLy易文君-文库范文网

  九、竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  32.竣工验收kLy易文君-文库范文网

  32.1 承包人提供竣工图的约定:________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  32.6 中间交工工程的范围和竣工时间:__________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  十、违约、索赔和争议kLy易文君-文库范文网

  35.违约kLy易文君-文库范文网

  35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同XX条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_________________________________kLy易文君-文库范文网

  本合同XX条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  本合同XX条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  双方约定的发包人其他违约责任:_______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同XX条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:_________________________________kLy易文君-文库范文网

  本合同XX条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  双方约定的承包人其他违约责任:_______________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  37.争议kLy易文君-文库范文网

  37.1 本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,按下列第___种方式解决:kLy易文君-文库范文网

  (1)提交__________________仲裁委员会仲裁;kLy易文君-文库范文网

  (2)依法向人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  十一、其他kLy易文君-文库范文网

  38.工程分包kLy易文君-文库范文网

  38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:______________________________________________kLy易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  分包施工单位为:____________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  39.不可抗力kLy易文君-文库范文网

  39.1 双方关于不可抗力的约定:________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  40.保险kLy易文君-文库范文网

  40.6 本工程双方约定投保内容如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人投保内容:_________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  发包人委托承包人办理的保险事项:_____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人投保内容:_________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  41.担保kLy易文君-文库范文网

  41.3 本工程双方约定担保事项如下:____________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  (3)双方约定的其他担保事项:_________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  46.合同份数kLy易文君-文库范文网

  46.1 双方约定合同副本份数:__________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  47.补充条款:________________________________________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇4

  合同编号:___________kLy易文君-文库范文网

  发包方:_____________________________kLy易文君-文库范文网

  法定住址:___________________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________________kLy易文君-文库范文网

  职务:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_________________________kLy易文君-文库范文网

  身份证号码:_________________________kLy易文君-文库范文网

  通讯地址:___________________________kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:___________________________kLy易文君-文库范文网

  联系人:_____________________________kLy易文君-文库范文网

  电话:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  传真:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  帐号:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  电子信箱:___________________________kLy易文君-文库范文网

  承包方:_____________________________kLy易文君-文库范文网

  法定住址:___________________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________________kLy易文君-文库范文网

  职务:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_________________________kLy易文君-文库范文网

  身份证号码:_________________________kLy易文君-文库范文网

  通讯地址:___________________________kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:___________________________kLy易文君-文库范文网

  联系人:_____________________________kLy易文君-文库范文网

  电话:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  传真:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  帐号:_______________________________kLy易文君-文库范文网

  电子信箱:___________________________kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  第一章 工程kLy易文君-文库范文网

  第一条 工程概况kLy易文君-文库范文网

  1.工程名称:____________________工程kLy易文君-文库范文网

  2.工程地点:_________市_________区(县)kLy易文君-文库范文网

  3.工程内容:kLy易文君-文库范文网

  (1)_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。kLy易文君-文库范文网

  (2)群体工程应附承包方承揽工程项目一览表kLy易文君-文库范文网

  4.承包范围:kLy易文君-文库范文网

  (1)_______________________________。kLy易文君-文库范文网

  (2)应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。kLy易文君-文库范文网

  5.承包方式:工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。kLy易文君-文库范文网

  (1)承包方包工、包全部材料。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包方包工、部分包料,发包方提供部分材料。kLy易文君-文库范文网

  (3)承包方包工、发包方包全部材料。kLy易文君-文库范文网

  6.资金来源:_______________________________。kLy易文君-文库范文网

  7.批准文号:_______________________________。kLy易文君-文库范文网

  8.业主或主管单位:_________________________。kLy易文君-文库范文网

  第二条 工程监理kLy易文君-文库范文网

  若本工程实行工程监理,发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。kLy易文君-文库范文网

  第三条 工期:工程期限_________天,其中:kLy易文君-文库范文网

  1.开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签定合同后第_________日算起。kLy易文君-文库范文网

  2.竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。kLy易文君-文库范文网

  3.凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。kLy易文君-文库范文网

  第四条 工程造价:总价款:_________元,大写(人民币):____________________。其中:kLy易文君-文库范文网

  材料费:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  人工费:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  管理费:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  设计费:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  垃圾清运费:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  税金:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  其他费用:_________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。kLy易文君-文库范文网

  第二章 词语涵义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  第五条 词语涵义kLy易文君-文库范文网

  1.有关合同双方和监理人的词语kLy易文君-文库范文网

  (1)发包方:指与承包方签订本合同协议书的当事人。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包方:指与发包方签订本合同协议书的当事人。kLy易文君-文库范文网

  (3)分包人:指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。kLy易文君-文库范文网

  (4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。kLy易文君-文库范文网

  2.有关合同组成文件的词语kLy易文君-文库范文网

  (1)合同文件(或称合同):指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第六条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。kLy易文君-文库范文网

  (2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。kLy易文君-文库范文网

  (3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包方提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  (4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  (5)投标文件:指承包方为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包方提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。kLy易文君-文库范文网

  (6)中标通知书:指发包方正式向中标人授标的通知书。kLy易文君-文库范文网

  3.有关工程和设备的词语kLy易文君-文库范文网

  (1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。kLy易文君-文库范文网

  (2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程(包括工程设备)。kLy易文君-文库范文网

  (3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。kLy易文君-文库范文网

  (4)主体工程:指合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。kLy易文君-文库范文网

  (5)单位工程:指合同条款中写明的单位工程。kLy易文君-文库范文网

  (6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备装置。kLy易文君-文库范文网

  (7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。kLy易文君-文库范文网

  (8)承包方设备:指承包方的施工设备。kLy易文君-文库范文网

  (9)进点:指承包方接到开工通知后进入施工场地。kLy易文君-文库范文网

  4.有关工期的词语kLy易文君-文库范文网

  (1)开工通知:指发包方委托监理人通知承包方开工的函件。kLy易文君-文库范文网

  (2)开工日期:指承包方接到监理人发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇5

  原告:_________________市__________混凝土有限公司,地址:______________区_______________工业园区。kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______________,男,职务执行董事,联系方式:_____________.kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:______________,__________律师事务所律师(实习律师),___________________.kLy易文君-文库范文网

  被告:_________________市__________建集团有限公司,住址:_________________省_______________市__________街__________号。kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______________,男,职务董事长,联系方式:_____________.kLy易文君-文库范文网

  被告:_________________市__________建集团__________煤业有限公司工程项目部,住址:_________________省_______________市__________街__________号。kLy易文君-文库范文网

  负责人:______________项目经理,联系方式:_____________.kLy易文君-文库范文网

  诉讼请求kLy易文君-文库范文网

  1、判决被告支付混凝土工程欠款________________元;kLy易文君-文库范文网

  2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元;kLy易文君-文库范文网

  3、判决被告支付从_____________年__________月_______________日至付清所有欠款时的违约金;kLy易文君-文库范文网

  4、诉讼费、律师费用由被告承担。kLy易文君-文库范文网

  事实及理由kLy易文君-文库范文网

  被告__________建集团有限公司承建__________煤业有限公司_____________招待所工程并成立项目部具体负责工,_____________年_______________月_______________日__________建集团__________煤业有限公司工程项目部与原告签订《商品混凝土供应合同书》,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止_____________年__________月__________日被告__________建集团有限公司尚欠原告工程款_____________元,但至今被告未支付该款项。kLy易文君-文库范文网

  合同约定:_________________“甲方在乙方供货_____日前应先付总额__________%的备料款,批量供应后办理结算付款,并付款到总额的__________%,留_____%尾款在乙方将本批量_____强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后,被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况,但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实,原告唯有诉讼解决。kLy易文君-文库范文网

  最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[20__]14号)第二十四条规定:_________________“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定:_________________“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定:_________________“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高,故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金,以示公平。kLy易文君-文库范文网

  此致kLy易文君-文库范文网

  __________人民法院kLy易文君-文库范文网

  具状人:______________kLy易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇6

  发包方:kLy易文君-文库范文网

  承包方:kLy易文君-文库范文网

  工程名称:kLy易文君-文库范文网

  工程地点:kLy易文君-文库范文网

  建筑面积: 平方米;层数:kLy易文君-文库范文网

  结构类型: ;檐高/跨度: 米kLy易文君-文库范文网

  批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)kLy易文君-文库范文网

  工程性质:(指基建、技改、合资等):kLy易文君-文库范文网

  承包范围:kLy易文君-文库范文网

  承包方式:kLy易文君-文库范文网

  质量等级(优良或合格):kLy易文君-文库范文网

  工程承包造价(金额大写):kLy易文君-文库范文网

  ¥: 元kLy易文君-文库范文网

  北京市建设工程施工合同协议条款kLy易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:kLy易文君-文库范文网

  第1条 工期kLy易文君-文库范文网

  1.1 本合同工程定于 年 月 日开工;于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。kLy易文君-文库范文网

  1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:kLy易文君-文库范文网

  1.3工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:kLy易文君-文库范文网

  第2条 图纸。发包方于 年 月 日,向承包方提供 套图纸。kLy易文君-文库范文网

  第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名: 项目经理姓名: kLy易文君-文库范文网

  第4条 发包人工作。kLy易文君-文库范文网

  开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清楚,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工饶命问题,合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。kLy易文君-文库范文网

  第5条 承包人工作。kLy易文君-文库范文网

  5.1 每月 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。kLy易文君-文库范文网

  5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处理,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。kLy易文君-文库范文网

  承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  第6条 工程质量检查及验收kLy易文君-文库范文网

  6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检、并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  6.2工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。kLy易文君-文库范文网

  发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  第7条 设计变更及合同价款的调整。kLy易文君-文库范文网

  7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5日内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:kLy易文君-文库范文网

  第8条 工程价款及结算。kLy易文君-文库范文网

  8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分 2 次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。kLy易文君-文库范文网

  拨付工程款时间kLy易文君-文库范文网

  (工程进度、部位)占合同承包造价kLy易文君-文库范文网

  百 分 比金 额kLy易文君-文库范文网

  人民币(元)kLy易文君-文库范文网

  第9条 材料设备的供应。kLy易文君-文库范文网

  9.1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。kLy易文君-文库范文网

  9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  9.3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方协定。kLy易文君-文库范文网

  第10条 争议kLy易文君-文库范文网

  发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:kLy易文君-文库范文网

  第一种争议解决方式:向 仲裁委员会申请仲裁;kLy易文君-文库范文网

  第二种争议解决方式:向 人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  双方约定按第 种争议解决方式解决。kLy易文君-文库范文网

  第11条 违约。kLy易文君-文库范文网

  发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使用合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿引起违约给对方造成的全部经济损失。kLy易文君-文库范文网

  除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  第12条 合同份数。kLy易文君-文库范文网

  本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本 份。kLy易文君-文库范文网

  第13条 补充条款如下:kLy易文君-文库范文网

  工程kLy易文君-文库范文网

  发包方供应材料设备一览表kLy易文君-文库范文网

  序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注kLy易文君-文库范文网

  年月日kLy易文君-文库范文网

  本合同订立时间: 年 月 日(即日起生效)kLy易文君-文库范文网

  发包方 (章) 承包方 (章)kLy易文君-文库范文网

  地址: 地址:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:kLy易文君-文库范文网

  电 话: 电 话:kLy易文君-文库范文网

  开 户 银 行: 开 户 银 行:kLy易文君-文库范文网

  账 号: 账 号:kLy易文君-文库范文网

  邮 政 编 码: 邮 政 编 码:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇7

  合同编号:kLy易文君-文库范文网

  甲方:kLy易文君-文库范文网

  乙方:kLy易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。kLy易文君-文库范文网

  一、合同租赁物kLy易文君-文库范文网

  1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管,由甲方向乙方租赁。kLy易文君-文库范文网

  程施工需要。kLy易文君-文库范文网

  二、租赁期限kLy易文君-文库范文网

  1、租赁期限暂定为。kLy易文君-文库范文网

  2、实际租赁期限从_________年____月____日起至根据甲方实际需要时止。kLy易文君-文库范文网

  三、租赁物权属kLy易文君-文库范文网

  1、在租赁期限内,钢管所有权属于乙方,甲方仅对钢管拥有使用权。kLy易文君-文库范文网

  2、租赁期限内,乙方将钢管转让、抵押给第三方,应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方,甲方不因此丧失租赁物的使用权,如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等,致使甲方使用钢管受到相应的限制,乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  3、租赁期限内,乙方不得就钢管与其他任何第三方签订,将钢管重复出租,由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的,乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  四、租赁物使用地点kLy易文君-文库范文网

  甲方建设工程施工地点工地,为本合同租赁物使用地点。kLy易文君-文库范文网

  五、租金、相关费用及支付kLy易文君-文库范文网

  1、租金计算方式:kLy易文君-文库范文网

  2、相关费用:钢管由乙方负责运至甲方指定的地点,合同终止后由乙方负责运走,运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。kLy易文君-文库范文网

  3、租金支付方式及时间:kLy易文君-文库范文网

  六、租赁物的日常操作及维护kLy易文君-文库范文网

  在租赁期限内,甲方负责钢管的日常维护修理工作,保证甲方正常施工的使用,期间所发生的维护修理费用,由乙方自行负担。kLy易文君-文库范文网

  七、甲乙双方的权利义务kLy易文君-文库范文网

  甲方的权利义务:kLy易文君-文库范文网

  1、租赁期限内,甲方对钢管行使使用权,排除第三方对钢管使用权的请求。kLy易文君-文库范文网

  2、甲方负责提供放置钢管的场地,提供钢管进场,退场的道路通畅。kLy易文君-文库范文网

  3、甲方应按照安全生产规范使用钢管,尽量避免钢管在使用过程中的损耗。kLy易文君-文库范文网

  4、甲方按约定向乙方支付租金。kLy易文君-文库范文网

  乙方的权利义务:kLy易文君-文库范文网

  1、乙方负责钢管的进退场运输工作,保证在合同约定的时间,将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。kLy易文君-文库范文网

  2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产,符合建筑工程钢管使用的行业规定,质量不存在任何瑕疵。kLy易文君-文库范文网

  3、提供钢管使用年限的证明。kLy易文君-文库范文网

  八、违约责任kLy易文君-文库范文网

  1、双方确定钢管进场时间后,乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的,乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金,直至实际送达之日。kLy易文君-文库范文网

  2、双方确定钢管退场时间后,乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的,结算截止日为通知日,乙方还应承担由此产生的相关费用,此费用按照本合同租金总额日计算,直至实际运离场地之日。kLy易文君-文库范文网

  3、钢管使用完毕后,甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的,甲方承担责任。kLy易文君-文库范文网

  4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因,造成甲方员工工身损害或财产损失的,乙方承担全部的责任。kLy易文君-文库范文网

  九、不可抗力kLy易文君-文库范文网

  1、本合同履行过程中出现不可抗力是指,合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。kLy易文君-文库范文网

  2、合同履行过程中出现不可抗力情形,致使一方或双方不能履行合同约定条款时,不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知,在取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同履行的影响程度,经另一方同意后,履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务,并可根据情况部分或全部免除履行方责任。kLy易文君-文库范文网

  3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延履行的违约责任。kLy易文君-文库范文网

  十、其他约定kLy易文君-文库范文网

  1、合同签订时,乙方向甲方提供钢管生产厂家名称,钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。kLy易文君-文库范文网

  2、租赁期限内,未经乙方同意,甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方,因此而造成的损失由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  3、租赁届满后,甲方通知乙方运离钢管,甲乙双方现场清点钢管数量,作为租赁结算凭证,乙方施行三包,包进出场车费,包损耗,包看管维护。kLy易文君-文库范文网

  十一、争议的解决kLy易文君-文库范文网

  凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,向甲方所在地人民法院提起诉讼。kLy易文君-文库范文网

  十二、合同效力及其他kLy易文君-文库范文网

  1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。kLy易文君-文库范文网

  2、本合同一式三份,甲方执两份,乙方持一份,同具法律效力。kLy易文君-文库范文网

  甲方:乙方:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  地址:地址:kLy易文君-文库范文网

  代理人:代理人:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇8

  编号:kLy易文君-文库范文网

  甲方:(项目部(施工局)全称)kLy易文君-文库范文网

  乙方:(营业执照登记名称,全称)kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  1、项目概况kLy易文君-文库范文网

  1。1项目名称:kLy易文君-文库范文网

  1。2项目地点:kLy易文君-文库范文网

  2、合同范围2。1主要合同内容kLy易文君-文库范文网

  ,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。kLy易文君-文库范文网

  2。2主要施工工序kLy易文君-文库范文网

  (1)kLy易文君-文库范文网

  ……kLy易文君-文库范文网

  以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。kLy易文君-文库范文网

  2。3主要工程量kLy易文君-文库范文网

  序号项目单位数量备注kLy易文君-文库范文网

  2。4合同工期kLy易文君-文库范文网

  2。4。1开工日期年月日,完工日期年月日。节点控制工期见下表:kLy易文君-文库范文网

  节点工期要求kLy易文君-文库范文网

  序号项目名称完工日期备注kLy易文君-文库范文网

  2。4。2工期延误kLy易文君-文库范文网

  如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:kLy易文君-文库范文网

  a。重大设计变更;b。不可抗力;c。由于业主原因要求停工;kLy易文君-文库范文网

  d。甲方书面同意工期顺延的其它情况。kLy易文君-文库范文网

  2。4。3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。kLy易文君-文库范文网

  2。4。4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。kLy易文君-文库范文网

  2。4。5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。kLy易文君-文库范文网

  3、承包方式kLy易文君-文库范文网

  根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。kLy易文君-文库范文网

  若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。kLy易文君-文库范文网

  4、合同价格4。1合同总价kLy易文君-文库范文网

  合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。kLy易文君-文库范文网

  4。2合同单价kLy易文君-文库范文网

  合同单价见附件B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。kLy易文君-文库范文网

  4。3税费的承担kLy易文君-文库范文网

  营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。kLy易文君-文库范文网

  5、双方权利与义务5。1甲方权利与义务kLy易文君-文库范文网

  5。1。1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。kLy易文君-文库范文网

  5。1。2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。kLy易文君-文库范文网

  5。1。3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。kLy易文君-文库范文网

  5。1。4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。kLy易文君-文库范文网

  5。1。5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。kLy易文君-文库范文网

  5。1。6甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。kLy易文君-文库范文网

  5。1。7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。kLy易文君-文库范文网

  5。1。8就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。kLy易文君-文库范文网

  5。1。9甲方负责按照合同约定支付工程款。kLy易文君-文库范文网

  5。1。10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。kLy易文君-文库范文网

  5。1。11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。kLy易文君-文库范文网

  5。1。12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。kLy易文君-文库范文网

  5。1。13甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。kLy易文君-文库范文网

  5。1。14双方约定甲方的其他权力与义务:。kLy易文君-文库范文网

  5。2乙方权利与义务kLy易文君-文库范文网

  5。2。1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。kLy易文君-文库范文网

  5。2。2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。kLy易文君-文库范文网

  5。2。3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。kLy易文君-文库范文网

  5。2。4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。kLy易文君-文库范文网

  5。2。5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许,乙方不得直接致函业主或监理工程师,不得直接从业主处收取工程款。kLy易文君-文库范文网

  5。2。6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。kLy易文君-文库范文网

  5。2。7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。kLy易文君-文库范文网

  5。2。8为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14。1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。kLy易文君-文库范文网

  5。2。9为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14。2条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到%以上。在设备进场后日内及退场前日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。kLy易文君-文库范文网

  5。2。10乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。kLy易文君-文库范文网

  5。2。11乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。kLy易文君-文库范文网

  5。2。12乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。kLy易文君-文库范文网

  5。2。13如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。kLy易文君-文库范文网

  5。2。14乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。kLy易文君-文库范文网

  5。2。15乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。kLy易文君-文库范文网

  5。2。16乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  5。2。17乙方应该及时提供年度及完工清算资料,以备甲方审核。kLy易文君-文库范文网

  5。2。18乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。kLy易文君-文库范文网

  5。2。19业主或监理工程师的指令,乙方必须无条件服从,业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。kLy易文君-文库范文网

  5。2。20乙方在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。kLy易文君-文库范文网

  5。2。21乙方确认为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知,必须由分包项目经理或授权代表签字,否则视为无效。kLy易文君-文库范文网

  5。2。22乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表,全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责,分包工程项目经理离开工地时,须以书面形式向甲方单位请假,经甲方单位同意后方可离开工地。kLy易文君-文库范文网

  5。2。23乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度,服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。kLy易文君-文库范文网

  5。2。24乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。kLy易文君-文库范文网

  5。2。25乙方须按照合同及甲方的管理要求,及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料,甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。kLy易文君-文库范文网

  5。2。26双方约定乙方应做的其他工作:。kLy易文君-文库范文网

  6、施工辅助设施6。1施工供水kLy易文君-文库范文网

  a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至工作面米处,由方装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付;主管路由甲方管理维护。每月甲方按元/m3的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  b(自备)乙方自备水源时,其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。kLy易文君-文库范文网

  6。2施工供电kLy易文君-文库范文网

  a(甲方供应)甲方负责向乙方提供(电压或容量)的电源端口(盘柜)至处,由方在端口处装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  b(自备)乙方自备电源(备用电源)时,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。kLy易文君-文库范文网

  6。3施工用风kLy易文君-文库范文网

  a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面米处,该点以上管路由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  b(自备)乙方自建自营施工用风系统,其压气站(含移动式)、供水站、池(含移动式)和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准,同时做好日常维护。kLy易文君-文库范文网

  6。4现场施工道路kLy易文君-文库范文网

  a(甲方提供)甲方按工程主合同要求(另见图表)向乙方无偿提供如图所示的施工道路,该道路的维护保养由乙方负责,完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。kLy易文君-文库范文网

  b(自建)乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。kLy易文君-文库范文网

  6。5施工住房kLy易文君-文库范文网

  a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋平方米。使用期间,其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋,每月由甲方按元/m2向乙方收取费用。生活用电kLy易文君-文库范文网

  元/KWh,生活用水元/m3按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  b(自备)乙方自建住房或营地(包括其它临时设施和场地)要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准,该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。kLy易文君-文库范文网

  6。6其它:。kLy易文君-文库范文网

  7、材料供应kLy易文君-文库范文网

  7。1本合同工程施工所需的统供材料(见下表),由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价,则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。kLy易文君-文库范文网

  统供材料表kLy易文君-文库范文网

  序号材料名称规格型号单位统供价格备注kLy易文君-文库范文网

  7。2上述统供材料,乙方必须提前天向甲方报送使用计划;使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库(或地点)进行调拨,发生的转运费用已包含在合同单价中。kLy易文君-文库范文网

  7。3若属构成工程实体的其它主要材料,乙方必须委托甲方代为采购。并提前天向甲方报送使用计划,材料价款为采购价格加%采保费、运杂费,在每次工程结算时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  7。4乙方从甲方仓库领用的材料,出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求,并且按甲方标准化要求设置标识。kLy易文君-文库范文网

  7。5乙方为完成本合同项目所需的特殊材料:,由甲方统一管理,并服从甲方有关特殊材料的管理制度。kLy易文君-文库范文网

  7。6周转性材料的管理kLy易文君-文库范文网

  乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案,退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实,办理周转性材料退场的相关手续。kLy易文君-文库范文网

  乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。kLy易文君-文库范文网

  7。7乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用,不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。kLy易文君-文库范文网

  7。8其他:。kLy易文君-文库范文网

  8。施工设备kLy易文君-文库范文网

  8。1本合同工程施工时由乙方自备的设备,并按甲乙双方约定按时进场(按照本合同第5。2。9条及第14。2条要求)。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应承担相关违约责任。kLy易文君-文库范文网

  8。2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。kLy易文君-文库范文网

  8。3乙方使用甲方设备,必须书面申请,由甲方统一安排,并签订租赁合同,双方按租赁合同进行管理和结算,乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准,费用在工程款结算时扣除。kLy易文君-文库范文网

  8。4对于甲方零星使用乙方机械设备,由甲方部门签证及审查后按第8。3条同等原则结算。kLy易文君-文库范文网

  8。5乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方部门,供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。kLy易文君-文库范文网

  8。6乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠,其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的,应负相应的赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  8。7其它:。kLy易文君-文库范文网

  9、质量要求9。1质量目标与要求kLy易文君-文库范文网

  本工程质量标准按执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,工程综合验收质量评定达标准。kLy易文君-文库范文网

  (依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)kLy易文君-文库范文网

  9。2质量检查与验收kLy易文君-文库范文网

  9。2。1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。kLy易文君-文库范文网

  9。2。2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料),费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。kLy易文君-文库范文网

  9。2。3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责,费用由方承担。kLy易文君-文库范文网

  9。2。4乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时,乙方必须在自检合格以后,及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。kLy易文君-文库范文网

