欢迎访问易文君范文网!

建设工程勘察设计协议合同

作文网 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设工程勘察设计协议合同(通用34篇)Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇1

  工程名称:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  工程地点:______________________Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:________________________Jbu易文君-文库范文网

  (由设计人编填)Jbu易文君-文库范文网

  设计证书等级:___________________Jbu易文君-文库范文网

  发包人:________________________Jbu易文君-文库范文网

  设计人:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  签订日期:______________________Jbu易文君-文库范文网

  中华人民共和国建设部制定Jbu易文君-文库范文网

  国家工商行政管理局Jbu易文君-文库范文网

  发包人:____________________Jbu易文君-文库范文网

  设计人:__________________Jbu易文君-文库范文网

  发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条本合同依据下列文件签订:Jbu易文君-文库范文网

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。Jbu易文君-文库范文网

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。Jbu易文君-文库范文网

  1.3建设工程批准文件。Jbu易文君-文库范文网

  第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。Jbu易文君-文库范文网

  ——————————————————————————————————Jbu易文君-文库范文网

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:Jbu易文君-文库范文网

  ——————————————————————————————Jbu易文君-文库范文网

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:Jbu易文君-文库范文网

  ——————————————————————————————Jbu易文君-文库范文网

  第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________Jbu易文君-文库范文网

  说明:Jbu易文君-文库范文网

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。Jbu易文君-文库范文网

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。Jbu易文君-文库范文网

  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。Jbu易文君-文库范文网

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。Jbu易文君-文库范文网

  第六条双方责任Jbu易文君-文库范文网

  6.1发包人责任:Jbu易文君-文库范文网

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。Jbu易文君-文库范文网

  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。Jbu易文君-文库范文网

  6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。Jbu易文君-文库范文网

  6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。Jbu易文君-文库范文网

  6.2设计人责任:Jbu易文君-文库范文网

  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:Jbu易文君-文库范文网

  6.2.3设计合理使用年限为年。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。Jbu易文君-文库范文网

  设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。Jbu易文君-文库范文网

  如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。Jbu易文君-文库范文网

  第七条违约责任:Jbu易文君-文库范文网

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。Jbu易文君-文库范文网

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。Jbu易文君-文库范文网

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。Jbu易文君-文库范文网

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第八条其他Jbu易文君-文库范文网

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。Jbu易文君-文库范文网

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。Jbu易文君-文库范文网

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。Jbu易文君-文库范文网

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。Jbu易文君-文库范文网

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。Jbu易文君-文库范文网

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。Jbu易文君-文库范文网

  8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:Jbu易文君-文库范文网

  (一)提交仲裁委员会仲裁;Jbu易文君-文库范文网

  (二)依法向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  8.8本合同一式_____份,发包人____份,设计人____份。Jbu易文君-文库范文网

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。Jbu易文君-文库范文网

  8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。Jbu易文君-文库范文网

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  8.12其他约定事项:Jbu易文君-文库范文网

  发包人名称:__________________(盖章)设计人名称:______________________(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人:_________________(签字)委托代理人:___________________(签字)Jbu易文君-文库范文网

  住所:______________住所:__________________Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:________________邮政编码:___________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:____________________电话:______________Jbu易文君-文库范文网

  传真:_________________传真:_______________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:_________________开户银行:___________________Jbu易文君-文库范文网

  银行帐号:__________________银行帐号:_________________Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇2

  工程名称:Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:Jbu易文君-文库范文网

  ____年____月______日订Jbu易文君-文库范文网

  建筑安装工程设计合同Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________________,以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________________,以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________Jbu易文君-文库范文网

  二,甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1,甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。Jbu易文君-文库范文网

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。Jbu易文君-文库范文网

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三,乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在 ______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四,设计的修改和停止Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五,设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六,奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七,其它Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________________________________________________Jbu易文君-文库范文网

  ________________________________________________________________________ 。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):          设计单位(乙方):Jbu易文君-文库范文网

  代表人:                 代表人:Jbu易文君-文库范文网

  联系人:                 联系人:Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:                 通讯处:Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:               电话或电报:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:                开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐 号:                帐 号:Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇3

  建设工程勘察设计合同Jbu易文君-文库范文网

  发包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资__________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后  天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在  天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为  元估算设计费为  元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在    年  月  日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列  项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):     承包方(盖章):   鉴(公)证意见Jbu易文君-文库范文网

  地址:          地址:        经办人Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):   法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):   委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:        开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:          帐号:Jbu易文君-文库范文网

  电话:          电话:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:          电挂:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:        邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  签约时间    年  月  日   Jbu易文君-文库范文网

  签约地点__________Jbu易文君-文库范文网

  有效期限  年  月  日至       年  月  日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇4

  建筑安装工程设计合同 Jbu易文君-文库范文网

  工程名称:Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:  Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:  Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:Jbu易文君-文库范文网

  一九____年____月______日订  Jbu易文君-文库范文网

  建筑安装工程设计合同Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________________,以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________________,以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点 Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________ Jbu易文君-文库范文网

  二,甲方的义务 Jbu易文君-文库范文网

  1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文Jbu易文君-文库范文网

  件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。 Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 Jbu易文君-文库范文网

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 Jbu易文君-文库范文网

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 Jbu易文君-文库范文网

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三,乙方的义务 Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。 Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四,设计的修改和停止 Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五,设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六,奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七,其它 Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________________________________________________ Jbu易文君-文库范文网

  __________Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________________________________________________。 Jbu易文君-文库范文网

  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委建行······等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):Jbu易文君-文库范文网

