项目承包协议书集锦（精选32篇）
项目承包协议书集锦 篇1
甲方：
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一.双方的责任和义务
乙方：
1.乙方在XX年 月 日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：
1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2.甲方提供具体要求工作要求。
二.项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
三.合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四.合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人（签章）： （盖章或签名）
合同签订日期: 合同签订日期:
日期：
项目承包协议书集锦 篇2
甲方：________
乙方：________
为了发展村办企业，提高群众经济收入，经村委会及群众代表研究决定：________年度将村窑厂承包给黄伟经营，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：
一、承包期一年，(________年元月1日至________年12月31日)。
二、乙方在承包期间，交纳承包款捌万元(80000元)，付款日期在当年4月20日前，如无正当理由，不能推迟，否则要承担一切后果。
三、在承包期内，窑厂的一切机电设备、生产工具、维修等均由乙方负责，乙方负责生产经营、安全管理的责任，甲方不得干涉,。
四、如承包期满，甲方享有下一年的承包优先权。
本协议达成后，双方应共同遵守，任何一方都不得反悔或撕毁合同，如有违约，要负法律责任本协议一式二份，甲方双方各执一份。本协议经双方签字盖章后即生效。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
项目承包协议书集锦 篇3
发包方(以下简称：甲方)：
承包方(以下简称：乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用原则就餐馆承包事宜经共同协商，订立以下条款共同遵守：
一、承包事项、合同期限
1、承包事项
(1)、甲方提供商铺供乙方承包、提供饮食服务;
(2)、日常经营由乙方自主安排、全面负责、自负盈亏;
2.、合同期限
本合约有效期为年，从 年 月 日至 年 月 日止;在本合约终止前一个月由双方商定下一个合同期事宜。
二、承包费用
1、乙方每年上缴甲方费用。
2、水、电、燃气、房租及物业等其他费用明细。
三、权利和义务
1：乙方在承包期间从事饮食经营服务不得从事其它方面经营活动。
2：乙方在承包期间甲方不参与其经营服务。乙方在经营服务中所产生的任何事务包括法律上的责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
四、违约责任
在本合约规定的期限内，不得单方解除本合同，如单方解除合同，则违约的一方需支付守约方的违约金，支付违约金按合同签订金额的30%支付。
五、争议解决
1、在本合同期内发生的争议由甲乙双方友好协商解决，如甲乙双方不能友好协商解决的，也可致当地法院起诉。
2、合同期内，若发生非本合同规定的问题，由双方协商解决;如有未尽事宜，双方可协商补充条款。
六、其它
本合约经双方签字及盖章即生效，合同一式四份，甲乙双方各持二份，每份具有同等法律效力。
甲方(手印)： 乙方(手印)：
签约代表签名： 签约代表签名：
签约日期： 年 月 日
项目承包协议书集锦 篇4
甲方：汽车客运站有限公司(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)_________________
甲、乙双方为共同发展汽车站洗车及安检工作。更好为本站的营运车辆提供优质服务。经双方友好协商，本着平等，互惠﹑互利的原则。甲方将车站内的洗车、安检项目承包给乙方经营及租用维修场地一事，双方签订租赁协议如下：
第一条：经营期限。
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，将车站洗车、安检项目承包给乙方经营及提供维修场地。
第二条：付款方式。
签订本协议时，乙方需向甲方缴付保证金人民币伍仟元整。月租为人民币贰仟伍佰元整。一次缴清一年租金，甲方给乙方免半年租金。x年xx月xx日至x年xx月xx日为免租期，x年xx月xx日至x年xx月xx日的租金于协议订立时一次性付清人民币壹万伍仟元整。以后每月5号前缴付月租，逾期一天交迟纳金3%，押金不能抵扣租金。
第三条：经营方式。
此项目在合法的前提下经济由乙方独立核算，自负盈亏。安检工作人员行政由甲方统一管理。
第四条：双方的权利和义务。
甲方的权利和义务：
1、甲方有权按协议向乙方收取租金，并按相关规定收取水、电等费用；
2、甲方有权对乙方承包项目进行监督管理。必要时可要求乙方配合甲方站场管理；
3、在乙方按协议第二条约定交纳完租金及保证金后，甲方于x年xx月xx日将承包项目交给乙方经营；
4、甲方保证在乙方承包期间水、电的正常供应，但非甲方原因除外。
乙方的权利和义务：
1、乙方在本协议约定范围内享有对所经营项目的自主经营；
2、在承包期间，乙方必须按物价部门规定承担水、电等费用，并分担相应的水、电损耗；
3、乙方经营项目必须遵守协议第二条约定。在承包期间内遵纪守法、合法经营，如因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿损失；
4、广告牌、招牌应严格按照车站管理统一要求制作、悬挂；
5、本协议履行期满后，在同等条件下乙方享有优先承包权。
第五条：协议的解除条件：
一、有下列情形之一的，甲方有权解除本协议：
1、乙方不交或者未按约定缴付租金30日以上；
2、承租人拖欠水、电费达1个月或1000元以上；
3、未经甲方同意，乙方擅自改变经营项目的；
4、乙方在承包期内进行违反活动，受到相关行政管理部门查处或受到停业处分的；
二、有下列情形的，乙方有权解除本协议；
1、甲方无按协议约定交付承包经营项目场地的；
2、属甲方原因无法正常提供水、电的：
3、甲方在车站内另设相同项目；
三、协议变更或解除的其他情况：
1、遭遇不可抗力原因，经协商可以变更或解除本协议；
2、经双方友好协商并达成一致，本协议可以变更或解除；
3、遇公共突发事件，双方可依据公平原则协商变更或解除本协议。
第六条：其他约定。
第二年，根据实际情况，作适当调整租金。
第七条：违约责任。
如果在协议期内，本协议任何一方单方解除合同的，违约方需向守约方支付本协议保证金金额50%的违约金。
第八条：本协议未尽事项，双方当事人可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力，本协议一式两份。甲、乙各壹份，自签订之日生效。
第九条：合同纠纷处理。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成可依法向人民法院起诉。
甲方：汽车客运站有限公司 乙方：_____________
________年____月____日________年____月____日
项目承包协议书集锦 篇5
甲方：______________________ 乙方:________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一、双方的责任和义务
乙方：
1.乙方在__年__月__日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：
1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2.甲方提供具体要求工作要求。
二、项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
三、合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四、合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
附加条款_________________________________________________________________
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方：__________________ 乙方：__________________
法定代表人（签章）：__________________法定代表人（签章）：__________________
合同签订日期:__________________ 合同签订日期:__________________
__年__月__日__年__月__日
项目承包协议书集锦 篇6
协议编号:________
甲方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：____________________
乙方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：____________________
经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:
第一条项目名称：项目工程。 (以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)
第二条甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。
第三条工程造价：暂定____________万元人民币，最后以审定价为准。
第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
第五条出资约定：
1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资万元（￥.00）元，乙方出资万元（￥.00）元，总计万元（￥.00）整，作为____________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。
第六条权利和义务：