  9。2。5工程经甲方验收后,仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。kLy易文君-文库范文网

  9。2。6因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应无条件进行返工或修理,使工程达到合同约定的质量标准,乙方承担所有费用,并赔偿甲方损失,且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改,则甲方有权指定第三方整改,并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。kLy易文君-文库范文网

  9。2。7乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。kLy易文君-文库范文网

  9。2。8本合同提前解除的,不免除乙方应承担的工程质量责任。kLy易文君-文库范文网

  9。2。9其它:。kLy易文君-文库范文网

  10、安全生产与文明施工kLy易文君-文库范文网

  10。1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求,确保施工安全。并签订《安全生产责任书》,见附件C,并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故,该保证金不退还。kLy易文君-文库范文网

  10。2乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员名、兼职安全管理人员名,加强施工作业的安全管理。kLy易文君-文库范文网

  10。3乙方必须对所属施工人员进行安全教育,认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  10。4甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导,并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。kLy易文君-文库范文网

  10。5乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  10。6乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品,费用已包含在合同价格中。kLy易文君-文库范文网

  10。7发生重大伤亡及其他安全事故时,乙方应采取必要的措施,及时抢救伤员,并防止事态进一步扩大、减少损失,同时须立即报告甲方。kLy易文君-文库范文网

  10。8乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。同时,乙方须将保单复印件在签订合同后天内报送甲方备案。超过天未办理保险的,由甲方代为购买,费用在工程款支付时扣除。kLy易文君-文库范文网

  10。9乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法,服从工地各种管理规定,共同维护工地的社会治安,协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。kLy易文君-文库范文网

  10。10乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生,并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时,要清理施工场地和生活住地的垃圾,保障环境卫生干净、整洁。kLy易文君-文库范文网

  10。11非甲方原因,乙方遭受到财产和人员(包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员)生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失,由乙方负责赔偿,交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责,由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿,甲方给予协助,不能补偿的由乙方自行承担。kLy易文君-文库范文网

  10。12其它要求:。kLy易文君-文库范文网

  11。职业健康与环境保护11。1职业健康kLy易文君-文库范文网

  11。1。1乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》,见附件kLy易文君-文库范文网

  D,作为本合同的组成部分。kLy易文君-文库范文网

  11。1。2乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品,如安全帽、安全带、安、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中,甲方不再另行支付。kLy易文君-文库范文网

  11。1。3乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工,按国家有关规定保障安全投入的有效实施,并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。kLy易文君-文库范文网

  11。1。4其他要求:。kLy易文君-文库范文网

  11。2环境保护kLy易文君-文库范文网

  11。2。1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时,乙方应提出安全、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  11。2。2乙方对固体废弃物进行控制,工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣,生产生活产生的废弃物分类收集,统一处理,减少对环境的影响,危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。kLy易文君-文库范文网

  11。2。3乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责,放射源实行有效存放,专人负责,有效控制。kLy易文君-文库范文网

  11。2。4乙方对生产生活废水做到规划管理,污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求,不污染河域环境,生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。kLy易文君-文库范文网

  11。2。5乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。kLy易文君-文库范文网

  11。2。6乙方对工作生活场所大气污染环境因素(源)进行控制管理,大气污染物排放符合国家排放标准。kLy易文君-文库范文网

  11。2。7乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90标准。kLy易文君-文库范文网

  11。2。8乙方应加强节能降耗,控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。kLy易文君-文库范文网

  11。2。9乙方负责教育本单位现场工作人员,不断提高环境意识。kLy易文君-文库范文网

  11。2。10乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。kLy易文君-文库范文网

  11。2。11乙方应遵守甲方环境管理规定,适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。kLy易文君-文库范文网

  11。2。12其他要求:。kLy易文君-文库范文网

  11。3责任划分kLy易文君-文库范文网

  乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时,应立即通知甲方,同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用,包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。kLy易文君-文库范文网

  12、技术条款kLy易文君-文库范文网

  对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准,对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件E。kLy易文君-文库范文网

  13、乙方人员工资保障措施13。1乙方施工人员工资发放形式kLy易文君-文库范文网

  a。为确保乙方施工人员工资及时发放,乙方委托甲方代发其施工人员工资。每月由乙方制作“员工工资发放表”,列明工资月份、姓名、工资数额,并经乙方负责人签字确认后交甲方。代发金额视为乙方收到工程款数额。kLy易文君-文库范文网

  b。为确保乙方施工人员工资及时发放,甲方对其施工人员的工资发放进行监管。每次结算时,乙方应向甲方提交上月“员工工资发放表”,列明工资月份、姓名、工资数额,并经乙方负责人、员工本人签字确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的,甲方有权暂时拒绝支付工程款。kLy易文君-文库范文网

  13。2工资保证金kLy易文君-文库范文网

  乙方同意:由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金,如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时,甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资,提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%,剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。kLy易文君-文库范文网

  14、资源配置kLy易文君-文库范文网

  乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求,并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时,甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置,相关费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  14。1人力资源投入kLy易文君-文库范文网

  序号岗位数量进场日期简要工作业绩备注kLy易文君-文库范文网

  14。2机械设备资源投入kLy易文君-文库范文网

  序号设备型号/规格数量进场日期现在何处备注kLy易文君-文库范文网

  15、施工协作kLy易文君-文库范文网

  15。1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。kLy易文君-文库范文网

  15。2乙方按约定完成施工作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。kLy易文君-文库范文网

  15。3乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。kLy易文君-文库范文网

  15。4其他要求:。kLy易文君-文库范文网

  16、计量原则及工程量确认16。1计量原则kLy易文君-文库范文网

  16。1。1甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据,对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分,乙方须通知甲方进行现场验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工,办理现场签证方可计量。kLy易文君-文库范文网

  16。1。2乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量才能作为结算的依据。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量,责任由乙方自行承担,且不免除承担因此造成甲方的损失的责任(含业主、监理的罚款等)。对于规范允许的超挖超填工程量已计入单价中。kLy易文君-文库范文网

  16。1。3甲方与业主主合同的结算签证,均不作为甲乙双方之间结算的依据。kLy易文君-文库范文网

  16。1。4(根据本合同的专业性质逐条列明清单项目的计量原则)kLy易文君-文库范文网

  16。2工程量确认kLy易文君-文库范文网

  16。2。1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量,则计量结果有效。kLy易文君-文库范文网

  16。2。2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5。2。3条上报已完工程量报表,经甲方部门校核,经部门审核,经kLy易文君-文库范文网

  批准方作为结算依据。17、结算与支付17。1结算方式kLy易文君-文库范文网

  本合同执行按(按月结算或按工程进度分阶段结算)结算。kLy易文君-文库范文网

  (本合同不设预付款。)17。2支付方式kLy易文君-文库范文网

  17。2。1本合同所有结算均采用银行转账支付,乙方必须在(地点)kLy易文君-文库范文网

  银行开设结算专门账户,在合同执行期间甲方不提供现金。kLy易文君-文库范文网

  17。2。2工程结算时段为每月日至日,过期不予办理,乙方凭甲方确认的工程量、验收报告及库房领用材料结算单统一结算,从每月结算款扣除%为质保金、%为履约保证金、%为安全生产保证金、%为乙方雇佣人员工资保证金。kLy易文君-文库范文网

  17。2。3甲方有义务代扣代缴乙方承担的营业税、城市维护建设税及教育附加费等税金%,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同书价款、单价中,由乙方自行缴纳。kLy易文君-文库范文网

  17。2。4原则上工程款支付与业主给甲方结算同步同比例支付,工程余款根据业主给甲方实际支付一次或分期支付(不计息)。kLy易文君-文库范文网

  17。2。5若本合同工期超过12个月,则在每年1月份须对前一年的完工项目进行清算。乙方能够按合同履行义务,在年度清算时,返还已扣留履约保证金的(不超过25%)。kLy易文君-文库范文网

  17。2。6乙方雇佣人员工资保证金返还按照本合同13。2条执行。kLy易文君-文库范文网

  17。2。7在本合同项目施工结束后,乙方按期足额发放了本单位工人的工资、并清理完自己的债务后,甲方在个工作日内一次付清不计息的剩余履约保证金。kLy易文君-文库范文网

  17。2。8施工期未发生任何安全事故,在完工验收后,甲方在个工作日内一次付清不计息的安全生产保证金。若发生安全生产事故,安全生产保证金按照安全生产责任书规定进行部分返还或罚没处理。kLy易文君-文库范文网

  17。2。9在本工程保质期届满后个工作日内一次付清不计息的质保金。kLy易文君-文库范文网

  18、变更kLy易文君-文库范文网

  18。1施工中如需对原工作内容进行变更,甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。kLy易文君-文库范文网

  18。2在紧急(防洪、抢险、救灾等)情况下,乙方应立即执行甲方的变更指令。kLy易文君-文库范文网

  18。3施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则,由此发生的费用和导致甲方的损失,由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  18。4变更处置原则kLy易文君-文库范文网

  a若变更引起工期变化时,则按以下原则调整工期:kLy易文君-文库范文网

  若变更需要延长工期时,应按第2。4。2、2。4。3款的规定办理;kLy易文君-文库范文网

  若变更使合同工作量减少,甲方认为应予提前变更项目的工期时,由双方协商确定,但确定的完工日期不得晚于业主对该项工作批复的完工日期。kLy易文君-文库范文网

  b若变更需要调整合同价格时,则由双方协商确定新的单价或合价,并签订补充协议。kLy易文君-文库范文网

  19、竣工验收与完工结算19。1竣工验收kLy易文君-文库范文网

  19。1。1乙方施工完毕,应向甲方提出验收申请,由甲方在日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收,乙方应予充分理解,不能以此要求增加任何费用,但甲方应该积极协调,尽快组织验收。kLy易文君-文库范文网

  19。1。2如乙方所完成工程质量,经验收不符合本合同约定,乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时,由甲方组织人员返工或修复,由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题,由乙方负责处理,直至符合合同约定标准;否则,由甲方组织人员修复,费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  19。1。3乙方应注意成品的防护工作,不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。kLy易文君-文库范文网

  19。1。4其他要求:。kLy易文君-文库范文网

  19。2完工结算kLy易文君-文库范文网

  19。2。1完工结算时,乙方须递交证明不拖欠雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。kLy易文君-文库范文网

  19。2。2甲方收到乙方递交的相关文件,在工作日内审查完毕,无误后再进行完工结算,乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效,方可作为结算依据。kLy易文君-文库范文网

  19。2。3经完工验收合格后,天内双方完成完工结算。kLy易文君-文库范文网

  20、质保期kLy易文君-文库范文网

  本合同质保期为年,时间从完工验收之日算起。kLy易文君-文库范文网

  21、担保及保险kLy易文君-文库范文网

  21。1乙方必须按照本合同5。2。16条及10。8条的要求为其进场人员办理保险。kLy易文君-文库范文网

  21。2乙方应保障甲方免于承受在本项目实施全过程中引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:kLy易文君-文库范文网

  a.人员的伤亡;kLy易文君-文库范文网

  b.承包工程以外的任何财产的损失或损害。kLy易文君-文库范文网

  21。3工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方承担风险责任。kLy易文君-文库范文网

  a。由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。kLy易文君-文库范文网

  b。由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。kLy易文君-文库范文网

  c。由于乙方其他原因造成的损失和损坏。kLy易文君-文库范文网

  22、暂停施工与补偿kLy易文君-文库范文网

  由于施工工序、施工工艺及进度安排的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中,甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。kLy易文君-文库范文网

  发生暂停施工事件时,乙方应服从甲方安排,将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工,减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。kLy易文君-文库范文网

  本工程对业主原因、甲方原因引起的暂停施工,均不予补偿。kLy易文君-文库范文网

  23、违约责任23。1甲方违约责任kLy易文君-文库范文网

  23。1。1若由于甲方原因,未按照本合同约定的条件和期限付款,承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承担任何责任,乙方应予充分理解。kLy易文君-文库范文网

  23。1。2由于甲方原因造成乙方损失的,甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  23。1。3双方约定的甲方的其他违约责任。kLy易文君-文库范文网

  23。2乙方违约责任kLy易文君-文库范文网

  23。2。1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的,每发生一起承担违约金元至元。kLy易文君-文库范文网

  23。2。2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则,甲方有权解除合同,没收乙方履约保证金,同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。kLy易文君-文库范文网

  23。2。3由于乙方原因不能继续履行合同,经甲、乙双方协商同意可以解除合同,但乙方应承担违约金元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的,经甲方发出限期整改通知书后天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的,甲方有权解除合同,同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。kLy易文君-文库范文网

  23。2。4由于乙方原因造成工期逾期的,乙方应按逾期天数以元/天向甲方计付违约金,并承担由此造成的甲方经济损失。kLy易文君-文库范文网

  23。2。5乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时,甲方有权单方面解除合同,乙方应承担违约金元,并承担由此造成的损失;工程质量达不到合同约定的质量标准的,乙方应承担返修及赔偿损失责任;当乙方质保金不足以充抵的,以履约保证金充抵。造成工期逾期的,按23。2。4条执行。kLy易文君-文库范文网

  23。2。6如发生乙方拖欠雇员工资,乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员,同时乙方应承担违约金元。kLy易文君-文库范文网

  23。2。7如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时,均属乙方违约,甲方有权书面通知乙方解除合同,乙方承担由此增加费用和工期延误责任,乙方履约保证金和工资保证金不予退还。kLy易文君-文库范文网

  23。2。8双方约定的乙方的其他违约责任:。kLy易文君-文库范文网

  23。3违约金总额限制kLy易文君-文库范文网

  本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。kLy易文君-文库范文网

  24、不可抗力及免责条款24。1不可抗力kLy易文君-文库范文网

  不可抗力系指:由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免,直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内,乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。kLy易文君-文库范文网

  24。2免责条款kLy易文君-文库范文网

  若业主未能按时支付甲方工程款,乙方应充分理解,不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。kLy易文君-文库范文网

  25、争议与仲裁kLy易文君-文库范文网

  25。1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不果时:□提请北京仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。kLy易文君-文库范文网

  25。2合同履行过程中发生争议,不得影响与争议无关或不受影响义务的履行,但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工,且经调查后被认定为理由不充分的,乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任,并应承担因此造成甲方的损失。kLy易文君-文库范文网

  26、合同解除与终止26。1合同解除kLy易文君-文库范文网

  26。1。1按照本合同的约定或法律规定解除本合同时,应提前日通知违约方。kLy易文君-文库范文网

  26。1。2乙方在履行本合同期间,甲方与业主的合同终止,则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后天内办理退场,甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。kLy易文君-文库范文网

  26。1。3因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建,致使本合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。kLy易文君-文库范文网

  26。1。4发生本合同其他条款约定解除合同的情况时,可以解除合同。kLy易文君-文库范文网

  26。1。5合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工现场。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。kLy易文君-文库范文网

  26。2合同终止kLy易文君-文库范文网

  自合同双方当事人履行完毕合同全部义务,包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程,甲方支付完毕竣工结算价款后,本合同即告终止。kLy易文君-文库范文网

  27、特别约定kLy易文君-文库范文网

  27。1甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人,负责履行本合同的权利和义务,其他人员未经书面授权签字无效。kLy易文君-文库范文网

  27。2乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费(如地方税、暂住费等)。kLy易文君-文库范文网

  27。3因甲方企业文化建设需要,乙方人员、设备使用甲方标志时,不代表设备为甲方所有,也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。kLy易文君-文库范文网

  27。4乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行,执行甲方相关的体系文件和管理办法,并签订《职业健康安全责任书》。kLy易文君-文库范文网

  27。5甲乙双方签订的《安全生产责任书》,系本合同的组成部分,双方须按其规定执行。kLy易文君-文库范文网

  27。6甲乙双方应签订《保廉合同》,双方应共同遵守其规定。kLy易文君-文库范文网

  27。7本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准;紧急情况下可以先口头通知,后补充书面材料;并应送达约定地点和办理签收手续。kLy易文君-文库范文网

  27。8本合同中的:kLy易文君-文库范文网

  主合同为:;kLy易文君-文库范文网

  业主指:;kLy易文君-文库范文网

  监理指:;kLy易文君-文库范文网

  设计指:。kLy易文君-文库范文网

  28、其他kLy易文君-文库范文网

  本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙双方各1份,副本甲方份、乙方份。kLy易文君-文库范文网

  本合同签订地为甲方法人住所地:省市区(县)kLy易文君-文库范文网

  合同附件A法人授权书B工程量计价清单C技术条款D安全生产责任书E职业健康安全责任书F保廉合同kLy易文君-文库范文网

  G双方认为应该补充的其他材料kLy易文君-文库范文网

  甲方:(项目部全称)乙方:(营业执照标注的单位名称)kLy易文君-文库范文网

  (公章)(公章)kLy易文君-文库范文网

  法人代表(委托代理人):法人代表(委托代理人):kLy易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:kLy易文君-文库范文网

  帐号:帐号:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇9

  青岛市建设工程施工合同 kLy易文君-文库范文网

  发包人(全称):_______________________kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):_______________________kLy易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  工程名称:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  工程地点:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  工程规模及结构特征:__________________________________kLy易文君-文库范文网

  工程承包范围:________________________________________kLy易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:____________________________________kLy易文君-文库范文网

  资金来源:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  二、合同工期kLy易文君-文库范文网

  开工日期:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  竣工日期:____________________________________________kLy易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_________天。kLy易文君-文库范文网

  三、质量标准kLy易文君-文库范文网

  工程质量标准:________________________________________kLy易文君-文库范文网

  四、合同价款kLy易文君-文库范文网

  币种:____________________________kLy易文君-文库范文网

  合同总价(大写):________________元(小写)¥:_________元kLy易文君-文库范文网

  综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)kLy易文君-文库范文网

  五、组成合同的文件kLy易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:kLy易文君-文库范文网

  1.本合同协议书;kLy易文君-文库范文网

  2.中标通知书(适用招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  3.投标文件(适用招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  4.经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  5.本合同专用条款和补充条款;kLy易文君-文库范文网

  6.本合同通用条款;kLy易文君-文库范文网

  7.标准、规范及有关技术文件;kLy易文君-文库范文网

  8.图纸;kLy易文君-文库范文网

  9.工程量清单;kLy易文君-文库范文网

  10.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;kLy易文君-文库范文网

  11.发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;kLy易文君-文库范文网

  12.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。kLy易文君-文库范文网

  六、词语含义kLy易文君-文库范文网

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。kLy易文君-文库范文网

  七、承包人承诺kLy易文君-文库范文网

  承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。kLy易文君-文库范文网

  八、发包人承诺kLy易文君-文库范文网

  发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。kLy易文君-文库范文网

  九、合同生效kLy易文君-文库范文网

  本合同订立时间:_________年_________月_________日kLy易文君-文库范文网

  订立地点:_______________________________________kLy易文君-文库范文网

  发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。kLy易文君-文库范文网

  发包人(公章):_________kLy易文君-文库范文网

  承包人(公章):_________kLy易文君-文库范文网

  住所:___________________kLy易文君-文库范文网

  住所:___________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_____________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_____________kLy易文君-文库范文网

  电话:___________________kLy易文君-文库范文网

  电话:___________________kLy易文君-文库范文网

  传真:___________________kLy易文君-文库范文网

  传真:___________________kLy易文君-文库范文网

  开户银行:_______________kLy易文君-文库范文网

  开户银行:_______________kLy易文君-文库范文网

  账号:___________________kLy易文君-文库范文网

  账号:___________________kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:_______________kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:_______________kLy易文君-文库范文网

  _________年_____月_____日kLy易文君-文库范文网

  _________年_____月_____日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇10

  甲方:乙方:__________工程队风险提示:发包人的相对义务kLy易文君-文库范文网

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。kLy易文君-文库范文网

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:kLy易文君-文库范文网

  一、公路建设路线及工期要求:kLy易文君-文库范文网

  1、公路建设路线为____________________。风险提示:关于实际竣工日期的规定kLy易文君-文库范文网

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:kLy易文君-文库范文网

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。kLy易文君-文库范文网

  2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。kLy易文君-文库范文网

  二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。kLy易文君-文库范文网

  三、公路建设技术要求:kLy易文君-文库范文网

  1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。kLy易文君-文库范文网

  2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大不得大于10%,长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。kLy易文君-文库范文网

  3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。kLy易文君-文库范文网

  四、工程验收及付款方式:kLy易文君-文库范文网

  1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。kLy易文君-文库范文网

  2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。kLy易文君-文库范文网

  五、施工安全责任:乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。kLy易文君-文库范文网

  六、双方的权利、责任和义务:kLy易文君-文库范文网

  1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。kLy易文君-文库范文网

  2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。kLy易文君-文库范文网

  3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。kLy易文君-文库范文网

  4、甲方必须派员协助乙方进行施工。kLy易文君-文库范文网

  七、违约处理:风险提示:明确违约责任kLy易文君-文库范文网

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。kLy易文君-文库范文网

  1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金________元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  八、争议解决:甲乙双方因合同发生争议 ,向___________的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  九、合同份数:本合同一式_____份,甲乙双方各执___份,自双方签字之日生效。甲方:代表:________年____月____日乙方:代表:________年____月____日 kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇11

  变更(Variation)是合同履约中的基本特征,是《民法典》规范调整的重要内容。《民法典》中涉及的合同变更有广义和狭义之分,广义的合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更,狭义的合同变更仅指合同内容的变更,合同的变更原则上面向将来发生效力。未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。kLy易文君-文库范文网

  建设工程施工合同履约过程中,同样存在大量的工程变更。既有传统的以工程变更指令形式产生的工程变更,也包括由业主违约和不可抗力等因素被动形成的工程变更。国内的研究学者通常更习惯于将后一部分工程变更视为工程索赔的内容。1994年,国外工程管理学者Semple在考察了加拿大西部24个存在索赔争议的工程项目后,把索赔定义为:非常严重和极具破坏性的工程变更。[1]FIDIC施工合同条件中的变更通常包括以下内容:1)合同中包括的任何工作内容的数量的改变;2)任何工作内容的质量或其他特性的改变;3)任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变;4)任何工作的删减,但要交他人实施的工作除外;5)永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务,包括任何有关的竣工试验,钻孔和其他试验和勘探工作;6)实施工程的顺序或时间安排的改变 [2]。kLy易文君-文库范文网

  由于工程变更对工程施工的影响,国内外研究人员对工程变更开展了大量的研究工作,提出了诸多工程变更的控制办法,如程序控制,强化监理制度以及加强决策者对投资行为的管理和引导等[3],美国的建筑业研究所等机构还专门任命一批工程变更管理人员定量化地研究工程变更对项目的影响和变更本质,提出了许多建设性的变更管理办法[4]。但由于工程变更的复杂性,对工程变更的控制还缺乏从技术手段、经济手段以及法律手段多角度的系统研究。因此,加强对建设工程施工合同中的变更控制研究,具有重要的现实意义。kLy易文君-文库范文网

  1 工程变更的分类与特征kLy易文君-文库范文网

  1 .1工程变更的分类kLy易文君-文库范文网

  按照工程变更所包含的具体内容,可将其划分为如下5个类别:1)设计变更;2)施工方案变更;3)计划变更;4)条件变更;5)新增工程。kLy易文君-文库范文网

  1 .1 .1设计变更kLy易文君-文库范文网

  设计变更是指建设工程施工合同履约过程中,由工程不同参与方提出,最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。设计变更包含的内容十分广泛,是工程变更的主体内容,约占工程变更总量的70%以上。常见的设计变更有:因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书,因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书,以及应业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。kLy易文君-文库范文网

  1 .1 .2施工方案变更kLy易文君-文库范文网

  施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响,向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。施工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施,否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。在建设工程施工合同履约过程中,施工方案变更存在于工程施工的全过程,如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流砂层或淤泥层,需采取特殊支护措施,方可继续施工;公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下文物,需停工采取特殊保护措施;建筑物主体施工过程中,因市场原因引起的不同的规格型号材料之间的代换等等。kLy易文君-文库范文网

  1 .1 .3条件变更kLy易文君-文库范文网

  条件变更是指施工过程中,因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到,致使工程中途停顿,业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工生产无法正常进行;特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。kLy易文君-文库范文网

  1 .1 .4计划变更kLy易文君-文库范文网

  计划变更是指施工过程中,业主因上级指令、技术因素或经营需要,调整原定施工进度计划,改变施工顺序和时间安排。如小区群体工程施工中,根据销售进展情况,部分房屋需提前竣工,另一部分房屋适当延迟交付,这类变更就是典型的计划变更。kLy易文君-文库范文网