  设计单位(乙方):  Jbu易文君-文库范文网

  代表人:Jbu易文君-文库范文网

  代表人:Jbu易文君-文库范文网

  联系人:Jbu易文君-文库范文网

  联系人:Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  一九____年____月____日订Jbu易文君-文库范文网

  附: (1。)______________设计项目收费表;Jbu易文君-文库范文网

  (2。)______________工程设计补充协议书。Jbu易文君-文库范文网

  ________设计项目收费表Jbu易文君-文库范文网

  附件(1)Jbu易文君-文库范文网

  附件:三 Jbu易文君-文库范文网

  ┌─────────────────────────────────┐ Jbu易文君-文库范文网

  │项目│项目│单位 │设计│单位造│工程款量│投资│设计费收│设计费│ Jbu易文君-文库范文网

  │编号│名称│平方米│内容│价元/│平方米 │估算│费率(%)│(元)│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│平方米│________│(元)________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│_____ │ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│_______ │____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  │____│____│______│____│______│________│____│________│______│ Jbu易文君-文库范文网

  ├─────────────────────────────────┤ Jbu易文君-文库范文网

  │本工程委托设计共Jbu易文君-文库范文网

  项Jbu易文君-文库范文网

  平方米Jbu易文君-文库范文网

  投资估算总计 元,估计设计费│ Jbu易文君-文库范文网

  │总计Jbu易文君-文库范文网

  元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。│ Jbu易文君-文库范文网

  └─────────────────────────────────┘ Jbu易文君-文库范文网

  注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  基建负责人:Jbu易文君-文库范文网

  基建负责人:Jbu易文君-文库范文网

  签订收费协议Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日  Jbu易文君-文库范文网

  附件(2)Jbu易文君-文库范文网

  ___________工程设计补充协议书Jbu易文君-文库范文网

  编号:Jbu易文君-文库范文网

  本协议依据Jbu易文君-文库范文网

  号建筑设计合同签订,为原合同的附件。  Jbu易文君-文库范文网

  业经Jbu易文君-文库范文网

  需编制Jbu易文君-文库范文网

  设计,双方协定:Jbu易文君-文库范文网

  一,甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:Jbu易文君-文库范文网

  ┌──────────────────────────────────┐ Jbu易文君-文库范文网

  │ 序Jbu易文君-文库范文网

  号 │Jbu易文君-文库范文网

  文件和资料名称Jbu易文君-文库范文网

  │Jbu易文君-文库范文网

  交付日期(或期间) │ Jbu易文君-文库范文网

  │____________│__________________________│__________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  │____________│__________________________│__________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  │___________ │__________________________│__________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  │____________│__________________________│__________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  └──────────────────────────────────┘ Jbu易文君-文库范文网

  二,乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件: Jbu易文君-文库范文网

  ┌──────────────────────────────────┐ Jbu易文君-文库范文网

  │序Jbu易文君-文库范文网

  号 │Jbu易文君-文库范文网

  设计文件名称和内容Jbu易文君-文库范文网

  │Jbu易文君-文库范文网

  交付日期Jbu易文君-文库范文网

  │ Jbu易文君-文库范文网

  │__________│__________________________│____________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  │__________│__________________________│____________________________│ Jbu易文君-文库范文网

  └──────────────────────────────────┘ Jbu易文君-文库范文网

  建设单位Jbu易文君-文库范文网

  (盖章)设计单位:Jbu易文君-文库范文网

  (盖章) Jbu易文君-文库范文网

  基建负责人:Jbu易文君-文库范文网

  设计室主任:Jbu易文君-文库范文网

  签订协议日期Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇5

  发包方:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资____________________________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):________  承包方(盖章):________Jbu易文君-文库范文网

  地址:__________________  地址:__________________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):____  法定代表人(签名):____Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):____  委托代理人(签名):____Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:______________  开户银行:______________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:__________________  帐号:__________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:__________________  电话:__________________Jbu易文君-文库范文网

  电挂:__________________  电挂:__________________Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:______________  邮政编码:______________Jbu易文君-文库范文网

  签约时间____年____月__日  签约地点________________Jbu易文君-文库范文网

  鉴(公)证意见 _________Jbu易文君-文库范文网

  经办人__________________Jbu易文君-文库范文网

  鉴(公)证机关(章)____Jbu易文君-文库范文网

  ______年______月______日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限至 _____________Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇6

  建设单位:_________________,以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:_________________,以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条工程名称、规模、投资额、建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲主委托乙方承担__________工程的设计项目,建筑安装面积为__________平方米,批准总投资为__________万元,建设地点在__________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方应在_____年_____月_____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_____年_____月_____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。Jbu易文君-文库范文网

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第三条乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在_____年_____月_____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_____份,技术设计文件一式_____份,施工图设计文件一式_____份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。_____年_____月_____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。Jbu易文君-文库范文网

  甲方_____Jbu易文君-文库范文网

  乙方____Jbu易文君-文库范文网

  签订日期_____Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇7

  工程名称:Jbu易文君-文库范文网

  工程编号:Jbu易文君-文库范文网

  合同签约时间:年月日Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:(公章)设计单位:(公章)Jbu易文君-文库范文网

  法人代表:法人代表:Jbu易文君-文库范文网

  联系人:联系人:Jbu易文君-文库范文网

  地址:地址:Jbu易文君-文库范文网

  电话:电话:Jbu易文君-文库范文网

  单位全称:单位全称:Jbu易文君-文库范文网

  账号:账号:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  第一条根据《中华人民共和国民法典》有关规定,制定本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条委托方名称:(简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方名称:(简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  第二条设计依据:Jbu易文君-文库范文网