1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占______%；乙方占______%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。
3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。
4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。
8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
第七条退伙
1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
2、退伙需经对方同意，方可实行；
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
第八条违约责任
1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。
第九条甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十条本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。
第十一条本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________
身份证号：____________________身份证号：____________________
联系电话：____________________联系电话：____________________
________年____月____日________年____月____日
项目承包协议书集锦 篇7
甲方：文具
乙方：_________
身份证号码：_________
印刷加工：在确认打样品后按订单交期提前3天交货。
工作地点：甲方公司提供的场地、设施、设备、工具等，乙方派出印刷师傅及1-2名印刷工。
印刷质量标准;
1、乙方前期制作应按提供样品之要求按时、按质完成，印刷品质量以样品为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。
2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有权要求乙方提供样品确认。在乙方提供确认样时，甲方应完成所有的确认修改工作。如因甲方原因在确认后仍需要进行修改，甲方同意视修改内容额外支付的费用。
4、印刷品的色差范围不良应不超过样品的2%，其他如需检验的项目按国家行业标准有关平印刷品的质量标准验收。
5、甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后三个工作日内提出。
乙方责任;
1、乙方对承印样品、印板、半成品、成品及印刷品的样本应当妥善保管，不得损毁。
2、乙方必须严格按照本合同规定的印数，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷业务后，应当认真清点印刷品数量，登记台账，并根据本合同的规定将印刷成品、印板、校样等全部交还甲方，不得擅自留存。
4、乙方应自觉保护甲方提供的一切用于印刷的样品及原件，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。
5、交货数量同意允许2%的不良品，甲方有权选择是否按合同单价接收超产品。若甲方不接收，乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额，甲方有权要求乙方补足所缺产品。
6、印刷好后按订单数量结算工资，产品按价格表上工价结算《附价格表》。
7、承包结束时，乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具、油墨数量、等辅助材料全部清还甲方，配合甲方完成清算工作。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同样有效。
甲方：_________ 乙方：_________
________年____月____日 _________年____月____日
项目承包协议书集锦 篇8
甲方：
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一.双方的责任和义务
乙方：1.乙方在XX年 月 日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2.甲方提供具体要求工作要求。
二.项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
三.合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四.合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人（签章）： （盖章或签名）
合同签订日期: 合同签订日期:
年 月 日 年 月 日
项目承包协议书集锦 篇9
甲方：中新能源科技发展（湖南）有限公司
乙方：聂伯斌
经甲、乙双方确定，根据公司环保油项目实施管理细则相关规定执行，甲方实行目标管理运营，乙方承包责任制合作方式经营，相关工作事宜达成如下协议：
一、项目承包责任地点：岳麓区望城坡街道望新社区早谷塘组汽车甲醇站。
二、承包期限：暂定xx年3月9日至xx年3月8日止，期限为壹年。
三、甲方负责环保油项目方向性目标管理，乙方承包期内年度奋斗目标1000吨，实现销售目标800吨以上的运营管理投入和财务收支核算管控等相关工作事宜。
1、根据市场业务拓展需要，增加业务员拓展经营费用，双方确认各承担50%的工资费用。
2、市场拓展经营收支，财务核算双方做到日清月结，相互签字认可记帐。
四、甲方为乙方提供承包项目现有房屋、场地、水电、营业相关证照经营，甲方一次性投入流动资金70000元，再增加流动资金由乙方自行承担。如月销量在68吨以上，甲方适当增加流动资金，灶具设备已投入75000元，再投入设备含更换灶芯200元/个，各投入50%比例增加，灶具设备的维修维护费用由乙方自行承担支付结算。
五、甲方负责乙方所需环保油用甲醇燃料的供应，甲方按进货到岸价增加50元/吨，不含税金，乙方按批次结算支付甲方款项。
六、承包合作收益分配，甲方收益按乙方月销售客户数量结算收取0.3元/升的报酬，乙方收益按市场浮动收取营业销售利润，甲方不承担甲醇进项成本上调或下降的一切风险。合同期内不得调整上述合作方案。
七、承包期内环保油配送乙方自行安排车辆，劳务工资及其他产生的费用由乙方自行承担，增加财务管理工资费用各支付50%。前期提供送货车免费使用一个月，协助配送人员前期2个月甲方支付50%的工资。
八、乙方承包期内自行负责资金流向管理并及时回笼，如出现意外资金流失，由乙方自行承担一切经济责任。
九、乙方必须自行承担操作安全防范责任，做到防火、防漏、防事故发生，确保正常经营有序，否则安全责任自负。
十、未尽事宜另行协商，本承包合作协议各持一份，相互签字生效。
甲方签字：
乙方：
负责人：
承包人：
日期：
日期：
项目承包协议书集锦 篇10
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一.双方的责任和义务
乙方：
1.乙方在XX年 月 日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：
1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
2.甲方提供具体要求工作要求。
二.项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
三.合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四.合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人（签章）： （盖章或签名）
合同签订日期： 合同签订日期：
xx年xx月xx日
项目承包协议书集锦 篇11
甲方：
乙方
经甲、乙双方确定，根据公司环保油项目实施管理细则相关规定执行，甲方实行目标管理运营，乙方承包责任制合作方式经营，相关工作事宜达成如下协议：
一、项目承包责任地点：岳麓区望城坡街道望新社区早谷塘组汽车甲醇站。
二、承包期限：暂定20xx年3月9日至20xx年3月8日止，期限为壹年。
三、甲方负责环保油项目方向性目标管理，乙方承包期内年度奋斗目标1000吨，实现销售目标800吨以上的运营管理投入和财务收支核算管控等相关工作事宜。
1、根据市场业务拓展需要，增加业务员拓展经营费用，双方确认各承担50%的工资费用。
2、市场拓展经营收支，财务核算双方做到日清月结，相互签字认可记帐。
四、甲方为乙方提供承包项目现有房屋、场地、水电、营业相关证照经营，甲方一次性投入流动资金70000元，再增加流动资金由乙方自行承担。如月销量在68吨以上，甲方适当增加流动资金，灶具设备已投入75000元，再投入设备含更换灶芯200元/个，各投入50%比例增加，灶具设备的`维修维护费用由乙方自行承担支付结算。
五、甲方负责乙方所需环保油用甲醇燃料的供应，甲方按进货到岸价增加50元/吨，不含税金，乙方按批次结算支付甲方款项。
六、承包合作收益分配，甲方收益按乙方月销售客户数量结算收取0.3元/升的报酬，乙方收益按市场浮动收取营业销售利润，甲方不承担甲醇进项成本上调或下降的一切风险。合同期内不得调整上述合作方案。
七、承包期内环保油配送乙方自行安排车辆，劳务工资及其他产生的费用由乙方自行承担，增加财务管理工资费用各支付50%。前期提供送货车免费使用一个月，协助配送人员前期2个月甲方支付50%的工资。
八、乙方承包期内自行负责资金流向管理并及时回笼，如出现意外资金流失，由乙方自行承担一切经济责任。
九、乙方必须自行承担操作安全防范责任，做到防火、防漏、防事故发生，确保正常经营有序，否则安全责任自负。
十、未尽事宜另行协商，本承包合作协议各持一份，相互签字生效。
甲方签字：
乙方：
负责人：
承包人：
日期：
日期：
项目承包协议书集锦 篇12
甲方：
乙方：
为了发展村办企业，提高群众经济收入，经村委会及群众代表研究决定：__年度将村窑厂承包给黄伟经营，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：