  1 .1 .5新增工程kLy易文君-文库范文网

  新增工程是指施工过程中,业主动用暂定金额,扩大建设规模,增加原招标工程量清单之外的建设内容。kLy易文君-文库范文网

  1 .2工程变更的特征kLy易文君-文库范文网

  根据大量工程实践中存在的工程变更所揭示的特征,各类常见工程变更可从可控性、技术性、所处阶段、频率和来源方等五个不同层面加以描述,见表1所示。kLy易文君-文库范文网

  从表1可见,设计变更和施工方案变更的可控性强,其余变更的可控性一般或较弱。从技术性角度而言,设计变更的技术性强,施工方案变更次之,其余变更则较弱。从所处阶段分析,一般房屋建筑工程 变更和施工方案变更的可控性强,其余变更的可控性一般或较弱。从技术性角度而言,设计变更的技术性强,施工方案变更次之,其余变更则较弱。从所处阶段分析,一般房屋建筑工程设计变更和施工方案变更涵盖工程施工的全过程,其余变更则主要发生在工程主体施工阶阶段和装饰施工阶段。从发生频率来看,设计变更最高,施工方案变更次之,其余变更则较低。从变更的来源方即提出(或引起)变更的主体观察,设计变更范围最广,业主、承包方、监理方和设计方均可提出设计变更要求,而施工方案变更通常由承包方提出,计划变更和新增工程一般业主提出,条件变更则通常由业主或不可抗力引起。kLy易文君-文库范文网

  2 工程变更控制程序与原则kLy易文君-文库范文网

  2 .1工程变更控制程序kLy易文君-文库范文网

  从论述的工程变更特征可知,常见的五类工程变更中,设计变更和施工方案变更频率较高,对工程造价的影响亦较大,是合同控制的重点。而对设计变更而言,既有业主方对自身项目管理人员提出设计变更的控制,也有业主对承包方、监理方和设计方提出设计变更的控制。在现行建设工程工程量清单招标投标模式下,经评审的合理低价法是业主在工程招标阶段选择承包方的基本方法,承包方为谋求中标,一般只有选择低价中标的路线,而一旦中标,设计变更则成为承包方调整其工程量清单综合单价的重要途径。因此加强对承包方提出的变更控制则是合同控制的重中之重。标准的施工承包方提出工程变更的控制程序见图1所示。kLy易文君-文库范文网

  2 .2工程变更控制原则kLy易文君-文库范文网

  2 .2 .1双效原则kLy易文君-文库范文网

  双效原则是建立在效率原则和效益原则基础之上的工程变更控制原则。kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇12

  甲方:________(以下简称甲方)kLy易文君-文库范文网

  身份证号码:________kLy易文君-文库范文网

  乙方:________(以下简称乙方)kLy易文君-文库范文网

  身份证号码:________kLy易文君-文库范文网

  甲、乙双方方为共同承包建设________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:kLy易文君-文库范文网

  第一章项目概况及合作条件kLy易文君-文库范文网

  1.1 本工程项目总建筑面积为______平方米,工程总价为______万元人民币。kLy易文君-文库范文网

  1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为______万元左右,因此本工程项目计划投资________万元。kLy易文君-文库范文网

  1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:kLy易文君-文库范文网

  1.3.1 甲方________投资________万元,占____%;kLy易文君-文库范文网

  1.3.2 乙方________以工程项目及技术投资,占____%;kLy易文君-文库范文网

  1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。kLy易文君-文库范文网

  1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户________上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。kLy易文君-文库范文网

  第二章工程管理责任及分工kLy易文君-文库范文网

  2.1 该项目工程管理责任及分工如下kLy易文君-文库范文网

  2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由________主管;kLy易文君-文库范文网

  2.1.3 该项目的会计日常工作由________负责管理,出纳日常工作由________方负责管理。kLy易文君-文库范文网

  2.3 材料采购及其他kLy易文君-文库范文网

  2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。kLy易文君-文库范文网

  2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。kLy易文君-文库范文网

  2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。kLy易文君-文库范文网

  第三章利益分享和风险承担kLy易文君-文库范文网

  3.1 利润、风险分配kLy易文君-文库范文网

  3.1 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。kLy易文君-文库范文网

  3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。kLy易文君-文库范文网

  第四章其他kLy易文君-文库范文网

  4.1 资金和管理kLy易文君-文库范文网

  4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。kLy易文君-文库范文网

  4.1.2 该项目的工程进度往来款由________负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。kLy易文君-文库范文网

  4.1.3 该项目运营后,每个月____号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。kLy易文君-文库范文网

  4.2 出纳与财务管理kLy易文君-文库范文网

  4.2.1 财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。kLy易文君-文库范文网

  4.3 合同争议与免责kLy易文君-文库范文网

  4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。kLy易文君-文库范文网

  4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。kLy易文君-文库范文网

  4.4 本协议生效、终止及其他kLy易文君-文库范文网

  4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。kLy易文君-文库范文网

  4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。kLy易文君-文库范文网

  4.4.3 本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。kLy易文君-文库范文网

  4.4.4 本协议于______年____月____日,由合作双方在中国________市签字。kLy易文君-文库范文网

  甲方:________(签字)kLy易文君-文库范文网

  乙方:________(签字)kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇13

  一、词语涵义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。kLy易文君-文库范文网

  1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。kLy易文君-文库范文网

  2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。kLy易文君-文库范文网

  3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。kLy易文君-文库范文网

  4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。kLy易文君-文库范文网

  5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。kLy易文君-文库范文网

  6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。kLy易文君-文库范文网

  7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。kLy易文君-文库范文网

  8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。kLy易文君-文库范文网

  9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。kLy易文君-文库范文网

  10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。kLy易文君-文库范文网

  11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。kLy易文君-文库范文网

  12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。kLy易文君-文库范文网

  13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。kLy易文君-文库范文网

  14.工期:协议条款约定的合同工期。kLy易文君-文库范文网

  15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。kLy易文君-文库范文网

  16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。kLy易文君-文库范文网

  17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  18.施工现场:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。kLy易文君-文库范文网

  19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。kLy易文君-文库范文网

  20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  1.协议条款;kLy易文君-文库范文网

  2.合同条件;kLy易文君-文库范文网

  3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;kLy易文君-文库范文网

  4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;kLy易文君-文库范文网

  5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;kLy易文君-文库范文网

  6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;kLy易文君-文库范文网

  7.双方确认的往来信函、传真、电子邮件。kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。kLy易文君-文库范文网

  适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。kLy易文君-文库范文网

  施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  第四条 图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  双方一般责任kLy易文君-文库范文网

  第五条 甲方代表kLy易文君-文库范文网

  甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:kLy易文君-文库范文网

  1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形成交给乙方代表,乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。kLy易文君-文库范文网

  实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。kLy易文君-文库范文网

  甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权的承诺)。kLy易文君-文库范文网

  第六条 乙方驻工地代表kLy易文君-文库范文网

  乙方任命驻地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;kLy易文君-文库范文网

  1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;kLy易文君-文库范文网

  2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。kLy易文君-文库范文网

  乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。kLy易文君-文库范文网

  第七条 甲方工作kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  1.办理土地征用,青苗树林赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;kLy易文君-文库范文网

  2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;kLy易文君-文库范文网

  3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;kLy易文君-文库范文网

  4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;kLy易文君-文库范文网

  5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);kLy易文君-文库范文网

  6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;kLy易文君-文库范文网

  7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;kLy易文君-文库范文网

  8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。kLy易文君-文库范文网

  甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  第八条 乙方工作kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:kLy易文君-文库范文网

  1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。kLy易文君-文库范文网

  2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。kLy易文君-文库范文网

  3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。kLy易文君-文库范文网

  6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。kLy易文君-文库范文网

  8.保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。kLy易文君-文库范文网

  乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应由甲方的损失给予赔偿。kLy易文君-文库范文网

  施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  第九条 进度计划kLy易文君-文库范文网

  乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。kLy易文君-文库范文网

  乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。kLy易文君-文库范文网

  第十条 延期开工kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  第十一条 暂停施工kLy易文君-文库范文网

  甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第十二条 工期延误kLy易文君-文库范文网

  对下述造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  1.工程量变化和设计变更;kLy易文君-文库范文网

  2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  3.不可抗力;kLy易文君-文库范文网

  4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。kLy易文君-文库范文网

  非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第十三条 工期提前kLy易文君-文库范文网

  施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容:kLy易文君-文库范文网

  1.提前的时间;kLy易文君-文库范文网

  2.乙方采取的赶工措施;kLy易文君-文库范文网

  3.甲方为赶工提供的条件;kLy易文君-文库范文网

  4.赶工措施的经济支出和承担;kLy易文君-文库范文网

  5.提前竣工收益(如果有)的分享。kLy易文君-文库范文网

  质量与验收kLy易文君-文库范文网

  第十四条 检查与返工kLy易文君-文库范文网

  乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  第十五条 工程质量等级kLy易文君-文库范文网

  工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  双方对工程质量有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。kLy易文君-文库范文网

  第十六条 隐蔽工程和中间验收kLy易文君-文库范文网

  工程具备复盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加,通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录并送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,甲方有权检查,检查费用由乙方负担。kLy易文君-文库范文网

  工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。kLy易文君-文库范文网

  第十七条 试车kLy易文君-文库范文网

  设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过,甲方代表在试车记录上签字。kLy易文君-文库范文网

  设备安装工程具备联动无负荷试车条件,甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过,双方在试车记录上签字后,方可进行竣工验收。kLy易文君-文库范文网

  由于设计原因试车达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新安装。甲方承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备为乙方采购,由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购,甲方承担上述各项经济支出,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  甲方代表未在规定时间提出修改意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。kLy易文君-文库范文网

  第十八条 验收和重新检验kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。kLy易文君-文库范文网

  合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  第十九条 合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。kLy易文君-文库范文网

  1.甲方代表确认的工程量增减;kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商;kLy易文君-文库范文网

  3.工程造价管理部门公布的价格调整;kLy易文君-文库范文网

  4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  5.合同约定的其他增减或调整。kLy易文君-文库范文网

  乙方应在上述情况发生后10天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复,视为已经批准。kLy易文君-文库范文网

  第二十条 工程款预付kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 工程量的核实确认kLy易文君-文库范文网

  乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量),并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内未进行计量,从第4天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。kLy易文君-文库范文网

  甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 工程款支付kLy易文君-文库范文网

  甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程价款的利息率。kLy易文君-文库范文网

  材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  第二十三条 甲方供应材料设备kLy易文君-文库范文网

  甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥善保管,甲方支付相应保管费用。保管期间材料设备发生损坏丢失,甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。kLy易文君-文库范文网

  甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下情况分别处理:kLy易文君-文库范文网

  1.材料设备单价与清单不符,由甲方承担所有价差。kLy易文君-文库范文网

  2.材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质量等级、规格与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。kLy易文君-文库范文网

  3.甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应经济支出。kLy易文君-文库范文网

  4.到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点。kLy易文君-文库范文网

  5.供应数量少于清单约定数量时,甲方将数量补齐。多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场。kLy易文君-文库范文网

  6.供应时间早于清单约定日期,甲方承担因此发生的保管费用。kLy易文君-文库范文网

  因以上原因或迟于清单约定供应时间,由甲方承担相应的经济支出。发生延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成乙方的损失。kLy易文君-文库范文网

  经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况,甲方仍应承担重新采购及拆除的重建的经济支出,并相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  第二十四条 乙方采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  乙方根据协议条款约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  设计变更kLy易文君-文库范文网

  第二十五条 设计变更kLy易文君-文库范文网

  乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,并由甲方取得以下批准:kLy易文君-文库范文网

  (1)超过原设计标准和规模时,须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追究投资和材料指标;kLy易文君-文库范文网

  (2)送原设计单位审查,取得相应图纸和说明kLy易文君-文库范文网

  施工中甲方对原设计进行变更,在取得上述两项批准后,向乙方发出变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。kLy易文君-文库范文网

  双方办理变更、洽商后,乙方按甲方代表要求,进行下列变更:kLy易文君-文库范文网

  1.增减合同中约定的工程数量;kLy易文君-文库范文网

  2.更改有关工程的性质、质量、规格;kLy易文君-文库范文网

  3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;kLy易文君-文库范文网

  4.增加工程需要的附加工作;kLy易文君-文库范文网

  5.改变有关工程的施工时间和顺序。kLy易文君-文库范文网

  第二十六条 确定变更价款kLy易文君-文库范文网

  发生第二十四条约定的变更后,在双方协商的时间内,乙方按下列方法提出变更价格,报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期:kLy易文君-文库范文网

  1.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价kLy易文君-文库范文网

  款;kLy易文君-文库范文网

  2.合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款;kLy易文君-文库范文网

  3.合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后10天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定(实行社会监理的,由总监理工程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定),对裁定仍有异议,按第三十条约定的方法解决。kLy易文君-文库范文网

  竣工与结算kLy易文君-文库范文网

  第二十七条 竣工验收kLy易文君-文库范文网

  工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。kLy易文君-文库范文网

  甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。kLy易文君-文库范文网

  竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。kLy易文君-文库范文网

  甲方不能按协议条款约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用。kLy易文君-文库范文网

  因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。kLy易文君-文库范文网

  第二十八条 竣工结算kLy易文君-文库范文网

  竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见,在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行,并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。kLy易文君-文库范文网

  由于甲方违反有关规定和约定,经办银行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保护,由甲方承担保护费用。kLy易文君-文库范文网

  甲方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第二十九条 质量保证期kLy易文君-文库范文网

  乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修并支付保修金。kLy易文君-文库范文网

  保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。kLy易文君-文库范文网

  保修期间,乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部份,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  采取按合同价款一定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保修期满后20天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计息的利息一起退还乙方,不足部分由乙方交付。kLy易文君-文库范文网

  争议、违约和索赔kLy易文君-文库范文网

  第三十条 争议kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方因合同发生争议,要求调解、仲裁、起诉的,可按协议条款的约定,采用以下一种或几种方式解决:kLy易文君-文库范文网

  1.向协议条款约定的单位或人员要求调解;kLy易文君-文库范文网

  2.向有管辖权的仲裁机关申请仲裁;kLy易文君-文库范文网

  3.向有管辖权的人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完成工程。kLy易文君-文库范文网

  1.合同确已无法履行;kLy易文君-文库范文网

  2.双方协议停止施工;kLy易文君-文库范文网

  3.调解要求停止施工,且为双方接受;kLy易文君-文库范文网

  4.仲裁机关要求停止施工;kLy易文君-文库范文网

  5.法院要求停止施工。kLy易文君-文库范文网

  第三十一条 违约kLy易文君-文库范文网

  甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。kLy易文君-文库范文网

  因乙方原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权请求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。但违约方迟延履行或者有其他违约行为致使严重影响订立合同所期望的经济利益的,对方可以不经催告解除合同。kLy易文君-文库范文网

  第三十二条 索赔kLy易文君-文库范文网

  甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔:kLy易文君-文库范文网

  1.有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;kLy易文君-文库范文网

  2.索赔事件发生后20天内,向甲方发出要求索赔的通知;kLy易文君-文库范文网

  3.甲方在接到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在10天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。kLy易文君-文库范文网

  其他kLy易文君-文库范文网

  第三十三条 安全施工kLy易文君-文库范文网

  乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。kLy易文君-文库范文网

  发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。kLy易文君-文库范文网

  乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。由甲方承担保护措施费用。kLy易文君-文库范文网

  在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。kLy易文君-文库范文网

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议kLy易文君-文库范文网

  甲方要求采用专利技术和特殊工艺,需负责办理相应的申报、审批手续、承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按以上约定办理。kLy易文君-文库范文网

  乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定材料、设备的换用,必须经甲方代表批准。kLy易文君-文库范文网

  以上发生的费用和获得的收益,双方按协议分摊或分享。kLy易文君-文库范文网

  第三十五条 地下障碍和文物kLy易文君-文库范文网

  乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时,应在4小时内通知甲方代表,并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  第三十六条 工程分包kLy易文君-文库范文网

  乙方可按投标书和协议条款约定分包部分工程。kLy易文君-文库范文网

  乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。kLy易文君-文库范文网

  分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约或疏忽。kLy易文君-文库范文网

  除协议条款另有约定,分包工程价款由乙方与分包单位结算。kLy易文君-文库范文网

  第三十七条 不可抗力kLy易文君-文库范文网

  不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。kLy易文君-文库范文网

  不可抗力发生后,乙方应每隔10天向甲方报告一次损失情况。kLy易文君-文库范文网

  因不可抗力发生的费用由双方分别承担:kLy易文君-文库范文网

  1.工程本身的损害由甲方承担;kLy易文君-文库范文网

  2.人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;kLy易文君-文库范文网

  3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;kLy易文君-文库范文网

  4.所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。kLy易文君-文库范文网

  不可抗力的认定标准是 。kLy易文君-文库范文网

  第三十八条 保险(如有时)kLy易文君-文库范文网

  甲方按协议条款的约定,办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财产和保险。kLy易文君-文库范文网

  乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险。kLy易文君-文库范文网

  投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次,直到损害结束。kLy易文君-文库范文网

  第三十九条 工程停建或缓建kLy易文君-文库范文网

  由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。kLy易文君-文库范文网

  已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。kLy易文君-文库范文网

  第四十条 合同的生效与终止kLy易文君-文库范文网

  本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。kLy易文君-文库范文网

  第四十一条 合同份数kLy易文君-文库范文网

  合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定,由甲乙双方分送有关部门。kLy易文君-文库范文网

  甲方:kLy易文君-文库范文网

  乙方:kLy易文君-文库范文网

  日期:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇14

  甲方:______________________kLy易文君-文库范文网

  乙方:______________________kLy易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。kLy易文君-文库范文网

  一、工程名称:_________________________________。kLy易文君-文库范文网

  二、工程地点:_________________________________。kLy易文君-文库范文网

  三、工程承包范围kLy易文君-文库范文网

  工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)kLy易文君-文库范文网

  (1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;kLy易文君-文库范文网

  (2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;kLy易文君-文库范文网

  (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;kLy易文君-文库范文网

  (4)室内照明灯具及开关预埋及安装;kLy易文君-文库范文网

  (5)防雷接地安装。kLy易文君-文库范文网

  四、工程承包方式:kLy易文君-文库范文网

  包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。kLy易文君-文库范文网

  五、合同价款kLy易文君-文库范文网

  本合同价款为人民币:___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.kLy易文君-文库范文网

  六、付款和结算方式kLy易文君-文库范文网

  按月完成工程量的___________%结算,于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%,三个月后付清另___________%保修金。kLy易文君-文库范文网

  七、设计变更kLy易文君-文库范文网

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  八、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  1、本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。2、水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加___________元/平方。kLy易文君-文库范文网

  九、双方职责kLy易文君-文库范文网

  1、甲方职责kLy易文君-文库范文网

  (1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。kLy易文君-文库范文网

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。kLy易文君-文库范文网

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。kLy易文君-文库范文网

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。kLy易文君-文库范文网

  (6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方责任kLy易文君-文库范文网

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。kLy易文君-文库范文网

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。kLy易文君-文库范文网

  (3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。kLy易文君-文库范文网

  十、违约责任kLy易文君-文库范文网

  1、甲方违约责任kLy易文君-文库范文网

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方违约责任kLy易文君-文库范文网

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。kLy易文君-文库范文网

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。kLy易文君-文库范文网

  十一、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商kLy易文君-文库范文网

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。kLy易文君-文库范文网

  2、本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,均具有同等法律效力。kLy易文君-文库范文网

  甲方:______________________ 乙方:______________________kLy易文君-文库范文网

  单位盖章:__________________ 身份证号码:________________kLy易文君-文库范文网

  联系电话:__________________ 联系电话:__________________kLy易文君-文库范文网

  日期:______________________ 日期:_______________________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇15

  甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:kLy易文君-文库范文网

  第一条 工程项目概况kLy易文君-文库范文网

  (一)项目名称:机房建设合同kLy易文君-文库范文网

  (二)施工地址:____________________kLy易文君-文库范文网

  (三)双方委派的工程代表:kLy易文君-文库范文网

  甲方代表:__________联系电话:__________kLy易文君-文库范文网

  乙方代表:__________联系电话:__________kLy易文君-文库范文网

  第二条 工程项目的运作方式kLy易文君-文库范文网

  (一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;kLy易文君-文库范文网

  (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。kLy易文君-文库范文网

  第三条 工程项目的具体内容kLy易文君-文库范文网

  (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。kLy易文君-文库范文网

  (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。kLy易文君-文库范文网

  (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)kLy易文君-文库范文网

  (四)配合甲方进行设备的调试、调测。kLy易文君-文库范文网

  (五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。kLy易文君-文库范文网

  (六)其它与基站机房建设有关的事宜。kLy易文君-文库范文网

  第四条 工程价款与费用结算kLy易文君-文库范文网

  (一)工程施工总价款人民币(小写):__________(人民币大写:__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。kLy易文君-文库范文网

  (二)付款方式:kLy易文君-文库范文网

  .乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。kLy易文君-文库范文网

  2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。kLy易文君-文库范文网

  3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;kLy易文君-文库范文网

  4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:kLy易文君-文库范文网

  收款人:_________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  开户行:_________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  帐户:___________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。kLy易文君-文库范文网

  第五条 工程期限kLy易文君-文库范文网

  (一)工程开工日期为:__________;kLy易文君-文库范文网

  (二)施工最后期限:____________;kLy易文君-文库范文网

  (三)完工时间预计:______________kLy易文君-文库范文网

  第六条 双方的权利和义务kLy易文君-文库范文网

  (一)甲方的权利与义务kLy易文君-文库范文网

  .甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;kLy易文君-文库范文网

  2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;kLy易文君-文库范文网

  3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;kLy易文君-文库范文网

  (二)乙方的权利与义务kLy易文君-文库范文网

  .乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划",甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否,应在________日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件,应共同遵循;kLy易文君-文库范文网

  2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:kLy易文君-文库范文网

  ( )施工单位的营业执照及法人证明书;kLy易文君-文库范文网

  (2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。kLy易文君-文库范文网

  3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;kLy易文君-文库范文网

  4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;kLy易文君-文库范文网

  5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币  万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;kLy易文君-文库范文网

  6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;kLy易文君-文库范文网

  7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。kLy易文君-文库范文网

  第七条 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;kLy易文君-文库范文网

  第八条 乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  第九条 保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。kLy易文君-文库范文网

  第十条 工程质量与验收kLy易文君-文库范文网

  (一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。kLy易文君-文库范文网

  (二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。kLy易文君-文库范文网

  (三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。kLy易文君-文库范文网

  (四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  (五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  (六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  (七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。kLy易文君-文库范文网

  (八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。kLy易文君-文库范文网

  第十一条 违约责任kLy易文君-文库范文网

  (一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。kLy易文君-文库范文网

  (二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。kLy易文君-文库范文网

  (三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。kLy易文君-文库范文网

  (四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;kLy易文君-文库范文网

  (五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。kLy易文君-文库范文网

  (六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  (七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。kLy易文君-文库范文网

  第十二条 争议解决方式kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。kLy易文君-文库范文网

  第十三条 本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。kLy易文君-文库范文网

  第十四条 本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。kLy易文君-文库范文网

  第十五条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。kLy易文君-文库范文网

  甲方:(章)_________ 乙方(章)___________kLy易文君-文库范文网

  代表人:(签字)_____ 代表人:(签字)_____kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________kLy易文君-文库范文网

  联系电话:___________ 联系电话:___________kLy易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日 _____年_____月_____日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇16

  发包方: (以下简称甲方)kLy易文君-文库范文网

  承包方: (以下简称乙方)kLy易文君-文库范文网

  乙方委派 为项目负责人, 为现场负责人,负责现场管理工作。kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  第一条 工程概况kLy易文君-文库范文网

  1、工程名称:kLy易文君-文库范文网

  2、分项工程名称:桥梁分项工程。kLy易文君-文库范文网

  3、工程地点:kLy易文君-文库范文网

  第二条 承包内容kLy易文君-文库范文网

  本标段 -桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程 。kLy易文君-文库范文网

  第二条 承包方式kLy易文君-文库范文网

  一、承包方式kLy易文君-文库范文网

  1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。kLy易文君-文库范文网

  第三条 额外工程量kLy易文君-文库范文网

  发生的图纸变更等情况,由业主认可的监理等人员进行签字,并给付乙方相应资金。kLy易文君-文库范文网

  第四条 付款方式kLy易文君-文库范文网

  1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之 。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之 。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之 。kLy易文君-文库范文网

  第五条 施工工期kLy易文君-文库范文网

  1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款 元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日 元,在乙方进度款或结算款中扣除。kLy易文君-文库范文网

  3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以 元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。kLy易文君-文库范文网

  4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。kLy易文君-文库范文网

  5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。kLy易文君-文库范文网

  6、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求,否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。kLy易文君-文库范文网