  第三条甲方委托乙方设计的工程项目:Jbu易文君-文库范文网

  设计规模:Jbu易文君-文库范文网

  收费标准:%Jbu易文君-文库范文网

  投资:Jbu易文君-文库范文网

  预估设计费:元(结算时按实际发生数计)。Jbu易文君-文库范文网

  预付设计费:元Jbu易文君-文库范文网

  第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。Jbu易文君-文库范文网

  第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  第七条双方各自的责任是:Jbu易文君-文库范文网

  (一)委托方Jbu易文君-文库范文网

  1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  3。按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。Jbu易文君-文库范文网

  4。维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  (二)承包方Jbu易文君-文库范文网

  1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。Jbu易文君-文库范文网

  2。方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。Jbu易文君-文库范文网

  3。负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。Jbu易文君-文库范文网

  第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。Jbu易文君-文库范文网

  (三)委托方Jbu易文君-文库范文网

  1。由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。Jbu易文君-文库范文网

  2。中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。Jbu易文君-文库范文网

  3。超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。Jbu易文君-文库范文网

  4。承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。Jbu易文君-文库范文网

  (四)承包方Jbu易文君-文库范文网

  1。因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。Jbu易文君-文库范文网

  第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。Jbu易文君-文库范文网

  第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜,将根据国家民法典,由双方协商解决。Jbu易文君-文库范文网

  第十二条本合同正本二份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。Jbu易文君-文库范文网

  甲方:Jbu易文君-文库范文网

  乙方:Jbu易文君-文库范文网

  时间:Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇8

  发包方:_________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:_________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_________天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在_________天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元,估算设计费为_________元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:_________。Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:_________。Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:_________。Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本_________份,委托方、承包方各执1份;副本_________份,分别报送_________备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):_________       承包方(盖章):_________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):_________     法定代表人(签名):_________Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):_________     委托代理人(签名):_________Jbu易文君-文库范文网

  地址:_________            地址:_________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:_________          开户银行:_________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:_________            帐号:_________Jbu易文君-文库范文网

  电话:_________            电话:_________Jbu易文君-文库范文网

  _________年____月____日        _________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  签订地点:_________          签订地点:_________Jbu易文君-文库范文网

  ┌──────────────────────────────────┐Jbu易文君-文库范文网

  │ 鉴(公)证意见:                         │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │ 经 办 人:                鉴(公)证机关(章) │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │                         年  月  日  │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  │(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)          │Jbu易文君-文库范文网

  │                                  │Jbu易文君-文库范文网

  └──────────────────────────────────┘Jbu易文君-文库范文网

  附件Jbu易文君-文库范文网

  附表一:工程设计项目表Jbu易文君-文库范文网

  ┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬────┐Jbu易文君-文库范文网

  │工程编号│项目名称│建设性质│投资 │规模│建筑层数│结构│设计内容│Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │    │    │   │  │    │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │    │    │   │  │    │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │    │    │   │  │    │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │    │    │   │  │    │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  └────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴────┘Jbu易文君-文库范文网

  附表二:工程、地质勘察委托书Jbu易文君-文库范文网

  ┌────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐Jbu易文君-文库范文网

  │建设单位│   │工程名称│    │  场地位置  │      │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │设计单位│   │要求提交│    │提出任务书日期 │ 年 月 日│Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼───┤    │    ├────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │   │勘察资料│    │要求提交资料日期│ 年 月 日│Jbu易文君-文库范文网

  │勘察技术│   │    │    ├────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │   │ 内容 │    │要求提交资料份数│    份 │Jbu易文君-文库范文网

  │要求  │   │    │    ├────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │   │    │    │附任务书附图  │蓝图 份 张│Jbu易文君-文库范文网

  ├───┬┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤Jbu易文君-文库范文网

  │顺序号│总图 │建筑物│设计地│层│高度 │建(构)│结构 │对差异│Jbu易文君-文库范文网

  │   │编号 │名称 │坪高 │数│(米)│筑物等级│类型 │沉降敏│Jbu易文君-文库范文网

  │   │   │   │(米)│ │   │    │   │感程度│Jbu易文君-文库范文网

  ├───┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤Jbu易文君-文库范文网

  │   │   │   │   │ │   │    │   │   │Jbu易文君-文库范文网

  ├───┴───┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤Jbu易文君-文库范文网

  │  建(构)筑物基础   │    主要设备说明     │地下│备│Jbu易文君-文库范文网

  ├─┬──┬─┬─┬────┼─┬─────────────┤  │ │Jbu易文君-文库范文网

  │形│尺(│材│砌│单位荷重│设│    设备基础     │下设│ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │ 米│ │ │    │ ├─┬──┬─┬──┬───┤  │ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │ ×│ │置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌 │单位荷│室备│ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │ 米│ │ │    │ │ │ 米│ │置深│重(吨│  │ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │ )│ │深│)或总荷│名│ │ ×│ │度(│/米)│或情│ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │  │料│ │    │ │ │ 米│ │米)│或总荷│  │ │Jbu易文君-文库范文网

  │状│寸 │ │度│重(吨)│称│状│寸)│料│  │重(吨│地况│ │Jbu易文君-文库范文网

  │ │  │ │ │    │ │ │  │ │  │ ) │  │注│Jbu易文君-文库范文网

  ├─┼──┼─┼─┼────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤Jbu易文君-文库范文网

  │ │  │ │ │    │ │ │  │ │  │   │  │ │Jbu易文君-文库范文网

  └─┴──┴─┴─┴────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘Jbu易文君-文库范文网

  附表三:建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表Jbu易文君-文库范文网

  ┌────┬──────────────────┬────┬─────┐Jbu易文君-文库范文网

  │序号  │  文件和资料名称         │份 数 │提交日期 │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │    │     │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │    │     │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │    │     │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │    │     │Jbu易文君-文库范文网