一、承包期一年，(20__年元月1日至20__年12月31日)。
二、乙方在承包期间，交纳承包款捌万元(80000元)，付款日期在当年4月20日前，如无正当理由，不能推迟，否则要承担一切后果。
三、在承包期内，窑厂的一切机电设备、生产工具、维修等均由乙方负责，乙方负责生产经营、安全管理的责任，甲方不得干涉,。
四、如承包期满，甲方享有下一年的承包优先权。
本协议达成后，双方应共同遵守，任何一方都不得反悔或撕毁合同，如有违约，要负法律责任本协议一式二份，甲方双方各执一份。本协议经双方签字盖章后即生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
项目承包协议书集锦 篇13
甲方： 湖南锦江实业投资有限公司
乙方：
甲方将 号楼工程项目约 平方以包工包料的形式承包给乙方施工，经甲、乙双方协商，达成如下意向协议。
一、工程承包内容
1、该工程项目 号楼的基础、主体、屋面、室内外粉刷、明沟散水及水、电都在乙方施工承包合同范围内，待设计施工图审图盖章后再签正式施工合同。
2、三通一平、消防、电梯、外墙装饰、门窗、网络通信等弱电工程由甲方另外发包。
3、道路、绿化、亮化等附属工程由甲方另外发包。
二、承包工程价格
1、甲乙双方按照设计图纸所标明的工程内容，工程拟采用包干形式承包或预算定额式承包，在签订正式合同时甲乙双方再确定。
2、桩基工程单独核算。具体内容与造价由甲乙双方协商后确定并单独签订桩基承包合同。
3、土石方工程在正式合同内约定。
三、工程质量标准为合格工程。本工程严格按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定
标准》及相关配套文件进行施工和验收，质量标准合格。
四、工程保证金交纳及退还方式
1、工程保证金交纳
乙方在签订意向协议之日起 3 个工作日内向甲方交纳工程保证金壹佰万元，逾期该协议自动失效。
2、工程保证金初步约定分三次退还：第一次基础完成±0退还25%;第二次主体完成退还25%;第三次竣工验收合格后退还50%。
五、工程付款方法
1、以保证工程款能直接用于本工程，本工程在整个过程中，工程款的拨付，甲方直接拨付给乙方委托人(即施工主要负责人)，凭乙方单位委托人(即施工主要负责人)开具收据办理付款手续即可，结算时凭其工程正式建安发票(含税)办理总决算。建筑税、建安税、所得税由甲方代扣代缴。
2、与税收相关的税费由甲方代扣代缴。
3、归乙方负责的报建费用、计生保障费等由乙方承担。
4、工程劳动保证金、安全文明措施费等在正式合同中约定。
六、工程进度款的支付及结算
1、商业6#(三层)及Z5住宅(11层)：
施工期间按已完成工程量进度付款：完成基础±0时并桩基验收合格后，付桩基工程工程款的95%;完成二层即三层楼面，付一层的工程施工总造价的50%;完成三层即四层楼面，付二层的工程施工总造价的50%;完成四层即五层楼面，付三层的工程施工总造价的50%;住宅按每完成四层付完成工程施工总造价的50%;屋面封顶，待屋面盖好小青瓦，付完成的工
程施工总造价的50%。主体验收合格后，付足工程施工总造价的65%(含已付进度款)。装修粉刷完成一半时付工程施工总造价的5%;全部装修粉刷完成付5%;工程竣工验收合格付工程施工总造价的10%;余款15%在办理结算后30天内付工程施工总造价的10%，同时甲乙双方将工程竣工验收所有资料交由乙方统一汇总后给甲方归档，否则甲方不予乙方结算;工程结算总价的5%留作质保金，如无任何质量问题，质量保证金两年期满全部退还。
2、商业：
施工期间按已完成工程量进度付款：完成基础±0时并桩基验收合格后，付桩基工程工程款的95%;完成二层即三层楼面，付一层的工程施工造价的50%;完成三层即四层楼面，付二层的工程施工造价的.50%;完成屋面主体工程，付三层的工程施工造价的50%;完成屋面盖好小青瓦，付四层的工程施工造价的50%;主体验收合格后，付足工程施工总造价的65%(含已付进度款)。装修粉刷完成一半时付工程施工总造价的5%;全部装修粉刷完成付5%;工程竣工验收合格付工程施工总造价的10%;余款15%在办理结算后30天内付工程施工总造价的10%，同时甲乙双方将工程竣工验收所有资料交由乙方统一汇总后给甲方归档，否则甲方不予乙方结算;工程结算总价的5%留作质保金，如无任何质量问题，质量保证金两年期满全部退还。
七、违约条款
1、甲、乙双方签订意向性协议与正式合同具有同等法律效益，自双方签订意向协议生效之日起，甲方不能再将该工程承包给其他工程队或公司，否则，可视为甲方违约应退还工程保
证金，并承担月息二分的违约赔偿金。乙方不得分包或以其他方式转包给其他工程队或公司，否则甲方将不退还乙方工程保证金并终止协议。
2、如果乙方在签定正式施工合同前自愿放弃该工程项目，甲方退还乙方的工程保证金，并不计算利息。
3、乙方不得向社会非法融资，如因此造成的经济赔偿及法律责任由乙方全部承担。
4、乙方不得拖欠工人工资，如有类似情况发生，甲方有权单方面从工程款或保证金中扣除直接发放给工人。
八、本协议为意向协议，以甲、乙双方签定正式合同为准。甲、乙双方正式合同签订后本意向协议终止。
发包方：(盖章) 承包方：(盖章)
法定代表人(盖章)： 法定代表人(盖章)：
年 月 日 年 月 日
项目承包协议书集锦 篇14
甲方：______________
法定代表人：______________
乙方：法定代表人：______________
为加强______景区物业管理，确保景区安全和环境卫生整洁，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：
一、甲方将______景区的安全管理和环境卫生保洁项目整体承包给乙方，乙方组织人员全面负责该区域的安全管理和环境保洁工作。
二、该项目全年承包费为人民币______元整（小写：￥______元）。
三、承包费由甲方按月向乙方以______________方式支付。
四、该项目承包区域为：_________区域（具体见《项目安全管理和环境保洁区域图》）。
五、甲方有权指派专人定期不定期对乙方进行的安全管理工作和按照卫生保洁标准对乙方进行的卫生保洁工作进行检查。
乙方物业管理人员应服从甲方的管理和指挥,遵守甲方各项管理制度。甲方为乙方物业管理人员无偿提供简单的办公、存放清洁工具、更换服装的房子及用水和用电。
六、乙方必须选派足够数量的物业管理人员，特别是保洁员人数不得少于3名。根据工作需要,或因情况变化更换物业人员,乙方应提前通知甲方。
七、乙方安全管理人员须进行___小时值守，确保责任区域安全有序。
八、乙方保洁员需每天对上述指定区域进行卫生清扫和保洁，。垃圾（包括冬季积雪）须日产日清，保证广场、道路、桥面、绿化带等保洁区域的卫生干净清洁，不留死角。
九、乙方物业人员当班期间应保持着装整洁，集中精力工作，不得高声喧哗、谈笑、嬉耍、打闹以及做与工作无关的事。
十、乙方物业人员需认真做好工作记录和交接班记录，要将当班期间发生的主要事件和重要情况清楚的记录在案。
十一、签订《协议》时乙方需缴纳履约保证金和物业管理质量保证金，合计为人民币______元整（小写：￥_________元）。如果在承包期内能按照甲方要求圆满完成物业管理工作，承包期结束后甲方一次性退还保证金。
十二、乙方如不能履约，按照以下条款执行：
1、签订本协议后，视为乙方已经完全知悉并详细了解本协议约定的承包内容、范围、工作量及工作要求，并具有完全的履约能力，乙方不得以任何理由中途停止履约。如乙方中途不能履约，则以全部履约保证金（￥_________元）作为对
甲方的毁约赔偿；
2、乙方必须按甲方要求完成物业管理任务并随时接受甲方管理人员的监督、检查。如未按规定完成工作任务或未达到工作质量要求，每次视实际情况从保证金中扣除______—______元。若保证金扣完，从承包费中继续扣除。
十三、甲方提供卫生清扫工具和必要的安全管理设施设备，乙方必须爱惜甲方提供的清扫工具和安全管理设施设备。
十四、乙方须为派出的物业管理人员购买人身意外伤害保险及其他相关保险；配备必需的劳保用品。
十五、乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定。对其派出的物业管理人员进行工作期间及上下班期间的安全教育培训，并要求保洁人员遵纪守法、遵章守规，严格杜绝安全隐患及事故。在进行物业管理（包括安全管理、卫生清扫、保洁）过程中要时刻注意自身安全，在处理突发或意外事件时要首先保证自身安全；在进行卫生保洁时，对过往车辆要主动避让，提高警惕，确保人身安全。如发生人身安全事故，责任与费用由乙方自行承担。
十六、本协议期一年，时间为_____年___月___日至_____年___月___日。协议期满后，如甲方继续对外承包该项目，同等条件下乙方拥有优先权。
十七、违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同,如乙方不能按照甲方要求的工作质量标准完成物业管理工作,经甲方指出后不改正的，甲方有权随时解除合同。
2、甲、乙双方无正当理由不得无故终止合同，否则违约方应向对方支付违约金。
十八、本协议如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，可作出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。
十九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方代表（签章）：____________________________
乙方代表（签章）：____________________________
_____年_____月_____日
项目承包协议书集锦 篇15
甲方：
联系电话：
身份证号：
家庭住址：
乙方：
联系电话：
身份证号：
家庭住址：
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程概况：
该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。
三、发包方式：
1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。
3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容：
施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收：
