欢迎访问易文君范文网!

2024年住宅质量保证书范本

未知 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年住宅质量保证书范本(精选35篇)fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇1

  本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。fzV易文君-文库范文网

  二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。fzV易文君-文库范文网

  四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保fzV易文君-文库范文网

  修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  1.屋面防水层3年;fzV易文君-文库范文网

  2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;fzV易文君-文库范文网

  3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;fzV易文君-文库范文网

  4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;fzV易文君-文库范文网

  5.门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;fzV易文君-文库范文网

  6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;fzV易文君-文库范文网

  7.管道堵塞2个月。fzV易文君-文库范文网

  五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。fzV易文君-文库范文网

  七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。fzV易文君-文库范文网

  八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。fzV易文君-文库范文网

  九、本公司愿承诺的其他内容(略)。fzV易文君-文库范文网

  十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。fzV易文君-文库范文网

  保证单位:fzV易文君-文库范文网

  法人代表:fzV易文君-文库范文网

  日期:fzV易文君-文库范文网

  公司地址:fzV易文君-文库范文网

  联系人:fzV易文君-文库范文网

  电话:fzV易文君-文库范文网

  邮政编码:fzV易文君-文库范文网

  物业管理公司:fzV易文君-文库范文网

  联系人:fzV易文君-文库范文网

  联系电话:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇2

  甲方(卖方):乙方(买方):fzV易文君-文库范文网

  由甲方开发新建座落在市区(镇)路(街)住宅工程第单元、第层#住房套的房地产(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。为加强商品住宅质量管理,确保商品住宅售后服务质量水平,维护商品住宅消费者合法权益,根据建设部建房[1998]102号《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》要求,如果商品住宅出售后在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷,由甲方履行保修义务,承担保修责任。fzV易文君-文库范文网

  一、该工程在竣工验收时,经验收组评价其工程质量等级为,且已办理竣工验收备案手续。在正常使用条件下地基基础工程和主体结构工程,按设计文件和有关规定该住宅的合理使用年限为年,在正常合理使用的年限内出现危及结构安全的质量缺陷,由甲方履行保修义务、承担保修责任。fzV易文君-文库范文网

  二、在正常使用情况下该商品住宅以下部位、部件的保修内容与保修期为:fzV易文君-文库范文网

  1、屋面墙面、地下室和厨房、厕所及卫生间地面、管道等防渗漏的保修期为5年;fzV易文君-文库范文网

  2、墙面、顶棚抹灰面脱落、地面找平基层或水泥砂浆面层空鼓开裂、大面积起砂等及门窗翘裂,五金件等零配件和卫生洁具不符合标准规定要求等引起的损坏,其保修期均为2年;fzV易文君-文库范文网

  3、供热、供冷系统和设备的保修期为2个采暖期、供冷期;fzV易文君-文库范文网

  4、灯具、电器开关和管道堵塞的质量保修期为半年,其他部位、部件的保修期为1年;fzV易文君-文库范文网

  5、该商品住宅售出后,由甲方委托的物业管理公司负责维修处理;fzV易文君-文库范文网

  6、该商品住宅于年月日由甲方交付乙方使用,交付时乙方对该住宅设备、设施的正常运行进行了认可。乙方验收后自行添置、改动的设施、设备,由乙方自行承担维修责任。保修期从竣工验收合格之日,即年月日起计算。fzV易文君-文库范文网

  三、在保修期内,因该住宅工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,乙方可以向甲方提出赔偿要求,甲方向造成该商品住宅工程质量缺陷的责任方追偿。因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任;因乙方使用不当,如擅自改动结构、设备位置的不当装修等,或等三方和不可抗力造成的质量缺陷,不属甲方保修范围。fzV易文君-文库范文网

  甲方(章):___________乙方:_______________fzV易文君-文库范文网

  法定代表人:_________法定代表人:_____________fzV易文君-文库范文网

  联系电话:_____________联系电话:_____________fzV易文君-文库范文网

  x年xx月xx日x年xx月xx日fzV易文君-文库范文网

  市建筑工程质量监督站制fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇3

  为维护住房消费者的权益,加强商品住宅质量管理,确保商品住宅售后服务质量和水平, 开发公司,对我单位开发建设的 住宅楼工程,承诺如下:fzV易文君-文库范文网

  一、 工程质量保修等级 合 格 。fzV易文君-文库范文网

  二、 工程质量保修范围、保修期限。fzV易文君-文库范文网

  在正常使用条件下,房屋建筑工程的保修期限为:fzV易文君-文库范文网

  (一) 地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。fzV易文君-文库范文网

  (二) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。fzV易文君-文库范文网

  (三) 供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。fzV易文君-文库范文网

  (四) 电气管线、给排水管道、设备安装为2年。fzV易文君-文库范文网

  (五) 装修工程为2年。fzV易文君-文库范文网

  (六) 门窗为1年。fzV易文君-文库范文网

  (七) 地面、楼面空鼓开裂、大面积起砂2年。fzV易文君-文库范文网

  (八) 卫生洁具、配件、给水阀门、水嘴1年。fzV易文君-文库范文网

  (九) 灯具、开关、插座1年。fzV易文君-文库范文网

  (十) 其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  三、 质量保修责任。fzV易文君-文库范文网

  (一) 本公司承诺保修的项目和内容,在接到用户保修通知后,七天内进行保修。fzV易文君-文库范文网

  (二) 发生须紧急抢修事故(如上水跑水,暖气漏气漏水、燃气泄露、电器、设备故障造成停电等),本公司接到通知后,立即到达事故现场组织承包方或物业管理部门进行抢修。非施工质量引起的事故,抢修费用由本公司或造成事故者承担。fzV易文君-文库范文网

  (三) 在国家规定的工程合理使用期限内或保修期内,应确保地基基础和主体结构的质量,因质量问题造成人身和财产损害的,本公司承担损害赔偿责任。fzV易文君-文库范文网

  (四) 因保修不及时,造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方负责赔偿。fzV易文君-文库范文网

  (五) 《住宅质量保证书》未尽事项,执行国家有关的法律、法规规定。fzV易文君-文库范文网

  (六) 下列情况不属于质量保证范围:fzV易文君-文库范文网

  1. 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷。fzV易文君-文库范文网

  2. 不可抗力造成的质量缺陷。fzV易文君-文库范文网

  3. 用户自行添置、改动的结构、设施、管道、线路设备及其他装饰装修项目。fzV易文君-文库范文网

  住宅质量保证书每户(套)一份。fzV易文君-文库范文网

  公司或物业维修负责人 ,维修电话fzV易文君-文库范文网

  建设(开发)单位(章):fzV易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):fzV易文君-文库范文网

  年 月 日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇4

  本公司对您购买的XX市x区 小区 栋楼 单元 室,建筑面积 m2的商品住宅做出如下质量保证承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本商品住宅工程于 20 年 月 日通过了XX市城乡建设委员会组织的竣工验收。fzV易文君-文库范文网

  二、本商品住宅工程由XX市**区质量监督站进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规范、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三、本商品住宅工程自竣工验收之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、根据国家房屋建筑工程质量保修办法规定房屋建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算;用户在使用过程当中发现质量问题,可直接拔打公司维修电话或认真填写附表“商品住宅质量反馈表”寄给我公司。因住户使用不当或进行家庭装修不当以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在我公司保修范围内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关商品住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业管理公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可直接向本公司(或物业管理公司)投诉。我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六、如对本公司对有关商品住宅工程质量问题的答复或处理有争议,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本地的建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品住宅室外配套问题,可根据国务《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政主管部门申请协调。对协调意见仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级及其以上资格的专业质量鉴定部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋,我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合同具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  附表:fzV易文君-文库范文网

  号序维修项目国家规定的保修期公司承诺的保修期问题处理期限1屋面防水5年2墙面、厨房和卫生间地面渗漏5年3墙面、顶棚抹灰脱落2年4地面空鼓开裂、大面积起砂2年5管道堵塞6个月6供热、供冷系统和设备2个采暖供冷期7卫生洁具2年8电器管线2年fzV易文君-文库范文网

  为了树立学生在顶岗实习期间的安全意识,避免不安全事故发生,保证实习工作顺利进行,特签订此安全保证书。顶岗实习期间(从学校出发到返校),参加顶岗实习的学生应自觉做到以下几点。fzV易文君-文库范文网

  1、参加实践者应当先征求家长同意,应于实习前将家长同意实习的意见书交至系部。fzV易文君-文库范文网

  2、严格遵守实践单位规章制度,自觉树立安全意识、团结协作意识和纪律观念。fzV易文君-文库范文网

  3、严格遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不旷工。实习期间不得擅自离开实习地点(单位或宿舍)或中途停止实习,如遇到特殊情况应以书面的形式提出申请,经同意后才能离开。fzV易文君-文库范文网

  4、珍惜学院荣誉及自身健康安全,不做任何影响生产安全和生命安全的事情。从事实习安排以外的活动时必须有为自己负责的态度。fzV易文君-文库范文网

  5、随时注意自己的人身和财物安全,若出现生病等异常情况及时向单位主管领导、指导教师或班主任老师报告。fzV易文君-文库范文网

  6、严格按实习单位规定进行见习和操作,注意防火、防电、防水等,不去游泳池、江、河、湖、海等地游泳或洗澡。fzV易文君-文库范文网

  7、严格遵守交通规则等法律法规,不做违法乱纪行为,不参加传销等非法活动。fzV易文君-文库范文网

  8、不参与损害学院和实践单位名誉的任何活动。fzV易文君-文库范文网

  9、参加实习前应自觉签订此安全保证书。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇5

  户内配电、电气管线、配件、电话、有线电视线路及配件、灯具、电气开关fzV易文君-文库范文网

  业主/使用人意见:fzV易文君-文库范文网

  您居住的____项目住宅已经有关部门检查验收,达到竣工验收标准。市工程质量监督站核验的质量等级为优良。在正常使用情况下,在保修期内出现质量问题,将会得到免费维修。在保修期内,因您使用不当或二次装修造成的质量问题,以及用户自己添置,改动的设施、设备由您自己负责维修。保修期内,若您的住房经有关专业主管部门鉴定属于危险房屋将予以退还。fzV易文君-文库范文网