  └────┴──────────────────┴────┴─────┘Jbu易文君-文库范文网

  附表四:勘察设计文件交付日期一览表Jbu易文君-文库范文网

  ┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐Jbu易文君-文库范文网

  │序 号 │   勘察或设计文件名称和内容   │份数│质量│提交日期│Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │  │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │  │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │  │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤Jbu易文君-文库范文网

  │    │                  │  │  │    │Jbu易文君-文库范文网

  └────┴──────────────────┴──┴──┴────┘Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇9

  发包方:_________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:_________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_________天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在_________天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元,估算设计费为_________元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:_________。Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:_________。Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:_________。Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本_________份,委托方、承包方各执1份;副本_________份,分别报送_________备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):_________       承包方(盖章):_________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):_________     法定代表人(签名):_________Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):_________     委托代理人(签名):_________Jbu易文君-文库范文网

  地址:_________            地址:_________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:_________          开户银行:_________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:_________            帐号:_________Jbu易文君-文库范文网

  电话:_________            电话:_________Jbu易文君-文库范文网

  _________年____月____日        _________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  签订地点:_________          签订地点:_________Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇10

  为了确保工程项目的安全施工,根据《建设工程安全生产管理条例》、《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》、《昆明市建设工程安全责任事故追究办法》等有关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本安全生产合同。Jbu易文君-文库范文网

  一、甲方的安全责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)依法申请领取施工许可证。Jbu易文君-文库范文网

  (二)向施工单位提供施工现场相关资料。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在建的建设工程因故中止施工时,应当按规定及时报告,并做好建设工程的安全管理。Jbu易文君-文库范文网

  (四)不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。Jbu易文君-文库范文网

  (五)在编制或审核工程概预算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。Jbu易文君-文库范文网

  (六)不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。Jbu易文君-文库范文网

  二、乙方的安全责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察,提供的勘察文件应当真实、准确,满足建设工程安全生产的需要。Jbu易文君-文库范文网

  (二)勘察单位在勘察作业时,应当严格执行操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。Jbu易文君-文库范文网

  (三)设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。Jbu易文君-文库范文网

  (四)设计单位在编制工程概预算时,应当按照相关规定确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。Jbu易文君-文库范文网

  (五)设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。Jbu易文君-文库范文网

  (六)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。Jbu易文君-文库范文网

  (七)设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。Jbu易文君-文库范文网

  三、违约责任Jbu易文君-文库范文网

  违反本安全生产合同的,按照相关法律法规处理;造成安全责任事故的,依法承担法律责任。Jbu易文君-文库范文网

  四、本安全生产合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。Jbu易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:Jbu易文君-文库范文网

  (盖章) (盖章)Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人或 法定代表人或Jbu易文君-文库范文网

  其授权代理人:(签字) 其授权的代理人:(签字)Jbu易文君-文库范文网

  地址: 地址:Jbu易文君-文库范文网

  电话: 电话:Jbu易文君-文库范文网

  日期:年 月 日 日期:年 月 日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇11

  工程名称:____________Jbu易文君-文库范文网

  工程地点:____________Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:____________Jbu易文君-文库范文网

  勘察证书等级:__________Jbu易文君-文库范文网

  发包人:_____________Jbu易文君-文库范文网

  勘察人:_____________Jbu易文君-文库范文网

  签订日期:____________Jbu易文君-文库范文网

  深圳市规划与国土资源局监制Jbu易文君-文库范文网

  发包人:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  勘察人:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  发包人委托勘察人承担__________________任务。Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条工程概况Jbu易文君-文库范文网

  1.1工程名称:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.2工程建设地点:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.3工程规模、特征:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.6承接方式:____________Jbu易文君-文库范文网

  1.7预计勘察工作量:______Jbu易文君-文库范文网

  第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。Jbu易文君-文库范文网

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。Jbu易文君-文库范文网

  2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。Jbu易文君-文库范文网

  2.4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。Jbu易文君-文库范文网

  2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。Jbu易文君-文库范文网

  第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。Jbu易文君-文库范文网

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。Jbu易文君-文库范文网

  4.1开工及提交勘察成果资料的时间。Jbu易文君-文库范文网

  4.1.1本工程的勘察工作定于__年__月__日开工,__年__月__日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。Jbu易文君-文库范文网

  4.2收费标准及付费方式。Jbu易文君-文库范文网

  4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。Jbu易文君-文库范文网

  国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。Jbu易文君-文库范文网

  4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写____),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业结束后____天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条发包人、勘察人责任Jbu易文君-文库范文网

  5.1发包人责任Jbu易文君-文库范文网

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费____元。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。Jbu易文君-文库范文网

  发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。Jbu易文君-文库范文网

  5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。Jbu易文君-文库范文网

  5.2勘察人贡任Jbu易文君-文库范文网

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。Jbu易文君-文库范文网

  5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。Jbu易文君-文库范文网

  5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。Jbu易文君-文库范文网

  5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。Jbu易文君-文库范文网

  5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。Jbu易文君-文库范文网

  5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。Jbu易文君-文库范文网

  第六条违约责任Jbu易文君-文库范文网

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。Jbu易文君-文库范文网

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。Jbu易文君-文库范文网

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。Jbu易文君-文库范文网

  6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。Jbu易文君-文库范文网

  6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。Jbu易文君-文库范文网

  第八条其它约定事项:______________________Jbu易文君-文库范文网

  第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成的,可以由____仲裁委员会仲裁。Jbu易文君-文库范文网