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价：
每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务：
（一）权利
甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。
乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。
（二）义务
甲方：
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方：
1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式：
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）
九、合同终止条件
发生下列情形之一甲方有权终止合同
1.乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。
2.乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。
3.乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4.乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它：
本协议未尽事宜，双方协商决定
十一、本协议自双方签字之日起生效。
除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。
十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
项目承包协议书集锦 篇16
甲方：________
乙方：________
经双方协商，甲方把学校食堂承包给乙方。
双方共同遵守如下协议：
一、承包期为________年，自________年________月________日始至________年________月________日止。
二、承包费用________年人民币________元整。该款必须在________年8月1日前教齐。
三、双方权利、义务：
(一)、甲方权利、义务：
1、甲方为乙方提供综合实验楼地下室一层，学生就餐座、凳(原有)套，现有供电、供水、供热设施、排污设施及消防用灭火器，能源费用乙方自理。如需要甲方可提供楼后平房100平方米。承包期结束后必须经甲方验收合格后交回。
2、在承包期内甲方有权对乙方的经营活动进行监督检查。如乙方不服从甲方监督、检查，甲方有权随时终止合同并不负责乙方的一切损失。
(二)、乙方权利、义务：
乙方必须严格执行“食品卫生法”、及当地卫生部门的要求，证件齐全，各种规章制度规范、上墙。
3、乙方在经营过程中出现人员以外伤害及饮食安全事件，均由乙方负责。
4、乙方承包期内不得将食堂转包他人，食堂只可作为学生食堂使用，不允许兼营其它项目(食杂店、游戏厅、网吧、宿舍等)不允许向学生出售烟、酒类等刺激性物品。
5、乙方对甲方所提供的固定设施(如楼房、供水、供热、供电等设备)如正常损坏由甲方负责修缮，人为因素损坏，由乙方负责，维修至原样，未经甲方允许，乙方不得对上述设施进行改造。
如甲方同意改造的部分，费用由乙方自理，合同到期后乙方不得拆除，甲方亦不付此费用。
四、附责
1、在合同期内由一方违约造成损失，由违约方全部负责。
2、如果出现不可抗拒的自然灾害或偶发事件造成的损失由双方自负。由于甲方停电、停水造成的损失，双方协商解决。
本合同四份。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
项目承包协议书集锦 篇17
甲方：____________________
乙方：____________________
为了加__________开发力度，充分整合资源，在公平公正、互利互惠的原则下，经协商，甲方将__________建设工程内部承包给乙方施工：
一、协议内容
1、甲方将__________工程项目，内部承包给乙方，协助乙方完成该工程项目。
2、乙方负责该项目的设计、投标、设施、养护等全部内容，并对工程质量负全责。国家规定或工程合同中约定的质保期限内发生的所有与该项目相关的费用由乙方独自承担。
3、工程施工时，由乙方自行组建项目部，工程建设方拨付的所有工程额必须经过甲方的灾后重建专户，经甲方审核无误后再转给乙方。
二、权利和义务
1、乙方享有独立经营管理该项目的权利。乙方在保证严格履行项目施工合同约定的前提下，除施工质量和工期外，甲方不能进行干涉。
2、甲方对专项工程资金进行监督，甲乙双方必须保证工程项目款项专款专用，并保证工人工资按时足额发放。发现任何一方资金挪作他用的按违约处理。
3、乙方在项目进行中，自负盈亏。项目施工过程中发生的成本、费用、税金（包括业主要求缴纳的费用）全部由乙方独立承担，工程经营利润由乙方独立分配；乙方自行承担开展项目所支付的费用及施工垫支，甲方不分配该项目的利润，亦不承担该项目的亏损。
4、乙方负责出具正规的发票，并对其真实性负责，乙方在每笔工程款前，必须向甲方提供单笔工程款的同等值的正式发票后，甲方才能将该次工程款转入其专用账户。所有税费由乙方自行承担并负责办理相关税务手续。乙方必须为甲方提供相关的工程费用开支的会计资料，包括材料发票，人工工资等均应符合税务及财务会计制度要求，因相关资料不全不真实和不合法而导致甲方税务、财务等支出的由乙方全额承担并承担全部的法律责任。
5、乙方在施工期间应严格按照安全、文明生产的要求组织施工，现场应有施工标志、色标、警示牌等和安全文明施工牌，工人应着装上岗。
6、为了维护甲方形象和更好的完成工程项目，甲方可不定期的乙方施工现场进行检查，发现问题，及时提出，和乙方协商解决。涉及影响甲方形象，荣誉的以及不符合国家法律法规，相关规范标准，乙方必须无条件整改。整改后应得到甲方的认可，需形象文字记录备案，以分清责任。
7、在施工中若因乙方原因造成的任何安全及质量责任事故，由乙方自行承担，乙方承担由此给甲方带来负面影响的全部损失。
8、乙方应加强施工的质量、安全、文明及在施工中财务、人工的管理，若发生重大事故（安全事故、工程质量事故）及人工工资拖欠而引起工人聚众闹事、媒体曝光造成上级部门通报批评或业主单位通报批评及限期整改的现象，乙方应承担全部责任且每次向甲方支付5万元（大写：伍万元）整的.罚金。
9、竣工交付使用过程中，因工程质量问题给业主或他人造成损失的，乙方应负全部责任。
10、乙方在施工中不得借工程名义对外贷款或拖欠材料、人工款，其发生的债权债务和产生的负面影响由乙方自行负责，与甲方无关，由此给甲方带来的财务损失，乙方必须全额赔偿。
11、该工程完工后所有竣工资料、合同、预决算文件，图纸等资料必须交一份给甲方存档、备查。乙方提供不全，甲方有权扣留工程余款，直至资料交付完毕。
12、特别约定
乙方在内部承包协议履约期间，必须加强对工地工人等项目相关的安全教育及管理，若发生安全事故，由乙方全部承担法律及经济责任。发生安全事故而产生的相关经济支付，甲方可以在改项目的账户中直接扣除。
三、协议金额付款方式
1、乙方在领取项目报名、资格预审资料向甲方缴纳资料费0元。
2、乙方签署工程承包合同后，甲方按工程总造价的0%向乙方收取管理费。
四、法律责任
1、在施工过程中若因乙方原因造成的相关法律经济责任由乙方自行承担。
2、甲乙双方如不履行（或不完全履行）本协议内容，影响项目的开展或给对方造成损失时由违约方赔偿守约全部损失；造成本协议不能继续履行时，违约方赔偿守约方相应损失外，还要向对方支付按该项目总造价20%计的罚金。
3、因乙方原因给甲方造成工商税务上的损失，由乙方全额承担，并由乙方支付总额10%的违约金。
五、其他约定
1、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效，截止绿点花都现代设施农业示范基地建设过程项目按国家及合同规定质保到期之日止自动失效。
2、本协议书一式贰份，甲执壹份，乙执壹份，具有同等效力。
3、协议中未尽事宜由双方协商解决补签补充协议，补充协议与本协议同时有效，若本协议与补充协议发生抵触时则以补充协议为准。
甲方：____________________乙方：____________________
法人代表：____________________法人代表：____________________
执行代表：____________________执行代表：____________________
签定时间：____________________签定时间：____________________
联系电话：____________________联系电话：____________________
项目承包协议书集锦 篇18
甲方：
乙方：
为了加强工程管理，高标准、高质量、100%安全、快进度完成xx县小农水利20xx年度重点县工程项目第五标段各项工程任务的前提下，甲乙双方本着平等协商一致的原则，并在甲方所规定的制度范围内，经过乙方对施工现场进行多次勘察并与工程量清章核对无误的前提下双方达成如下协议：
一、甲方将本标段石佛寺高效节能灌区工程，即该灌区给水井工程以单价 元/个，总价以实际计量为标准，采用全包工施工方式承包给乙方施工。
二、施工工期为 30 天，乙方必须保质保量完成工程量清单中的各项任务，不得以任何理由和借口拖延工期（除地震灾害或战争外），如果逾期所造成的经济损失乙方应全部承担。
三、施工范围
以本标段所承接业务下达工程量清单为依据，详见附表，乙方必须按设施图纸要求的各项尺寸施工，在进场过程中三通（便道、水、电）由乙方自行解决，甲方概不承担施工费用。
四、恢复问题，工程完成后的道路、农田、混凝土等因施工造成的损坏，恢复由乙方全部负责完成，甲方不存在另外追加任何费用。
五、乙方向甲方提供6人以上的团体安全保险，向甲方递加保险发票，费用由乙方自己负责。
六、验收标准，以国家现行验收标准，由县水利局验收认可为准。
七、付款方式 :每月25日为交验工程量进度计价日，次月5日前甲方将上月实际合格工程量的70%拨付给乙方，每月余下的30%累计到乙方所承包的全部工程量交验合格后，甲方在15个工作日内据实一次性付给乙方95%,余下5%一年质量合格后再付给乙方。
八、甲方有权监督乙方文明生产，要保证无施工安全上的经济纠纷，并且民工工资要足月到位，不准拖欠民工工资，否则甲方将最后付款中强制扣出付给当地农民工。