  1、 以上保修范围及期限为国家标准,在正常使用情况下,在保修期内出现质量问题将得到免费维修。fzV易文君-文库范文网

  2、 工程在规定的.保修期内,因勘察设计、施工、监理、检测等原因造成质量问题的,由责任方承担质量责任,负担维修费用;由于地地震、洪水、台风不可抗力造成质量问题的,不属于质量保修范围。fzV易文君-文库范文网

  3、 保修期内,在正常使用情况下因工程质量问题给您造成的损失,由建设开发单位负责赔偿,因使用不当或擅自改动结构,造成房屋质量受损或其它业户损失,由您承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  4、 住宅保修期从开发企业将竣工验收的住宅交付您签字验收使用之日起计算。fzV易文君-文库范文网

  5、 此证书不准外借、转让,否则您将失去质量保证服务,该证一旦丢失,请及时通知房地产开发公司补办。fzV易文君-文库范文网

  住宅工程保修由建设开发单位最终负责制,并由其委托有关单位报修项目进行维修(详见保修责任单位一览表)。fzV易文君-文库范文网

  您报修的质量问题,将在3小时内得到确切答复,如属于保修范围内的质量问题,将在24小时内得到维修。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇6

  质量验收:fzV易文君-文库范文网

  建设单位:XX有限公司 设计单位:设计院 监理单位:监理公司fzV易文君-文库范文网

  施工单位:XX集团fzV易文君-文库范文网

  本工程经四方验收评定为合格,已在齐河质量监督站备案登记。fzV易文君-文库范文网

  本公司和物业管理公司做了交接验收。 质量保证:fzV易文君-文库范文网

  齐河明珠置业有限公司承担明珠花园住宅小区的质量保证。该物业遵照国家现行规范进行设计、施工、并通过工程质量竣工验收及评定,质量满足国家验收规范要求,准予交付使用。fzV易文君-文库范文网

  齐河明珠置业有限公司有限公司承诺遵守国家建设工程保修规定和地方建筑装修管理规定,在保修期内承担保修义务。fzV易文君-文库范文网

  业主入住时,本公司将签发本质量保证书,业主申报保修工程项目凭本质量保证书。 保修责任的认定:fzV易文君-文库范文网

  经国家质量检验部门鉴定为设计原因引起的质量安全隐患。fzV易文君-文库范文网

  经国家质量检验部门鉴定为施工原因引起的质量隐患。fzV易文君-文库范文网

  其它按国家规定的建设单位的质量责任。 保修责任的免除:fzV易文君-文库范文网

  业主/住户装修擅自改动管线、打凿墙、板、柱、外墙不当和不当装修引起的房屋质量问题。fzV易文君-文库范文网

  业主/住户装修擅自打凿结构梁不当的房屋质量问题。fzV易文君-文库范文网

  超出设计允许之业主/住户的不当使用(如超出楼板或屋面的设计荷载)。fzV易文君-文库范文网

  业主/住户擅自改动、拆装装修部位、物品和设备等引起的质量问题,业主/住户未按装修设备和材料的施工说明书或操作保养指南而错误使用造成的质量问题。 业主/住户装修改动部位及其关联部位出现的质量问题。fzV易文君-文库范文网

  交付后出现的'污染、磕碰、划伤、破裂等问题。fzV易文君-文库范文网

  业主/住户个人习惯、喜好等原因,非产品质量问题。fzV易文君-文库范文网

  业主/住户未遵照《住宅使用说明书》使用不当引起的房屋质量问题(如地漏未清理造成的堵塞积水)。fzV易文君-文库范文网

  自然损耗。fzV易文君-文库范文网

  超出设计允许之不可抗力事件发生、如地震、火灾、台风、战争等引起的质量破坏。fzV易文君-文库范文网

  技术基本信息:fzV易文君-文库范文网

  结构形式小区主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构:工程等级为一级;设计合理使用年限50年(三级);土地使用年限70年。fzV易文君-文库范文网

  节能措施:fzV易文君-文库范文网

  区域集中采暖;建筑综合高效外围护体系;非承重墙采用加气混凝土砌块;全项目未使用粘土砖。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇7

  本着对住户负责、对社会负责的原则,根据有关法律法规规定,本公司对提供销售的 市(县) 区(镇) 路(街) 号 小区 幢 室住宅,在其结构、部件、设施、维修方面作出下列质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本住宅建筑面积为 平方米,其中共有建筑面积分摊 平方米。fzV易文君-文库范文网

  二、本住宅系委托具有相应资质单位设计,并经政府有关部门批准。本住宅设计文件规定的合理使用年限为 年。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅于 年 月 日经竣工验收核验,质量等级为 。fzV易文君-文库范文网

  四、根据国家有关规定,在正常使用情况下,本住宅各部位、部件保修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  1、地基基础和主体结构,为自竣工验收合格之日起设计文件规定的合理使用年限;fzV易文君-文库范文网

  2、房屋基础、结构主体和设备的白蚁预防包治,为本住宅工程自竣工验收合格交付使用之日起15年;fzV易文君-文库范文网

  3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 年;fzV易文君-文库范文网

  4、室内地面空鼓开裂或大面积起砂、墙面和顶棚抹灰脱落,为 年;fzV易文君-文库范文网

  5、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为 年;fzV易文君-文库范文网

  6、门窗翘裂、五金件损坏 年;fzV易文君-文库范文网

  7、卫生洁具 年;fzV易文君-文库范文网

  8、灯具、电器开关 月。fzV易文君-文库范文网

  上述第3-8项保修期限按本保证书第五条国家有关规定确定,自本住宅交付住户使用之日起计算。本公司可以延长国家规定的保修期限。fzV易文君-文库范文网

  五、国家有关建设工程和商品住宅质量保修期限的规定条款:fzV易文君-文库范文网

  (一)《建设工程质量管理条例》第四十条fzV易文君-文库范文网

  在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:fzV易文君-文库范文网

  1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;fzV易文君-文库范文网

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;fzV易文君-文库范文网

  3、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;fzV易文君-文库范文网

  4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。fzV易文君-文库范文网

  (二)《商品房销售管理办法》第三十三条fzV易文君-文库范文网

  商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期;存续期少于《建设部商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》中确定的最低保修期限的,保修期不得低于《规定》中确定的最低保修期限。在保修期内发生的属于保修范围的质量问题,房地产开发企业应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。因不可抗力或者使用不当造成的损坏,房地产开发企业不承担责任。fzV易文君-文库范文网

  (三)《建设部商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》第五条fzV易文君-文库范文网

  《住宅质量保证书》应当包括以下内容:fzV易文君-文库范文网

  1、工程质量监督部门核验的质量等级;fzV易文君-文库范文网

  2、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修;fzV易文君-文库范文网

  3、正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  屋面防水3年;fzV易文君-文库范文网

  墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;fzV易文君-文库范文网

  墙面、顶棚抹灰脱落1年;fzV易文君-文库范文网

  地面空鼓开裂、大面积起砂1年;fzV易文君-文库范文网

  门窗翘裂、五金件损坏1年;fzV易文君-文库范文网

  管道堵塞二个月;fzV易文君-文库范文网

  供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;fzV易文君-文库范文网

  卫生洁具1年;fzV易文君-文库范文网

  灯具、电器开关6个月;fzV易文君-文库范文网

  其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  4、用户报修的单位,答复和处理的时限。fzV易文君-文库范文网

  六、本公司向住户交付本住宅时,已办理交房验收手续,并由住户对住宅设备、设施的正常运行签字认可。住户验收后自行添置、改动的设施、设备,由住户自行承担维修责任。fzV易文君-文库范文网

  七、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  八、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托选聘的物业管理公司承诺在三十日内给予答复和妥善处理。对住宅质量仍有争议的,可向本住宅所在地设区市建设工程质量协会申请鉴定或者向人民法院提起民事诉讼。fzV易文君-文库范文网

  九、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为商品房买卖合同附件,与合同具有同等法律效力。fzV易文君-文库范文网

  保证单位(公章):fzV易文君-文库范文网

  法人代表:fzV易文君-文库范文网

  公司地址:fzV易文君-文库范文网

  邮政编码:fzV易文君-文库范文网

  联 系 人:fzV易文君-文库范文网

  联系电话:fzV易文君-文库范文网

  日 期:fzV易文君-文库范文网

  物业管理公司:fzV易文君-文库范文网

  地 址:fzV易文君-文库范文网

  联 系 人:fzV易文君-文库范文网

  联系电话:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇8

  1、定义:住宅质量保证书,是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时,针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件,具有法律效力,开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。fzV易文君-文库范文网

  2、意义:鉴于房屋的特殊属性,为了维护购房者的合法权益,国家对住宅质量进行了专项规定,要求开发商建造的房屋必须达到一定的标准,并要求开发商承担一定期限的保修责任。通常房屋保修的事项应该由开发商企业亲自负责维修和处理,如果,开发商委托物业管理公司等其他单位负责保修事宜的,必须在《住宅质量保证书》中对所委托的单位予以明示,保证购房者权益获得实际保护。fzV易文君-文库范文网

  3、主要内容:fzV易文君-文库范文网

  (1)房屋经工程质量监督部门验收后确定的质量等级;fzV易文君-文库范文网

  (2)注明房屋基础构造的使用期限和保修责任;房屋基础构造指房屋的地基基础和房屋主体结构。fzV易文君-文库范文网

  (3)各部位、部件的保修内容和保修时间;国家对部分内容规最低保修内容和期限,具体有:屋面防水5年;墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏2年;墙面、顶棚抹灰层脱落1年;门窗翘裂、五金部件损坏1年;地面空鼓开裂、大面积起砂1年;管道堵塞2个月;供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;卫生洁具1年;灯具、电器开关6个月。fzV易文君-文库范文网