  第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。Jbu易文君-文库范文网

  发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。Jbu易文君-文库范文网

  本合同一式____份,发包人____份、勘察人____份。Jbu易文君-文库范文网

  发包人名称:____________勘察人名称:____________Jbu易文君-文库范文网

  (盖章)(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:____________(签字)法定代表人:____________(签字)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人:____________(签字)委托代理人:____________(签字)Jbu易文君-文库范文网

  住所:____________住所:____________Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:____________邮政编码:____________Jbu易文君-文库范文网

  电话:____________电话:____________Jbu易文君-文库范文网

  传真:____________传真:____________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:____________开户银行:____________Jbu易文君-文库范文网

  银行帐号:____________银行帐号:____________Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇12

  建设工程勘察设计合同条例Jbu易文君-文库范文网

  第一条 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合实行建设工程勘察设计合同制的经验,特制定本条例。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系的协议。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单位,承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同,由建设单位、设计单位或有关单位提出委托,经双方同意即可签订。Jbu易文君-文库范文网

  设计合同,须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委托施工图设计任务,应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 勘察设计合同应具备以下主要条款:Jbu易文君-文库范文网

  一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。Jbu易文君-文库范文网

  二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限。Jbu易文君-文库范文网

  承包方勘察的范围、进度和质量;设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。Jbu易文君-文库范文网

  三、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付办法。Jbu易文君-文库范文网

  四、违约责任。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见,由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后,方为有效。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 按规定收取费用的勘察设计合同生效后,委托方应向承包方付给定金。勘察设计合同履行后,定金抵作勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的百分之三十,设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权请求返还定金。承包方不履行合同的,应当双倍贩还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 一般建设工程(特殊专业工程除外)勘察设计合同双方的责任是:Jbu易文君-文库范文网

  一、委托方Jbu易文君-文库范文网

  1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  3、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  4、按照国家有关规定付给勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  二、承包方Jbu易文君-文库范文网

  1、勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  2、设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提交设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由设计单位负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 建设工程的设计任务由两个以上的设计单位配合设计,如委托其中一个设计单位总包时,可以签订总包合同。总包单位和各分包单位应签订分包合同。总包单位对委托方负责,分包单位对总包单位负责。Jbu易文君-文库范文网

  第十条 委托方或承包方违反合同规定造成损失的,应承担违约的责任:Jbu易文君-文库范文网

  一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由勘察设计单位继续完善勘察、设计任务,并应视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者,勘察设计单位除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  二、由于变更计划,提供的资料不准确,未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。因委托方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费。Jbu易文君-文库范文网

  三、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额,由双方按照国家有关规定协商,在合同中订明。Jbu易文君-文库范文网

  第十一条 建设工程勘察设计合同发生纠纷时,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一个部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第十二条 对于建设工程设计任务书以前的工作(包括可行性研究、选厂勘察、代编设计任务书等)以及咨询、技术服务等其它工作的委托与承包可以参照本条例执行。Jbu易文君-文库范文网

  第十三条 与建设工程勘察设计合同有关的其他问题,均按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  第十四条 国务院有关部门可根据《中华人民共和国民法典》及本条例的规定制订本部门的实施办法。Jbu易文君-文库范文网

  第十五条 本条例自发布之日起施行。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇13

  建设工程勘察设计合同Jbu易文君-文库范文网

  委托方____(以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方____(以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 其它Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(盖章)______________Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  开户行:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  通信地址:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  ______________市城乡建委设计科研处Jbu易文君-文库范文网

  _______年_______月_______日Jbu易文君-文库范文网

  编号:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计单位(盖章)_______Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:______________Jbu易文君-文库范文网

  电话:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  开户行:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  通信地址:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  _______市工商行政管理部门鉴证Jbu易文君-文库范文网

  _______年_______月_______日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇14

  建设工程勘察设计合同 Jbu易文君-文库范文网

  委托方____(以下简称甲方) Jbu易文君-文库范文网

  承包方____(以下简称乙方) Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任 Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任 Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。 Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。 Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。 Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。 Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。 Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。 Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任 Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。 Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。 Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。 Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。 Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费 Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。 Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。 Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿 Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。 Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。 Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。 Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。 Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。 Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效) Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。 Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。 Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 Jbu易文君-文库范文网

  第七条 其它 Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。 Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。 Jbu易文君-文库范文网

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。 Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(盖章) Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表: Jbu易文君-文库范文网

  电话: Jbu易文君-文库范文网

  开户行: Jbu易文君-文库范文网

  帐号: Jbu易文君-文库范文网

  通信地址: Jbu易文君-文库范文网

  市城乡建委设计科研处 Jbu易文君-文库范文网

  (盖章)Jbu易文君-文库范文网

  年 月 日 Jbu易文君-文库范文网

  编号: Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计单位(盖章) Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表: Jbu易文君-文库范文网

  电话: Jbu易文君-文库范文网

  开户行: Jbu易文君-文库范文网

  帐号: Jbu易文君-文库范文网

  通信地址: Jbu易文君-文库范文网

  市工商行政管理部门鉴证 Jbu易文君-文库范文网

  (盖章)Jbu易文君-文库范文网

  年 月 日 Jbu易文君-文库范文网

  编号:Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇15

  托方(甲方):____________________________________Jbu易文君-文库范文网

  地址:____________邮码:____________电话:____________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:____________职务:____________Jbu易文君-文库范文网

  承包方(乙方):____________________________________Jbu易文君-文库范文网

  地址:____________邮码:____________电话:____________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:____________职务:____________Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。Jbu易文君-文库范文网

  在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  1按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  2收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。Jbu易文君-文库范文网

  组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  3在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  4委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  5维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  6按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  第四条乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  1按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。Jbu易文君-文库范文网