九、乙方应无条件服从甲方管理人员的正确指导和要求（施工人员必须带安全帽及手套），否则，甲方将按情节轻重即于罚款，在施工过程中如果出现任何大小安全事故和森林火灾等，其经济损失全部由乙方自行承担，甲方概不负责。
以上条款经双方签字生效，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
日期：
项目承包协议书集锦 篇19
分承包方名称：
为搞好安全生产，提高职工自我保护意识，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，积极有效地预防和控制各类事故的发生，特与职工签订此安全生产协议书。
一、时间
年 月 日至 年 月 日止
二、安全责任目标
杜绝重大责任亡人事故、火灾、交通事故、刑事案件及有政治影响事件的发生。
三、安全责任内容
1、遵守施工现场各项安全生产管理规定，服从管理人员的指挥。
2、不违规作业，严格执行技术交底。
3、进入施工现场戴好安全帽、系好下颌带，两米以上高处作业系好安全带。
4、不私自乱拉乱接电线，不随便动用机械设备、电气设备等。
5、不从高处往下扔工具、材料和建筑用过的废料，不在高处打闹。
6、不在施工区域吸烟，酒后不参加施工作业。
7、在有害作业场所作业时，按规定着职业防护用品，并爱护防护用品及设备。
单位负责人：
职工签字见《分承包方与职工安全生产协议书签字表》
年 月 日
项目承包协议书集锦 篇20
甲方：_______
乙方：_______
为进一步完善企业经营机制，建立科学、合理的施工生产管理机制，经甲乙双方友好协商，就甲方承接的_______项目，达成如下协议，以兹双方共同遵守：
一、经营管理模式
乙方根据工程项目需求，在遵守国家法律、地方法规的前提下，自行组建项目管理部，自主经营、独立核算、自负盈亏。自行处理法律、经济、质量、安全、劳务、环保等问题，并承担全部法律责任。甲方只履行监督管理职责。
二、管理费标准
本项目工程款必须从甲方帐户收取，乙方向甲方上缴工程总造价_______%的管理费（含税金）。上交时间为乙方收取工程款到甲方帐户后扣除，_______个工作日内返还乙方资金帐户。
三、工程担保办法
1、为规范和防范工程风险，项目承包实行现金担保的办法：乙方向甲方缴纳本工程项目担保保证金_______元。此款从第一笔工程款中扣留。本保证金在工程竣工后，甲方对项目工程进行风险评估无恙后不计利息如数返还。
2、如因乙方管理不善，给甲方造成直接（或间接）经济损失或名誉受到损害的，乙方自愿按照甲方的各项管理制度实施赔偿，并同意用自有汽车、房产、钱物、公司等有形资产做为担保。（未尽事宜参见分公司业务管理规定）。
四、财务管理
1、乙方的财产不纳入甲方总资产，具有独立财产权。
2、甲方对乙方的账户内的资金负有监管权，并保证账户内资金的安全。
3、甲方在收到乙方交来的工程款支票后及时送存银行，待资金到帐扣除税金（营业税、城建税、教育费附加）及管理费后将剩余款项以支票形式支付给乙方，_______个工作日内乙方凭发票报销。
五、甲乙双方的权利和义务
1、在行政许可管理范围内，甲方向乙方提供与工程项目有关的所有资源并协助乙方办理与工程项目有关的施工手续，凡须由施工单位负责缴纳的费用和资料等有关费用均由乙方负责。
2、甲方有权对工程项目进行全方位的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
3、乙方在项目经营管理期间，严格按照国家法律法规合法用工，必须保证项目施工的所有人员，无论自雇还是分包，都按比例足额缴纳意外伤害保险和医疗保险，做好实名制管理，不得拖欠农民工工资，严禁出现聚众闹事事件。如有违反由乙方负全部责任。
4、乙方在项目经营管理期间，应确保工程安全施工，若出现安全等重大意外，均由乙方自行解决并独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
5、甲方不主张与材料供货商签订合同，如需甲方与材料供货商签订合同时，甲方有权扣留合同中等额的合同价款，以防供货商与项目部出现经济纠纷。
6、工程竣工验收后，乙方应及时将完整的工程资料交甲方备案存档。
六、争议的解决
本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。若协商不成，由北京仲裁委员会进行仲裁。
七、协议管理期限：自_______年_______月_______日至本工程施工合同履行完毕。
八、未尽事宜，双方协商解决。
本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签章）：_______乙方（签章）：_______
公司负责人（签章）：_______项目负责人（签章）：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
项目承包协议书集锦 篇21
合同编号：________
甲方(发包方)：________________
联系电话：________________
地址：________________
乙方(承包方)：________________
身份证号码：________________
联系电话：________________
住址：________________
为了严格规范东风农场国有资产的管理，确保国有资产保值增值，甲乙双方根据相关法律法规，经平等自愿协商，就乙方承包甲方鱼塘进行养殖，达成如下协议。
第一条 鱼塘的使用限制
鱼塘仅供乙方依法进行养殖，未经甲方书面同意不得擅自改变其用途。
第二条 承包面积、位置
乙方承包甲方的鱼塘位于东风农场内的沙垄围垦鱼塘，总面积为35.825亩，四至界限分别为：东至砖厂围墙边1米外及南边塘石边，南至水利堤石边，西至厂房东塘基边，北至原执胜餐厅塘基中心。
第三条 承包期限
承包时间共贰年。 ________年1月1日起至20xx 年12月底止，自如遇国家政策性调整需要终止合同，双方同意终止合同，租金计至合同终止之日。
第四条 承包费用、履约保证金和缴交要求
1、承包费用：承包金为每年1600元/亩。每年总承包金为伍万柒仟叁佰贰拾元整。(57320元)：
2、缴交要求(按“先交费后养殖”的原则)
(1)在签订本合同之日，乙方需向甲方一次性缴清第一年的承包费用。
(2)第二年起的承包金均须要在当年的1月1日前缴清。
3、在签订本合同之日乙方需向甲方缴纳履约保证金人民币伍仟元正(￥5000元)。承包期满时，待乙方缴清有关费用和履行完合同约定义务后10个工作日内，甲方无息退还给乙方。
4、承包费及履约保证金以现金形式缴交。乙方如需开具发票，税费由乙方承担。
5、缴交地点：东风农场财务室。
第五条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对鱼塘行使发包权、监督权。
2、乙方不履行合同约定时有权收回所承包的鱼塘。
3、制止乙方实施损害鱼塘资源和农场其它资产的行为。
4、在承包期终止后，有权提出新的发包标准，选择确定新的承包方。
5、鱼塘承包期间，政府的各类惠农支农政策以甲方作为受益主体，但政府另有规定的除外。
6、维护乙方相关合法权益。
7、以现有的排灌设施提供给乙方排灌进出水。
(二)乙方的权利和义务
1、依法享有对承包的鱼塘资源使用和收益的权利。如在承包期内征得甲方书面同意后对所承包的鱼塘进行了设施改造，对改造形成的由乙方投入建设的财物，在承包合同期内享有处置权。合同期满时不处置的，则视乙方放弃其所属财产的处置权，甲方有权清理，清理所产生的费用及由于乙方不及时清理而造成甲方损失的，由乙方承担。
2、对鱼塘需根据农场的要求，依法自主安排养殖方式，并自行承担承程中所出现的各种风险。
3、承包期内不得对鱼塘进行转包，在承包期满后，同等条件下，乙方对原承包的鱼塘有继续承包的优先权。
4、维持鱼塘的养殖用途，承包期内，鱼塘的维护费用由乙方自行承担。
5、依法执行政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药品的使用和安全生产方面的规定，并协助甲方做好上述管理工作。
6、执行国家及农场鱼塘管理政策和规定，保护和合理利用鱼塘资源。
7、不得擅自开椟、开口、堵截排水河入(排)水或占用排水河搭棚养殖。同时，负责修理或更换鱼塘区排水窦的司利、窦板的一切费用。
8、乙方养殖的产品不能违反食品安全法的标准，不得养殖法律禁止养殖的品种。若乙方因此影响甲方商誉，需赔偿甲方商誉损失 2 万元，并无条件收回鱼塘。
9、乙方对死鱼的处理应符合动物检疫法的要求，不得丢弃，否则发现一次需支付违约金 1000 元给甲方，从履约保证金中扣除，乙方并须承担因此发生的对死鱼的处理费用。
第六条 违约责任
1、在承包期间，除合同约定和国家以及各级政府的政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承担另一方的经济损失，当事人双方都有过错的，应当分别承担相应的违约责任。因不可抗力因素的影响，造成甲乙双方无法履行合同，或是合同确有必要变更或解除的，可以经双方协商后，按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。
2、乙方不按时缴交承包费用的，甲方每天按拖欠总金额的 0.3收取乙方的滞纳金。
3、出现下列情形时，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，若触犯法律、造成农场或第三方损失的还追究其相应的法律责任和经济责任：
(1)乙方不按时缴交承包费用且逾期 30 天的;
(2)乙方私自对鱼塘进行转包的;
(3)乙方有违反国家及农场鱼塘管理政策、规定行为的;
(4)乙方违反政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药的使用和安全生产方面规定的;
(5)未经甲方同意，乙方擅自开椟、开口、堵截排水河入(排)水的;
(6)因鱼塘入水过高造成农场或第三方(作物)厂房受浸的;
(7)无论是由于何种原因，由于鱼塘排出的咸水造成农场或第三方的作物生长受影响的;
(8)越界养殖的;
(9)乙方破坏农场内农田水利设施及其他设施的。
第七条 解决争议的办法
在合同履行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向广州市南沙区人民法院起诉。
第八条 其它事项
1、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章后生效。
2、本合同附件是本合同的必要组成部分，与合同正文条款具有同等法律效力。
