欢迎访问易文君范文网!

关于补偿协议书锦集

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于补偿协议书锦集(精选3篇)ozc易文君-文库范文网

关于补偿协议书锦集 篇1

  甲方:四川瑞通工程建设有限公司遂资眉高速公路眉山段J1-1标段项目经理部 乙方:身份证号码:ozc易文君-文库范文网

  因遂资眉高速公路眉山段建设项目施工需要,需占用处于县镇村民的鱼塘,为保护甲、乙双方权益,保障工程施工的顺利进行,根据遂资眉高速公路征地拆迁相关补偿办法、标准以及有关国家、四川省、眉山市关于征地拆迁的政策文件规定,经双方协商一致,同意甲方占用鱼塘,现 (甲方)与 (乙方)就此事赔偿事宜,达成如下协议: 一、还塘依据或原因ozc易文君-文库范文网

  由于遂资眉高速公路的建设施工,影响当地河流排水系统不畅,造成县镇村民的鱼塘部分被雨水冲毁,该村民多次阻工,要求重新为其新建同等面积的鱼塘,建塘标准不低于原有鱼塘(鱼塘均深2米,塘堤高1米两侧按1:1.5放坡、顶宽3米,塘堤护坡M7.5#浆砌片石厚度0.3米)。考虑到工程建设任务紧迫,经友好协商,同意由该村民重新自建鱼塘,甲方出资进行还塘费用补偿。ozc易文君-文库范文网

  二、还塘费用补偿内容ozc易文君-文库范文网

  三、补偿金额ozc易文君-文库范文网

  整)。(其中包括:鱼塘开挖、塘堤填筑、塘堤浆砌护坡等全部费用;因甲方已支付鱼塘占地费用,乙方养鱼补偿、鱼塘注水,附属设施等费用不再单独支付。) 四、付款方式、期限ozc易文君-文库范文网

  1、甲方应当在本协议签订之日起日内,将被占用鱼塘补偿款,共计元,一次性付给乙方,乙方同时向甲方提供有效的票据。 2、甲方延期支付上述补偿款的,应对滞交的部分按同期银行利率支付本金和利息。 五、责任及义务ozc易文君-文库范文网

  1、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。ozc易文君-文库范文网

  2、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求,以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。ozc易文君-文库范文网

  3、本协议在正常的履行过程中,乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动,否则所造成的一切损失由乙方承担。 4、协议生效后,双方严格遵守共同履约,如果有一方违约,违约的一方应当向未违约方支付补偿金额20%的违约金。ozc易文君-文库范文网

  5、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。ozc易文君-文库范文网

  6、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。ozc易文君-文库范文网

  7、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。本协议自签订之日起生效。ozc易文君-文库范文网

  甲方:(签章)乙方:(盖章) 法定代表人ozc易文君-文库范文网

  或其授权代理人(签字):或其授权代理人(签字): 联系电话:联系电话: 日期:年月日日期:年月日ozc易文君-文库范文网

关于补偿协议书锦集 篇2

  甲方:ozc易文君-文库范文网

  负责人:ozc易文君-文库范文网

  乙方:ozc易文君-文库范文网

  电话:159甲方招聘乙方为合同工,从事电工工作。20xx年12月22日下午乙方在工作时不慎被起吊机掉的电线掉下砸到身上。公司的负责人立即派人将乙方送x医院治疗,现已治愈出院。双方已充分了解有关《劳动法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》等法律法规的规定,对应得赔偿数额也已掌握,在此基础上,双方经协商一致同意就乙方受伤赔偿等事宜达成如下协议:ozc易文君-文库范文网

  一、乙方住院期间的一切医疗费用已全部由甲方支付,不再具体列明,今后若需继续治疗,所需费用由乙方自己负责。ozc易文君-文库范文网

  二、乙方自愿辞工,双方同意解除劳动关系,乙方的工资已全部结清。ozc易文君-文库范文网

  三、甲方同意一次性赔偿乙方一次性伤残补助费、一次性伤残津贴、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金、住院伙食补助费、误工费、护理费、交通费、辞工经济补助费等全部费用为人民币肆拾万元整(小写人民币400000元整)。如果乙方在停工留薪期满后死亡的,其直系亲属所享有的权利(包括丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金)的赔偿数额也已包括在内。ozc易文君-文库范文网