  需增加设计文件的份数时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  2乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  3初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。Jbu易文君-文库范文网

  原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  4乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  5对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  6勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第五条勘察设计费用Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第六条违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1甲方不履行合同,无权请求退还定金。Jbu易文君-文库范文网

  乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。Jbu易文君-文库范文网

  8甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。Jbu易文君-文库范文网

  9乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%Jbu易文君-文库范文网

  第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按项解决。Jbu易文君-文库范文网

  1申请________仲裁委员会仲裁。Jbu易文君-文库范文网

  2向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  第十条本合同一式____份。Jbu易文君-文库范文网

  其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。Jbu易文君-文库范文网

  甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。Jbu易文君-文库范文网

  甲方:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:________________________Jbu易文君-文库范文网

  ____年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  乙方:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  乙方代表:________________________Jbu易文君-文库范文网

  ____年____月____Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇16

  工程名称:_______________________________Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:_______________________________Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:_______________________________Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:_______________________________Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:_______________________________Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________________,以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________________,以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一、工程名称,规模,投资额,建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________Jbu易文君-文库范文网

  二、甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  年 月 日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  年 月 日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件Jbu易文君-文库范文网

  年 月 日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇17

  工程名称:__________Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:__________Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:__________Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:__________Jbu易文君-文库范文网

  ________年 ________月 ________日订Jbu易文君-文库范文网

  建筑安装工程设计合同Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方:__________Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________ 以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________ 以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在Jbu易文君-文库范文网

  二,甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1,甲方应在 ________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在 ________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文Jbu易文君-文库范文网

  件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。Jbu易文君-文库范文网

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。Jbu易文君-文库范文网

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三,乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在 ________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在 ________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在 ________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。 ________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四,设计的修改和停止Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按 ________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五,设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的2%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六,奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日 ________元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七,其它Jbu易文君-文库范文网

  本合同自 ________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,送计委,......等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):__________         设计单位(乙方):__________Jbu易文君-文库范文网

  代表人:__________                代表人:__________Jbu易文君-文库范文网

  联系人:__________                联系人:__________Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:__________                通讯处:__________Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:__________              电话或电报:__________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:__________               开户银行:__________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:__________                 帐号:__________Jbu易文君-文库范文网

  ________年____月____日订Jbu易文君-文库范文网

  附:__________(1)______________设计项目收费表;Jbu易文君-文库范文网

  (2)______________工程设计补充协议书。Jbu易文君-文库范文网

  ________设计项目收费表Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇18

  委托方:_______________________(以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方:_______________________(以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 其它Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇19

  建筑安装工程设计合同Jbu易文君-文库范文网

  工程名称:Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:Jbu易文君-文库范文网

  ___年____月______日订Jbu易文君-文库范文网

  建筑安装工程设计合同Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________________,以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________________,以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________Jbu易文君-文库范文网

  二,甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1,甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文Jbu易文君-文库范文网

  件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。Jbu易文君-文库范文网

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。Jbu易文君-文库范文网

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三,乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四,设计的修改和停止Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五,设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六,奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七,其它Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________________________________________________Jbu易文君-文库范文网

  __________Jbu易文君-文库范文网

  ____________________________________________________________________。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委建行······等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):_____________________设计单位(乙方):_____________________Jbu易文君-文库范文网

  代表人:____________________________代表人:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  联系人:____________________________联系人:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:____________________________通讯处:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:_____________________电话或电报:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:_____________________开户银行:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:____________________________帐号:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  ____年____月____日订Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇20

  委托方____(以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方____(以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:Jbu易文君-文库范文网

  ①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

  第七条其它Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。Jbu易文君-文库范文网

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________Jbu易文君-文库范文网

  签订地点:_________签订地点:_________Jbu易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇21

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位: ________________________ 以下简称甲方;Jbu易文君-文库范文网

  设计单位: ________________________ 以下简称乙方。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________________________ __________________工程的设计项目,建筑安装面积为________________平方米,批准总投资为_____________________________万元,建设地点在 __________________________________Jbu易文君-文库范文网

  二,甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1,甲方应在 ________ 年____________月____________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在 ________ 年____________月____________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文Jbu易文君-文库范文网

  件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。Jbu易文君-文库范文网

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。Jbu易文君-文库范文网

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。Jbu易文君-文库范文网

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三,乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在 ________ 年____________月____________日以前,向甲方交付初步设计文件;在 ________ 年____________月____________日以前,向甲方交付技术设计文件;在 ________ 年____________月____________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______________份,技术设计文件一式____________份,施工图设计文件一式____________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。 ________ 年____________月____________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四,设计的修改和停止Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按 ________________ 元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五,设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六,奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____________%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日 ________________ 元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 ________ 天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七,其它Jbu易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________Jbu易文君-文库范文网

  _______________________________________________________________________________________________________ .Jbu易文君-文库范文网

  本合同自 年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 ________ 份,送计委,建委建行……等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):          设计单位(乙方):Jbu易文君-文库范文网

  代表人:                 代表人:Jbu易文君-文库范文网

  联系人:                 联系人:Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:                 通讯处:Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:               电话或电报:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:                开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:                  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  ________ 年____________月____________日订Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇22

  工程名称:_______________________________  Jbu易文君-文库范文网

  委托单位:_______________________________  Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:_______________________________  Jbu易文君-文库范文网

  设计编号:_______________________________  Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:_______________________________  Jbu易文君-文库范文网

  订立合同双方: Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:__________________,以下简称甲方;  Jbu易文君-文库范文网

  设计单位:__________________,以下简称乙方。 Jbu易文君-文库范文网

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 Jbu易文君-文库范文网

  一、工程名称,规模,投资额,建设地点 Jbu易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________Jbu易文君-文库范文网