3、如果政府征用或农场需要使用土地，青苗补助归乙方所有，土地补偿归甲方所有。补偿标准按南沙区政府的文件执行。
附件：乙方承包鱼塘的四至示意图; 乙方身份证复印件。
甲方：________________
法定代表人(签字)：________________
乙方(签字)：________________
签订时间：________________
项目承包协议书集锦 篇22
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，各方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确各方的权利和义务，各方达成以下协议，以资共同遵守:
一、项目名称：项目工程。
二、工程地点：。
三、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
五、出资约定：
1、甲方出资人民币（大写）：，小写：，占出资总额的%；
乙方出资人民币（大写）：，小写：，占出资总额的%；
2、以甲方名义与业主方签订项目合作合同，全权负责合伙项目的经营管理，乙方不参与日常经营管理，但对合伙项目的日常经营管理及决策有知情权，对合伙项目的财务收支有监督权和管理权。待业主方款项到达甲方账户后内，各方及时核对回款金额，在工程回款款项中按各方出资比例扣除后归还，或由各方协商该笔款项的用途。
3、后续用款及时到位，需垫资时应由各方按出资份额比例共同承担。
4.双方设立一个公用账户，以甲方名义办理银行开户，乙方手机号码办理短信提醒，所有合作项目的收支必须经由公用账户操作。
六、权利和义务：
1、双方在扣除各种经双方认可的用于本工程的各项开支后，所获利润按甲方%、乙方%比例分配。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由各方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、确定各种单价，购买大宗材料和机械工具时，合伙各方应进行协商，协商一致后方能执行。
3、各方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服项目过程中遇到的困难,以确保项目顺利进行。
4、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
5、每月日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。
6、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
7、甲乙双方未经商议，不得随意调拨公用账户款项；如遇特殊原因双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
8、合伙如承包本工程出现亏损产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
七、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动，若有其业务获得利益归合伙企业公共财产所有，造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙企业竞争的相关业务。
3、禁止合伙负责人再加入同行合伙。
4、合伙人严禁利用职务，工作之便，侵吞挪用合伙人公共财产，或做有损合伙人利益的事，并赔偿相应的损失。
5、合伙人严禁利用工作之便收受回扣和联系其它业务来私自获取相关利益，若有所收回扣及相关利益全部算入公共财产，并给予相关处罚。
6、各合伙人严禁报销与合伙项目无关的一切费用。
7、若合伙人违反以上各条，应按合伙实际损失赔偿，劝阻不听者可由全体合伙人决定除名退伙，除名股东投资本金不予返还，由守约方股东按比例无偿接收。
九、合伙的终止及终止后的事项。
1、合伙以后发生以下事由之一终止：
1.1、合伙期届满。
1.2、全体合伙人同意终止合伙关系。
1.3、合伙事业完成或不能完成。
1.4、合伙事业违反法律被撤销。
1.5、法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合伙终止后的事项：
2.1、即行推举清算人，并邀请相关法律机构中间人（或公证员）参与清算。
2.2、清算后如有盈余，则按收取债权，清偿债务，返还出资，按比例分配剩余财产的顺序进行，固定资产和不可分割物可作价卖给合伙人或第三人其价格参与分配。
2.3、清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按开始出资比例承担。
十：争议的解决方式。
合伙人之间发生争议应共同协商，本着自利于合伙事业发展的原则予以解决，协商不成依法向合同签订所在地人民法院起诉。
十一：合伙人违约责任：
合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应赔偿由此给其他合伙人造成的损失，如果逾期仍未缴足出资，按退股处理。合伙人私自转让其股份给他人的，其行为无效，由此给其他合伙人造成损失的，应承担赔偿责任。合伙人严重违反本协议、或因重大过失导致该合伙项目解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。
十二、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效，至本项目验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。
十三、本协议一式贰份，合伙各方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
项目承包协议书集锦 篇23
甲方：_________________
乙方:_________________
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一.双方的责任和义务
乙方：1.乙方在年月日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2.甲方提供具体要求工作要求。
二.项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
三.合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四.合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方：____________________乙方：________________________
法定代表人（签章）：_______________________法定代表人（签章）：_______________________
________年____月____日________年____月____日
项目承包协议书集锦 篇24
甲方：
乙方：
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：
第一条、工程概况
1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限：
（1）计划开工日期________年____月____日，
（2）计划完工日期________年____月____日，总共____日历天。
2、质量等级：
3、合同价款：暂定总价：_____________________元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。
第二条、合同文件选用标准和选用法规
1、适用标准：
2、适用法规：
第三条、甲方职责
1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；
3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；
4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；
5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；
6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；
7、工程竣工时，及时组织人员验收；
8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。
第四条、乙方职责
1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；
2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；
3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；
4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。
5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。
6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。
7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。
第五条、付款方式
1、本工程预算款为：________________________；扣回工程预付款的方式为：___________________。
2、工程款按_________方式支付，具体为：
（1）本工程无预付款；
（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_____%；
（3）总工程款的_____%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
第六条、安全管理
1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；
2、特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；