  (4)房屋发生上述情况时,负责处理购房者报修、答复和处理等事项的具体单位。fzV易文君-文库范文网

  4、保修期规定:开发商在质量保证书上注明的保修内容和保修期限不得低于国家规定。保修期从开发商将房屋交付给购房者之日起算。在办理房屋交付和验收时,必须有购房者对房屋设施设备正常使用的签确认。fzV易文君-文库范文网

  5、给付时间:开发商必须在向购房者交付房屋同时将《住宅质量保证书》一并交付给购房者;同时,开发商应该将《住宅使用说明书》一并交付给购房者。fzV易文君-文库范文网

  何为《住宅质量保证书》fzV易文君-文库范文网

  《住宅质量保证书》是房地产开发企业对销售的商品房承担质量保证的法律性文件,房地产开发企业应按《住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。商品住宅售出后,委托物业管理公司等单位维修的,应在《住宅质量保证书》中明示所委托的单位。fzV易文君-文库范文网

  保证书包括以下内容fzV易文君-文库范文网

  ①工程质量监督部门检验质量的等级;fzV易文君-文库范文网

  ②地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修;fzV易文君-文库范文网

  ③正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期:屋面防水3年;墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;墙面、顶棚抹灰层脱落1年;管道堵塞2个月;供热、供冷系统和设备1年采暖或供冷期;卫生洁具1年;灯具、电器开关6个月;其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  ④用户报修的单位,答复和处理的时限。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇9

  《住宅质量保证书》应当包括以下内容:fzV易文君-文库范文网

  1.工程质量监督部门核验的质量等级;2.地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修;3.正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期:屋面防水3年;墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;地面空鼓开裂、大面积起沙1年;门窗翘裂、五金件损坏1年;管道堵塞2个月;供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;卫生洁具1年;灯具、电器开关6个月;其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  需要知道的一点是:《住宅使用说明书》与《住宅质量保证书》对用户来说,都很重要,都是更好的帮助住户如何熟悉住房情况的法律依据。那么什么是《住宅使用说明书》呢?fzV易文君-文库范文网

  《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等加以说明,并提出使用注意事项,一般应当包含以下内容:fzV易文君-文库范文网

  1.开发单位、设计单位、施工单位,委托监理的应注明监理单位;2.结构类型;3.装修、装饰注意事项;4.上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明;5.有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项;6.门、窗类型,使用注意事项;7.配电负荷;8.承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明;9.其他需要说明的问题。fzV易文君-文库范文网

  购房人应该仔细检查《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》是否列明了以上项目,这些都是与今后生活息息相关的大问题,切不可粗心大意。fzV易文君-文库范文网

  住宅质量保证书范本fzV易文君-文库范文网

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  开发公司地址:物业管理公司地址:fzV易文君-文库范文网

  销售联系人:联系人:fzV易文君-文库范文网

  电 话: 电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司(章)法人代表:(签章)fzV易文君-文库范文网

  年月日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇10

  一、本商品住宅工程已经竣工验收,符合天津市住宅建设设计标准,工程质量合格,由本公司负责保修。工程竣工验收日期为__年__月__日。fzV易文君-文库范文网

  二、本商品住宅所在幢号已按规定办理《__市新建住宅商品房准许使用证》,证号为____。fzV易文君-文库范文网

  三、本商品住宅工程地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内保修。fzV易文君-文库范文网

  四、本商品住宅自验收合格之日起,本公司对屋面防水工程、有防水要求的`卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期为5年。交付使用时工程竣工验收已超过两年的,自本保证书签发之日起,以上各项防水、防渗漏工程的保修期为3年。fzV易文君-文库范文网

  五、自本保证书签发之日起,在购房人正常使用情况下,凡本商品住宅有以下工程质量缺陷,本公司按如下期限免费保修:1、供热或供冷系统,为2个采暖期或供冷期;2、电气管线、给排水管道,为2年;3、墙面、顶棚抹灰层脱落,为1年;4、地面空鼓开裂、大面积起沙,为1年;5、门窗翘裂、五金件损坏,为1年;6、管道堵塞,为2个月;7、卫生洁具,为1年;8、灯具、电器开关,为6个月。fzV易文君-文库范文网

  六、本商品住宅交付使用后,购房人认为主体结构质量不合格的,可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验,确属结构质量不合格的,购房人有权退房;给购房人造成损失的,本企业依法承担赔偿责任。fzV易文君-文库范文网

  七、本商品住宅用户进住后如因质量问题来信、来访,本公司将于3日内直接或委托物业管理公司派员予以答复和检修。fzV易文君-文库范文网

  八、本商品住宅自交付使用之日起,用户自行添置、改动设施、设备的,以及因用户使用不当或擅自改动结构而造成质量问题的,不在本公司保修范围之内,由用户自行承担维修责任;造成他人损失的,依法承担相应的赔偿责任。fzV易文君-文库范文网

  九、本公司质量保证的其他内容。fzV易文君-文库范文网

  十、本保证书在商品房交付使用时由开发企业向购房人签发。fzV易文君-文库范文网

  十一、本保证书作为商品房销售合同的附件,与合同具有同等法律效力fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇11

  《住宅质量保证书》都约定了什么?及保修期限与保修范围是什么?fzV易文君-文库范文网

  解答:我国房地产法规规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用时向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。《住宅质量保证书》是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。开发商应当按《住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。fzV易文君-文库范文网

  商品房保修期从开发商将竣工验收的房屋交付使用之日起计算。具体保修期限与保修范围是:地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内;屋面防水为3年;墙面、厨房和卫生间地面为1年;地下室及管道渗漏为1年;墙面、顶棚抹灰层脱落为1年;地面空鼓开裂、大面积起沙为1年;门窗翘裂、五金件及卫生洁具损坏为1年;灯具、电器开关损坏为6个月;管道堵塞为2个月;供热供冷系统设备为一个采暖期或供冷期;其他部位、部件的保修期限,由买卖双方自行约定。fzV易文君-文库范文网

  房屋在保修期内出现质量问题,如经保修单位维修后导致房屋使用功能受到影响,或因主体结构质量不合格给购买人造成损失的,开发商应承担赔偿责任。购买人认为主体结构质量不合格的,可以向《住宅质量保证书》中注明的工程质量监督单位申请重新核验,经核验确属不合格的,购买人有权退房。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇12

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。 开发公司地址:物业管理公司地址:fzV易文君-文库范文网

  销售联系人: 联系人: 电 话: 电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司(章) 法人代表:(签章)fzV易文君-文库范文网

  年 月 日fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的西安市 区(县) 路 号 小区 栋 单元室,建筑面积 平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于 年 月 日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为: 建设工程规划许可证编号为 ;建筑工程施工许可证编号为 ;竣工验收备案登记编号为: 预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由 进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三。本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  附件:商品住宅质量反馈表。fzV易文君-文库范文网

  监制说明:fzV易文君-文库范文网

  1、本保证书是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制;fzV易文君-文库范文网

  2、房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供本质量保证书;fzV易文君-文库范文网

  3、本质量保证书可作为商品房购销合同的补充约定,每套商品住宅一式两份,一份开发企业存档,一份在商品住宅交付使用时提供给用户。fzV易文君-文库范文网

  签名:diyifanwen.comfzV易文君-文库范文网

  时间:20xx年**月**日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇13

  1、定义:住宅质量保证书,是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时,针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件,具有法律效力,开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。fzV易文君-文库范文网

  2、意义:鉴于房屋的特殊属性,为了维护购房者的合法权益,国家对住宅质量进行了专项规定,要求开发商建造的房屋必须达到一定的标准,并要求开发商承担一定期限的保修责任。 通常房屋保修的.事项应该由开发商企业亲自负责维修和处理,如果,开发商委托物业管理公司等其他单位负责保修事宜的,必须在《住宅质量保证书》中对所委托的单位予以明示,保证购房者权益获得实际保护。fzV易文君-文库范文网

  3、主要内容:fzV易文君-文库范文网

  (1)房屋经工程质量监督部门验收后确定的质量等级;fzV易文君-文库范文网

  (2)注明房屋基础构造的使用期限和保修责任;房屋基础构造指房屋的地基基础和房屋主体结构。fzV易文君-文库范文网

  (4)房屋发生上述情况时,负责处理购房者报修、答复和处理等事项的具体单位。 4、保修期规定:开发商在质量保证书上注明的保修内容和保修期限不得低于国家规定。保修期从开发商将房屋交付给购房者之日起算。在办理房屋交付和验收时,必须有购房者对房屋设施设备正常使用的签字确认。 5、给付时间:开发商必须在向购房者交付房屋同时将《住宅质量保证书》一并交付给购房者;同时,开发商应该将《住宅使用说明书》一并交付给购房者。fzV易文君-文库范文网

  4。保修期规定fzV易文君-文库范文网

  我国房地产法规规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用时向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。工程质量保证书是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。开发商应当按《住宅质量保证[3] 书》的约定,承担保修责任。fzV易文君-文库范文网

  开发商在质量保证书上注明的保修内容和保修期限不得低于国家规定。保修期从开发商将房屋交付给购房者之日起算。在办理房屋交付和验收时,必须有购房者对房屋设施设备正常使用的签字确认。fzV易文君-文库范文网

  房屋在保修期内出现质量问题,如经保修单位维修后导致房屋使用功能受到影响,或因主体结构质量不合格给购买人造成损失的,根据工程质量保证书开发商应承担赔偿责任。购买人认为主体结构质量不合格的,可以向《住宅质量保证书》中注明的工程质量监督单位申请重新核验,经核验确属不合格的,购买人有权退房。fzV易文君-文库范文网

  5。给付时间fzV易文君-文库范文网

  开发商必须在向购房者交付房屋同时将《住宅质量保证书》一并交付给购房者;同时,开发商应该将《住宅使用说明书》一并交付给购房者。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇14

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的'合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  开发公司物业管理公司fzV易文君-文库范文网