  二、甲方的义务 Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。 Jbu易文君-文库范文网

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 Jbu易文君-文库范文网

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 Jbu易文君-文库范文网

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 Jbu易文君-文库范文网

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  三、乙方的义务 Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。 Jbu易文君-文库范文网

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。Jbu易文君-文库范文网

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  四、设计的修改和停止 Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。  Jbu易文君-文库范文网

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。Jbu易文君-文库范文网

  五、设计费的数量和交付办法Jbu易文君-文库范文网

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。Jbu易文君-文库范文网

  六、奖励与违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。Jbu易文君-文库范文网

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。Jbu易文君-文库范文网

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  七、其它________________________________________________________________。 Jbu易文君-文库范文网

  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。Jbu易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。Jbu易文君-文库范文网

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委建行......等单位各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方):____________ 设计单位(乙方):___________Jbu易文君-文库范文网

  代表人:______________________ 代表人:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  联系人:______________________ 联系人:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:______________________ 通讯处:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:__________________ 电话或电报:_________________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:____________________ 开户银行:___________________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:________________________ 帐号:_______________________Jbu易文君-文库范文网

  _________年______月_______日订 Jbu易文君-文库范文网

  附件1 ________设计项目收费表Jbu易文君-文库范文网

  注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:(盖章)_______ 设计单位:(盖章)________Jbu易文君-文库范文网

  基建负责人:_____________ 基建负责人:______________Jbu易文君-文库范文网

  签订收费协议日期:_______ __________年____月______日Jbu易文君-文库范文网

  附件2 ______工程设计补充协议书 Jbu易文君-文库范文网

  编号:____________Jbu易文君-文库范文网

  本协议依据________号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经__________需编制__________设计,双方协定:Jbu易文君-文库范文网

  一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:Jbu易文君-文库范文网

  二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:________(盖章) 设计单位:_______(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  基建负责人:______________ 设计室主任:_____________Jbu易文君-文库范文网

  签订协议日期:____________ _________年______月____日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇23

  订立合同双方:Jbu易文君-文库范文网

  建设单位:_________(以下简称甲方);Jbu易文君-文库范文网

  勘察单位:_________勘察院(以下简称乙方)。Jbu易文君-文库范文网

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点_________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 勘察的范围、进度和质量_________。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 甲方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。Jbu易文君-文库范文网

  2.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。Jbu易文君-文库范文网

  7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 乙方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法Jbu易文君-文库范文网

  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。Jbu易文君-文库范文网

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 甲方的违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 乙方的违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 纠纷的处理Jbu易文君-文库范文网

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 其它Jbu易文君-文库范文网

  _________。Jbu易文君-文库范文网

  本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(甲方)(盖章):_________  勘察单位(乙方)(盖章):_________Jbu易文君-文库范文网

  代表人(签字):_________       代表人(签字):_________Jbu易文君-文库范文网

  联系人:_________           联系人:_________Jbu易文君-文库范文网

  通讯处:_________           通讯处:_________Jbu易文君-文库范文网

  电话或电报:_________         电话或电报:_________Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:_________          开户银行:_________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:_________            帐号:_________Jbu易文君-文库范文网

  _________年____月____日        _________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇24

  委托方____(以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方____(以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国经济民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇25

  工程名称:Jbu易文君-文库范文网

  合同编号:Jbu易文君-文库范文网

  发包人:Jbu易文君-文库范文网

  设计人:Jbu易文君-文库范文网

  签订日期:Jbu易文君-文库范文网

  发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担 工程设计,依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 本合同依据下列文件签订:Jbu易文君-文库范文网

  1.1《民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。Jbu易文君-文库范文网

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。Jbu易文君-文库范文网

  1.3建设工程批准文件。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料:Jbu易文君-文库范文网

  第四条 本合同的设计期限为 天,自 年 月 日起计算,设计人应向发包人Jbu易文君-文库范文网

  交付的设计资料及提交日期如下:Jbu易文君-文库范文网

  第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。Jbu易文君-文库范文网

  说明:Jbu易文君-文库范文网

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3、本合同的设计费包含人防部分设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,。Jbu易文君-文库范文网

  5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人。Jbu易文君-文库范文网

  6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。Jbu易文君-文库范文网

  7、 在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任:Jbu易文君-文库范文网

  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间。Jbu易文君-文库范文网

  6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的条件。Jbu易文君-文库范文网

  6.2设计人责任:Jbu易文君-文库范文网

  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料,并对其负责。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.3设计合理使用年限为 年(按国家有关规定)。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的原因需要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.6设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题,参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其知识产权归发包人所有,设计人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况,设计人应赔偿发包人的损失。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.8设计人向发包人保证,发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯第三人的任何权利,如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索的,责任由设计人承担。Jbu易文君-文库范文网

  6.2.9设计人需为本工程专门设立项目组,配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及详细资料(资料包括但不限于个人简历、资质情况)交付给发包人,名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否则,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 违约责任:Jbu易文君-文库范文网

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。Jbu易文君-文库范文网

  7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的,设计人除负责采取补救措施外,应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的 %,如赔偿金不足以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成第三人的财产及人身损害的,责任由设计人承担。Jbu易文君-文库范文网

  7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,设计人应向发包人支付设计费 %的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。Jbu易文君-文库范文网

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条 其他Jbu易文君-文库范文网

  8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张,方案文本 元/本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。Jbu易文君-文库范文网

  8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术指标,上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时,设计人应无条件配合。Jbu易文君-文库范文网