  第六条 质量标准及管理要求kLy易文君-文库范文网

  一、质量标准kLy易文君-文库范文网

  1、本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。kLy易文君-文库范文网

  2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。kLy易文君-文库范文网

  二、管理要求kLy易文君-文库范文网

  1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的合理调配、安排,服从甲方的进度、质量和安全的管理。kLy易文君-文库范文网

  2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  第七条 安全生产、文明施工管理要求kLy易文君-文库范文网

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。kLy易文君-文库范文网

  2、遵守甲方制定的各项安全规章制度,服从甲方相关人员的管理。kLy易文君-文库范文网

  3、遵守甲方制定的文明施工规章制度,服从甲方的管理。kLy易文君-文库范文网

  4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。kLy易文君-文库范文网

  5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责,同时甲方也将追究乙方的责任。kLy易文君-文库范文网

  第八条 双方责任kLy易文君-文库范文网

  一、甲方责任kLy易文君-文库范文网

  1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。kLy易文君-文库范文网

  3、按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的问题,按月下达施工生产计划,并检查落实情况。kLy易文君-文库范文网

  4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。kLy易文君-文库范文网

  5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。kLy易文君-文库范文网

  6 、工程量以设计图纸工程量计量,若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。kLy易文君-文库范文网

  7、及时通知监理对乙完成的工序验收。kLy易文君-文库范文网

  8、对临时驻地建设只提供临时用地。kLy易文君-文库范文网

  二、乙方责任kLy易文君-文库范文网

  1、 严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。kLy易文君-文库范文网

  2、 甲供材料因乙方管理不善、浪费等,超指标消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料数量、价格表)或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费,工程支付款中扣除。由乙方自购的材料,如果乙方找任何理由、借口不愿购买,为不耽误工期由甲方代购的,购买费用为材料费用加收10%管理费用,从乙方计价款中扣除。kLy易文君-文库范文网

  3、 乙方在甲方处领用的周转材料(定型模板除外)、设备、机具等为有偿使用,按市场租赁单价收取租赁费,并由乙方自行负责保管、维修、养护,如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  4、 材料损耗:钢材损耗率为1%,混凝土损耗率为1%,超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回kLy易文君-文库范文网

  5、 遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,认真做好施工原始记录。kLy易文君-文库范文网

  6、 承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。kLy易文君-文库范文网

  7、 加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。kLy易文君-文库范文网

  8、 做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。kLy易文君-文库范文网

  9、 承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。kLy易文君-文库范文网

  10、 在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。kLy易文君-文库范文网

  11、 如果因自身原因中途主动退场,乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。kLy易文君-文库范文网

  12、 施工现场必须按公司的统一部署标准设置。kLy易文君-文库范文网

  13、 乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。kLy易文君-文库范文网

  14、 每施工完一道工序,经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方,未按规定通知甲方到现场进行检查,需重做检查,检查和返工的费用均由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  15、 应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。kLy易文君-文库范文网

  16、 配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。kLy易文君-文库范文网

  17、 现场用电应按有关要求进行搭设。kLy易文君-文库范文网

  18、 乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。kLy易文君-文库范文网

  第九条 工程质保期和质保金kLy易文君-文库范文网

  1、工程缺陷责任期为两年,工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。kLy易文君-文库范文网

  2、质量保修金:按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满,若乙方所施工工程不存在缺陷,两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷,业主扣除了甲方的部分质量保修金,则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金,余额退还乙方。kLy易文君-文库范文网

  第十条 争议解决kLy易文君-文库范文网

  1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。kLy易文君-文库范文网

  2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。kLy易文君-文库范文网

  第十二条 其他kLy易文君-文库范文网

  1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。kLy易文君-文库范文网

  2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清,自行终止。kLy易文君-文库范文网

  3、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。kLy易文君-文库范文网

  4、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执壹份。kLy易文君-文库范文网

  甲方:kLy易文君-文库范文网

  乙方:kLy易文君-文库范文网

  甲方:kLy易文君-文库范文网

  年 月 乙方:kLy易文君-文库范文网

  年 月 日 日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇17

  编号: kLy易文君-文库范文网

  港口工程施工合同 kLy易文君-文库范文网

  工程名称: kLy易文君-文库范文网

  甲方: kLy易文君-文库范文网

  乙方: kLy易文君-文库范文网

  年kLy易文君-文库范文网

  月kLy易文君-文库范文网

  日 kLy易文君-文库范文网

  一、合同协议书 kLy易文君-文库范文网

  甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议: kLy易文君-文库范文网

  1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 kLy易文君-文库范文网

  2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。 kLy易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录; kLy易文君-文库范文网

  (2)合同协议书; kLy易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录; kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款; kLy易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款; kLy易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书; kLy易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。 kLy易文君-文库范文网

  3.本合同总价款为人民币____万元。 kLy易文君-文库范文网

  4.本合同工程的施工期为__个月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。 kLy易文君-文库范文网

  5.甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。 kLy易文君-文库范文网

  6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。 kLy易文君-文库范文网

  7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本__份,双方各执__份,当副本与正本不一致时,以正本为准。 kLy易文君-文库范文网

  甲方:kLy易文君-文库范文网

  乙方: kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人: kLy易文君-文库范文网

  或kLy易文君-文库范文网

  或 kLy易文君-文库范文网

  其授权的代理人:kLy易文君-文库范文网

  其授权的代理人: kLy易文君-文库范文网

  签字日期:kLy易文君-文库范文网

  签字日期: kLy易文君-文库范文网

  单位地址:kLy易文君-文库范文网

  单位地址: kLy易文君-文库范文网

  联系电话:kLy易文君-文库范文网

  联系电话: kLy易文君-文库范文网

  传真:kLy易文君-文库范文网

  传真: kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:kLy易文君-文库范文网

  邮政编码: kLy易文君-文库范文网

  开户银行:kLy易文君-文库范文网

  开户银行: kLy易文君-文库范文网

  帐号:kLy易文君-文库范文网

  帐号: kLy易文君-文库范文网

  签约日期: kLy易文君-文库范文网

  签约地点: kLy易文君-文库范文网

  二、合同通用条款 kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语定义 kLy易文君-文库范文网

  在本合同中,除合同专用条款另有约定外,下列名词和用语应具有本条所指定的含义: kLy易文君-文库范文网

  1.甲方:指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。 kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表:指由甲方授权,代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 kLy易文君-文库范文网

  3.乙方:指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。 kLy易文君-文库范文网

  4.乙方代表:指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。 kLy易文君-文库范文网

  5.工程监理:指受甲方委托,具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位,在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。 kLy易文君-文库范文网

  6.监理工程师:指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。 kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督站:指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。 kLy易文君-文库范文网

  8.设计单位:指受甲方委托,具有相应资质等级,承担本合同工程设计的单位。 kLy易文君-文库范文网

  9.工程:指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。 kLy易文君-文库范文网

  10.技术标准:指技术规范、标准和规程。 kLy易文君-文库范文网

  11.设计文件:指由甲方提供或乙方提交甲方批准的,用以施工的所有图纸和技术资料。 kLy易文君-文库范文网

  12.合同期:指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满,甲乙双方结清合同价款时止的整个期间,包括施工准备期、施工期和工程保修期。 kLy易文君-文库范文网

  13.施工期:指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程,阶段工期为阶段验收工程的施工期。 kLy易文君-文库范文网

  14.保修期:指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。 kLy易文君-文库范文网

  15.合同价款:指按合同约定的方式、方法计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 kLy易文君-文库范文网

  16.保修金:指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复,按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。 kLy易文君-文库范文网

  17.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾,以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。 kLy易文君-文库范文网

  18.竣工验收:乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程,阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。 kLy易文君-文库范文网

  19.天:指日历天。年、月、日均以公历计算。 kLy易文君-文库范文网

  20.书面形式:指对各种通知、信函、纪要和委托等,采用手写、打字或印刷的表述方式,包括电报、电传和传真。 kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件 kLy易文君-文库范文网

  1.合同文件:合同文件互相解释、互为说明,除合同专用条款另有约定外,其组成和解释次序如下: kLy易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录; kLy易文君-文库范文网

  (2)合同协议书; kLy易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录; kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款; kLy易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款; kLy易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书; kLy易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。 kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;若双方意见不能统一,则按本合同通用条款第20条中约定的办法处理。 kLy易文君-文库范文网

  2.设计文件:甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意,乙方不得将设计文件提供给第三方。 kLy易文君-文库范文网

  若合同中约定部分工程由乙方进行设计,乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。 kLy易文君-文库范文网

  3.补充设计文件:为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复,甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知,乙方应接受并执行。 kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同范围 kLy易文君-文库范文网

  1.合同范围:本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,在合同专用条款中约定。 kLy易文君-文库范文网

  第四条 技术标准 kLy易文君-文库范文网

  1.技术标准的使用:本合同工程的施工,执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。 kLy易文君-文库范文网

  2.技术标准的替代:若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时,可使用专用条款中约定的其他技术标准,若甲方要求使用国外技术标准,应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊,没有相应技术标准时,应由甲方提出技术标准,或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准,经甲方审查同意后执行。 kLy易文君-文库范文网

  第五条 语言、法规和联系方式 kLy易文君-文库范文网

  1.语言:合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时,应在合同专用条款中约定,但当两种文本发生异议时,以汉语文本为准。 kLy易文君-文库范文网

  2.法规:本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规,以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。 kLy易文君-文库范文网

  3.联系方式:本合同实施过程中,工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下,可先以口头陈述,但应在事后48小时内以书面形式予以确认。 kLy易文君-文库范文网

  第六条 甲方的责任 kLy易文君-文库范文网

  甲方应按本合同有关约定承担下述责任。 kLy易文君-文库范文网

  1.提供场地条件:负责办理土地、水域征用,青苗、树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。 kLy易文君-文库范文网

  2.提供水电与交通条件:负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路,提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域,并保证施工期间的畅通。 kLy易文君-文库范文网

  3.提供施工条件:办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图,办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。 kLy易文君-文库范文网

  4.提供技术资料:按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料,并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责,乙方则对上述资料的理解和应用负责。 kLy易文君-文库范文网

  5.任命甲方代表:甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表,行使合同约定的甲方权力,负责履行合同约定的甲方义务,并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时,应提前7天通知乙方。 kLy易文君-文库范文网

  6.付款:按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。 kLy易文君-文库范文网

  7.发布工程指令:按本合同的约定,及时向乙方发布工程指令,签发图纸、确认工程进度报表,检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。 kLy易文君-文库范文网

  8.竣工验收:按本合同约定及时组织竣工验收,办理竣工结算。 kLy易文君-文库范文网

  第七条 乙方的责任 kLy易文君-文库范文网

  乙方应按本合同有关约定承担下述责任。 kLy易文君-文库范文网

  1.施工准备:负责施工现场的布置和临时设施的施工,在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。 kLy易文君-文库范文网

  2.提交报告及报表:根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等,并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。 kLy易文君-文库范文网

  3.确保工程进度与质量:按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验,建立健全施工质量保证体系。 kLy易文君-文库范文网

  4.提供条件:按招标书或本合同专用条款的约定,为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。 kLy易文君-文库范文网

  5.负责工程的保护与保修:对已完工的建筑物和已安装的设备,在交付甲方应前负责保护,保护期间发生损坏,由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏,修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后,在合同约定的保修期间,对属于乙方责任造成的任何缺陷,乙方应无偿修复。 kLy易文君-文库范文网

  6.任命乙方代表:在合同协议书签署时任命代表(即项目经理),乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场,负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时,应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。 kLy易文君-文库范文网

  7.遵守政府法令和规章:施工过程中应遵守政府的各项法令和规章,特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。kLy易文君-文库范文网

  8.接受工程监理:接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理,执行监理工程师发布的工程指令,参加监理工程或甲方主持的工程会议。kLy易文君-文库范文网

  9.临时停泊设施:自行解决施工船舶的临时停泊设施,并按有关部门批准的位置和方式停放。 kLy易文君-文库范文网

  10.沉没物品处理:采取一切措施,防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时,对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告,并设置浮标或障碍指示灯,直至打捞工作完成为止,所发生的费用由责任方承担。 kLy易文君-文库范文网

  第八条 工程监理 kLy易文君-文库范文网

  1.工程监理:为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资,甲方可委托监理单位对工程实施监理,乙方应接受监理。 kLy易文君-文库范文网

  2.监理工程师:甲方应在监理工程师进驻现场前,将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内,依据本施工合同,独立、公正地行使监理职权。 kLy易文君-文库范文网

  监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为,均视为甲方行为。 kLy易文君-文库范文网

  监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作,并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权,但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。 kLy易文君-文库范文网

  第九条 施工期 kLy易文君-文库范文网

  1.开工:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,向监理工程师提交开工申请报告,经监理工程师审查,并报甲方批准后,监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。 kLy易文君-文库范文网

  2.延期开工:乙方因故不能按期开工时,应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告,监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复,则视为已同意乙方要求,竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求,或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,则竣工日期不予顺延。 kLy易文君-文库范文网

  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,因此给乙方造成的直接经济损失,由甲方承担,竣工日期相应顺延。 kLy易文君-文库范文网

  3.施工期延长:出现下列情况时,经监理工程师确认并报甲方批准,施工期可以延长。 kLy易文君-文库范文网

  (1)设计变更或工程量增加造成工程延误; kLy易文君-文库范文网

  (2)不可抗力或地质条件变化造成工程延误; kLy易文君-文库范文网

  (3)甲方原因造成工程延误; kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款中约定的其它情况。 kLy易文君-文库范文网

  凡发生上述情况之一时,乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告,监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复,以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复,则可视为乙方的要求已被甲方确认。 kLy易文君-文库范文网

  非上述原因,工程不能按期竣工,乙方承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  4.暂停施工:在确有必要时,监理工程师可以通知乙方暂停放工,并在24小时内向乙方提出具体处理意见,乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后,并在接到监理工程提出复工通知后,才能继续施工。kLy易文君-文库范文网

  停工责任在乙方时,停工损失由乙方承担,施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时,乙方停工的经济损失由甲方承担,由此影响的施工期相应延长。 kLy易文君-文库范文网

  5.提前竣工:甲方如希望工程提前竣工,可在合同专用条款中约定奖励条件。 kLy易文君-文库范文网

  如果在本合同执行中,甲方要求工程提前竣工,应与乙方进行协商,并签署提前竣工协议,乙方应按此协议修订施工进度计划,报监理工程师审批后实施。 kLy易文君-文库范文网

  6.阶段工期:若有阶段工期要求的,在合同专用条款中约定。 kLy易文君-文库范文网

  第十条 施工组织设计 kLy易文君-文库范文网

  1.施工组织设计的提交:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括:施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。 kLy易文君-文库范文网

  施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制,并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。 kLy易文君-文库范文网

  2.施工组织设计的审批:监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批,甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。 kLy易文君-文库范文网

  审批时,若甲方提出修改意见,乙方应对施工组织设计进行修改和补充,并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告,监理工程师确认后,乙方应按确认后的施工组织设计组织施工。若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批,可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。 kLy易文君-文库范文网

  3.施工进度计划的修订:如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时,乙方应按监理工程师的要求对施工进度计划进行修订,并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施,经监理工程师审核并报甲方批准后执行。 kLy易文君-文库范文网

  第十一条 质量控制 kLy易文君-文库范文网

  1.材料与设备: kLy易文君-文库范文网

  (1)工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外,均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。 kLy易文君-文库范文网

  (2)所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书,工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。 kLy易文君-文库范文网

  (3)材料和设备进场时,乙方应通知监理工程师参加验收,监理工程师有权要求复检,对与设计和技术标准要求不符的材料和设备,监理工程师有权拒绝验收,并由乙方运离施工现场;在材料使用和设备安装过程中,监理工程师有权随时检查和检验,乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时,该批材料或设备不能用于本工程,乙方应负责拆除、修复及重新采购,并承担由此发生的一切费用;若检验表明材料或设备符合要求,则由甲方承担由此发生的一切费用,施工期相应延长。kLy易文君-文库范文网

  甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方,甲方应对其质负责。 kLy易文君-文库范文网

  2.质量自检:本合同工程各分项工程、分部工程完成后,乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工,因返工所发生的费用自行承担,延误的施工期不予延长;自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。 kLy易文君-文库范文网

  3.分项工程质量检查: kLy易文君-文库范文网

  (1)主要分项工程开工前,乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告,经监理工程师同意后才能开工。 kLy易文君-文库范文网

  (2)上道工序施工完成,经监理工程师验收合格签认后,乙方才能进行下道工序的施工。 kLy易文君-文库范文网

  (3)在施工过程中,乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查,并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误,返工费用由乙方承担,施工期不予延长;若因监理工程师的不正确指令,造成乙方经济损失或施工期延误,则有关费用由甲方承担,施工期相应延长。kLy易文君-文库范文网

  4.隐蔽工程验收: kLy易文君-文库范文网

  (1)乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后,填写隐蔽工程验收申请单,在覆盖前48小时,通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收,经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后,乙方可进行覆盖和继续施工;若验收不合格,乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。 kLy易文君-文库范文网

  (2)若乙方未经验收而自行覆盖,监理工程师有权要求剥开或开孔检查,由此造成的损失,由乙方负责;若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时未能进行验收,而乙方已自检合格,则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。 kLy易文君-文库范文网

  (3)若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查,乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格,由此而引起的一切费用由甲方承担,影响的施工期予以延长;若复查结果表明质量不合格,乙方应进行返工,并按上述规定重新申请验收,由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。 kLy易文君-文库范文网

  5.试验与检验:试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验,并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时,有权指定取样送检验单位复检。 kLy易文君-文库范文网

  6.质量等级:工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。 kLy易文君-文库范文网

  若因乙方原因使工程质量达不到约定等级,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时,乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级,乙方应根据甲方要求进行返工或修整,甲方承担返工与修整费用,并相应延长施工期。 kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督:本工程的质量监督,由质量监督站负责,甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 kLy易文君-文库范文网

  第十二条 合同价款与支付 kLy易文君-文库范文网

  1.合同价款的计算与支付:本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。 kLy易文君-文库范文网

  2.合同价款的调整:除合同专用条款另有约定外,发生下列情形之一时合同价款可作调整: kLy易文君-文库范文网

  (1)经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更; kLy易文君-文库范文网

  (2)国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整; kLy易文君-文库范文网

  (3)一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时,使乙方受到损失时; kLy易文君-文库范文网

  (4)合同约定的其他增减或调整。 kLy易文君-文库范文网

  乙方应在上述情况发生后14天内,将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复,甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复,逾期未予答复,可视为乙方的要求已被甲方批准。 kLy易文君-文库范文网

  3.工程预付款支付:甲方应按合同专用条款约定的期限和数额,向乙方支付工程预付款,并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时,乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知,若甲方收到通知后仍不能按要求付款,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息,并承担违约责任及乙方的停工损失。 kLy易文君-文库范文网

  4.工程量确认:乙方应按合同专用条款中约定的期限,向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议,乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。 kLy易文君-文库范文网

  若监理工程师对乙方所报工程量有异议,乙方应协助监理工程师对已完工程量进行核实,并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报,则以监理工程师核实的工程量为准。 kLy易文君-文库范文网

  5.进度款支付:甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法,依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款,若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付,乙方可向甲方发出催付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。 kLy易文君-文库范文网

  6.延期支付工程款:如经乙方同意并签订延期付款协议,甲方可延期支付工程价款。 kLy易文君-文库范文网

  第十三条 设计变更 kLy易文君-文库范文网

  1.甲方提出的变更:甲方对工程提出设计变更时,应将变更方案送交设计单位审查,设计单位审查同意后,由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变,则应事先与乙方协商。 kLy易文君-文库范文网

  2.乙方提出的变更:乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查,设计单位审查同意后,报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工变化,甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更,增加的费用由乙方承担。 kLy易文君-文库范文网

  3.设计造成的变更:在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时,监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工,由此增加的费用由甲方承担,延误的施工期予以延长。 kLy易文君-文库范文网

  4.确定变更价款:发生上述变更后,按下述方法计算其变更工程单价和价款: kLy易文君-文库范文网

  (1)合同中有适用于变更工程的单价,按合同已有的单价计算; kLy易文君-文库范文网

  (2)合同中有类似于变更工程的单价,以此单价作为基础确定变更单价; kLy易文君-文库范文网

  (3)合同中没有适用和类似的单价时,由甲乙双方商定变更单价; kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款约定的其他计算方法。 kLy易文君-文库范文网

  属由甲方承担的费用,乙方应在双方商定的时间内,按上述方法提出变更价款,报监理工程师审查,经甲方同意后调整合同价款和竣工日期;若甲方不同意乙方提出的变更价款,应在乙方提出后14天内与乙方协商,若协商不成,双方可提请工程造价管理部门裁定。 kLy易文君-文库范文网

  第十四条 转让与分包 kLy易文君-文库范文网

  1.转让:本合同一经签署不得转让。 kLy易文君-文库范文网

  2.分包: kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同工程的主体工程不得分包。 kLy易文君-文库范文网

  (2)若部分分项工程确需分包时,须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。 kLy易文君-文库范文网

  (3)乙方对本合同所承担的全部责任和义务,不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽,均视为乙方的违约与疏忽。 kLy易文君-文库范文网

  第十五条 施工安全 kLy易文君-文库范文网

  1.施工安全责任:乙方应按国家和有关部门的规定,加强施工现场人员与船机的施工安全管理,对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 kLy易文君-文库范文网

  2.安全事故处理:施工现场发生重大伤亡事故时,乙方除立即采取有效的措施外,应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师,甲方应为抢救提供必要的条件。 kLy易文君-文库范文网

  3.安全措施:乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时,施工前应提出安全保护措施,经监理工程师审查,甲方同意后实施,甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外,由乙方承担;施工过程中,由于外部条件变化所发生的安全措施费用,由甲方另行支付。 kLy易文君-文库范文网

  第十六条 保险 kLy易文君-文库范文网

  1.工程保险:本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。 kLy易文君-文库范文网

  2.人员、船机设备保险:本工程的施工人员、船机设备的保险,由乙方负责。 kLy易文君-文库范文网

  第十七条 不可抗力 kLy易文君-文库范文网

  1.自然灾害:合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。 kLy易文君-文库范文网

  2.损失报告:不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况,7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。 kLy易文君-文库范文网

  3.费用分担:因不可抗力发生而产生的下列费用,由甲乙双方分别承担: kLy易文君-文库范文网

  (1)工程本身的损害由甲方承担; kLy易文君-文库范文网

  (2)人员伤亡由其所属单位负责; kLy易文君-文库范文网

  (3)乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。 kLy易文君-文库范文网

  4.损失补偿:不可抗力造成工程停工或破坏时,甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿,但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用,由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。 kLy易文君-文库范文网

  第十八条 竣工验收与结算 kLy易文君-文库范文网

  1.验收申请:乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查,提出审查意见,并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求,甲方应在接到申请报告14天内组织验收;若工程或竣工资料达不到要求,乙方应按监理工程师的合理要求,对工程或竣工资料予以整修或补充,并重新申请验收,由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收,由此产生的经济损失由甲方承担,并相应延长施工期。 kLy易文君-文库范文网

  2.验收程序: kLy易文君-文库范文网

  (1)甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料,确定验收时间并通知有关各方; kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方组织有关单位按合同约定的内容,对工程建设的各个环节进行审查,听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报;审阅工程竣工资料,查验现场,并对工程遗留或存在的问题提出处理意见; kLy易文君-文库范文网

  (3)质量监督站对工程质量等级进行评定; kLy易文君-文库范文网

  (4)经验收合格,甲乙双方办理工程交接手续; kLy易文君-文库范文网

  (5)工程验收合格,竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期;需修改后才能达到竣工验收合格的工程,其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。 kLy易文君-文库范文网

  3.现场清理:工程竣工验收合格后,除甲方另有要求外,乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。 kLy易文君-文库范文网

  4.竣工资料:除合同专用条款另有约定外,乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容,竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。 kLy易文君-文库范文网

  (1)竣工图纸和资料; kLy易文君-文库范文网

  (2)工程质量自评报告; kLy易文君-文库范文网

  (3)阶段验收和隐蔽工程验收资料; kLy易文君-文库范文网

  (4)工程材料及设备试验与检验资料; kLy易文君-文库范文网

  (5)沉降及位移观测资料; kLy易文君-文库范文网

  (6)竣工工程整体尺度测量报告; kLy易文君-文库范文网

  (7)施工报告; kLy易文君-文库范文网

  (8)竣工结算报告(办理完竣工结算后提交)。 kLy易文君-文库范文网

  5.竣工结算: kLy易文君-文库范文网

  (1)竣工验收合格后,乙方应在30天内向甲方提交结算报告,办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认,并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方;若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认,乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。 kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方,从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息,并承担违约责任。 kLy易文君-文库范文网