  销售联系人:联系人:电话:电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司(章)法人代表:(签章)fzV易文君-文库范文网

  xx年x月x日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇15

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  对因气候等因素无法在10日内彻底保修者,先进行保证生活条件的措施性处理,一旦具备条件,立即组织处理,并向客户说明解释清楚。fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  开发公司地址:__________物业管理公司地址:__________fzV易文君-文库范文网

  销售联系人:__________联系人:fzV易文君-文库范文网

  电 话:__________电话:__________fzV易文君-文库范文网

  ——完善企业的质量责任机制,牢固树立企业是质量第一责任人的观念。带动和教育全体员工牢固树立“质量第一”的观念,严格岗位质量规范和质量考核,坚持实行质量否决权。fzV易文君-文库范文网

  开发公司(章) 法人代表:__________(签章)fzV易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日fzV易文君-文库范文网

  ———————————————————————————————fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的_____市_____区(县)_____路___号___小区___栋___单元___室,建筑面积_____平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于____年____月____日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为__________,建设工程规划许可证编号为__________;建筑工程施工许可证编号为__________;竣工验收备案登记编号为:__________,预售许可证号为:__________。fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由__________进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三。本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的'质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理,不负责任、为难用户者,客户可向物业公司、直至本公司投诉。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇16

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  开发公司地址: 物业管理公司地址:fzV易文君-文库范文网

  销售联系人: 联系人:fzV易文君-文库范文网

  电话: 电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司:(章) 法人代表:(签章)fzV易文君-文库范文网

  年 月 日fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的西安市 区(县) 路 号 小区 栋 单元室,建筑面积 平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于 年 月 日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为: 建设工程规划许可证编号为 ;建筑工程施工许可证编号为 ;竣工验收备案登记编号为: 预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由 进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三。本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇17

  质量验收:fzV易文君-文库范文网

  建设单位:fzV易文君-文库范文网

  设计单位:fzV易文君-文库范文网

  监理单位:fzV易文君-文库范文网

  施工单位:fzV易文君-文库范文网

  本工程经四方验收评定为合格,已在质量监督站备案登记。fzV易文君-文库范文网

  本公司和物业管理公司做了交接验收。fzV易文君-文库范文网

  质量保证:fzV易文君-文库范文网

  *地产开发有限公司承担住宅小区的质量保证。该物业遵照国家现行规范进行设计、施工、并通过工程质量竣工验收及评定,质量满足国家验收规范要求,准予交付使用。fzV易文君-文库范文网

  *地产开发有限公司承诺遵守国家建设工程保修规定和北京市建筑装修管理规定,在保修期内承担保修义务。fzV易文君-文库范文网

  业主入户时,本公司将签发本质量保证书,业主申报保修工程项目凭本质量保证书。fzV易文君-文库范文网

  保修责任的认定:fzV易文君-文库范文网

  ● 经国家质量检验部门鉴定为设计原因引起的质量安全隐患。fzV易文君-文库范文网

  ● 经国家质量检验部门鉴定为施工原因引起的质量隐患。fzV易文君-文库范文网

  ● 其它按国家规定的建设单位的质量责任。 保修责任的免除:fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户装修擅自改动管线、打凿墙、板、柱、外墙不当和不当装修引起的房屋质量问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户装修擅自打凿结构梁不当的房屋质量问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 超出设计允许之业主/住户的不当使用(如超出楼板或屋面的设计荷载)。fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户擅自改动、拆装装修部位、物品和设备等引起的质量问题,业主/住户未按装修设备和材料的施工说明书或操作保养指南而错误使用造成的质量问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户装修改动部位及其关联部位出现的质量问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 交付后出现的污染、磕碰、划伤、破裂等问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户个人习惯、喜好等原因,非产品质量问题。fzV易文君-文库范文网

  ● 业主/住户未遵照《住宅使用说明书》使用不当引起的房屋质量问题(如地漏未清理造成的堵塞积水)。fzV易文君-文库范文网

  ● 自然损耗。fzV易文君-文库范文网

  ● 超出设计允许之不可抗力事件发生、如地震、火灾、台风、战争等引起饿质量破坏。fzV易文君-文库范文网

  技术基本信息:fzV易文君-文库范文网

  ● 结构形式fzV易文君-文库范文网

  小区主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构:工程等级为二级;设计合理使用年限50年;土地使用年限70年;抗震设防烈度为8度。fzV易文君-文库范文网

  ● 节能措施:fzV易文君-文库范文网

  区域集中采暖、热源采用循环地热水及燃气锅炉;室内系统采暖为低温地采暖系统,分户调温;建筑综合高效外围护体系;非承重墙采用打孔轻集料砌块、页岩陶粒空心隔墙板;全项目未使用粘土砖。fzV易文君-文库范文网

  ● 结构热工指标:fzV易文君-文库范文网

  外窗为独立单窗体系,外窗采用断桥隔热铝合金中空玻璃节能窗,外窗传热系数不应大于2。8w/㎡。k;外墙采用外保温做法,粘贴70厚挤塑聚苯板,外墙传热系数不应大于0。6w/㎡。k;屋面保温采用80厚挤塑聚苯板,传热系数不应大于0。6w/㎡。k。fzV易文君-文库范文网

  保修范围:fzV易文君-文库范文网

  保修项目 保修期限 答复时间 处理时限 基础及主体 建筑设计合理 使用年限 60个工作日 30~180个工作日 屋面防水 5年 60个工作日 30个晴天工作日 有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏 5年 10个工作日 15个晴天工作日 墙面、顶棚抹灰层 1年 5个工作日 15个工作日 供热 2个采暖季 5个工作日 30个工作日 电气系统(不包括业主/住户自行改装部分,不包 括室内光源)、给排水管道、设备安装(不包括改装) 1年 5个工作日 30个工作日 户内光源(业主/住户未改装) 半年 5个工作日 15个工作日 户内:开关、插座、护栏、水龙头、入户门、空调检修窗(业主/住户未改装) 1年 5个工作日 30个工作日fzV易文君-文库范文网

  注:fzV易文君-文库范文网

  1、保修期以客户根据购房合同有关规定正式办理入住手续或取得入住通知单之日起开始。fzV易文君-文库范文网

  2、答复时限是指*地产开发有限公司客服服务中心或指定联系单位接到业主/住户书面通知之日起给予答复意见的最迟时间。fzV易文君-文库范文网

  3、处理时限是指在业主配合的情况下开始相关保修活动之最晚时间。fzV易文君-文库范文网

  4、保修项目为保修期内保修责任之项目。fzV易文君-文库范文网

  5、石材、瓷砖、油漆等产品因生产批次不同,保修更换时无法保证与原材料颜色完全一致。fzV易文君-文库范文网

  保修程序:fzV易文君-文库范文网

  1、因质量问题而产生的故障应及时申报维修,本公司按规定期限内给予处理。若因业主本身申报延误而造成其他损失,本公司不负责赔偿责任。fzV易文君-文库范文网

  2、房屋质量保修由本公司客户服务中心负责,客户服务电话:fzV易文君-文库范文网

  3、保修期满前两个月内,请业主将保修期满确认书和保修期满前问题登记表返回本公司客户服务中心,本公司将安排处理。如不返回此表,则表示业主认定不存在问题,保修期将按时结束。fzV易文君-文库范文网

  4、保修期满后的工程项目本公司将移交物业公司,如若发生问题将由物业管理中心依据《物业管理条例》处理。fzV易文君-文库范文网

  5、业主有权对保修工程施工过程进行监督,如施工单位人员有违规违纪现象,业主可向本公司客户服务中心投诉。fzV易文君-文库范文网

  6、业主对保修工程施工提供支持,如因业主原因造成工期延长,由业主本人负责。fzV易文君-文库范文网

  7、对超过规定期限或超出保修范围者,本公司在力所能及条件下,可进行维修服务,按规定收取成本费和人工费。fzV易文君-文库范文网

  装修重要fzV易文君-文库范文网

  提示:fzV易文君-文库范文网

  ★装修房墙面天花板已刮耐水腻子或拉毛处理,地面为地采暖保护层。灯具、开关插座、弱电插板等都已安装到位。如需调整必须征得物业管理中心的认可,并做好调整前的现场确认工作方可进行施工。一切未经物业管理中心认可的对现有装修调整,而对装修成品造成的破坏由业主/住户自行负责。fzV易文君-文库范文网

  ★首先请了解《北京市建筑装饰装修管理规定》。fzV易文君-文库范文网

  ★选择正规公司,签订正规合同,明确规定:费用、工期、材料、质量标准和保修期限。fzV易文君-文库范文网

  ★办理报批手续,服从管理,不能代替装修公司交纳押金。fzV易文君-文库范文网

  ★委托专业公司对装修工程进行验收。fzV易文君-文库范文网

  ★为保证楼盘外立面的整洁,屋面不能装修和任何搭建。fzV易文君-文库范文网

  ★住房结构不可任意改动,建筑的荷载承载式经结构设计师计算而确定的,不能破坏承重结构,不得超过楼板负荷。fzV易文君-文库范文网

  ★开墙、凿洞必须遵循建筑规范,承重墙不得开洞,非承重墙开口(不得开70厘米以上的孔洞)必须做加固处理。fzV易文君-文库范文网

  ★燃气管道不得任意改动,如须改动应由燃气供气单位派员操作。fzV易文君-文库范文网

  ★电路隐蔽处必须做穿管处理。fzV易文君-文库范文网

  ★使用可燃或易燃装饰材料必须做防火处理。fzV易文君-文库范文网

  ★厨房卫生间装修必须按规范杜绝破坏已施工完毕的防水层,如造成漏水影响楼下,您将承担责任。fzV易文君-文库范文网

  ★竣工验收前已对上、下水等管路做打压试验和灌水试验,请业主/住户确保装修时对管路无任何破损,否则后患无穷。fzV易文君-文库范文网

  ★不可再凸窗楼板处打孔及大力冲击。fzV易文君-文库范文网

  ★家庭装饰工程竣工验收请参照国际《建筑装饰工程施工及验收规范》对家庭装修进行验收。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇18