3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；
4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
第七条、质量保修风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；
2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；
3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起____日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；
4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；
5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的'设计单位提出保修方案，乙方实施保修；
6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。
7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。
第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第九条、合同解除
1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_______次的；
（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的；
（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同____日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。
第十一条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。
第十二条、本协议壹式______份，双方各执______份，自签字之日起生效。
第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签订时间：
项目承包协议书集锦 篇25
一、甲方应积极为乙方创造良好施工环境，并做到障碍清除，处理与本工程有关的群众工作，确保本工程如期开工。
二、乙方应严格按照工程标准施工。
项目承包协议书集锦 篇26
甲方：
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一.双方的责任和义务
乙方：
1、乙方在XX年 月 日（阳历）之前完成工作任务。
2、乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：
1、合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2、甲方提供具体要求工作要求。
二.项目报酬
1、甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2、乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
三.合作要求
1、甲方给予部分资料及活动经费。
2、乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3、乙方应在约定时间完成工作任务。
四.合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五.违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
签订时间：
项目承包协议书集锦 篇27
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
为实行规模经营，发展高效农业，经甲乙双方协商，共同达成以下协议：
一、甲方同意将本组等________农户东地责任田（总面积共计______亩)租赁承包给乙方用于发展其经济作物种植和经营。租赁期限10年，即20xx年6月10日至20xx年6月9日。租赁期限内乙方用工时，甲方优先，但必须服从乙方指挥调遣。租赁期内乙方必须保持工地完整，不能取土、植树、挖塘等破坏土地性质，不能改变土地用途。如需局部硬化，乙方在交还土地时必须负责达到耕种条件，土地不能对外转包。租赁到期后，如乙方继续经营，甲方应在条件允许下优先同意乙方续包。否则，乙方应将甲方土地复耕如初，交还甲方。
二、承包租金定为每亩____________________（ )元。租金总计______________元。乙方须一次性付清全部租金，然后才能使用土地，租金付清后，乙方不再承担一切与该土地有关的费用。国家粮食综合补贴归各农户所有。
三、合同签订后，乙方必须在一星期内把租金发放到各农户，租金发放后乙方方可接管土地。
四、甲乙双方应妥善解决好租赁期内的相处关系。在合同期内，甲乙双方不得随意变更或终止合同。如遇葬人、迁坟，事主与甲方协商，乙方不得参与任何一切。
五、如遇国家建设需征用该土地，甲乙双方要积极协商争取，使各项政策性赔偿全部落实到位。其中土地赔偿款归甲方所有，基础设施投入及预期收益赔偿款归乙方所有。如遇国家土地制度发生变化，甲乙双方将根据当时情形另行协商。如协商不成可到当地法院提起诉讼。
六、本合同自签字之日起有效，合同生效后受法律保护。
七、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
项目承包协议书集锦 篇28
甲方（公章）：
乙方（公章）：
现针对恒洋印象江南小区消防工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。
一、合同签订人：
安庆市恒洋房地产开发有限公司 （以下简称甲方） 江加帅 （以下简称乙方）
二、项目名称：
恒洋印象江南小区中小高层及地下车库消防工程。
三、项目实施地址：
安庆市大桥开发区
项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网（具体见施工图纸及包干价预算工程内容）。
四、工程施工期限：
本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。
1、甲方职责
（1）甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督；
（2）甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表；
（3）当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决；
（4）线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。
2、乙方的职责
（1）乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。
（2）乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案（包括安全措施）、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。
（3）根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。
（4）乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。
（5）乙方在整个施工期间应做到文明施工（其中施工垃圾须及时清除）、安全施工；在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
（6）在整个施工期间，乙方不得损坏土建结构及现场正在运行的设施、设备等，若造成损失由乙方负责赔偿，若由于施工的需要必须开槽或凿洞时，必须事先征得甲方及土建、装饰单位的同意。
（7）本项目工程施工中所用的工具、仪器、仪表等由乙方自备。
（8）乙方在施工现场所用的设备，材料和工具由乙方自己派人妥善保管，如发生损坏、被盗、丢失等情况，由乙方自己负责，甲方不承担责任。
（9）在整个施工过程中，当乙方与其它施工单位在进度上或施工现场占用发生冲突时应服从甲方及监理的统一协调和安排。
（10）在整个施工过程中，乙方应严格按照施工图纸和有关规范施工，若乙方的施工人员发现施工图纸有错误，疏漏或与现场正在运行的设备相矛盾之处，应及时与甲方人员或设计人员交流，找出合理的解决办法。
（11）在施工过程中，若由于乙方的施工不当而造成材料损坏和浪费由乙方自行承担。
（12）所有设备及材料进场时应及时办理报验手续，监理认可后方可进场施工，严禁使用伪劣产品。
（13）工程验收后，进行技术交底，让甲方人员了解系统功能和操作方式。
五、质量管理
1、本项目工程的质量目标为：合格
乙方应严格遵循《火灾报警自动控制系统施工及验收规范GB50116—92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—96》，确保本项目工程质量符合要求。
2、乙方在施工现场应设有质量检查员，并服从甲方和质量监督检验部门的现场管理，对于施工中发现的质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方必须按照甲方的.通知和要求及时妥善处理和整改，使之达到质量要求。
3、乙方应按照施工进度，分阶段向甲方申报阶段性验收报告，这些阶段包括：设备和材料进场验收，隐敝工程阶段验收，设备安装的验收，管道焊接的验收，布线测试的验收，系统的整体验收。
六、竣工验收
1、验收依据的标准
《火灾报警自动控制系统施工及验收规范哪50116—92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—96》。
2、项目工程系统设备安装调试完成后，乙方必须做好系统验收竣工资料，保证消防验收通过，并承担消防验收费用。
七、质保期
自项目验收合格后，交工之日起乙方为甲方提供24个月的质量保证期，质量保证期内免费为甲方提供本项目相关的维修服务，服务响应时间为6小时。质保期内，不定期对系统进行检查和保养，确保系统工作正常，并随时提供必要的技术咨询服务。质保期满后，乙方承诺终身以优惠价格提供设备及配件，并负责给予更换（仅收取工人工资）。