  第十九条 工程保修 kLy易文君-文库范文网

  1.保修期限:保修期从工程竣工之日起算。水工工程保修期为一年整。疏浚工程不设保修期,其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。 kLy易文君-文库范文网

  2.保修责任:乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏,返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏,乙方应协助修复,费用由甲方承担。 kLy易文君-文库范文网

  3.返修:保修期内,对应由乙方负责的返修内容,乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修,并在甲乙双方商定的时间内修理完毕,否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理,其费用由乙方承担。 kLy易文君-文库范文网

  4.保修金:保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内,将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。 kLy易文君-文库范文网

  第二十条 争议、违约、索赔与赔偿 kLy易文君-文库范文网

  1.争议:双方在执行合同过程中发生争议时,应协商解决或提请主管部门调解,或协商及调解无效,可选用以下方式之一处理: kLy易文君-文库范文网

  (1)向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁; kLy易文君-文库范文网

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。 kLy易文君-文库范文网

  争议发生后,除双方均同意停工外,双方都应继续履行合同,否则视为违约。 kLy易文君-文库范文网

  2.违约:任何一方不按合同履行自己的责任和义务,均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时,另一方可要求中止或解除合同,但应提前14天通知违约方,由此造成的经济损失由违约方承担。 kLy易文君-文库范文网

  3.索赔:因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时,乙方可按以下规定向甲方索赔: kLy易文君-文库范文网

  (1)在要求索赔的事件发生后21天内,向甲方提交索赔申请。 kLy易文君-文库范文网

  (2)在提出索赔申请后14天内,向甲方提交索赔报告,详细说明索赔理由,提供同期记录副本或其他可靠证据,并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。 kLy易文君-文库范文网

  (3)甲方接到索赔报告后14天内,及时进行调查并对索赔资料进行审核,并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内,甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。 kLy易文君-文库范文网

  (4)若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料,甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认,视为乙方索赔要求已被甲方确认。 kLy易文君-文库范文网

  (5)若乙方对甲方的答复有异议,可按本条第1款执行。 kLy易文君-文库范文网

  (6)若甲方授权监理工程师对索赔事件进行审核,应在合同专用条款中说明,但上述规定的索赔时限不变。 kLy易文君-文库范文网

  4.赔偿:发生下述情形之一时,甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。 kLy易文君-文库范文网

  (1)施工质量达不到合同专用条款约定等级; kLy易文君-文库范文网

  (2)因乙方原因延误了施工期; kLy易文君-文库范文网

  (3)施工中因乙方原因造成工程重大损失。 kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 奖励 kLy易文君-文库范文网

  1.奖励:除合同专用条款另有约定外,符合下述情况之一时,甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法,给予乙方奖励。 kLy易文君-文库范文网

  (1)工程施工质量高于合同专用条款约定的等级; kLy易文君-文库范文网

  (2)按甲方要求提前竣工。 kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 合同的中断与终止 kLy易文君-文库范文网

  1.合同中断:由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,视为合同中断。合同中断后,乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件,并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。 kLy易文君-文库范文网

  2.合同终止:本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后,除有关保修条款外,其他条款终止。保修期满,甲乙双方结清保修金后,保修条款终止。 kLy易文君-文库范文网

  三、合同专用条款 kLy易文君-文库范文网

  合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。 kLy易文君-文库范文网

  如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处,以合同专用条款为准。 kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语定义 kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件 kLy易文君-文库范文网

  1.合同文件: kLy易文君-文库范文网

  合同组成和解释次序的补充或更改。 kLy易文君-文库范文网

  2.设计文件: kLy易文君-文库范文网

  (1)甲方提供设计文件的份数; kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方负责部分设计时,提交设计文件时间、份数。 kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同范围 kLy易文君-文库范文网

  1.合同范围:列出本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度,建筑物的结构型式,并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。 kLy易文君-文库范文网

  第四条 技术标准 kLy易文君-文库范文网

  2.技术标准的替代: kLy易文君-文库范文网

  适用于本工程的其他技术标准及应用范围。 kLy易文君-文库范文网

  第五条 语言、法规和联系方式 kLy易文君-文库范文网

  1.语言: kLy易文君-文库范文网

  辅助语言。 kLy易文君-文库范文网

  2.法规: kLy易文君-文库范文网

  其他适用法规。 kLy易文君-文库范文网

  第六条 甲方的责任 kLy易文君-文库范文网

  1.提供场地条件: kLy易文君-文库范文网

  甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。 kLy易文君-文库范文网

  2.提供水电与交通条件: kLy易文君-文库范文网

  甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间,甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间。 kLy易文君-文库范文网

  4.提供技术资料: kLy易文君-文库范文网

  甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。 kLy易文君-文库范文网

  第七条 乙方的责任 kLy易文君-文库范文网

  1.施工准备: kLy易文君-文库范文网

  为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。 kLy易文君-文库范文网

  4.提供条件: kLy易文君-文库范文网

  为监理工程师提供的条件清单。 kLy易文君-文库范文网

  第八条 工程监理 kLy易文君-文库范文网

  1.工程监理: kLy易文君-文库范文网

  监理单位名称。 kLy易文君-文库范文网

  2.监理工程师: kLy易文君-文库范文网

  监理工程师的职责和权限。 kLy易文君-文库范文网

  第九条 施工期 kLy易文君-文库范文网

  1.开工: kLy易文君-文库范文网

  (1)乙方提交开工申请报告的时限。 kLy易文君-文库范文网

  (2)发布开工令的时限。 kLy易文君-文库范文网

  3.施工期延长: kLy易文君-文库范文网

  施工期可以延长的其他情况。 kLy易文君-文库范文网

  6.阶段工期: kLy易文君-文库范文网

  阶段工期的要求。 kLy易文君-文库范文网

  第十条 施工组织设计 kLy易文君-文库范文网

  1.施工组织设计的提交: kLy易文君-文库范文网

  乙方提交施工组织设计的时间。 kLy易文君-文库范文网

  第十一条 质量控制 kLy易文君-文库范文网

  1.材料与设备: kLy易文君-文库范文网

  甲方提供材料与设备的清单及供应方式。 kLy易文君-文库范文网

  6.质量等级: kLy易文君-文库范文网

  约定质量等级。 kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督: kLy易文君-文库范文网

  质量监督站名称。 kLy易文君-文库范文网

  第十二条 合同价款与支付 kLy易文君-文库范文网

  1.合同价款的计算与支付: kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同的承包方式。 kLy易文君-文库范文网

  (2)合同价款的计算与支付办法。 kLy易文君-文库范文网

  2.合同价款的调整: kLy易文君-文库范文网

  (1)对调整情况的限制或补充; kLy易文君-文库范文网

  (2)调整的具体方法。 kLy易文君-文库范文网

  3.工程预付款支付: kLy易文君-文库范文网

  (1)工程预付支出的时间、金额和方法; kLy易文君-文库范文网

  (2)工程预付款抵扣的时间、金额和比例和方法。 kLy易文君-文库范文网

  4.工程量确认: kLy易文君-文库范文网

  乙方提交工程量报表的时间。 kLy易文君-文库范文网

  5.进度款支付: kLy易文君-文库范文网

  工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。 kLy易文君-文库范文网

  第十三条 设计变更 kLy易文君-文库范文网

  4.确定变更价款: kLy易文君-文库范文网

  确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。 kLy易文君-文库范文网

  第十四条 转让与分包 kLy易文君-文库范文网

  第十五条 施工安全 kLy易文君-文库范文网

  3.安全措施: kLy易文君-文库范文网

  防护措施费用的承担。 kLy易文君-文库范文网

  第十六条 保险 kLy易文君-文库范文网

  1.工程保险: kLy易文君-文库范文网

  投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。 kLy易文君-文库范文网

  第十七条 不可抗力 kLy易文君-文库范文网

  1.自然灾害: kLy易文君-文库范文网

  除合同通用条款所列外,不可抗力还包括以下自然灾害: kLy易文君-文库范文网

  (1)______级以上持续_____天的大风; kLy易文君-文库范文网

  (2)有效波高超过______米的波浪; kLy易文君-文库范文网

  (3)_______毫米以上持续____天的大雨; kLy易文君-文库范文网

  (4)烈度_______以上的地震; kLy易文君-文库范文网

  (5)…………… kLy易文君-文库范文网

  第十八条 竣工验收与结算 kLy易文君-文库范文网

  3.现场清理: kLy易文君-文库范文网

  (1)对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。 kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方未按要求清场及撤离,给予甲方赔偿的办法。 kLy易文君-文库范文网

  4.竣工资料: kLy易文君-文库范文网

  (1)对竣工资料内容的补充或修改; kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方提交竣工资料的份数。 kLy易文君-文库范文网

  第十九条 工程保修 kLy易文君-文库范文网

  1.保修期限: kLy易文君-文库范文网

  对工程保修期限的约定或修改。 kLy易文君-文库范文网

  2.保修金: kLy易文君-文库范文网

  (1)保修金的数额; kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方留置保修金的利率。 kLy易文君-文库范文网

  第二十条 争议、违约、索赔与赔偿 kLy易文君-文库范文网

  3.索赔: kLy易文君-文库范文网

  甲方明确授权监理工程师的审核方式。 kLy易文君-文库范文网

  4.赔偿: kLy易文君-文库范文网

  赔偿的办法和标准。 kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 奖励 kLy易文君-文库范文网

  1.奖励: kLy易文君-文库范文网

  (1)对奖励情况的补充或修改; kLy易文君-文库范文网

  (2)对各种奖励情况奖励标准和奖励方法的约定。 kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 合同的中断与终止kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇18

  甲方:____________kLy易文君-文库范文网

  乙方:____________kLy易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况工程名称:____________工程地址:____________承包范围和内容:____________________________________________________________kLy易文君-文库范文网

  二、合同价款:金额(大写):____________kLy易文君-文库范文网

  三、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  甲方责任:kLy易文君-文库范文网

  1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。kLy易文君-文库范文网

  2.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。kLy易文君-文库范文网

  3.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。kLy易文君-文库范文网

  乙方责任:kLy易文君-文库范文网

  1.严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量..做好现场文明施工、安全生产。kLy易文君-文库范文网

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。kLy易文君-文库范文网

  3.在施工过程中,乙方原因造成的事故由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  4.服从甲方统一安排指挥。kLy易文君-文库范文网

  5.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。kLy易文君-文库范文网

  四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况,工期相应顺延:kLy易文君-文库范文网

  1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;kLy易文君-文库范文网

  2.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;kLy易文君-文库范文网

  3.甲方原因影响下一道工序施工;kLy易文君-文库范文网

  4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;kLy易文君-文库范文网

  5.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;kLy易文君-文库范文网

  6.甲方代表同意工期顺延的其它情况。kLy易文君-文库范文网

  五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题,就及时报告甲方代表,协同解决。kLy易文君-文库范文网

  六、工程款的支付和结算本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款:计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币:;彩板进场付合同款计人民币,余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。kLy易文君-文库范文网

  七、施工与设计变更kLy易文君-文库范文网

  1.经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。kLy易文君-文库范文网

  2.甲方需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。kLy易文君-文库范文网

  八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。kLy易文君-文库范文网

  九、附则本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。kLy易文君-文库范文网

  甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________kLy易文君-文库范文网

  负责人(签字)____________负责人(签字)____________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇19

  合同编号: 字 号kLy易文君-文库范文网

  中华人民共和国建设部,国家工商行政管理局制定kLy易文君-文库范文网

  第一部分  协议书kLy易文君-文库范文网

  发包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  工程名称:kLy易文君-文库范文网

  工程地点:kLy易文君-文库范文网

  工程内容:kLy易文君-文库范文网

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)kLy易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:kLy易文君-文库范文网

  资金来源:kLy易文君-文库范文网

  二、工程承包范围kLy易文君-文库范文网

  承包范围:kLy易文君-文库范文网

  三、合同工期:kLy易文君-文库范文网

  开工日期:kLy易文君-文库范文网

  竣工日期:kLy易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数 天。kLy易文君-文库范文网

  四、质量标准kLy易文君-文库范文网

  工程质量标准:kLy易文君-文库范文网

  五、合同价款kLy易文君-文库范文网

  金额(大写):         元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  ¥:         元kLy易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件kLy易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:kLy易文君-文库范文网

  1、本合同协议书kLy易文君-文库范文网

  2、中标通知书kLy易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件kLy易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款kLy易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款kLy易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件kLy易文君-文库范文网

  7、图纸kLy易文君-文库范文网

  8、工程量清单kLy易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书kLy易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。kLy易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。kLy易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。kLy易文君-文库范文网

  十、合同生效kLy易文君-文库范文网

  合同订立时间: 年 月 日kLy易文君-文库范文网

  合同订立地点:kLy易文君-文库范文网

  本合同双方约定 后生效kLy易文君-文库范文网

  发包人:(公章) 承包人:(公章)kLy易文君-文库范文网

  住所:            住所:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:         法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  委托代表人:         委托代表人:kLy易文君-文库范文网

  电话:            电话:kLy易文君-文库范文网

  传真:            传真:kLy易文君-文库范文网

  开户银行:          开户银行:kLy易文君-文库范文网

  账号:            账号:kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:          邮政编码:kLy易文君-文库范文网

  第二部分  通用条款kLy易文君-文库范文网

  一、词语定义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  1、词语定义kLy易文君-文库范文网

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:kLy易文君-文库范文网

  1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。kLy易文君-文库范文网

  1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。kLy易文君-文库范文网

  1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。kLy易文君-文库范文网

  1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。kLy易文君-文库范文网

  1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。kLy易文君-文库范文网

  1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。kLy易文君-文库范文网

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。kLy易文君-文库范文网

  1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  1.9工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。kLy易文君-文库范文网

  1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。kLy易文君-文库范文网

  1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。kLy易文君-文库范文网

  1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。kLy易文君-文库范文网

  1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。kLy易文君-文库范文网

  1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。kLy易文君-文库范文网

  1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。kLy易文君-文库范文网

  1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。kLy易文君-文库范文网

  1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。kLy易文君-文库范文网

  1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。kLy易文君-文库范文网

  1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。kLy易文君-文库范文网

  1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。kLy易文君-文库范文网

  1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。kLy易文君-文库范文网

  1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。kLy易文君-文库范文网

  2、合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同协议书kLy易文君-文库范文网

  (2)中标通知书kLy易文君-文库范文网

  (3)投标书及其附件kLy易文君-文库范文网

  (4)本合同专用条款kLy易文君-文库范文网

  (5)本合同通用条款kLy易文君-文库范文网

  (6)标准、规范及有关技术文件kLy易文君-文库范文网

  (7)图纸kLy易文君-文库范文网

  (8)工程量清单kLy易文君-文库范文网

  (9)工程报价单或预算书kLy易文君-文库范文网

  合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。kLy易文君-文库范文网

  2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  3、语言文字和适用法律、标准及规范kLy易文君-文库范文网

  3.1语言文字kLy易文君-文库范文网

  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。kLy易文君-文库范文网

  在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。kLy易文君-文库范文网

  3.2适用法律和法规kLy易文君-文库范文网

  本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  3.3适用标准、规范kLy易文君-文库范文网

  双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。kLy易文君-文库范文网

  本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  4、图纸kLy易文君-文库范文网

  4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。kLy易文君-文库范文网

  4.2承包人未经发包人同意, 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。kLy易文君-文库范文网

  4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。kLy易文君-文库范文网

  二、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  5、工程师kLy易文君-文库范文网

  5.1实行工程监理的, 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。kLy易文君-文库范文网

  5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。kLy易文君-文库范文网

  5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。kLy易文君-文库范文网

  5.4合同履行中, 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外, 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。kLy易文君-文库范文网

  5.6不实行工程监理的, 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。kLy易文君-文库范文网

  6、工程师的委派和指令kLy易文君-文库范文网

  6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权, 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。kLy易文君-文库范文网

  除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。kLy易文君-文库范文网

  6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。kLy易文君-文库范文网

  承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。kLy易文君-文库范文网

  6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。kLy易文君-文库范文网

  7、项目经理kLy易文君-文库范文网

  7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。kLy易文君-文库范文网

  7.2承包人依据合同发出的通知, 以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。kLy易文君-文库范文网

  7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  7.4承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。kLy易文君-文库范文网

  7.5发包人可以与承包人协商, 建议更换其认为不称职的项目经理。kLy易文君-文库范文网

  8、发包人工作kLy易文君-文库范文网

  8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;kLy易文君-文库范文网

  (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;kLy易文君-文库范文网

  (3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;kLy易文君-文库范文网

  (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;kLy易文君-文库范文网

  (5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);kLy易文君-文库范文网

  (6)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;kLy易文君-文库范文网

  (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;kLy易文君-文库范文网

  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;kLy易文君-文库范文网

  (9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  8.3发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  9、承包人工作kLy易文君-文库范文网

  9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;kLy易文君-文库范文网

  (2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;kLy易文君-文库范文网

  (3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,产负责安全保卫;kLy易文君-文库范文网

  (4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;kLy易文君-文库范文网

  (5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;kLy易文君-文库范文网

  (6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;kLy易文君-文库范文网

  (7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;kLy易文君-文库范文网

  (8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;kLy易文君-文库范文网

  (9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  9.2承包人未能履行9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。kLy易文君-文库范文网

  三、施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  10、进度计划kLy易文君-文库范文网

  10.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。kLy易文君-文库范文网

  10.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。kLy易文君-文库范文网

  11、开工及延期开工kLy易文君-文库范文网

  11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  12、暂停施工kLy易文君-文库范文网

  工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  13、工期延误kLy易文君-文库范文网

  13.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;kLy易文君-文库范文网

  (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;kLy易文君-文库范文网

  (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;kLy易文君-文库范文网

  (4)设计变更和工程量增加;kLy易文君-文库范文网

  (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  (6)不可抗力;kLy易文君-文库范文网

  (7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  13.2承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  14、工程竣工kLy易文君-文库范文网

  14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。kLy易文君-文库范文网

  14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  14.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。kLy易文君-文库范文网

  四、质量与检验kLy易文君-文库范文网

  15、工程质量kLy易文君-文库范文网

  15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。kLy易文君-文库范文网

  16、检查和返工kLy易文君-文库范文网

  16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。kLy易文君-文库范文网

  16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。kLy易文君-文库范文网

  16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  17、隐蔽工程和中间验收kLy易文君-文库范文网

  17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。kLy易文君-文库范文网

  17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。kLy易文君-文库范文网

  17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。kLy易文君-文库范文网

  18、重新检验kLy易文君-文库范文网

  无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  19、工程试车kLy易文君-文库范文网

  19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。kLy易文君-文库范文网

  19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字。kLy易文君-文库范文网

  19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。kLy易文君-文库范文网

  19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。kLy易文君-文库范文网

  19.5双方责任kLy易文君-文库范文网

  (1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  (2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  (3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  (4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  (5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。kLy易文君-文库范文网

  19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。kLy易文君-文库范文网

  五、安全施工kLy易文君-文库范文网

  20、安全施工与检查kLy易文君-文库范文网

  20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。kLy易文君-文库范文网

  20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  21、安全防护kLy易文君-文库范文网

  21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  21.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。kLy易文君-文库范文网

  22、事故处理kLy易文君-文库范文网

  22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  23、合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。kLy易文君-文库范文网

  23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:kLy易文君-文库范文网

  (1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  (2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。kLy易文君-文库范文网

  (3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。kLy易文君-文库范文网

  23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括:kLy易文君-文库范文网

  (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;kLy易文君-文库范文网

  (2)工程造价管理部门公布的价格调整;kLy易文君-文库范文网

  (3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;kLy易文君-文库范文网

  (4)双方约定的其他因素。kLy易文君-文库范文网

  23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。kLy易文君-文库范文网

  24、工程预付款kLy易文君-文库范文网

  实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付, 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付, 承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  25、工程量的确认kLy易文君-文库范文网

  25.1承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。kLy易文君-文库范文网

  25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效。kLy易文君-文库范文网

  25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。kLy易文君-文库范文网

  26、工程款(进度款)支付kLy易文君-文库范文网

  26.1在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。kLy易文君-文库范文网

  26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。kLy易文君-文库范文网

  26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。kLy易文君-文库范文网

  26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  七、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  27、发包人供应材料设备kLy易文君-文库范文网

  27.1实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表, 作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。kLy易文君-文库范文网

  27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。kLy易文君-文库范文网

  27.3发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。kLy易文君-文库范文网

  发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。kLy易文君-文库范文网

  27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:kLy易文君-文库范文网

  (1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;kLy易文君-文库范文网

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;kLy易文君-文库范文网

  (3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;kLy易文君-文库范文网

  (4)到贷地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;kLy易文君-文库范文网

  (5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;kLy易文君-文库范文网

  (6)到贷时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到贷时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;kLy易文君-文库范文网

  27.5发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  27.6发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  28、承包人采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  28.1承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。kLy易文君-文库范文网

  28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  28.3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。kLy易文君-文库范文网

  28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  28.5承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。kLy易文君-文库范文网

  28.6由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。kLy易文君-文库范文网

  八、工程变更kLy易文君-文库范文网

  29、工程设计变更kLy易文君-文库范文网

  29.1施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:kLy易文君-文库范文网

  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;kLy易文君-文库范文网

  (2)增减合同中约定的工程量;kLy易文君-文库范文网

  (3)改变有关工程的施工时间和顺序;kLy易文君-文库范文网

  (4)其他有关工程变更需要的附加工作。kLy易文君-文库范文网

  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。kLy易文君-文库范文网

  30、其他变更kLy易文君-文库范文网

  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。kLy易文君-文库范文网

  31、确定变更价款kLy易文君-文库范文网

  31.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:kLy易文君-文库范文网

  (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;kLy易文君-文库范文网

  (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同介款;kLy易文君-文库范文网

  (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。kLy易文君-文库范文网

  31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。kLy易文君-文库范文网

  31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。kLy易文君-文库范文网

  31.4工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。kLy易文君-文库范文网

  31.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。kLy易文君-文库范文网

  九、竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  32、竣工验收kLy易文君-文库范文网

  32.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。kLy易文君-文库范文网

  32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。kLy易文君-文库范文网

  32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。kLy易文君-文库范文网

  32.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。kLy易文君-文库范文网

  32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。kLy易文君-文库范文网

  32.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。kLy易文君-文库范文网

  32.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。kLy易文君-文库范文网

  32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。kLy易文君-文库范文网

  33、竣工结算kLy易文君-文库范文网

  33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。kLy易文君-文库范文网

  33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。kLy易文君-文库范文网

  33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。kLy易文君-文库范文网

  33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。kLy易文君-文库范文网

  33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  34、质量保修kLy易文君-文库范文网

  34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)。kLy易文君-文库范文网

  34.3质量保修书的主要内容包括:kLy易文君-文库范文网

  (1)质量保修项目内容及范围;kLy易文君-文库范文网

  (2)质量保修期;kLy易文君-文库范文网

  (3)质量保修责任;kLy易文君-文库范文网

  (4)质量保修金的支付方法。kLy易文君-文库范文网

  十、违约、索赔和争议kLy易文君-文库范文网

  35、违约kLy易文君-文库范文网

  35.1 发包人违约。当发生下列情况时:kLy易文君-文库范文网

  (1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;kLy易文君-文库范文网

  (2)本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;kLy易文君-文库范文网

  (3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;kLy易文君-文库范文网

  (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。kLy易文君-文库范文网

  35.2承包人违约。当发生下列情况时:kLy易文君-文库范文网

  (1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;kLy易文君-文库范文网

  (2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;kLy易文君-文库范文网

  (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。kLy易文君-文库范文网

  35.3一方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  36、索赔kLy易文君-文库范文网

  36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。kLy易文君-文库范文网

  36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:kLy易文君-文库范文网

  (1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;kLy易文君-文库范文网

  (2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;kLy易文君-文库范文网

  (3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;kLy易文君-文库范文网

  (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;kLy易文君-文库范文网

  (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。kLy易文君-文库范文网

  36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。kLy易文君-文库范文网

  37、争议kLy易文君-文库范文网

  37.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:kLy易文君-文库范文网

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;kLy易文君-文库范文网

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  37.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:kLy易文君-文库范文网

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;kLy易文君-文库范文网

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受;kLy易文君-文库范文网

  (3)仲裁机构要求停止施工;kLy易文君-文库范文网

  (4)法院要求停止施工。kLy易文君-文库范文网

  十一、其他kLy易文君-文库范文网

  38、工程分包kLy易文君-文库范文网

  38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。kLy易文君-文库范文网

  38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。kLy易文君-文库范文网

  38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。kLy易文君-文库范文网

  38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。kLy易文君-文库范文网

  39、不可抗力kLy易文君-文库范文网

  39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  39.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。kLy易文君-文库范文网