  用户:fzV易文君-文库范文网

  为保障住宅消费者的权益,加强商品住宅售后服务管理,根据《城市房地产开发经营管理条例》的有关规定,特制定本《商品住宅质量保证书》,请您仔细阅读以下内容,并监督、配合我们做好房屋保修工作。fzV易文君-文库范文网

  本公司对提供销售的路号XX小区幢XX室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本住宅建筑面积为X平方米,其中公共建筑面积分摊XX平方米。fzV易文君-文库范文网

  二、本住宅系由具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅已经验收合格。fzV易文君-文库范文网

  四、本住宅签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  1、屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,5年;fzV易文君-文库范文网

  2、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,2年;fzV易文君-文库范文网

  3、墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落裂缝,1年;fzV易文君-文库范文网

  4、门窗安装出现翘裂、变形不密闭,五金件损坏,1年;fzV易文君-文库范文网

  5、厕所、厨房、洗漱间,阳台地面倒泛水、积水,1年;fzV易文君-文库范文网

  6、室内地面空鼓开裂、大面积起砂,1年;fzV易文君-文库范文网

  7、卫生洁具、电器开关、灯具,6个月;fzV易文君-文库范文网

  8、管道堵塞,2个月;fzV易文君-文库范文网

  9、其他部位、部件的保修期由双方自行规定:fzV易文君-文库范文网

  (1);fzV易文君-文库范文网

  (2);fzV易文君-文库范文网

  (3);fzV易文君-文库范文网

  (4);fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇19

  住宅质量保证书必不可少,买卖双方通过住宅质量保证书可以保证双方权益,以下保证书,仅供参考。质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格,并在建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)fzV易文君-文库范文网

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司新建的商品住宅。fzV易文君-文库范文网

  一、您购买的__________小区第_____号楼_____单元_____层__________号房。由_______________开发建设。__________勘察,_______________设计,__________监理。_______________施工,以于_____年_____月_____日经__________认证,质量等级为_____。fzV易文君-文库范文网

  二、我公司郑重承诺:fzV易文君-文库范文网

  1、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修;fzV易文君-文库范文网

  2、正常使用情况下,根据国家规定在使用年限期内终身保修。主体结构系统终身保修。装饰部分2年,屋面5年,安装2年。fzV易文君-文库范文网

  3、国家对住宅工程质量保修期另有规定的,按照国家规定执行。fzV易文君-文库范文网

  4、住宅保修期从开发企业将竣工验收的住宅分配之日起计算。fzV易文君-文库范文网

  5、保修期内,因不可抗力的因素,或其他非开发公司原因造成的损失,我公司不承担保修责任。但可协助维修,费用由购房者承担,超过保修期,由物业公司提供有偿服务。fzV易文君-文库范文网

  三、该小区由________有限公司(物业分公司)从事物业管理。fzV易文君-文库范文网

  住宅自签约后交付之日起,凡两年内在正常使用情况下,有如下工程质量问题的,均由本公司(单位)免费承担维修责任:fzV易文君-文库范文网

  本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  四、用户报修时间,可拨打_______或_______我们实行响应服务。一般故障24小时内予以解决。fzV易文君-文库范文网

  五、住户若对公司服务、质量的答复或处理有争议,可向市面上监督站申请协调,对协调意见仍有分歧时,可向山西建设工程质量监督站申请裁决;亦可直接向人民法院提起诉讼。fzV易文君-文库范文网

  保证单位:__________ 购房人:__________fzV易文君-文库范文网

  法人代表:__________fzV易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日fzV易文君-文库范文网

  产品质量指的是在商品经济范畴,企业依据特定的标准,对产品进行规划、设计、制造、检测、计量、运输、储存、销售、售后服务、生态回收等全程的必要的信息披露。下面有整理的产品质量保证书范文,欢迎阅读!fzV易文君-文库范文网

  住宅自签约后交付之日起,凡两年内在正常使用情况下,有如下工程质量问题的,均由本公司(单位)免费承担维修责任:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇20

  一、质量验收fzV易文君-文库范文网

  本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格,并在 建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)fzV易文君-文库范文网

  二、保修期限fzV易文君-文库范文网

  在保修期内,在正常使用条件下,土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表1规定的范围和期限进行保修,并承担所需费用。(自行拆、移、改、增造成的质量问题不在保修内)fzV易文君-文库范文网

  保修项目保修期限fzV易文君-文库范文网

  1、屋面、外墙面、渗水漏水。三年fzV易文君-文库范文网

  2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水。一年fzV易文君-文库范文网

  3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂。一年fzV易文君-文库范文网

  4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落。一年fzV易文君-文库范文网

  5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小。一年fzV易文君-文库范文网

  6、卫生间、厨房地面积水。一年fzV易文君-文库范文网

  7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通。六个月fzV易文君-文库范文网

  8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量。六个月fzV易文君-文库范文网

  9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构。在合理使用寿命年限内fzV易文君-文库范文网

  10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。fzV易文君-文库范文网

  三、保修处理fzV易文君-文库范文网

  我们自收到客户保修要求后,本着“急用户之所急”的态度,对影响使用的项目随报随修,其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。fzV易文君-文库范文网

  对紧急问题可组织抢修。fzV易文君-文库范文网

  对因气候等因素无法在10日内彻底保修者,先进行保证生活条件的措施性处理,一旦具备条件,立即组织处理,并向客户说明解释清楚。fzV易文君-文库范文网

  四、保修起始日期fzV易文君-文库范文网

  自入住通知单通知入住日期开始计算。fzV易文君-文库范文网

  五、保修范围内的问题fzV易文君-文库范文网

  对因自然灾害,不可抗力造成的质量损害,对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。fzV易文君-文库范文网

  六、其它fzV易文君-文库范文网

  对超过规定期限或超出保修范围者,在力所能及条件下,可进行维修服务,按规定收取成本费和较优惠的人工费。fzV易文君-文库范文网

  七、监督投诉fzV易文君-文库范文网

  凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理,不负责任、为难用户者,客户可向物业公司、直至本公司投诉。fzV易文君-文库范文网

  投诉电话:fzV易文君-文库范文网

  投诉部门:fzV易文君-文库范文网

  八、物业管理fzV易文君-文库范文网

  本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修,保修时,请客户直接与该物业管理公司联系。fzV易文君-文库范文网

  联系电话:fzV易文君-文库范文网

  联系人:fzV易文君-文库范文网

  办公地点:fzV易文君-文库范文网

  九、公司为各业主建立维修台帐,如需查询维修记录请到物业公司工程部。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇21

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证书和使用说明书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  开发公司地址:__________ 物业管理公司地址:__________fzV易文君-文库范文网

  销售联系人:__________ 联系人:__________fzV易文君-文库范文网

  住宅质量保证书,是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时,针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件,具有法律效力,开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。下面有整理的关于住宅质量保证书的范本,欢迎阅读!fzV易文君-文库范文网

  电话:__________ 电话:__________fzV易文君-文库范文网

  开发公司(章)__________ 法人代表:__________(签章)fzV易文君-文库范文网

  _____年_____月_____日fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的西安市区(县)路号小区栋单元室,建筑面积平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于年月日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为:建设工程规划许可证编号为;建筑工程施工许可证编号为;竣工验收备案登记编号为:预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  装修房墙面天花板已刮耐水腻子或拉毛处理,地面为地采暖保护层。灯具、开关插座、弱电插板等都已安装到位。如需调整必须征得物业管理中心的认可,并做好调整前的现场确认工作方可进行施工。一切未经物业管理中心认可的对现有装修调整,而对装修成品造成的破坏由业主/住户自行负责。fzV易文君-文库范文网

  三。本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还和调换,并由本公司(单位)承担有关的鉴定费用。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的`来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  如对公司单位的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,可根据《上海市建筑市场管理条例》,向地域内建设工程质量主管部门申请协调;凡有关住宅配套质量的,可根据市府9521号令《上海市新建住宅配套建设与交付使用管理办法》,向原发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可直接向人民法院提起诉讼。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  附件:商品住宅质量反馈fzV易文君-文库范文网

  1、屋面防水:5年fzV易文君-文库范文网

  2、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道房渗漏:3年fzV易文君-文库范文网

  3、墙面、顶棚抹灰脱落:2年fzV易文君-文库范文网

  4、地面空鼓开裂、大面积起砂:2年fzV易文君-文库范文网

  5、门窗翘裂、五金件损坏:2年fzV易文君-文库范文网

  6、管道堵塞:6个月fzV易文君-文库范文网

  7、供冷系统和设备:2个采暖期、供冷期fzV易文君-文库范文网

  8、已生洁具:2年fzV易文君-文库范文网

  9、电器管线:2年fzV易文君-文库范文网

  10、给、排水管道安装:2年fzV易文君-文库范文网

  11、地基基础、主体结构:正常合理使用寿命内fzV易文君-文库范文网

  监制说明:fzV易文君-文库范文网

  1、本保证书是根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制;fzV易文君-文库范文网

  2、房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供本质量保证书;fzV易文君-文库范文网

  3、本质量保证书可作为商品房购销合同的补充约定,每套商品住宅一式两份,一份开发企业存档,一份在商品住宅交付使用时提供给用户。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇22

  各省、自治区建委〈建设厅)、直辖市、计划单列市建委(开发办)、房地产管理局,北京市市政管理委员会,上海市、深圳市住宅局:fzV易文君-文库范文网

  为了保障住房消费者的权益,加强商品住宅售后服务管理,促进住宅销售,决定在房地产开发企业的商品房销售中实行《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》制度。现将《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》印发你们,请遵照执行。并就有关事项通知如下:fzV易文君-文库范文网

  一、各级建设行政(房地产)主管部门要认真组织实施《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》制度,加强房地产开发企业的管理,在商品住宅销售中明确质量责任、确保商品住宅质量。fzV易文君-文库范文网