八、违约责任
1、合同签订后，除法律规定的不可抗拒力外，任何一方均不得单方面中止本合同。
2、任何一方违反本合同规定的条款时均视构成违约，受损方有权依据法律的有关规定向违约方提出诉讼，并要求违约方赔偿受损方的一切经济损失。
3、施工中，若发生质量问题，乙方不能按照甲方或质量监督检验部门或工程监理部门的意见在规定的时间内进行处理，使之达到质量要求时，由此造成甲方损失，由乙方负责赔偿，赔偿金额在每次支付工程款时扣除。
4、本项目工程的质量目标为合格，若因乙方施工质量原因造成该项目工程消防验收不合格时，乙方应负责整改，直到验收合格，由此所造成的费用及甲方的损失，由乙方负责。如因乙方原因通不过消防验收，甲方有权拒付工程款乙
九、合同价款和付款方式
1、合同价款：本工程按本合同约定的工程内容及范围实行总价包干。
合同总包干价为人民币：叁佰柒拾万元整。包干总价不含部分主材（部分主材见清单），部分主材由发包人统一采购。包干范围：施工图。若今后图纸变更，二次设计、主材及设备暂定价发生变化，或甲方现场调整工程内容导致工程量发生变化，乙方应及时按招标说明的要求编制工程量清单及报价（报价应按投标书的优惠比例同比下浮），经甲方签证同意后，方可相应调整工程造价。
2、付款方式：甲方拨付工程款时由乙方开具正规建安税务大票。本工程按季付款，按季完成工程量的60%付款，工程完工后付至包干总价的80%，消防验收合格后付至包干总价的95%，余下5%作为质保金（无息），二年后返还。
十、其它事宜
1、双方协商约定的有关修改建筑设计变更文件，洽谈记录、会议纪要以及料图表等，亦为本合同的组成部分。
2、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，可依法向安庆市中级人民法院提交诉讼。
3、本合同的其它未尽事宜甲、乙双方共同协商解决。
4、本本同书由甲、乙双方代表签字并加盖公章生效。
5、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
项目承包协议书集锦 篇29
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
经双方协商，甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。
一、承包工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程价款：
4、付款方式：
二、承包内容：
三、承包方式：
四、承包费用：
1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。
2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。
3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
五、工期：
本工程工期为______天（日历天），计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日。
六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：
1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。
2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在______以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。
3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。
4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。
七、甲方义务：
1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。
2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。
3、负责技术指导，组织各类技术培训。
4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。
八、乙方义务：
1、全面履行承包合同的全部条款。
2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。
3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。
4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。
5、不得拖欠劳务工资。
九、违约责任：
乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。
十、解决争议
因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。
十一、其它：
1、未尽事宜，另行协商。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
3、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
签订时间：
项目承包协议书集锦 篇30
甲 方：
乙 方：
经甲乙双方多次协商，就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。
1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方，乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。
2、乙方在承包管理期间，不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。
3、乙方在承包管理期间，必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方管理、调度安排。
4、乙方在承包管理期间，必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理，不得违反甲方的相关管理规定。
5、乙方在承包期间，对电站的安全生产、乙方管理不善，由乙方负责。
6、承包工资按发电量计算，即每度电3分计算，按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费，但不包括维护费。
7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产，必须服从电力公司的调度命令，不得违规操作。如有违规操作，由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。
8、若无正当理由，甲方不得擅自解除本合同，不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定，擅自将洼落电站承包给他人，所造成的一切后果由甲方自行承担。
9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用，若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用，所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。
10、地方关系的协调，乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中，甲方不在另支付。
11、本协议为长期合法有效协议，未经双方同意，任何一方不得擅自解除。
12、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，金鼎担保公司备案1份。
甲方：
乙方：
年 月 日
项目承包协议书集锦 篇31
合作（承包）协议
甲方：，男，汉族，身份证号：。
乙方：女，汉族，身份证号：。
甲方为《金水刘中伦诊所》负责人，现聘用乙方为《诊所》内科经营管理人，就其有关事项，双方自愿协商一致达成协议如下：
一、甲方聘用乙方负责、管理《金水刘中伦诊所》，期限自20xx年3月30日起至20xx年3月30日止。乙方须在该诊所注册医师执业证，
二、甲方提供86平方面积的医疗经营场所、医疗设施及辅助物品（详见所附清单），
三、乙方每年向甲方交利润四万八千元（480000元），此款项按季度交纳，每季度末交次季度即12000元。为更好监督乙方的工作，乙方需向甲方交纳保证金三万元（30000元）。
四、乙方经营管理期间的正常经营费用自己承担，A：包括：房租（以甲方与出租方的合同执行，由乙方交付甲方）、水、电、收视、电话、卫生、清理垃圾等费用，B：若因有关机关要求所产生行政费用如税金等。
五、乙方在管理经营中，应严格遵守《医疗机构管理条例》，不得超范围经营，且需服从上级主管部门及甲方的领导，配合检查，接受监督，A：若因违反行政管理被处罚，由乙方承担行政责任及所附带费用；B：若与患者发生医疗纠纷或医疗事故而产生民事责任，由乙方承担。以上事由如需甲方协助处理，由乙方承担由此而产生的.其他费用。
六、协议有效期间乙方不得将诊所转让他人经营，协议期满前三月内乙方应告知甲方是否续签，
协议期满，乙方需如第二条所述归还甲方医疗器械及辅助物品，丢失或损坏以市值赔偿。
七、协议期满，无遗留问题，甲方应在一月内返还乙方保证金30000元及利息（2%/月），逾期按日1%支付滞纳金。
八、协议期间，如因乙方原因诊所的医疗许可证被取消或未通过年检，乙方赔付甲方损失30000元；如因甲方原因致使乙方未如期经营，甲方赔偿乙方损失30000元。
本协议符合法律规定，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
项目承包协议书集锦 篇32
一、项目名称：镇村砂石路
二、项目建设内容：长730米，路基宽6米，砂石路面4米，厚60厘米。
三、工程质量要求：合格标准
四、开工时间：11月10日
五、竣工时间：12月10日
六、质量保证期：三年。
七、协议价款：共计16500元
上一篇：个人股权无偿转让简单协议书
下一篇：最新合伙经营协议书