  四、甲方为乙方投有保险,并已保险,该保险赔偿金全部归甲方所有,乙方不得就该保险赔偿金主张权利。办理保险理赔ozc易文君-文库范文网

  手续时,乙方应当无条件协助甲方办理,如因乙方的原因导致甲方无法理赔,甲方有权不支付暂留的壹万元,暂留的壹万元于保险赔偿金理赔手续办完之后支付。乙方协助甲方办完保险手续后,如甲方不能按期将暂留的壹万支付给乙方时,甲方必须承担因此给乙方造成的损失。(包括但不限于从家里来回的车旅费、住宿费。)该暂留的壹万支付方式:直接汇入本人的账户内(账号:x户名:开户行:xx银行中路支行),以汇款凭证为据。ozc易文君-文库范文网

  五、乙方同意放弃其他一切民事权益,本事故一次性了结,乙方不得再就此事故及与甲方的劳动关系向任何机关(包括但不限于劳动争议仲裁委员会、法院)提起申诉或起诉。ozc易文君-文库范文网

  六、本协议一式叁份,双方各执一份,自双方签字后生效。ozc易文君-文库范文网

  七、(与本案乙方有关的直系亲属签名)确认同意本协议的内容,本人同意放弃其他一切民事权益(包括但不限于丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等待遇权利),若乙方在停工留薪期满后死亡的,本人也不再以乙方蒲会在甲方公司发生的工伤事故及与甲方的劳动关系,向任何机关(包括但不限于劳动争议仲裁委员会、法院)提起申诉或起诉。ozc易文君-文库范文网

  甲方:ozc易文君-文库范文网

  乙方:ozc易文君-文库范文网

  年月日ozc易文君-文库范文网

关于补偿协议书锦集 篇3

  1.新开发商品房不能满足采光要求ozc易文君-文库范文网

  新开发商品房不能满足当地规定的采光要求导致采光纠纷,此时法律关系的双方当事人分别是开发商和消费者。此时采光权问题在双方当事人之间就不是一个相邻权问题,双方之间是一种合同关系,如果消费者的采光时间得不到保障,那么将构成合同违约,开发商应该承担违约责任。ozc易文君-文库范文网

  根据我国民法通则的基本规定,违约责任的承担方式有继续履行,由开发商给消费者更换一套按照通常的标准能确保消费者获得充足光照时间的房屋。如行不通,消费者可以单方解除合同,并可以要求开发商赔偿损失。消费者也可以直接要求开发商承担赔偿损失的责任。损失数额的计算可以包括在这段时间内,消费者为了弥补光照不得不增加户外活动和休闲的时间,其必要的交通费开支,以及由于缺少阳光消费者不得不支出的营养品的费用等。用这段时间的平均值乘以使用年限来计算出赔偿数额。ozc易文君-文库范文网

  但是现行法律规定违约不承担精神损害赔偿,而缺少光照确实会对人们的身体和精神造成损害。这就牵涉到合同法规定的'违约责任和侵权责任竟合的问题。消费者可以选择提起违约之诉或者侵权之诉。ozc易文君-文库范文网

  2.居民住宅被另一建筑小区遮挡导致原小区居民采光权受到侵害ozc易文君-文库范文网

  (1)居民住宅被合法建筑遮挡影响采光ozc易文君-文库范文网

  如果居民住宅被一幢合法建筑遮挡,导致采光时间减少,不能构成采光权侵权,自然也就无所谓赔偿问题。但是,考虑到居民采光确实减少的客观事实,根据实际情况给予一定数额的补偿也是比较合理的。ozc易文君-文库范文网

  这里有一个判断遮挡建筑是否构成合法遮挡的问题。笔者认为合法遮挡取决于以下几个因素:不违背法律的基本规定,遮挡后的采光时间不低于国家或当地规定的最低采光标准;建筑物的建造是根据当地的总体规划,经过严格的设计论证与ozc易文君-文库范文网

  采光分析,建筑间距符合规划规定;建造程序符合法律的规定;建成物与原规划一致,没有出现违规建造事项。ozc易文君-文库范文网

  (2)居民住宅被非法建筑遮挡影响采光ozc易文君-文库范文网

  实践当中居民完全可以行使排除妨碍请求权,预先请求排除该楼房遮挡阳光的危险,请求停止施工。如果房主入住以后才发现有建筑遮挡阳光,可以请求损害赔偿。这部分损失的计算可以通过计算相对市场价值的方法,即通过中介机构对房屋本应该具有的市场价值(有充足的光照)进行评估,然后再评估没有光照情况下的市场价值,这部分差价就是房主的直接损失。如果房主事先已经知道其要购买的房子在采光上得不到保证,那么根据民法意思自治的精神,他要自己承担没有光照的损失。当然这两种情况都构成采光侵权,受害人可以提出精神损害赔偿的要求。同时,笔者认为,这种非法建筑的所有人的主观恶性比较严重,建议立法引入惩罚性赔偿制度。ozc易文君-文库范文网

396310
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享