  二、房地产开发企业要结合《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的实行,建立和完善企业内部的质量管理制度,加强对施工及材料、构配件和设备采购的管理,使用优质产品,并明确与设计、施工、监理、材料、构配件、设备供应等相关单位的质量责任。fzV易文君-文库范文网

  三、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》由房地产开发企业自行印制,各地建设和房地j产管理部门可以根据实际情况制定《住宅质量保证书》的样本。fzV易文君-文库范文网

  商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定fzV易文君-文库范文网

  第一条为加强商品住宅质量管理,确保商品住宅售后服务质量和水平,维护商品住宅消费者的合法权益,制定本规定。fzV易文君-文库范文网

  第二条本规定适用于房地产开发企业出售的商品住宅。fzV易文君-文库范文网

  第三条房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。《住宅质量保证书》可以作为商品房购销合同的补充约定。fzV易文君-文库范文网

  第四条《住宅质量保证书》是房地产开发企业对销售的商品住宅承担质量责任的法律文件,房地产开发企业应当按《住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。fzV易文君-文库范文网

  商品住宅售出后,委托物业管理公司等单位维修的,应在《住宅质量保证书》中明示所委托的单位。fzV易文君-文库范文网

  第五条《住宅质量保证书》应当包括以下内容:fzV易文君-文库范文网

  1、工程质量监督部门核验的质量等级;fzV易文君-文库范文网

  2、地基基础和主体结构在合理使用寿命期限内承担保修;fzV易文君-文库范文网

  3、正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  屋面防水3年;fzV易文君-文库范文网

  墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;fzV易文君-文库范文网

  地面、顶棚抹灰层脱落1年;fzV易文君-文库范文网

  地面空鼓开裂、大面积起砂1年;fzV易文君-文库范文网

  门窗翘裂、五金件损坏1年;fzV易文君-文库范文网

  管道堵塞2个月3供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;卫生具1年5灯具、电器开关6个月;fzV易文君-文库范文网

  其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  4、用户返修的单位,答复和处理的时限;第六条住宅保修期从开发企业将竣工验收的住宅交付用户使用之日起计算,保修期限不应低于本规定第五条规定的期限。房地产开发企业可以延长保修期。fzV易文君-文库范文网

  国家对住宅工程质量保修期另有规定的,保修期限按照国家规定执行。fzV易文君-文库范文网

  第七条房地产开发企业向用户交付商品住宅时,应当有交付验收手续,并由用户又扩住宅设备、设施的正常运行签字认可。用户验收后自行添置、改动的设施、设备,由用户自行承担维修责任。fzV易文君-文库范文网

  第八条《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明,并提出使用注意事项,一般应当包含以下内容:fzV易文君-文库范文网

  1、开发单位、设计单位、施工单位,委托监理的应注明监理单位;fzV易文君-文库范文网

  2、结构类型;fzV易文君-文库范文网

  3、装修、装饰注意事项;fzV易文君-文库范文网

  4、上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明;fzV易文君-文库范文网

  5、有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项;fzV易文君-文库范文网

  6、门、窗类型,使用注意事项;fzV易文君-文库范文网

  7、配电负荷;fzV易文君-文库范文网

  8、承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明;fzV易文君-文库范文网

  9、其他需说明的问题。第九条住宅中配置的设备、设施,生产厂家另有使用说明书的,应附于《住宅使用说明白》中。fzV易文君-文库范文网

  第十条《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》应在住宅交付用户的同时提供给用户。fzV易文君-文库范文网

  第十一条《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》以购买者购买的套〈幢〉发放。每套:幢)住宅均应附有各自的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。fzV易文君-文库范文网

  第十二条房地产开发企业在《住宅使用说明书》中对住户合理使用住宅应有提示。因用卢使用不当或擅自改动结构、设备位置和不当装修等造成的质量问题,开发企业不承担保修责怪;因住房使用不当擅自改动结构,造成房屋质量受损或用户损失,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  第十三条住宅和非住宅的商品房屋,可参照本规定执行。第十四条本规定由建设部负责解释。fzV易文君-文库范文网

  第十五条本规定从1998年9月1日起实施。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇23

  本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司(单位)对提供销售(配售)的__________路__________弄__________号__________室、建筑面积为__________平方米的住宅,在其结构、部件、设施、配套维修等方面做出如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、符合现行的住宅建筑设计标准。fzV易文君-文库范文网

  二、已通过市、区(县)质量监督部门的验收,并有书面的合格证明。fzV易文君-文库范文网

  三、所属的楼栋具有《市新建住宅交付使用许可证》。fzV易文君-文库范文网

  四、住宅自签约后交付之日起,凡两年内在正常使用情况下,有如下工程质量问题的,均由本公司(单位)免费承担维修责任:fzV易文君-文库范文网

  1.墙面、楼面、管道发生渗漏;fzV易文君-文库范文网

  2.雨水管、污水管发生堵塞、冒溢;fzV易文君-文库范文网

  3.门、窗安装不密闭,出现翘裂;fzV易文君-文库范文网

  4.墙面、顶棚抹灰层脱落;fzV易文君-文库范文网

  5.照明线路发生故障;fzV易文君-文库范文网

  屋面防水保修3年,其他部位、部件的保修期限,由房地产开发企业与用户自行约定。fzV易文君-文库范文网

  因住户使用、装修不当或擅自改动结构;管线走向而造成的质量问题不在本公司维修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关住宅质量的投诉(来信来访),本公司(单位)将及时给予实地察看、书面答复和妥善处理。fzV易文君-文库范文网

  六、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还和调换,并由本公司(单位)承担有关的鉴定费用。fzV易文君-文库范文网

  七、如对本公司(单位)的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,可根据《市建筑市场管理条例》,向地域内建设工程质量主管部门申请协调;凡有关住宅配套质量的,可根据市府《市新建住宅配套建设与交付使用管理办法》,向原发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可直接向人民法院提起诉讼fzV易文君-文库范文网

  八、本公司(单位)愿承诺的其他内容(见附页,略)。fzV易文君-文库范文网

  九、该保证书作为住宅销售(配售)合同的附件,为合同的有效文件,与合同具有同等法律效力。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇24

  一、本住宅经政府主管部门验收合格,现予交付使用。fzV易文君-文库范文网

  二、住宅基本情况fzV易文君-文库范文网

  1、住宅座落:fzV易文君-文库范文网

  2、建设单位:fzV易文君-文库范文网

  3、设计单位:fzV易文君-文库范文网

  4、施工单位:fzV易文君-文库范文网

  5、质监单位:fzV易文君-文库范文网

  6、物业管理单位:fzV易文君-文库范文网

  7、住宅结构类型:fzV易文君-文库范文网

  8、质量评定等级:fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅自___年 ___月____日交付之日起,在正常使用情况下,如有质量问题,在规定的保修期内由本公司承担维修责任:fzV易文君-文库范文网

  序号住宅质量保修部位、配件保修年限fzV易文君-文库范文网

  1 地基基础、主体结构(按实际年限) 50年fzV易文君-文库范文网

  2 屋面防水 5年fzV易文君-文库范文网

  3 外墙面、地下室、厨房、厕所及卫生间地面、管道等防渗漏 5年fzV易文君-文库范文网

  4 墙面、顶棚抹灰层脱落 1年fzV易文君-文库范文网

  5 地面空鼓开裂、大面积起沙 1年fzV易文君-文库范文网

  6 门窗、五金件损坏 1年fzV易文君-文库范文网

  7 卫生洁具 1年fzV易文君-文库范文网

  8 灯具、电器开关 半年fzV易文君-文库范文网

  9 管道堵塞 2个月fzV易文君-文库范文网

  四、使用说明fzV易文君-文库范文网

  (1)本《住宅质量保证书》依据中华人民共和国国务院《城市房地产开发经营管理条例》、建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》和省建设厅《湖南省建设工程质量监督工作暂行规定》等法律、法规制订,与《住宅使用说明书》一起使用。fzV易文君-文库范文网

  (2)本《住宅质量保证书》的保修期(详见上表)自规定交付之日起计算,国家对住宅工程质量保修另有规定的,保修期期限按照国家规定执行。fzV易文君-文库范文网

  (3)本公司按照《住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。保修期内,除人为不可抗拒的自然灾害和用户自身造成的原因外,本公司无偿承担表一规定内容的维修,保修期外,按物价部门批准的收费标准实行有偿优质服务。fzV易文君-文库范文网

  (4)用户入住后,有关商品住宅质量的来信、来访或者投诉、本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复或妥善处理。fzV易文君-文库范文网

  (5)用户在使用所购住宅前,必须认真阅读本《住宅质量保证书》,用户验收住宅后自行添置,改动的设备、设施,由用户自行承担维修责任。fzV易文君-文库范文网

  (6)因用户使用不当或擅自改动结构、设备和不当装修等造成的质量问题,本公司不承担保修责任;因用户使用不当或擅自改动结构等原因,造成房屋质量受损或其他用户损失,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  (7)《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》均一式三份,其中一份由本公司保留备查,一份在住宅交付时提供给用户,一份在办理房屋产权手续时提供给市房屋产权交易管理部门。fzV易文君-文库范文网