  39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:kLy易文君-文库范文网

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;kLy易文君-文库范文网

  (3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;kLy易文君-文库范文网

  (6)延误的工期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。kLy易文君-文库范文网

  40、保险kLy易文君-文库范文网

  40.1工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。kLy易文君-文库范文网

  40.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。kLy易文君-文库范文网

  40.6具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  41、担保kLy易文君-文库范文网

  41.1发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。kLy易文君-文库范文网

  41.2一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。kLy易文君-文库范文网

  41.3提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  42、专利技术及特殊工艺kLy易文君-文库范文网

  42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。kLy易文君-文库范文网

  42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。kLy易文君-文库范文网

  43、文物和地下障碍物kLy易文君-文库范文网

  43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师, 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。kLy易文君-文库范文网

  43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。kLy易文君-文库范文网

  44、合同解除kLy易文君-文库范文网

  44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。kLy易文君-文库范文网

  44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:kLy易文君-文库范文网

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;kLy易文君-文库范文网

  (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。kLy易文君-文库范文网

  44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方, 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。kLy易文君-文库范文网

  44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。kLy易文君-文库范文网

  45、合同生效与终止kLy易文君-文库范文网

  45.1双方在协议书中约定合同生效方式。kLy易文君-文库范文网

  45.2除本通用条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。kLy易文君-文库范文网

  45.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。kLy易文君-文库范文网

  46、合同份数kLy易文君-文库范文网

  46.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。kLy易文君-文库范文网

  46.2本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  47、补充条款kLy易文君-文库范文网

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定。kLy易文君-文库范文网

  第三部分  专用条款kLy易文君-文库范文网

  一、词语定义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  2、合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  合同文件组成及解释顺序:kLy易文君-文库范文网

  3、语言文字和适用法律、标准及规范kLy易文君-文库范文网

  3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。kLy易文君-文库范文网

  3.2适用法律和法规kLy易文君-文库范文网

  需要明示的法律、行政法规:kLy易文君-文库范文网

  3.3适用标准、规范kLy易文君-文库范文网

  适用标准、规范的名称:kLy易文君-文库范文网

  发包人提供标准、规范的时间:kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时的约定:kLy易文君-文库范文网

  4、图纸kLy易文君-文库范文网

  4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:kLy易文君-文库范文网

  发包人对图纸的保密要求:kLy易文君-文库范文网

  使用国外图纸的要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  二、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  5、工程师kLy易文君-文库范文网

  5.2监理单位委派的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名:          职务:kLy易文君-文库范文网

  发包人委托的职权:kLy易文君-文库范文网

  需要取得发包人批准才能行使的职权:kLy易文君-文库范文网

  5.3发包人派驻的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名:          职务:kLy易文君-文库范文网

  职权:kLy易文君-文库范文网

  5.6不实行监理的,工程师的职权:kLy易文君-文库范文网

  7、项目经理kLy易文君-文库范文网

  姓名:          职务:kLy易文君-文库范文网

  8、发包人工作kLy易文君-文库范文网

  8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:kLy易文君-文库范文网

  (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:kLy易文君-文库范文网

  (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:kLy易文君-文库范文网

  (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:kLy易文君-文库范文网

  (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:kLy易文君-文库范文网

  (6)水准点与座标控制点交验要求:kLy易文君-文库范文网

  (7)图纸会审和设计交底时间:kLy易文君-文库范文网

  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:kLy易文君-文库范文网

  (9)双方约定发包人应做的其他工作:kLy易文君-文库范文网

  8.2发包人委托承包人办理的工作:kLy易文君-文库范文网

  9、承包人工作kLy易文君-文库范文网

  9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:kLy易文君-文库范文网

  (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:kLy易文君-文库范文网

  (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:kLy易文君-文库范文网

  (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:kLy易文君-文库范文网

  (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:kLy易文君-文库范文网

  (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  (8)施工场清洁卫生的要求:kLy易文君-文库范文网

  (9)双方约定承包人应做的其他工作:kLy易文君-文库范文网

  三、施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  10、进度计划kLy易文君-文库范文网

  10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:kLy易文君-文库范文网

  工程师确认的时间:kLy易文君-文库范文网

  10.2群体工程中有关进度计划的要求:kLy易文君-文库范文网

  ,,,,,13、工期延误kLy易文君-文库范文网

  13.1双方约定工期顺延的其他情况:kLy易文君-文库范文网

  四、质量与验收kLy易文君-文库范文网

  17、隐蔽工程和中间验收kLy易文君-文库范文网

  17.1双方约定中间验收部位:kLy易文君-文库范文网

  19、工程试车kLy易文君-文库范文网

  19.5试车费用的承担:kLy易文君-文库范文网

  五、安全施工kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  23、合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  23.2本合同价款采用 方式确定。kLy易文君-文库范文网

  (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:kLy易文君-文库范文网

  风险费用的计算方法:kLy易文君-文库范文网

  风险范围以外合同价款调整方法:kLy易文君-文库范文网

  (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:kLy易文君-文库范文网

  (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:kLy易文君-文库范文网

  23.3双方约定合同价款的其他调整因素:kLy易文君-文库范文网

  24、工程预付款kLy易文君-文库范文网

  发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:kLy易文君-文库范文网

  扣回工程款的时间、比例:kLy易文君-文库范文网

  25、工程量确认kLy易文君-文库范文网

  25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:kLy易文君-文库范文网

  26、工程款(进度款)支付kLy易文君-文库范文网

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:kLy易文君-文库范文网

  七、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  27、发包人供应材料设备kLy易文君-文库范文网

  27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)材料设备单价与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  (3)承包人可代为调剂串换的材料:kLy易文君-文库范文网

  (4)到货地点与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  (5)供应数量与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  (6)到货时间与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  27.6发包人供应材料设备的结算方法:kLy易文君-文库范文网

  28、承包人采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  28.1承包人采购材料设备的约定:kLy易文君-文库范文网

  八、工程变更kLy易文君-文库范文网

  九、竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  32、竣工验收kLy易文君-文库范文网

  32.1承包人提供竣工图的约定:kLy易文君-文库范文网

  32.6中间交工工程的范围和竣工时间:kLy易文君-文库范文网

  十、违约、索赔和争议kLy易文君-文库范文网

  35、违约kLy易文君-文库范文网

  35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  双方约定的发包人其他违约责任:kLy易文君-文库范文网

  35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  双方约定的承包人其他违约责任:kLy易文君-文库范文网

  37、争议kLy易文君-文库范文网

  37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:kLy易文君-文库范文网

  (1)请 调解;kLy易文君-文库范文网

  (2)采取第 种方式解决,并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。kLy易文君-文库范文网

  十一、其他kLy易文君-文库范文网

  38、工程分包kLy易文君-文库范文网

  38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:kLy易文君-文库范文网

  分包施工单位为:kLy易文君-文库范文网

  39、不可抗力kLy易文君-文库范文网

  39.1双方关于不可抗力的约定:kLy易文君-文库范文网

  40、保险kLy易文君-文库范文网

  40.6本工程双方约定投保内容如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)发包人投保内容:kLy易文君-文库范文网

  发包人委托承包人办理的保险事项:kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人投保内容:kLy易文君-文库范文网

  41、担保kLy易文君-文库范文网

  41.3本工程双方约定担保事项如下:kLy易文君-文库范文网

  (1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 担保合同作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 担保合同作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  (3)双方约定的其他担保事项:kLy易文君-文库范文网

  46、合同份数kLy易文君-文库范文网

  46.1双方约定合同副本份数:kLy易文君-文库范文网

  47、补充条款kLy易文君-文库范文网

  工 程质 量 保 修 书kLy易文君-文库范文网

  发包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  一、工程质量保修范围和内容kLy易文君-文库范文网

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:kLy易文君-文库范文网

  二、质量保修期kLy易文君-文库范文网

  质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。kLy易文君-文库范文网

  双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:kLy易文君-文库范文网

  1、土建工程为 年,屋面防水工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  2、电气管线、上下水管线安装工程为 ;kLy易文君-文库范文网

  3、供热及供,冷为 个采暖期及供冷期;kLy易文君-文库范文网

  4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  5、其他约定:kLy易文君-文库范文网

  三、质量保修责任kLy易文君-文库范文网

  &n,bsp; 1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接,到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。kLy易文君-文库范文网

  2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  四、质量保修金的支付kLy易文君-文库范文网

  工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。kLy易文君-文库范文网

  本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 (大写)。质量保修金银行利率为 。kLy易文君-文库范文网

  五、质量保修金的返还kLy易文君-文库范文网

  发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。kLy易文君-文库范文网

  六、其他kLy易文君-文库范文网

  双方约定的其他工程质量保修事项:kLy易文君-文库范文网

  本工程质量保修作书为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。kLy易文君-文库范文网

  发 包 人(公章): 承 包 人(公章):kLy易文君-文库范文网

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):kLy易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇20

  发包人(全称):_________  承包人(全称):_________kLy易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  工程名称:_________kLy易文君-文库范文网

  工程地点:_________kLy易文君-文库范文网

  工程规模及结构特征:_________kLy易文君-文库范文网

  工程承包范围:_________kLy易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:_________kLy易文君-文库范文网

  资金来源:_________kLy易文君-文库范文网

  二、合同工期kLy易文君-文库范文网

  开工日期:_________kLy易文君-文库范文网

  竣工日期:_________kLy易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_________天。kLy易文君-文库范文网

  三、质量标准kLy易文君-文库范文网

  工程质量标准:_________kLy易文君-文库范文网

  四、合同价款kLy易文君-文库范文网

  币种:_________kLy易文君-文库范文网

  合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元kLy易文君-文库范文网

  综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)kLy易文君-文库范文网

  五、组成合同的文件kLy易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:kLy易文君-文库范文网

  1、本合同协议书;kLy易文君-文库范文网

  2、中标通知书(适用招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  3、投标文件(适用招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);kLy易文君-文库范文网

  5、本合同专用条款和补充条款;kLy易文君-文库范文网

  6、本合同通用条款;kLy易文君-文库范文网

  7、标准、规范及有关技术文件;kLy易文君-文库范文网

  8、图纸;kLy易文君-文库范文网

  9、工程量清单;kLy易文君-文库范文网

  10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;kLy易文君-文库范文网

  11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;kLy易文君-文库范文网

  12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。kLy易文君-文库范文网

  六、词语含义kLy易文君-文库范文网

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。kLy易文君-文库范文网

  七、承包人承诺kLy易文君-文库范文网

  承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。kLy易文君-文库范文网

  八、发包人承诺kLy易文君-文库范文网

  发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。kLy易文君-文库范文网

  九、合同生效kLy易文君-文库范文网

  本合同订立时间:_________年_________月_________日kLy易文君-文库范文网

  订立地点:_________kLy易文君-文库范文网

  发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。kLy易文君-文库范文网

  发包人(公章):_________       承包人(公章):_________kLy易文君-文库范文网

  住所:_________            住所:_________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:_________         法定代表人:_________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:_________         委托代理人:_________kLy易文君-文库范文网

  电话:_________            电话:_________kLy易文君-文库范文网

  传真:_________            传真:_________kLy易文君-文库范文网

  开户银行:_________          开户银行:_________kLy易文君-文库范文网

  账号:_________            账号:_________kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:_________          邮政编码:_________kLy易文君-文库范文网

  _________年____月____日        _________年____月____日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇21

  编号:_____kLy易文君-文库范文网

  合同工程名称:_____kLy易文君-文库范文网

  甲方:_____kLy易文君-文库范文网

  乙方:_____kLy易文君-文库范文网

  ____年__月__日kLy易文君-文库范文网

  一、合同协议书kLy易文君-文库范文网

  甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:kLy易文君-文库范文网

  1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。kLy易文君-文库范文网

  2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。kLy易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;kLy易文君-文库范文网

  (2)合同协议书;kLy易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录;kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款;kLy易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款;kLy易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书;kLy易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。kLy易文君-文库范文网

  3.本合同总价款为人民币____万元。kLy易文君-文库范文网

  4.本合同工程的施工期为__个月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。kLy易文君-文库范文网

  5.甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。kLy易文君-文库范文网

  6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。kLy易文君-文库范文网

  7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本__份,双方各执__份,当副本与正本不一致时,以正本为准。kLy易文君-文库范文网

  甲方:                  乙方:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:               法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  或                    或kLy易文君-文库范文网

  其授权的代理人:             其授权的代理人:kLy易文君-文库范文网

  签字日期:                签字日期:kLy易文君-文库范文网

  单位地址:                单位地址:kLy易文君-文库范文网

  联系电话:                联系电话:kLy易文君-文库范文网

  传真:                  传真:kLy易文君-文库范文网

  邮政编码:                邮政编码:kLy易文君-文库范文网

  开户银行:                开户银行:kLy易文君-文库范文网

  帐号:                  帐号:kLy易文君-文库范文网

  签约日期:kLy易文君-文库范文网

  签约地点:kLy易文君-文库范文网

  二、合同通用条款kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语定义kLy易文君-文库范文网

  在本合同中,除合同专用条款另有约定外,下列名词和用语应具有本条所指定的含义:kLy易文君-文库范文网

  1.甲方:指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。kLy易文君-文库范文网

  2.甲方代表:指由甲方授权,代表甲方履行合同和作出决定的代表人。kLy易文君-文库范文网

  3.乙方:指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。kLy易文君-文库范文网

  4.乙方代表:指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。kLy易文君-文库范文网

  5.工程监理:指受甲方委托,具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位,在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。kLy易文君-文库范文网

  6.监理工程师:指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督站:指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。kLy易文君-文库范文网

  8.设计单位:指受甲方委托,具有相应资质等级,承担本合同工程设计的单位。kLy易文君-文库范文网

  9.工程:指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。kLy易文君-文库范文网

  10.技术标准:指技术规范、标准和规程。kLy易文君-文库范文网

  11.设计文件:指由甲方提供或乙方提交甲方批准的,用以施工的所有图纸和技术资料。kLy易文君-文库范文网

  12.合同期:指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满,甲乙双方结清合同价款时止的整个期间,包括施工准备期、施工期和工程保修期。kLy易文君-文库范文网

  13.施工期:指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程,阶段工期为阶段验收工程的施工期。kLy易文君-文库范文网

  14.保修期:指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。kLy易文君-文库范文网

  15.合同价款:指按合同约定的方式、方法计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。kLy易文君-文库范文网

  16.保修金:指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复,按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。kLy易文君-文库范文网

  17.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾,以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  18.竣工验收:乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程,阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。kLy易文君-文库范文网

  19.天:指日历天。年、月、日均以公历计算。kLy易文君-文库范文网

  20.书面形式:指对各种通知、信函、纪要和委托等,采用手写、打字或印刷的表述方式,包括电报、电传和传真。kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件kLy易文君-文库范文网

  1.合同文件:合同文件互相解释、互为说明,除合同专用条款另有约定外,其组成和解释次序如下:kLy易文君-文库范文网

  (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;kLy易文君-文库范文网

  (2)合同协议书;kLy易文君-文库范文网

  (3)双方签署的合同谈判备忘录;kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款;kLy易文君-文库范文网

  (5)合同通用条款;kLy易文君-文库范文网

  (6)中标通知书、投标书和招标书;kLy易文君-文库范文网

  (7)与本合同有关的其他文件。kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;若双方意见不能统一,则按本合同通用条款第20条中约定的办法处理。kLy易文君-文库范文网

  2.设计文件:甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意,乙方不得将设计文件提供给第三方。kLy易文君-文库范文网

  若合同中约定部分工程由乙方进行设计,乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。kLy易文君-文库范文网

  3.补充设计文件:为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复,甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知,乙方应接受并执行。kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同范围kLy易文君-文库范文网

  1.合同范围:本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,在合同专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  第四条 技术标准kLy易文君-文库范文网

  1.技术标准的使用:本合同工程的施工,执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。kLy易文君-文库范文网

  2.技术标准的替代:若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时,可使用专用条款中约定的其他技术标准,若甲方要求使用国外技术标准,应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊,没有相应技术标准时,应由甲方提出技术标准,或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准,经甲方审查同意后执行。kLy易文君-文库范文网

  第五条 语言、法规和联系方式kLy易文君-文库范文网

  1.语言:合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时,应在合同专用条款中约定,但当两种文本发生异议时,以汉语文本为准。kLy易文君-文库范文网

  2.法规:本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规,以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。kLy易文君-文库范文网

  3.联系方式:本合同实施过程中,工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下,可先以口头陈述,但应在事后48小时内以书面形式予以确认。kLy易文君-文库范文网

  第六条 甲方的责任kLy易文君-文库范文网

  甲方应按本合同有关约定承担下述责任。kLy易文君-文库范文网

  1.提供场地条件:负责办理土地、水域征用,青苗、树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。kLy易文君-文库范文网

  2.提供水电与交通条件:负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路,提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域,并保证施工期间的畅通。kLy易文君-文库范文网

  3.提供施工条件:办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图,办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。kLy易文君-文库范文网

  4.提供技术资料:按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料,并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责,乙方则对上述资料的理解和应用负责。kLy易文君-文库范文网

  5.任命甲方代表:甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表,行使合同约定的甲方权力,负责履行合同约定的甲方义务,并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时,应提前7天通知乙方。kLy易文君-文库范文网

  6.付款:按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。kLy易文君-文库范文网

  7.发布工程指令:按本合同的约定,及时向乙方发布工程指令,签发图纸、确认工程进度报表,检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。kLy易文君-文库范文网

  8.竣工验收:按本合同约定及时组织竣工验收,办理竣工结算。kLy易文君-文库范文网

  第七条 乙方的责任kLy易文君-文库范文网

  乙方应按本合同有关约定承担下述责任。kLy易文君-文库范文网

  1.施工准备:负责施工现场的布置和临时设施的施工,在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。kLy易文君-文库范文网

  2.提交报告及报表:根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等,并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。kLy易文君-文库范文网

  3.确保工程进度与质量:按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验,建立健全施工质量保证体系。kLy易文君-文库范文网

  4.提供条件:按招标书或本合同专用条款的约定,为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。kLy易文君-文库范文网

  5.负责工程的保护与保修:对已完工的建筑物和已安装的设备,在交付甲方应前负责保护,保护期间发生损坏,由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏,修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后,在合同约定的保修期间,对属于乙方责任造成的任何缺陷,乙方应无偿修复。kLy易文君-文库范文网

  6.任命乙方代表:在合同协议书签署时任命代表(即项目经理),乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场,负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时,应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。kLy易文君-文库范文网

  7.遵守政府法令和规章:施工过程中应遵守政府的各项法令和规章,特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。kLy易文君-文库范文网

  8.接受工程监理:接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理,执行监理工程师发布的工程指令,参加监理工程或甲方主持的工程会议。kLy易文君-文库范文网

  9.临时停泊设施:自行解决施工船舶的临时停泊设施,并按有关部门批准的位置和方式停放。kLy易文君-文库范文网

  10.沉没物品处理:采取一切措施,防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时,对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告,并设置浮标或障碍指示灯,直至打捞工作完成为止,所发生的费用由责任方承担。kLy易文君-文库范文网

  第八条 工程监理kLy易文君-文库范文网

  1.工程监理:为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资,甲方可委托监理单位对工程实施监理,乙方应接受监理。kLy易文君-文库范文网

  2.监理工程师:甲方应在监理工程师进驻现场前,将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内,依据本施工合同,独立、公正地行使监理职权。kLy易文君-文库范文网

  监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为,均视为甲方行为。kLy易文君-文库范文网

  监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作,并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权,但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。kLy易文君-文库范文网

  第九条 施工期kLy易文君-文库范文网

  1.开工:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,向监理工程师提交开工申请报告,经监理工程师审查,并报甲方批准后,监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。kLy易文君-文库范文网

  2.延期开工:乙方因故不能按期开工时,应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告,监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复,则视为已同意乙方要求,竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求,或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,则竣工日期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,因此给乙方造成的直接经济损失,由甲方承担,竣工日期相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  3.施工期延长:出现下列情况时,经监理工程师确认并报甲方批准,施工期可以延长。kLy易文君-文库范文网

  (1)设计变更或工程量增加造成工程延误;kLy易文君-文库范文网

  (2)不可抗力或地质条件变化造成工程延误;kLy易文君-文库范文网

  (3)甲方原因造成工程延误;kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款中约定的其它情况。kLy易文君-文库范文网

  凡发生上述情况之一时,乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告,监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复,以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复,则可视为乙方的要求已被甲方确认。kLy易文君-文库范文网

  非上述原因,工程不能按期竣工,乙方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  4.暂停施工:在确有必要时,监理工程师可以通知乙方暂停放工,并在24小时内向乙方提出具体处理意见,乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后,并在接到监理工程提出复工通知后,才能继续施工。kLy易文君-文库范文网

  停工责任在乙方时,停工损失由乙方承担,施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时,乙方停工的经济损失由甲方承担,由此影响的施工期相应延长。kLy易文君-文库范文网

  5.提前竣工:甲方如希望工程提前竣工,可在合同专用条款中约定奖励条件。kLy易文君-文库范文网

  如果在本合同执行中,甲方要求工程提前竣工,应与乙方进行协商,并签署提前竣工协议,乙方应按此协议修订施工进度计划,报监理工程师审批后实施。kLy易文君-文库范文网

  6.阶段工期:若有阶段工期要求的,在合同专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  第十条 施工组织设计kLy易文君-文库范文网

  1.施工组织设计的提交:乙方应在合同专用条款中约定的期限内,将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括:施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。kLy易文君-文库范文网

  施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制,并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。kLy易文君-文库范文网

  2.施工组织设计的审批:监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批,甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。kLy易文君-文库范文网

  审批时,若甲方提出修改意见,乙方应对施工组织设计进行修改和补充,并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告,监理工程师确认后,乙方应按确认后的施工组织设计组织施工。若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批,可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。kLy易文君-文库范文网

  3.施工进度计划的修订:如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时,乙方应按监理工程师的要求对施工进度计划进行修订,并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施,经监理工程师审核并报甲方批准后执行。kLy易文君-文库范文网

  第十一条 质量控制kLy易文君-文库范文网

  1.材料与设备:kLy易文君-文库范文网

  (1)工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外,均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。kLy易文君-文库范文网

  (2)所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书,工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。kLy易文君-文库范文网

  (3)材料和设备进场时,乙方应通知监理工程师参加验收,监理工程师有权要求复检,对与设计和技术标准要求不符的材料和设备,监理工程师有权拒绝验收,并由乙方运离施工现场;在材料使用和设备安装过程中,监理工程师有权随时检查和检验,乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时,该批材料或设备不能用于本工程,乙方应负责拆除、修复及重新采购,并承担由此发生的一切费用;若检验表明材料或设备符合要求,则由甲方承担由此发生的一切费用,施工期相应延长。kLy易文君-文库范文网

  甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方,甲方应对其质负责。kLy易文君-文库范文网

  2.质量自检:本合同工程各分项工程、分部工程完成后,乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工,因返工所发生的费用自行承担,延误的施工期不予延长;自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。kLy易文君-文库范文网

  3.分项工程质量检查:kLy易文君-文库范文网

  (1)主要分项工程开工前,乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告,经监理工程师同意后才能开工。kLy易文君-文库范文网

  (2)上道工序施工完成,经监理工程师验收合格签认后,乙方才能进行下道工序的施工。kLy易文君-文库范文网

  (3)在施工过程中,乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查,并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误,返工费用由乙方承担,施工期不予延长;若因监理工程师的不正确指令,造成乙方经济损失或施工期延误,则有关费用由甲方承担,施工期相应延长。kLy易文君-文库范文网

  4.隐蔽工程验收:kLy易文君-文库范文网

  (1)乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后,填写隐蔽工程验收申请单,在覆盖前48小时,通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收,经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后,乙方可进行覆盖和继续施工;若验收不合格,乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。kLy易文君-文库范文网

  (2)若乙方未经验收而自行覆盖,监理工程师有权要求剥开或开孔检查,由此造成的损失,由乙方负责;若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时未能进行验收,而乙方已自检合格,则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。kLy易文君-文库范文网

  (3)若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查,乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格,由此而引起的一切费用由甲方承担,影响的施工期予以延长;若复查结果表明质量不合格,乙方应进行返工,并按上述规定重新申请验收,由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  5.试验与检验:试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验,并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时,有权指定取样送检验单位复检。kLy易文君-文库范文网

  6.质量等级:工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。kLy易文君-文库范文网

  若因乙方原因使工程质量达不到约定等级,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时,乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级,乙方应根据甲方要求进行返工或修整,甲方承担返工与修整费用,并相应延长施工期。kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督:本工程的质量监督,由质量监督站负责,甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。kLy易文君-文库范文网