  (8)其他需要说明事项:fzV易文君-文库范文网

  房屋如因自然灾害等不可抗拒的因素所造成的质量问题不在本保修范围内。fzV易文君-文库范文网

  五、持证人fzV易文君-文库范文网

  房屋买售人姓名fzV易文君-文库范文网

  房屋编号佳境小区 栋 单元 室fzV易文君-文库范文网

  合同号fzV易文君-文库范文网

  维修电话fzV易文君-文库范文网

  备注fzV易文君-文库范文网

  建设单位(签章) 物业服务单位(盖章)fzV易文君-文库范文网

  联系人: 联系人:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇25

  本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。fzV易文君-文库范文网

  二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。fzV易文君-文库范文网

  四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:fzV易文君-文库范文网

  1.屋面防水层3年;fzV易文君-文库范文网

  2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;fzV易文君-文库范文网

  3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;fzV易文君-文库范文网

  4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;fzV易文君-文库范文网

  5.门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;fzV易文君-文库范文网

  6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;fzV易文君-文库范文网

  7.管道堵塞2个月。fzV易文君-文库范文网

  五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。fzV易文君-文库范文网

  六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。fzV易文君-文库范文网

  七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。fzV易文君-文库范文网

  八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。fzV易文君-文库范文网

  九、本公司愿承诺的其他内容(略)。fzV易文君-文库范文网

  十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。fzV易文君-文库范文网

  保证单位:fzV易文君-文库范文网

  法人代表:fzV易文君-文库范文网

  日 期:fzV易文君-文库范文网

  公司地址:fzV易文君-文库范文网

  联 系 人:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇26

  尊敬的全体股东:fzV易文君-文库范文网

  我我是公司核心管理团队的一员,我将忠实履行自己的职责,严于律己,诚实守信,率先垂范、共享盛举。下面我郑重承诺:fzV易文君-文库范文网

  1认同企业思想,传播企业文化;忠实践行企业经营管理理念;fzV易文君-文库范文网

  2积极参与企业管理,为公司长久发展献言献策;fzV易文君-文库范文网

  3维护公司形象,不做有损公司利益的事情;fzV易文君-文库范文网

  4带头遵守公司各项规章制度,坚决无条件执行公司决策;fzV易文君-文库范文网

  5恪守职业道德,严守公司机密;fzV易文君-文库范文网

  6公司的利益高于一切,当个人利益同公司利益不能兼顾时,坚决维护公司利益,舍弃个人利益;fzV易文君-文库范文网

  7个人发展同企业发展紧密相连,自愿签订《劳动合同》,自20xx年1月1日起为企业连续服务五年以上,赤诚无私与企业发展共荣辱;fzV易文君-文库范文网

  8合同期内不得离职,如有违反,自愿接受个人年薪酬三倍以上经济赔偿;fzV易文君-文库范文网

  9离开公司三年内不服务于与公司业务相关联的行业,如果违反,自愿接受任职时年薪酬三倍以上经济赔偿。fzV易文君-文库范文网

  以上承诺如有违背,愿接受公司提出的一切行政和经济处罚;请全体股东监督。fzV易文君-文库范文网

  承诺人签字:fzV易文君-文库范文网

  20xx年12月15日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇27

  颁布文号:鲁建发[1998]30号 颁布日期:1998年6月30日fzV易文君-文库范文网

  第一条 为规范房地产开发企业的销售行为,强化商品住宅售后服务,维护住房消费者的合法权益,促进住房消费市场的健康发展,根据国家、省有关法律法规和政策规定, 制定本办法。?fzV易文君-文库范文网

  第二条 本办法适用于取得工商部门的营业执照和省建委核发开发资质证 书的房地产开发企业。?fzV易文君-文库范文网

  第三条 本办法所称商品住宅包括别墅、高档公寓等高档住宅、普通商品 住宅、微利房(经济适用房)、安居工程住房等。?fzV易文君-文库范文网

  第四条 房地产开发企业在向用户销售(含预售)新建商品住宅时,必须 提供《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》。?fzV易文君-文库范文网

  第五条 《商品住宅质量保证书》是房地产开发企业对销售的商品住宅承 担质量责任的依据,房地产开发企业应当按《商品住宅质量保证书》的约定和承诺,承担保修责任。?fzV易文君-文库范文网

  《商品住宅质量保证书》应当作为商品房购销合同的附件。?fzV易文君-文库范文网

  第六条 《商品住宅质量保证书》应当包括以下内容:?fzV易文君-文库范文网

  一、工程质量监督部门验定的工程质量等级;?fzV易文君-文库范文网

  二、住宅结构按设计寿命终身保证使用;?fzV易文君-文库范文网

  三、正常使用情况下各部位保修内容与期限:?fzV易文君-文库范文网

  1、屋面防水工程不短于3年;?fzV易文君-文库范文网

  2、土建工程不短于1年,具体包括:?fzV易文君-文库范文网

  墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏;?fzV易文君-文库范文网

  墙面、顶棚抹灰层脱落;?fzV易文君-文库范文网

  地面空鼓开裂、大面积起砂;?fzV易文君-文库范文网

  门窗翘裂、五金件损坏;?fzV易文君-文库范文网

  3、卫生洁具,不短于1年;?fzV易文君-文库范文网

  4、电气管线、上下水管线安装工程不短于6个月;?fzV易文君-文库范文网

  5、管道堵塞,不短于2个月;?fzV易文君-文库范文网

  6、供冷、供热系统和设备为1个采暖期及供冷期;?fzV易文君-文库范文网

  7、其他(由房地产开发企业与用户自行约定);?fzV易文君-文库范文网

  四、开发企业将商品住宅交付用户和使用的具体时间;?fzV易文君-文库范文网

  五、用户报修的单位以及答复和处理的时限;?fzV易文君-文库范文网

  六、因质量原因退房的条件;?fzV易文君-文库范文网

  七、因质量保修引起纠纷的解决办法。?fzV易文君-文库范文网

  第七条 开发企业预售的商品住宅,在竣工验收交付使用之前,应当接受 用户对其建设过程中的监督检查。?fzV易文君-文库范文网

  第八条 房地产开发企业向用户交付商品住宅时,应当有一周的时间由用户验收。在验收期间,房地产开发企业对设备、设施运行的质量问题应及时予以解决。?fzV易文君-文库范文网

  第九条 《商品住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部 件)类型、性能、标准等作出说明,并提出使用注意事项,一般应包含以下内容:?1、开发单位、设计单位、施工单位,委托监理的应注明监理单位;?fzV易文君-文库范文网

  2、结构类型;?fzV易文君-文库范文网

  3、装饰、装修注意事项;?fzV易文君-文库范文网

  4、上水、下水、电、燃气、热力、通讯闭路电视等设施配置的说明;? 5、有关设施安装预留位置的说明和安装注意事项;?fzV易文君-文库范文网

  6、门、窗类型,使用注意事项;?fzV易文君-文库范文网

  7、配电负荷;?fzV易文君-文库范文网

  8、其他需说明的问题。?fzV易文君-文库范文网

  第十条 住宅中配置的设备、设施另有使用说明书的,应附于《商品住宅 使用说明书》中。?fzV易文君-文库范文网

  第十一条 《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》应在住宅 交付用户的同时提供给用户。?fzV易文君-文库范文网

  第十二条 《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》以套、幢发放,每套、幢住宅均应附有各自的《商品住宅质量保证书》和《商品住宅使用说明书》。fzV易文君-文库范文网

  第十三条 住宅保修期从开发企业将住宅交付用户使用之日起计算,保修 期限不应低于本办法第五条规定的期限。房地产开发企业可以延长保修期。?fzV易文君-文库范文网

  第十四条 房地产开发企业在《商品住宅使用说明书》中对住户合理使用 、保养和维护住宅应有提示,因用户使用不当或擅自改动结构、设备位置和不当装修等造成的质量问题,开发企业不承担保修责任;因住户使用不当或擅自改动结构,造成房屋质量受 损或其他用户损失,由责任人承担相应责任。?fzV易文君-文库范文网

  第十五条 经省级以上有资格的鉴定、检测部门的鉴定,住宅结构质量不 合格且无法修复的住宅应予以退房。?fzV易文君-文库范文网

  第十六条 其他住宅和非住宅的商品房屋,可参照本办法执行。?fzV易文君-文库范文网

  第十七条 本办法由省建委负责解释。?fzV易文君-文库范文网

  第十八条 本办法从1998年7月1日起施行。fzV易文君-文库范文网

  山东省商品住宅质量保证书和使用说明书试行办法fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇28

  本公司对您购买的X市XX区 小区 栋楼 单元 室,建筑面积 m2的商品住宅做出如下质量保证承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本商品住宅工程于 20 年 月 日通过了X市城乡建设委员会组织的竣工验收。fzV易文君-文库范文网

  二、本商品住宅工程由X市X区质量监督站进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规范、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三、本商品住宅工程自竣工验收之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、根据国家房屋建筑工程质量保修办法规定房屋建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算;用户在使用过程当中发现质量问题,可直接拔打公司维修电话或认真填写附表“商品住宅质量反馈表”寄给我公司。因住户使用不当或进行家庭装修不当以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在我公司保修范围内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关商品住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业管理公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可直接向本公司(或物业管理公司)投诉。我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六、如对本公司对有关商品住宅工程质量问题的答复或处理有争议,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本地的.建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品住宅室外配套问题,可根据国务《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政主管部门申请协调。对协调意见仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级及其以上资格的专业质量鉴定部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋,我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合同具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  保证单位:fzV易文君-文库范文网

  法人代表:fzV易文君-文库范文网

  日期:fzV易文君-文库范文网

  公司fzV易文君-文库范文网

  联系人:fzV易文君-文库范文网

  电话:fzV易文君-文库范文网

  邮政编码:fzV易文君-文库范文网

  物业管理公司:fzV易文君-文库范文网

  联系人:fzV易文君-文库范文网

  联系电话:fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇29

  根据房地产开发项目手册及住宅质量保证书条款,我公司都有严格的操作规程,始终坚持质量第一、信誉第一的综旨。以下是执行情况报告:fzV易文君-文库范文网

  一、工程质量保修程序用户保修物业公司受理物业公司查看现场物业公司告知公司在5个工作日内答复维修验收。fzV易文君-文库范文网

  二、公司在向住户交付住宅时,已办理交房验收手续, 并由住户对住宅设备、设施的正常运行签字认可。fzV易文君-文库范文网

  三、住户验收后自行改动的设施、设备,由住户自行承 担维修责任。fzV易文君-文库范文网

  四、保修项目与保修年期,均按商品住宅质量保证书中fzV易文君-文库范文网

  的规定进行,最高年限15年,最低年限低3年。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关住宅质量的来信来访都给予了答 复与妥善处理,没有起诉至法院情况。fzV易文君-文库范文网