  第十二条 合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  1.合同价款的计算与支付:本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。kLy易文君-文库范文网

  2.合同价款的调整:除合同专用条款另有约定外,发生下列情形之一时合同价款可作调整:kLy易文君-文库范文网

  (1)经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更;kLy易文君-文库范文网

  (2)国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整;kLy易文君-文库范文网

  (3)一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时,使乙方受到损失时;kLy易文君-文库范文网

  (4)合同约定的其他增减或调整。kLy易文君-文库范文网

  乙方应在上述情况发生后14天内,将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复,甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复,逾期未予答复,可视为乙方的要求已被甲方批准。kLy易文君-文库范文网

  3.工程预付款支付:甲方应按合同专用条款约定的期限和数额,向乙方支付工程预付款,并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时,乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知,若甲方收到通知后仍不能按要求付款,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息,并承担违约责任及乙方的停工损失。kLy易文君-文库范文网

  4.工程量确认:乙方应按合同专用条款中约定的期限,向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议,乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。kLy易文君-文库范文网

  若监理工程师对乙方所报工程量有异议,乙方应协助监理工程师对已完工程量进行核实,并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报,则以监理工程师核实的工程量为准。kLy易文君-文库范文网

  5.进度款支付:甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法,依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款,若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付,乙方可向甲方发出催付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知10天后暂停施工,甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。kLy易文君-文库范文网

  6.延期支付工程款:如经乙方同意并签订延期付款协议,甲方可延期支付工程价款。kLy易文君-文库范文网

  第十三条 设计变更kLy易文君-文库范文网

  1.甲方提出的变更:甲方对工程提出设计变更时,应将变更方案送交设计单位审查,设计单位审查同意后,由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变,则应事先与乙方协商。kLy易文君-文库范文网

  2.乙方提出的变更:乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查,设计单位审查同意后,报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工变化,甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更,增加的费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  3.设计造成的变更:在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时,监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工,由此增加的费用由甲方承担,延误的施工期予以延长。kLy易文君-文库范文网

  4.确定变更价款:发生上述变更后,按下述方法计算其变更工程单价和价款:kLy易文君-文库范文网

  (1)合同中有适用于变更工程的单价,按合同已有的单价计算;kLy易文君-文库范文网

  (2)合同中有类似于变更工程的单价,以此单价作为基础确定变更单价;kLy易文君-文库范文网

  (3)合同中没有适用和类似的单价时,由甲乙双方商定变更单价;kLy易文君-文库范文网

  (4)合同专用条款约定的其他计算方法。kLy易文君-文库范文网

  属由甲方承担的费用,乙方应在双方商定的时间内,按上述方法提出变更价款,报监理工程师审查,经甲方同意后调整合同价款和竣工日期;若甲方不同意乙方提出的变更价款,应在乙方提出后14天内与乙方协商,若协商不成,双方可提请工程造价管理部门裁定。kLy易文君-文库范文网

  第十四条 转让与分包kLy易文君-文库范文网

  1.转让:本合同一经签署不得转让。kLy易文君-文库范文网

  2.分包:kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同工程的主体工程不得分包。kLy易文君-文库范文网

  (2)若部分分项工程确需分包时,须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。kLy易文君-文库范文网

  (3)乙方对本合同所承担的全部责任和义务,不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽,均视为乙方的违约与疏忽。kLy易文君-文库范文网

  第十五条 施工安全kLy易文君-文库范文网

  1.施工安全责任:乙方应按国家和有关部门的规定,加强施工现场人员与船机的施工安全管理,对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  2.安全事故处理:施工现场发生重大伤亡事故时,乙方除立即采取有效的措施外,应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师,甲方应为抢救提供必要的条件。kLy易文君-文库范文网

  3.安全措施:乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时,施工前应提出安全保护措施,经监理工程师审查,甲方同意后实施,甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外,由乙方承担;施工过程中,由于外部条件变化所发生的安全措施费用,由甲方另行支付。kLy易文君-文库范文网

  第十六条 保险kLy易文君-文库范文网

  1.工程保险:本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  2.人员、船机设备保险:本工程的施工人员、船机设备的保险,由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  第十七条 不可抗力kLy易文君-文库范文网

  1.自然灾害:合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。kLy易文君-文库范文网

  2.损失报告:不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况,7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。kLy易文君-文库范文网

  3.费用分担:因不可抗力发生而产生的下列费用,由甲乙双方分别承担:kLy易文君-文库范文网

  (1)工程本身的损害由甲方承担;kLy易文君-文库范文网

  (2)人员伤亡由其所属单位负责;kLy易文君-文库范文网

  (3)乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  4.损失补偿:不可抗力造成工程停工或破坏时,甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿,但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用,由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。kLy易文君-文库范文网

  第十八条 竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  1.验收申请:乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查,提出审查意见,并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求,甲方应在接到申请报告14天内组织验收;若工程或竣工资料达不到要求,乙方应按监理工程师的合理要求,对工程或竣工资料予以整修或补充,并重新申请验收,由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收,由此产生的经济损失由甲方承担,并相应延长施工期。kLy易文君-文库范文网

  2.验收程序:kLy易文君-文库范文网

  (1)甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料,确定验收时间并通知有关各方;kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方组织有关单位按合同约定的内容,对工程建设的各个环节进行审查,听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报;审阅工程竣工资料,查验现场,并对工程遗留或存在的问题提出处理意见;kLy易文君-文库范文网

  (3)质量监督站对工程质量等级进行评定;kLy易文君-文库范文网

  (4)经验收合格,甲乙双方办理工程交接手续;kLy易文君-文库范文网

  (5)工程验收合格,竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期;需修改后才能达到竣工验收合格的工程,其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。kLy易文君-文库范文网

  3.现场清理:工程竣工验收合格后,除甲方另有要求外,乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。kLy易文君-文库范文网

  4.竣工资料:除合同专用条款另有约定外,乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容,竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。kLy易文君-文库范文网

  (1)竣工图纸和资料;kLy易文君-文库范文网

  (2)工程质量自评报告;kLy易文君-文库范文网

  (3)阶段验收和隐蔽工程验收资料;kLy易文君-文库范文网

  (4)工程材料及设备试验与检验资料;kLy易文君-文库范文网

  (5)沉降及位移观测资料;kLy易文君-文库范文网

  (6)竣工工程整体尺度测量报告;kLy易文君-文库范文网

  (7)施工报告;kLy易文君-文库范文网

  (8)竣工结算报告(办理完竣工结算后提交)。kLy易文君-文库范文网

  5.竣工结算:kLy易文君-文库范文网

  (1)竣工验收合格后,乙方应在30天内向甲方提交结算报告,办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认,并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方;若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认,乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方,从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息,并承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  第十九条 工程保修kLy易文君-文库范文网

  1.保修期限:保修期从工程竣工之日起算。水工工程保修期为一年整。疏浚工程不设保修期,其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。kLy易文君-文库范文网

  2.保修责任:乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏,返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏,乙方应协助修复,费用由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  3.返修:保修期内,对应由乙方负责的返修内容,乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修,并在甲乙双方商定的时间内修理完毕,否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理,其费用由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  4.保修金:保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内,将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。kLy易文君-文库范文网

  第二十条 争议、违约、索赔与赔偿kLy易文君-文库范文网

  1.争议:双方在执行合同过程中发生争议时,应协商解决或提请主管部门调解,或协商及调解无效,可选用以下方式之一处理:kLy易文君-文库范文网

  (1)向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁;kLy易文君-文库范文网

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  争议发生后,除双方均同意停工外,双方都应继续履行合同,否则视为违约。kLy易文君-文库范文网

  2.违约:任何一方不按合同履行自己的责任和义务,均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时,另一方可要求中止或解除合同,但应提前14天通知违约方,由此造成的经济损失由违约方承担。kLy易文君-文库范文网

  3.索赔:因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时,乙方可按以下规定向甲方索赔:kLy易文君-文库范文网

  (1)在要求索赔的事件发生后21天内,向甲方提交索赔申请。kLy易文君-文库范文网

  (2)在提出索赔申请后14天内,向甲方提交索赔报告,详细说明索赔理由,提供同期记录副本或其他可靠证据,并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。kLy易文君-文库范文网

  (3)甲方接到索赔报告后14天内,及时进行调查并对索赔资料进行审核,并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内,甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。kLy易文君-文库范文网

  (4)若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料,甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认,视为乙方索赔要求已被甲方确认。kLy易文君-文库范文网

  (5)若乙方对甲方的答复有异议,可按本条第1款执行。kLy易文君-文库范文网

  (6)若甲方授权监理工程师对索赔事件进行审核,应在合同专用条款中说明,但上述规定的索赔时限不变。kLy易文君-文库范文网

  4.赔偿:发生下述情形之一时,甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。kLy易文君-文库范文网

  (1)施工质量达不到合同专用条款约定等级;kLy易文君-文库范文网

  (2)因乙方原因延误了施工期;kLy易文君-文库范文网

  (3)施工中因乙方原因造成工程重大损失。kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 奖励kLy易文君-文库范文网

  1.奖励:除合同专用条款另有约定外,符合下述情况之一时,甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法,给予乙方奖励。kLy易文君-文库范文网

  (1)工程施工质量高于合同专用条款约定的等级;kLy易文君-文库范文网

  (2)按甲方要求提前竣工。kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 合同的中断与终止kLy易文君-文库范文网

  1.合同中断:由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,视为合同中断。合同中断后,乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件,并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。kLy易文君-文库范文网

  2.合同终止:本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后,除有关保修条款外,其他条款终止。保修期满,甲乙双方结清保修金后,保修条款终止。kLy易文君-文库范文网

  三、合同专用条款kLy易文君-文库范文网

  合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。kLy易文君-文库范文网

  如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处,以合同专用条款为准。kLy易文君-文库范文网

  第一条 词语定义kLy易文君-文库范文网

  第二条 合同文件kLy易文君-文库范文网

  1.合同文件:kLy易文君-文库范文网

  合同组成和解释次序的补充或更改。kLy易文君-文库范文网

  2.设计文件:kLy易文君-文库范文网

  (1)甲方提供设计文件的份数;kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方负责部分设计时,提交设计文件时间、份数。kLy易文君-文库范文网

  第三条 合同范围kLy易文君-文库范文网

  1.合同范围:列出本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度,建筑物的结构型式,并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。kLy易文君-文库范文网

  第四条 技术标准kLy易文君-文库范文网

  2.技术标准的替代:kLy易文君-文库范文网

  适用于本工程的其他技术标准及应用范围。kLy易文君-文库范文网

  第五条 语言、法规和联系方式kLy易文君-文库范文网

  1.语言:kLy易文君-文库范文网

  辅助语言。kLy易文君-文库范文网

  2.法规:kLy易文君-文库范文网

  其他适用法规。kLy易文君-文库范文网

  第六条 甲方的责任kLy易文君-文库范文网

  1.提供场地条件:kLy易文君-文库范文网

  甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。kLy易文君-文库范文网

  2.提供水电与交通条件:kLy易文君-文库范文网

  甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间,甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间。kLy易文君-文库范文网

  4.提供技术资料:kLy易文君-文库范文网

  甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。kLy易文君-文库范文网

  第七条 乙方的责任kLy易文君-文库范文网

  1.施工准备:kLy易文君-文库范文网

  为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。kLy易文君-文库范文网

  4.提供条件:kLy易文君-文库范文网

  为监理工程师提供的条件清单。kLy易文君-文库范文网

  第八条 工程监理kLy易文君-文库范文网

  1.工程监理:kLy易文君-文库范文网

  监理单位名称。kLy易文君-文库范文网

  2.监理工程师:kLy易文君-文库范文网

  监理工程师的职责和权限。kLy易文君-文库范文网

  第九条 施工期kLy易文君-文库范文网

  1.开工:kLy易文君-文库范文网

  (1)乙方提交开工申请报告的时限。kLy易文君-文库范文网

  (2)发布开工令的时限。kLy易文君-文库范文网

  3.施工期延长:kLy易文君-文库范文网

  施工期可以延长的其他情况。kLy易文君-文库范文网

  6.阶段工期:kLy易文君-文库范文网

  阶段工期的要求。kLy易文君-文库范文网

  第十条 施工组织设计kLy易文君-文库范文网

  1.施工组织设计的提交:kLy易文君-文库范文网

  乙方提交施工组织设计的时间。kLy易文君-文库范文网

  第十一条 质量控制kLy易文君-文库范文网

  1.材料与设备:kLy易文君-文库范文网

  甲方提供材料与设备的清单及供应方式。kLy易文君-文库范文网

  6.质量等级:kLy易文君-文库范文网

  约定质量等级。kLy易文君-文库范文网

  7.质量监督:kLy易文君-文库范文网

  质量监督站名称。kLy易文君-文库范文网

  第十二条 合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  1.合同价款的计算与支付:kLy易文君-文库范文网

  (1)本合同的承包方式。kLy易文君-文库范文网

  (2)合同价款的计算与支付办法。kLy易文君-文库范文网

  2.合同价款的调整:kLy易文君-文库范文网

  (1)对调整情况的限制或补充;kLy易文君-文库范文网

  (2)调整的具体方法。kLy易文君-文库范文网

  3.工程预付款支付:kLy易文君-文库范文网

  (1)工程预付支出的时间、金额和方法;kLy易文君-文库范文网

  (2)工程预付款抵扣的时间、金额和比例和方法。kLy易文君-文库范文网

  4.工程量确认:kLy易文君-文库范文网

  乙方提交工程量报表的时间。kLy易文君-文库范文网

  5.进度款支付:kLy易文君-文库范文网

  工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。kLy易文君-文库范文网

  第十三条 设计变更kLy易文君-文库范文网

  4.确定变更价款:kLy易文君-文库范文网

  确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。kLy易文君-文库范文网

  第十四条 转让与分包kLy易文君-文库范文网

  第十五条 施工安全kLy易文君-文库范文网

  3.安全措施:kLy易文君-文库范文网

  防护措施费用的承担。kLy易文君-文库范文网

  第十六条 保险kLy易文君-文库范文网

  1.工程保险:kLy易文君-文库范文网

  投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。kLy易文君-文库范文网

  第十七条 不可抗力kLy易文君-文库范文网

  1.自然灾害:kLy易文君-文库范文网

  除合同通用条款所列外,不可抗力还包括以下自然灾害:kLy易文君-文库范文网

  (1)______级以上持续_____天的大风;kLy易文君-文库范文网

  (2)有效波高超过______米的波浪;kLy易文君-文库范文网

  (3)_______毫米以上持续____天的大雨;kLy易文君-文库范文网

  (4)烈度_______以上的地震;kLy易文君-文库范文网

  (5)……………kLy易文君-文库范文网

  第十八条 竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  3.现场清理:kLy易文君-文库范文网

  (1)对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方未按要求清场及撤离,给予甲方赔偿的办法。kLy易文君-文库范文网

  4.竣工资料:kLy易文君-文库范文网

  (1)对竣工资料内容的补充或修改;kLy易文君-文库范文网

  (2)乙方提交竣工资料的份数。kLy易文君-文库范文网

  第十九条 工程保修kLy易文君-文库范文网

  1.保修期限:kLy易文君-文库范文网

  对工程保修期限的约定或修改。kLy易文君-文库范文网

  2.保修金:kLy易文君-文库范文网

  (1)保修金的数额;kLy易文君-文库范文网

  (2)甲方留置保修金的利率。kLy易文君-文库范文网

  第二十条 争议、违约、索赔与赔偿kLy易文君-文库范文网

  3.索赔:kLy易文君-文库范文网

  甲方明确授权监理工程师的审核方式。kLy易文君-文库范文网

  4.赔偿:kLy易文君-文库范文网

  赔偿的办法和标准。kLy易文君-文库范文网

  第二十一条 奖励kLy易文君-文库范文网

  1.奖励:kLy易文君-文库范文网

  (1)对奖励情况的补充或修改;kLy易文君-文库范文网

  (2)对各种奖励情况奖励标准和奖励方法的约定。kLy易文君-文库范文网

  第二十二条 合同的中断与终止kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇22

  (建设工程施工合同[GF-91-0201]1991年3月国家工商行政管理局、建设部制定)kLy易文君-文库范文网

  建设工程施工合同条件kLy易文君-文库范文网

  一、 词语涵义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  第1条、 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简kLy易文君-文库范文网

  称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用kLy易文君-文库范文网

  语除协议条款另有约定外,应具有要条所赋予的涵义:kLy易文君-文库范文网

  (1) 发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价kLy易文君-文库范文网

  款能力的当事人。kLy易文君-文库范文网

  (2) 甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。kLy易文君-文库范文网

  (3) 承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接kLy易文君-文库范文网

  受的当事人。kLy易文君-文库范文网

  (4) 乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。kLy易文君-文库范文网

  (5) 社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监kLy易文君-文库范文网

  理。kLy易文君-文库范文网

  (6) 总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。kLy易文君-文库范文网

  (7) 设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。kLy易文君-文库范文网

  (8) 工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管或其授权的工kLy易文君-文库范文网

  程造价管理部门。kLy易文君-文库范文网

  (9) 工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权kLy易文君-文库范文网

  的工程质量监督机构。kLy易文君-文库范文网

  (10) 工程:协议条款约定具体内容的永久工程。kLy易文君-文库范文网

  (11) 合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付kLy易文君-文库范文网

  乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。kLy易文君-文库范文网

  (12) 经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同kLy易文君-文库范文网

  价款。kLy易文君-文库范文网

  (13) 费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。kLy易文君-文库范文网

  (14) 工期:协议条款约定的合同工期。kLy易文君-文库范文网

  (15) 开工日期:协议条款约定的工程开工日期。kLy易文君-文库范文网

  (16) 竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。kLy易文君-文库范文网

  (17) 图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸kLy易文君-文库范文网

  (包括配套说明和有关资料)。kLy易文君-文库范文网

  (18) 施工现场:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规kLy易文君-文库范文网

  定的场地。kLy易文君-文库范文网

  (19) 书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、kLy易文君-文库范文网

  委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。kLy易文君-文库范文网

  (20) 不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成kLy易文君-文库范文网

  的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害kLy易文君-文库范文网

  的自然灾害。kLy易文君-文库范文网

  (21) 协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。kLy易文君-文库范文网

  第2条、 合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有kLy易文君-文库范文网

  约定外,其组成和解释顺序如下:kLy易文君-文库范文网

  (1) 协议条款;kLy易文君-文库范文网

  (2) 合同条件;kLy易文君-文库范文网

  (3) 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;kLy易文君-文库范文网

  (4) 招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;kLy易文君-文库范文网

  (5) 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;kLy易文君-文库范文网

  (6) 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。kLy易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协kLy易文君-文库范文网

  商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一kLy易文君-文库范文网

  致的,按第30条约定的办法解决。kLy易文君-文库范文网

  第3条、 合同文件使用的语言文字,标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议kLy易文君-文库范文网

  条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。kLy易文君-文库范文网

  适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所kLy易文君-文库范文网

  在地的地方法规。kLy易文君-文库范文网

  施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,kLy易文君-文库范文网

  可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇23

  甲方(发包人):kLy易文君-文库范文网

  乙方(承包人):kLy易文君-文库范文网

  签订地点:kLy易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。kLy易文君-文库范文网

  第一条工程概况kLy易文君-文库范文网

  一、工程名称:kLy易文君-文库范文网

  二、工程地点:kLy易文君-文库范文网

  三、承包工程范围和内容:kLy易文君-文库范文网

  四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。kLy易文君-文库范文网

  五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥________万元(大写_______)。kLy易文君-文库范文网

  第二条工程质量kLy易文君-文库范文网

  一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。kLy易文君-文库范文网

  二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。kLy易文君-文库范文网

  三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。kLy易文君-文库范文网

  第三条工程价款的支付与结算kLy易文君-文库范文网

  一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;kLy易文君-文库范文网

  二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;kLy易文君-文库范文网

  三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;kLy易文君-文库范文网

  四、结算完成后7天内付至结算价的95%;kLy易文君-文库范文网

  五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。kLy易文君-文库范文网

  第四条双方的权利和义务kLy易文君-文库范文网

  一、甲方权利义务:kLy易文君-文库范文网

  1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。kLy易文君-文库范文网

  2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。kLy易文君-文库范文网

  3、按照合同约定支付工程款。kLy易文君-文库范文网

  4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。kLy易文君-文库范文网

  5、甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______kLy易文君-文库范文网

  二、乙方权利义务:kLy易文君-文库范文网

  1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。kLy易文君-文库范文网

  2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。kLy易文君-文库范文网

  3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。kLy易文君-文库范文网

  5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。kLy易文君-文库范文网

  6、在本工程竣工后清理现场。kLy易文君-文库范文网

  7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。kLy易文君-文库范文网

  8、乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______kLy易文君-文库范文网

  第五条承包方的安全责任kLy易文君-文库范文网

  一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。kLy易文君-文库范文网

  二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。kLy易文君-文库范文网

  三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。kLy易文君-文库范文网

  四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。kLy易文君-文库范文网

  五、现场施工中,遵守现场的`各项规章制度。kLy易文君-文库范文网

  六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  第六条违约责任kLy易文君-文库范文网

  一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:kLy易文君-文库范文网

  甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。kLy易文君-文库范文网

  二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:kLy易文君-文库范文网

  1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。kLy易文君-文库范文网

  3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。kLy易文君-文库范文网

  第七条质量保修kLy易文君-文库范文网

  一、保修内容及期限:保修_______年。kLy易文君-文库范文网

  二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。kLy易文君-文库范文网

  三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。kLy易文君-文库范文网

  四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。kLy易文君-文库范文网

  五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。kLy易文君-文库范文网

  第八条合同争议的解决方式kLy易文君-文库范文网

  本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。kLy易文君-文库范文网

  1、提交北京仲裁委员会仲裁。kLy易文君-文库范文网

  2、依法向甲方所在地人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  第九条附则kLy易文君-文库范文网

  本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。kLy易文君-文库范文网

  甲方(盖章):乙方(盖章):kLy易文君-文库范文网

  法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章):kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:委托代理人:kLy易文君-文库范文网

  地址:地址:kLy易文君-文库范文网

  电话:电话:kLy易文君-文库范文网

  签订时间:签订时间:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇24

  第一部分 协议书kLy易文君-文库范文网

  发包人(全称) (简称甲方)kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称) (简称乙方)kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  工程名称:kLy易文君-文库范文网

  工程地点:kLy易文君-文库范文网

  工程内容:kLy易文君-文库范文网

  资金来源:kLy易文君-文库范文网

  二、工程承包范围kLy易文君-文库范文网

  承包范围:kLy易文君-文库范文网

  三、合同工期kLy易文君-文库范文网

  开工日期: 年 月 日kLy易文君-文库范文网

  竣工日期: 年 月 日kLy易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数 天。kLy易文君-文库范文网

  四、质量标准kLy易文君-文库范文网

  工程质量标准:kLy易文君-文库范文网

  五、合同价款kLy易文君-文库范文网

  金额(大写): (人民币): 万元kLy易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件kLy易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:kLy易文君-文库范文网

  1、本合同协议书kLy易文君-文库范文网

  2、本合同专用条款kLy易文君-文库范文网

  3、明确双方权利、义务的纪要、协议kLy易文君-文库范文网

  4、本合同通用条款kLy易文君-文库范文网

  5、投标书、招标文件和中标通知书kLy易文君-文库范文网

  6、施工图纸kLy易文君-文库范文网

  7、标准、规范及有关技术文件、技术要求kLy易文君-文库范文网

  8、工程预算书kLy易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。kLy易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。kLy易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。kLy易文君-文库范文网

  十、合同生效kLy易文君-文库范文网

  合同订立时间: 年 月 日kLy易文君-文库范文网

  合同订立地点:kLy易文君-文库范文网

  本合同双方约定双方签字盖章后生效。kLy易文君-文库范文网

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)kLy易文君-文库范文网

  住 所: 住 所:kLy易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  委托代表人: 委托代表人:kLy易文君-文库范文网