  六、住宅交付使用时,质量保证书均已作为商品房卖买合同附件,并告知住户权利与义务。fzV易文君-文库范文网

  七、住宅交付使用时,公司已明确告知住户住宅基本信息、基本参数、及一些注意事项目,《住宅使用说明书》在交房时作为合同附件一同交付住户,并一一告知。fzV易文君-文库范文网

  地产开发有限公司fzV易文君-文库范文网

  20__年八月二日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇30

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证和使用说明书制度,请您密切配合并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。fzV易文君-文库范文网

  地产开发公司地地址:fzV易文君-文库范文网

  物业管理公司地址:fzV易文君-文库范文网

  销售联系人:fzV易文君-文库范文网

  物业管理处:fzV易文君-文库范文网

  电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司:(章)fzV易文君-文库范文网

  管理公司:(章)fzV易文君-文库范文网

  日期:fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的西安市x区小区栋楼单元室,建筑面积m2的商品住宅做出如下质量保证承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、本商品住宅工程于20年月日通过了西安市城乡建设委员会组织的竣工验收。fzV易文君-文库范文网

  二、本商品住宅工程由西安市xx区质量监督站进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规范、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三、本商品住宅工程自竣工验收之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、根据国家房屋建筑工程质量保修办法规定房屋建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算;用户在使用过程中发现质量问题,可直接拔打公司维修电话或认真填写附表“商品住宅质量反馈表”寄给我公司,因住户使用不当或进行家庭装修不当以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在我公司保修范围内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关商品住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业管理公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可直接向本公司(或物业管理公司)投诉。我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六、如对本公司对有关商品住宅工程质量问题的答复或处理有争议,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本地的建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品住宅室外配套问题,可根据国务《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政主管部门申请协调。对协调意见仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级及其以上资格的专业质量鉴定部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋,我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合同具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  号序维修项目国家规定的保修期公司承诺的保修期问题处理期限fzV易文君-文库范文网

  1、屋面防水5年。fzV易文君-文库范文网

  2、墙面、厨房和卫生间地面渗漏5年。fzV易文君-文库范文网

  3、墙面、顶棚抹灰脱落2年。fzV易文君-文库范文网

  4、地面空鼓开裂、大面积起砂2年。fzV易文君-文库范文网

  5、管道堵塞6个月。fzV易文君-文库范文网

  6、供热、供冷系统和设备2个采暖供冷期。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇31

  《商品住宅质量保证书》是本房地产开发企业对销售的商品住宅承担质量责任的依据。为确保住房消费者的合法权益,完善商品住宅售后服务制度,促进房地产市场的健康发展,特制定本质量保证书。fzV易文君-文库范文网

  一、该工程保证为合格工程,工程质量等级最终以质监部门验收为准,本住宅楼质量等级为 工程。fzV易文君-文库范文网

  二、住宅结构设计寿命为 年,住宅结构按设计寿命终身保证使用。fzV易文君-文库范文网

  三、用户在正常使用情况下,保修期限及内容:fzV易文君-文库范文网

  (一)屋面防水工程自交房之日算起 3年 内保修。fzV易文君-文库范文网

  (二)土建工程自交房之日算起 1年 内保修。fzV易文君-文库范文网

  (三)卫生洁具自交房之日算起 1年 内保修。fzV易文君-文库范文网

  (四)电器管线、上下水管线安装工程自交房之日算起6 个月内保修。fzV易文君-文库范文网

  (五)管道堵塞自交房之日算起 2 个月内保修。fzV易文君-文库范文网

  (六)供热(冷)系统及设备自交房之日算起保修一个采暖期(供冷期)。fzV易文君-文库范文网

  四、用户在保修期内正常使用情况下,房屋及其设施出现质量问题,请及时到 联系维修, 日之内进行处理,处理结果由用户签字满意为止。联系地址: 联系电话:fzV易文君-文库范文网

  用户在保修期内正常使用情况下,房屋及其设施出现质量问题,用户须及时采取保护措施,不得擅自维修,否则公司将不予保修,责任由用户自负。fzV易文君-文库范文网

  五、如用户因住宅结构质量原因提出退房,必须经省级及其以上工程质量监督部门鉴定,确认质量问题无法居住时,公司将扣除折旧费用后予以退房。fzV易文君-文库范文网

  六、公司在预售商品房后,预购单位在不影响房屋正常施工的情况下,可以对在建工程进行监督检查。fzV易文君-文库范文网

  七、交接房屋时公司交接人员与用户同时对商品住宅交接验收,公司根据交接登记时存在的问题及时进行维修。fzV易文君-文库范文网

  八、在保修期限内出现的质量问题,按国家、省有关标准规范的规定进行处理。fzV易文君-文库范文网

  九、房屋及其设施由于住户使用不当出现的质量问题,由住户负责,开发单位不予保修。fzV易文君-文库范文网

  十、本商品住宅出现质量问题,住户对公司的答复和处理有争议时,凡有关住宅工程质量的,可向原发证的建设工程质量监督站申请裁决;凡有关住宅配套质量的,可向当地房地产开发主管部门申请裁决,若仍有异议时,可直接向人民法院提起诉讼。fzV易文君-文库范文网

  十一、本住宅质量保证书作为住宅销售合同的附件,具有与合同等同的法律约束力。fzV易文君-文库范文网

  (章)年 月 日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇32

  根据房地产开发项目手册及住宅质量保证书条款,我公司都有严格的操作规程,始终坚持质量第一、信誉第一的`综旨。以下是执行情况报告:fzV易文君-文库范文网

  一、工程质量保修程序用户保修物业公司受理物业公司查看现场物业公司告知公司在5个工作日内答复维修验收。fzV易文君-文库范文网

  二、公司在向住户交付住宅时,已办理交房验收手续,并由住户对住宅设备、设施的正常运行签字认可。fzV易文君-文库范文网

  三、住户验收后自行改动的设施、设备,由住户自行承担维修责任。fzV易文君-文库范文网

  四、保修项目与保修年期,均按商品住宅质量保证书中fzV易文君-文库范文网

  的规定进行,最高年限15年,最低年限低3年。fzV易文君-文库范文网

  五、住户入住后,有关住宅质量的来信来访都给予了答复与妥善处理,没有起诉至法院情况。fzV易文君-文库范文网

  六、住宅交付使用时,质量保证书均已作为商品房卖买合同附件,并告知住户权利与义务。fzV易文君-文库范文网

  七、住宅交付使用时,公司已明确告知住户住宅基本信息、基本参数、及一些注意事项目,《住宅使用说明书》在交房时作为合同附件一同交付住户,并一一告知。fzV易文君-文库范文网

  XX有限公司fzV易文君-文库范文网

  XX年XX月XX日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇33

  尊敬的住户:fzV易文君-文库范文网

  感谢您选购了我公司开发建设的公用建筑,为了保护您的合法权益,促进我公司不断提高开发质量,做好公用建筑售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的公用建筑。我们根据《城市房地产开发经营管理条例》,实行公用建筑质量保证书制度,请您密切配合,并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。联系人:侯伟民,电话:fzV易文君-文库范文网

  开发公司:青岛市市南区市场卡设服务中心20xx年5月30日fzV易文君-文库范文网

  本公司对您购买的青岛市李沧区百通依山小居14楼的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于20xx年月日通过青岛市建委组织的竣工验收,各项手续齐全,建设工程规划许可证编号为:;建筑工程施工许可证编号为:竣工验收备案登记编号为:资质证编号为:预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由青岛市建筑工程质量监督站进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本《住宅质量保证书》签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对调动意见仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省径以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本《住宅质量保证书》作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  距制说明:fzV易文君-文库范文网

  1、本住宅质量保证书是根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制;fzV易文君-文库范文网

  2、房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供本质量保证书;fzV易文君-文库范文网

  3、本质量保证书可作为商品房购销合同的补充约定,每套商品住宅一式两份,一份开发企业存档,一份在商品住宅交付使用时提供给用户。fzV易文君-文库范文网

  fzV易文君-文库范文网

  20xx年xx月xx日fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇34

  本公司对您购买的西安市区(县)路号小区栋单元室,建筑面积平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于年月日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为:建设工程规划许可证编号为;建筑工程施工许可证编号为;竣工验收备案登记编号为:预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  三、本住宅自交付之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

2024年住宅质量保证书范本 篇35

  本公司对您购买的西安市__区(县)__路__号__小区__栋__单元室,建筑面积__平方米的住宅作如下质量保证和承诺:fzV易文君-文库范文网

  一、该房屋于__年__月__日通过市建委组织的竣工验收,各项建市手续齐全,资质证编号为:__建设工程规划许可证编号为__;建筑工程施工许可证编号为__;竣工验收备案登记编号为:__预售许可证号为:fzV易文君-文库范文网

  二、该住宅工程由__进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。fzV易文君-文库范文网

  四、住户对商品房验收完毕,接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期,也是本保证书签订日期,住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题,可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。fzV易文君-文库范文网

  五、住户人住后,有关住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。fzV易文君-文库范文网

  六。如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量问题,可根据_____《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题,可根据_____《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地_____委员会申请_____。fzV易文君-文库范文网

  七、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。fzV易文君-文库范文网

  八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合向具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。fzV易文君-文库范文网

  附件:商品住宅质量反馈表。fzV易文君-文库范文网

  监制说明:fzV易文君-文库范文网

  1、本保证书是根据_____《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条以及建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的的规定》的有关规定监制;fzV易文君-文库范文网

  2、房地产开发企业在向用户交付销售的新建商品住宅时,必须提供本质量保证书;fzV易文君-文库范文网

  3、本质量保证书可作为商品房购销合同的补充约定,每套商品住宅一式两份,一份开发企业存档,一份在商品住宅交付使用时提供给用户。fzV易文君-文库范文网

  签名:_________fzV易文君-文库范文网

  时间:20_________年_________月_________日fzV易文君-文库范文网

409892
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享