  电 话: 电 话:kLy易文君-文库范文网

  传 真: 传 真:kLy易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:kLy易文君-文库范文网

  帐 号: 帐 号:kLy易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:kLy易文君-文库范文网

  工商行政管理机关鉴证意见:kLy易文君-文库范文网

  经办人: 鉴证机关(章)kLy易文君-文库范文网

  年 月 日kLy易文君-文库范文网

  第二部分 通用条款kLy易文君-文库范文网

  此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分 通用条款》kLy易文君-文库范文网

  第三部分 专用条款kLy易文君-文库范文网

  一、词语定义及合同文件kLy易文君-文库范文网

  2.合同文件及解释顺序kLy易文君-文库范文网

  合同文件组成及解释顺序:kLy易文君-文库范文网

  3.语言文字和适用法律、标准及规范kLy易文君-文库范文网

  3.1本合同除使用汉语外,不使用 语言文字。kLy易文君-文库范文网

  3.2适用法律和法规kLy易文君-文库范文网

  3.2.1需要明示的法律、行政法规:kLy易文君-文库范文网

  3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。kLy易文君-文库范文网

  3.3适用标准、规范kLy易文君-文库范文网

  适用标准、规范的名称:kLy易文君-文库范文网

  发包人提供标准、规范的时间:kLy易文君-文库范文网

  国内没有相应标准、规范时的约定:kLy易文君-文库范文网

  4.图纸kLy易文君-文库范文网

  4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:kLy易文君-文库范文网

  4.2发包人对图纸的保密要求:kLy易文君-文库范文网

  4.3使用国外图纸的要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  二、双方一般权利和义务kLy易文君-文库范文网

  5.工程师kLy易文君-文库范文网

  5.1监理单位委派的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名: 职务:kLy易文君-文库范文网

  发包人委托的职权:kLy易文君-文库范文网

  需要取得发包人批准才能行驶的职权:kLy易文君-文库范文网

  5.2发包人派驻的工程师kLy易文君-文库范文网

  姓名: 职务:kLy易文君-文库范文网

  职权:kLy易文君-文库范文网

  5.3不实行监理的,工程师职权:kLy易文君-文库范文网

  7.项目经理kLy易文君-文库范文网

  姓名: 职务: 证号:kLy易文君-文库范文网

  8.发包人工作kLy易文君-文库范文网

  8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑵将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:kLy易文君-文库范文网

  ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑹水准点与坐标控制点交验要求:kLy易文君-文库范文网

  ⑺图纸会审和设计交底时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:kLy易文君-文库范文网

  ⑼双方约定发包人应做的其它工作:kLy易文君-文库范文网

  8.2发包人委托承包人办理的工作:kLy易文君-文库范文网

  9.承包人工作kLy易文君-文库范文网

  9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:kLy易文君-文库范文网

  ⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:kLy易文君-文库范文网

  ⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:kLy易文君-文库范文网

  ⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:kLy易文君-文库范文网

  ⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:kLy易文君-文库范文网

  ⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  ⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:kLy易文君-文库范文网

  ⑻施工场地清洁卫生的要求:kLy易文君-文库范文网

  ⑼双方约定承包人应做的其它工作:kLy易文君-文库范文网

  三、施工组织设计和工期kLy易文君-文库范文网

  10.进度计划kLy易文君-文库范文网

  10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:kLy易文君-文库范文网

  监理工程师对施工方审核的时间:kLy易文君-文库范文网

  10.2群体工程中有关进度计划的要求:kLy易文君-文库范文网

  13.工期延误kLy易文君-文库范文网

  13.1双方约定工期顺延的其他情况:kLy易文君-文库范文网

  四、质量与验收kLy易文君-文库范文网

  16.工程验收:由招标人或招标人委托的单位,组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。kLy易文君-文库范文网

  16.1本工程质量要求达到 标准。kLy易文君-文库范文网

  17.1双方约定中间验收部位:kLy易文君-文库范文网

  五、安全施工:承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款与支付kLy易文君-文库范文网

  23.合同价款及调整kLy易文君-文库范文网

  23.2本合同价款采用   方式确定。kLy易文君-文库范文网

  ⑴采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:kLy易文君-文库范文网

  风险费用的计算方法:kLy易文君-文库范文网

  风险范围以外合同价款调整方法:kLy易文君-文库范文网

  ⑵采用可调价格合同,合同价款调整方法:kLy易文君-文库范文网

  23.3双方约定合同价款的其他调整因素:kLy易文君-文库范文网

  24.工程预付款kLy易文君-文库范文网

  发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:kLy易文君-文库范文网

  扣回工程款的时间、比例:kLy易文君-文库范文网

  25.工程量的确认kLy易文君-文库范文网

  25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:kLy易文君-文库范文网

  26.工程款(进度款)支付kLy易文君-文库范文网

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:kLy易文君-文库范文网

  七、材料设备供应kLy易文君-文库范文网

  27.发包人供应材料设备kLy易文君-文库范文网

  27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:kLy易文君-文库范文网

  ⑴材料设备单价与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  ⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  ⑶承包人可代为调剂串换的材料:kLy易文君-文库范文网

  ⑷到货地点与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  ⑸供应数量与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  ⑹到货时间与一览表不符:kLy易文君-文库范文网

  ⑺工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划,及时报送甲供材供应时间计划表及要求。kLy易文君-文库范文网

  27.6发包人供应材料设备的结算方法:kLy易文君-文库范文网

  28.承包人采购材料设备kLy易文君-文库范文网

  28.1承包人采购材料设备的约定:kLy易文君-文库范文网

  八、工程变更kLy易文君-文库范文网

  1、发包人以书面形式提出工程变更要求,作为变更依据,通知监理和承包人,变更需经签字、加盖公章后生效。kLy易文君-文库范文网

  2、承包人以书面形式提出工程变更意见,经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。kLy易文君-文库范文网

  九、竣工验收与结算kLy易文君-文库范文网

  32.竣工验收kLy易文君-文库范文网

  32.1承包人提供竣工图的约定:kLy易文君-文库范文网

  32.6中间交工工程的范围和竣工时间:kLy易文君-文库范文网

  十、违约、索赔和争议kLy易文君-文库范文网

  35.违约kLy易文君-文库范文网

  35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  双方约定的发包人其他违约责任:kLy易文君-文库范文网

  35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任(工期违约):kLy易文君-文库范文网

  本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:kLy易文君-文库范文网

  双方约定的承包人其他违约责任:kLy易文君-文库范文网

  37.争议kLy易文君-文库范文网

  37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:采取第 种方式解决。kLy易文君-文库范文网

  ⑴请双方主管部门调解;kLy易文君-文库范文网

  ⑵约定向 仲裁委员会提请仲裁。kLy易文君-文库范文网

  十一、其它kLy易文君-文库范文网

  38.工程分包kLy易文君-文库范文网

  38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:kLy易文君-文库范文网

  39.不可抗力kLy易文君-文库范文网

  39.1双方关于不可抗力的约定:kLy易文君-文库范文网

  40.保险kLy易文君-文库范文网

  40.6本工程双方约定投保内容如下:kLy易文君-文库范文网

  ⑴发包人投保内容:kLy易文君-文库范文网

  ⑵承包人投保内容:kLy易文君-文库范文网

  41.担保kLy易文君-文库范文网

  41.3本工程双方约定担保事项如下:kLy易文君-文库范文网

  ⑴发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  ⑵承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 作为本合同附件。kLy易文君-文库范文网

  ⑶双方约定的其他担保事项:kLy易文君-文库范文网

  46.合同份数kLy易文君-文库范文网

  46.1双方约定合同正副本份数:kLy易文君-文库范文网

  47.补充条款:kLy易文君-文库范文网

  第四部分 工程质量保修书kLy易文君-文库范文网

  发包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  一、工程质量保修范围和内容kLy易文君-文库范文网

  质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:kLy易文君-文库范文网

  二、质量保修期kLy易文君-文库范文网

  质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。kLy易文君-文库范文网

  双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:kLy易文君-文库范文网

  1、地基基础工程和主体结构工程为 ;kLy易文君-文库范文网

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  3、装修工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  4、电气管线、上下水管线安装工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  5、供热及供冷系统为 个采暖期及供冷期;kLy易文君-文库范文网

  6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;kLy易文君-文库范文网

  7、其他项目保修期限约定如下:kLy易文君-文库范文网

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。kLy易文君-文库范文网

  三、质量保修责任kLy易文君-文库范文网

  1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内,派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。kLy易文君-文库范文网

  2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。kLy易文君-文库范文网

  3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。kLy易文君-文库范文网

  在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。kLy易文君-文库范文网

  4、质量保修完成后,由发包人组织验收,发包人在质量保修期满后一个月内,将剩余保修金无息返还承包人。kLy易文君-文库范文网

  四、质量保修金的支付kLy易文君-文库范文网

  工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 。kLy易文君-文库范文网

  五、质量保修金的返还kLy易文君-文库范文网

  发包人在质量保修期满后一个月内,将剩余保修金无息返还承包人。kLy易文君-文库范文网

  六、其他kLy易文君-文库范文网

  双方约定的其他工程质量保修事项:kLy易文君-文库范文网

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。kLy易文君-文库范文网

  发 包 人(公章): 承 包 人(公章):kLy易文君-文库范文网

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):kLy易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇25

  甲方:______(已建单位)kLy易文君-文库范文网

  地址:______kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______kLy易文君-文库范文网

  授权代表人:______kLy易文君-文库范文网

  乙方:______(后建单位)kLy易文君-文库范文网

  地址:____________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______kLy易文君-文库范文网

  授权代表人:______kLy易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。kLy易文君-文库范文网

  第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。kLy易文君-文库范文网

  第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工kLy易文君-文库范文网

  1.施工地址:_______________kLy易文君-文库范文网

  2.与甲方线路的距离:_______kLy易文君-文库范文网

  3.施工长度:_______________kLy易文君-文库范文网

  第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。kLy易文君-文库范文网

  1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距,不达标的必须整改;kLy易文君-文库范文网

  2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。kLy易文君-文库范文网

  第四条责任划分kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。kLy易文君-文库范文网

  1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任;kLy易文君-文库范文网

  2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。kLy易文君-文库范文网

  第五条双方义务kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。kLy易文君-文库范文网

  第六条双方权利kLy易文君-文库范文网

  甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。kLy易文君-文库范文网

  第七条不可抗力kLy易文君-文库范文网

  因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。kLy易文君-文库范文网

  第八条法律适用和争议解决kLy易文君-文库范文网

  本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。kLy易文君-文库范文网

  除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。kLy易文君-文库范文网

  第九条附则kLy易文君-文库范文网

  1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。kLy易文君-文库范文网

  2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。kLy易文君-文库范文网

  3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。kLy易文君-文库范文网

  4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。kLy易文君-文库范文网

  5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。kLy易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_______乙方(盖章):______kLy易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________kLy易文君-文库范文网

  ____年___月__日____年___月___日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇26

  甲方:____________(以下简称甲方)kLy易文君-文库范文网

  乙方:____________(以下简称乙方)kLy易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。kLy易文君-文库范文网

  一、工程地点:kLy易文君-文库范文网

  ____________kLy易文君-文库范文网

  二、工程内容:kLy易文君-文库范文网

  ____________kLy易文君-文库范文网

  三、工期要求:kLy易文君-文库范文网

  开工时间为:kLy易文君-文库范文网

  四、工程款结算及付款方式kLy易文君-文库范文网

  结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米____________kLy易文君-文库范文网

  五、甲方驻工地代表:kLy易文君-文库范文网

    ____________kLy易文君-文库范文网

  六、甲方责任kLy易文君-文库范文网

  1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。kLy易文君-文库范文网

  2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。kLy易文君-文库范文网

  3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。kLy易文君-文库范文网

  七、乙方责任kLy易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。kLy易文君-文库范文网

  2、材料标准:彩钢板型号kLy易文君-文库范文网

  八、质保事宜kLy易文君-文库范文网

  本工程主结构架(含彩钢材)保用____________kLy易文君-文库范文网

  九、违约责任kLy易文君-文库范文网

  甲方违约责任kLy易文君-文库范文网

  未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的违约金。kLy易文君-文库范文网

  乙方违约责任:kLy易文君-文库范文网

  1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。kLy易文君-文库范文网

  2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。kLy易文君-文库范文网

  十、纠纷解决办法kLy易文君-文库范文网

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。kLy易文君-文库范文网

  1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。kLy易文君-文库范文网

  2、向人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  十一、附则:kLy易文君-文库范文网

  1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。kLy易文君-文库范文网

  2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。kLy易文君-文库范文网

  甲方:____________kLy易文君-文库范文网

  乙方:____________kLy易文君-文库范文网

  ________年___月___日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇27

  甲方(全称): (发包方) 乙方(全称): (承包方)kLy易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  工程名称: 工程。kLy易文君-文库范文网

  工程地点: 。kLy易文君-文库范文网

  工程范围:根据甲方工程部要求施工 。 工程内容及价格:kLy易文君-文库范文网

  二、合同工期:kLy易文君-文库范文网

  开工日期: 竣工日期: 前。kLy易文君-文库范文网

  三、质量标准:kLy易文君-文库范文网

  1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。kLy易文君-文库范文网

  3、工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。kLy易文君-文库范文网

  四、质量保修:kLy易文君-文库范文网

  1、质量保修期为 年,自工程竣工验收合格之日起算。质保期内全免费维护,如出现质量问题,乙方需确保在甲方通知后48小时内维修并恢复正常,否则甲方可自行请人维修,发生费用从质保金内扣除,质保金不够甲方可向乙方追偿。kLy易文君-文库范文网

  2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。kLy易文君-文库范文网

  3、质量保证金按工程造价的 %计算,自工程款中扣除,质保期满后付清。kLy易文君-文库范文网

  五、合同价款及支付:完工后根据实际竣工工程量结算(本合同第一条所列工程价款为综合单价,含主辅材料、人工、运输、管理费、税金、政策性文件规定、合同所包kLy易文君-文库范文网

  付款方式:工程竣工验收合格且决算后30日内付至决算价款的95%,每次付款时乙方需提供经甲方工程部、财务部及其他相关部门负责人签字的付款单和正式有效税务发票。kLy易文君-文库范文网

  六、违约责任:kLy易文君-文库范文网

  1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经过甲方书面同意顺延的工期竣工,每延期一天支付违约金1000元,违约金甲方可直接从未付工程款中扣除,到约定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交书面竣工验收报告均视为乙方逾期。kLy易文君-文库范文网

  2、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。kLy易文君-文库范文网

  七、施工安全:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,施工过程中发生的一切质量问题和安全事故责任和因此发生的费用均由乙方承担。kLy易文君-文库范文网

  八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。kLy易文君-文库范文网

  九、乙方住所为正式有效地址,甲方发给乙方的任何通知或其他法律文件均以挂号信寄往协议住所,寄出时间后3日视为乙方收到,寄出时间以邮戳时间为准kLy易文君-文库范文网

  九、本协议一式样两份,双方各执一份,经双方签章后生效,双方应遵约履行。kLy易文君-文库范文网

  十、其它约定:在工程验收合格交付甲方之前,乙方须负责及时清理垃圾。 甲方:(公章) 乙方:(公章)kLy易文君-文库范文网

  住所: 住所:kLy易文君-文库范文网

  委托代表人: 委托代表人:kLy易文君-文库范文网

  电话: 电话:kLy易文君-文库范文网

  合同签订日期:kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇28

  建设单位:_______________kLy易文君-文库范文网

  承包单位:_______________kLy易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则,签订本合同,共同遵守。kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  1、工程名称:________________kLy易文君-文库范文网

  2、工程地点:_______________kLy易文君-文库范文网

  3、工程内容:_______________kLy易文君-文库范文网

  二、工期要求kLy易文君-文库范文网

  本工程施工工期____日,因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响,经双方协商一致,工期可相应顺延。工期无故延迟一天,扣工程款总额的____‰。kLy易文君-文库范文网

  三、承包方式kLy易文君-文库范文网

  本工程采用包清工的方式进行承包,所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。kLy易文君-文库范文网

  本工程不得转承包。kLy易文君-文库范文网

  四、合同价款kLy易文君-文库范文网

  本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减,以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。kLy易文君-文库范文网

  五、工程质量及验收kLy易文君-文库范文网

  1、工程质量标准:合格kLy易文君-文库范文网

  2、施工单位确保按设计图纸施工,建设单位确保原材料质量。kLy易文君-文库范文网

  3、隐蔽工程及单项工程竣工后,施工单位应立即提交验收通知,有建设单位进行工程质量验收。kLy易文君-文库范文网

  六、双方主要责任kLy易文君-文库范文网

  (一)甲方kLy易文君-文库范文网

  1、及时提供详细的施工图纸。kLy易文君-文库范文网

  2、及时供应原材料并保证质量。kLy易文君-文库范文网

  3、派驻工地代表,对工程用料、质量、进度进行监督检查,协调现场发生的各类事宜。kLy易文君-文库范文网

  4、按合同约定支付工程款,承担因拖欠工程款所造成的一切后果。kLy易文君-文库范文网

  (二)乙方kLy易文君-文库范文网

  1、施工界区内的用水、电线路架设。kLy易文君-文库范文网

  2、严格按照设计图纸进行施工,确保工程质量和进度。kLy易文君-文库范文网

  3、积极配合甲方,协调解决现场发生的各类事宜。kLy易文君-文库范文网

  4、文明施工,工具材料摆放整齐,保证材料合理使用。造成原材料浪费,应按价赔偿。kLy易文君-文库范文网

  5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故,自行负责,甲方不承担任何责任。kLy易文君-文库范文网

  6、按照建筑工程施工要求,提供施工日志,出具国家正式税务发票,并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。kLy易文君-文库范文网

  七、工程款支付kLy易文君-文库范文网

  完成全部合同内容,付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金,竣工之日起一年后不计息付清。kLy易文君-文库范文网

  八、违约责任kLy易文君-文库范文网

  双方发生争议,应协商解决。如协商不成,可向_________人民法院提起诉讼。kLy易文君-文库范文网

  九、附则kLy易文君-文库范文网

  本合同一式两份,双方代表签字盖章后生效。kLy易文君-文库范文网

  甲方:_______________联系电话:_______________kLy易文君-文库范文网

  乙方:_______________联系电话:_______________kLy易文君-文库范文网

  日期:______年____月____日______年____月____日kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇29

  发包方(甲方)__________________kLy易文君-文库范文网

  承包方(乙方)__________________kLy易文君-文库范文网

  根据通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。kLy易文君-文库范文网

  第一条 工程概况kLy易文君-文库范文网

  1.工程名称:______________________________kLy易文君-文库范文网

  2.工程地点:______________________________kLy易文君-文库范文网

  3.工程范围和内容:________________________kLy易文君-文库范文网

  第二条 甲方权利和义务kLy易文君-文库范文网

  1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;kLy易文君-文库范文网

  2.提供必要的施工条件;kLy易文君-文库范文网

  3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;kLy易文君-文库范文网

  4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;kLy易文君-文库范文网

  5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;kLy易文君-文库范文网

  6.按合同约定按时向乙方支付工程款。kLy易文君-文库范文网

  第三条 乙方权利和义务kLy易文君-文库范文网

  1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;kLy易文君-文库范文网

  2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;kLy易文君-文库范文网

  3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;kLy易文君-文库范文网

  4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;kLy易文君-文库范文网

  5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;kLy易文君-文库范文网

  6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;kLy易文君-文库范文网

  7.严格按设计文件及《gb/t50312-》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;kLy易文君-文库范文网

  8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;kLy易文君-文库范文网

  9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;kLy易文君-文库范文网

  10.线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。kLy易文君-文库范文网

  11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。kLy易文君-文库范文网

  第四条 工程期限kLy易文君-文库范文网

  本工程开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。kLy易文君-文库范文网

  第五条 竣工验收kLy易文君-文库范文网

  1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。kLy易文君-文库范文网

  2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。kLy易文君-文库范文网

  3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。kLy易文君-文库范文网

  第六条 质量保证kLy易文君-文库范文网

  1.保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;kLy易文君-文库范文网

  2.保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。kLy易文君-文库范文网

  第七条 工程考核kLy易文君-文库范文网

  1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。kLy易文君-文库范文网

  2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  3.不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。kLy易文君-文库范文网

  4.未按期按铁通网建[]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。kLy易文君-文库范文网

  第八条 工程价款的结算与支付kLy易文君-文库范文网

  1.本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为__________.kLy易文君-文库范文网

  2.工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[]262号文件执行。kLy易文君-文库范文网

  3.工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[]303号文的规定调整相关费率后下浮__________ %.kLy易文君-文库范文网

  4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。kLy易文君-文库范文网

  第九条 合同解除kLy易文君-文库范文网

  1.双方协商同意可解除本合同。kLy易文君-文库范文网

  2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。kLy易文君-文库范文网

  3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。kLy易文君-文库范文网

  4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:kLy易文君-文库范文网

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;kLy易文君-文库范文网

  (2)因一方严重违约致使合同无法履行。kLy易文君-文库范文网

  5. 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。kLy易文君-文库范文网

  第十条 争议解决方式kLy易文君-文库范文网

  在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  第十一条 其他kLy易文君-文库范文网

  1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;kLy易文君-文库范文网

  2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;kLy易文君-文库范文网

  3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。kLy易文君-文库范文网

  甲方(盖章)______________kLy易文君-文库范文网

  地址:____________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:______________kLy易文君-文库范文网

  乙方(盖章)______________kLy易文君-文库范文网

  地址:____________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:______________kLy易文君-文库范文网

  委托代理人:______________kLy易文君-文库范文网

  签约日期:________________kLy易文君-文库范文网

  签约地点:________________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇30

  答辩人:__________________________有限责任公司kLy易文君-文库范文网

  住所地:_________________kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:__________________________kLy易文君-文库范文网

  答辩人就答辩人与原告________建设工程合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下:_________________kLy易文君-文库范文网

  此致kLy易文君-文库范文网

  ________人民法院kLy易文君-文库范文网

  答辩人:________________kLy易文君-文库范文网

  日期:_________________kLy易文君-文库范文网

建设工程施工合同条件 篇31

  发包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  住所:kLy易文君-文库范文网

  联系电话:kLy易文君-文库范文网

  承包人(全称):kLy易文君-文库范文网

  法定代表人:kLy易文君-文库范文网

  住所:kLy易文君-文库范文网

  联系电话:kLy易文君-文库范文网

  风险提示:kLy易文君-文库范文网

  发包人的相对义务kLy易文君-文库范文网

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。kLy易文君-文库范文网

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。kLy易文君-文库范文网

  一、工程概况kLy易文君-文库范文网

  1、工程名称:kLy易文君-文库范文网

  2、工程地点:kLy易文君-文库范文网

  3、备注:kLy易文君-文库范文网

  二、工程承包范围承包范围:kLy易文君-文库范文网

  三、合同工期风险提示:关于实际竣工日期的规定kLy易文君-文库范文网

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:kLy易文君-文库范文网

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期________年____月____日,竣工日期为________年____月____日,合同工期总天数_____天。风险提示:工程质量未符合标准的归责kLy易文君-文库范文网

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。kLy易文君-文库范文网

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。kLy易文君-文库范文网

  四、质量标准工程质量标准:依据_____有关验收规范合格。kLy易文君-文库范文网

  五、合同价款工程总造价:大写:__________元(人民币):_______________元(人民币)kLy易文君-文库范文网

  六、合同价款支付kLy易文君-文库范文网

  1、合同签订____日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方;kLy易文君-文库范文网

  2、钢架安装完成____日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款;kLy易文君-文库范文网

  3、工程施工完毕验收合格,____日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。kLy易文君-文库范文网

  七、发包人工作kLy易文君-文库范文网

  1、委派_____为工地代表,联系方式:_____kLy易文君-文库范文网

  2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。kLy易文君-文库范文网

  3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。kLy易文君-文库范文网

  4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。kLy易文君-文库范文网

  八、承包人工作kLy易文君-文库范文网

  1、委派_____为工地代表,联系方式;_____kLy易文君-文库范文网

  2、严格按图纸进行制作安装。kLy易文君-文库范文网

  3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。kLy易文君-文库范文网

  4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。kLy易文君-文库范文网

  九、工程变更kLy易文君-文库范文网

  1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。kLy易文君-文库范文网

  2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意。kLy易文君-文库范文网

  3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付。kLy易文君-文库范文网

  十、竣工验收工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后____日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。风险提示:保修责任的起算kLy易文君-文库范文网

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。kLy易文君-文库范文网

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。kLy易文君-文库范文网

  十一、维修责任承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。风险提示:明确违约责任kLy易文君-文库范文网

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。kLy易文君-文库范文网

  十二、违约责任kLy易文君-文库范文网

  1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任。kLy易文君-文库范文网

  2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3的违约金。kLy易文君-文库范文网

  3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决。kLy易文君-文库范文网

  十三、争议的解决kLy易文君-文库范文网

  1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。kLy易文君-文库范文网

  2、协商不成时,双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。kLy易文君-文库范文网

  十四、其他kLy易文君-文库范文网

  1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。kLy易文君-文库范文网

  2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。kLy易文君-文库范文网

  3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。kLy易文君-文库范文网

  4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。kLy易文君-文库范文网

  发包人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 编码: ________年____月____日kLy易文君-文库范文网

  承包人: 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 编码: ________年____月____日kLy易文君-文库范文网

330415
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享