  8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的,设计人应无条件配合并不计取费用。Jbu易文君-文库范文网

  8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担相关设计任务的设计人参加。 8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务,双方应另行协商。Jbu易文君-文库范文网

  8.7由于发包人原因修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延。Jbu易文君-文库范文网

  8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更Jbu易文君-文库范文网

  8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人承担。若设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人承担,发包人有权直接从应付款项中扣除,若应付款不足以抵偿上述费用的,则设计人应当将差额支付给发包人。Jbu易文君-文库范文网

  8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,否则,违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。Jbu易文君-文库范文网

  8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。Jbu易文君-文库范文网

  8.12本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。Jbu易文君-文库范文网

  8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  8.14本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。Jbu易文君-文库范文网

  8.15本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分,具有和本合同同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  发包人:(公章) 承包人:(公章)Jbu易文君-文库范文网

  住所: 住所: 法定代表人:Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人: 委托代理人:Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人:Jbu易文君-文库范文网

  电话: 电话: 传真: 传真:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号: 帐号:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  日期:日期:Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇26

  发包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条Jbu易文君-文库范文网

  工程名称__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资__________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向-------经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察Jbu易文君-文库范文网

  设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证意见Jbu易文君-文库范文网

  地址:地址:经办人Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:帐号:Jbu易文君-文库范文网

  电话:电话:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:电挂:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  签约时间________年____月____日签约地点__________Jbu易文君-文库范文网

  ________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限至Jbu易文君-文库范文网

  ________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  附表一:Jbu易文君-文库范文网

  建设工程设计委托书Jbu易文君-文库范文网

  委托方委托承包方进行________________设计工作。Jbu易文君-文库范文网

  工程设计项目表Jbu易文君-文库范文网

  │工程编号│项目名称│建设性质│投资│规模│建筑层数│结构│设计内容│Jbu易文君-文库范文网

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。Jbu易文君-文库范文网

  附表二:Jbu易文君-文库范文网

  工程、地质勘察委托书Jbu易文君-文库范文网

  │建设单位││工程名称││场地位置││Jbu易文君-文库范文网

  │设计单位││要求提交││提出任务书日期│________年____月____日│Jbu易文君-文库范文网

  │││勘察资料││要求提交资料日期│________年____月____日│Jbu易文君-文库范文网

  │勘察技术│││├────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │││内容││要求提交资料份数│份│Jbu易文君-文库范文网

  │要求│││├────────┼──────┤Jbu易文君-文库范文网

  │││││附任务书附图│蓝图份张│Jbu易文君-文库范文网

  │顺序号│总图│建筑物│设计地│层│高度│建(构)│结构│对差异│Jbu易文君-文库范文网

  ││编号│名称│坪高│数│(米)│筑物等级│类型│沉降敏│Jbu易文君-文库范文网

  ││││(米)│││││感程度│Jbu易文君-文库范文网

  │建(构)筑物基础│主要设备说明│地下│备│Jbu易文君-文库范文网

  │形│尺(│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设││Jbu易文君-文库范文网

  ││米││││├─┬──┬─┬──┬───┤││Jbu易文君-文库范文网

  ││×││置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌│单位荷│室备││Jbu易文君-文库范文网

  ││米││││││米││置深│重(吨│││Jbu易文君-文库范文网

  ││)││深│)或总荷│名││×││度(│/米)│或情││Jbu易文君-文库范文网

  │││料│││││米││米)│或总荷│││Jbu易文君-文库范文网

  │状│寸││度│重(吨)│称│状│寸)│料││重(吨│地况││Jbu易文君-文库范文网

  │││││││││││)││注│Jbu易文君-文库范文网

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。Jbu易文君-文库范文网

  附表三:Jbu易文君-文库范文网

  建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表Jbu易文君-文库范文网

  双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料Jbu易文君-文库范文网

  │序号│文件和资料名称│份数│提交日期│Jbu易文君-文库范文网

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。Jbu易文君-文库范文网

  附表四:Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计文件交付日期一览表Jbu易文君-文库范文网

  │序号│勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│Jbu易文君-文库范文网

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇27

  委托方(甲方):_________________Jbu易文君-文库范文网

  地址:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  邮码:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  职务:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方(乙方):_________________Jbu易文君-文库范文网

  地址:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  邮码:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  职务:___________________________Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 勘察设计费用Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按( )项解决。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇28

  建设工程勘察设计合同Jbu易文君-文库范文网

  委托方(甲方):______Jbu易文君-文库范文网

  地 址:______ 邮码:____________ 电话:______Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:______ 职务:______Jbu易文君-文库范文网

  承托方(乙方):______Jbu易文君-文库范文网

  地 址:______ 邮码:____________ 电话:______Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人:______ 职务:______Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 勘察设计费用Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%.Jbu易文君-文库范文网

  第七条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按 项解决。Jbu易文君-文库范文网

  1.申请________仲裁委员会仲裁。Jbu易文君-文库范文网

  2.向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  第十条 本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。Jbu易文君-文库范文网

  甲方:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:________________________Jbu易文君-文库范文网

  ________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

  乙方:____________________________Jbu易文君-文库范文网

  乙方代表:________________________Jbu易文君-文库范文网

  ________年____月____日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇29

  发包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条工程名称__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资__________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证意见Jbu易文君-文库范文网

  地址:地址:经办人Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:帐号:Jbu易文君-文库范文网

  电话:电话:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:电挂:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  签约时间年月日签约地点__________Jbu易文君-文库范文网

  年月日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限至Jbu易文君-文库范文网

  年月日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇30

  发包方:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:_____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模____________________________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资____________________________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)_________________________Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (2)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  (3)__________________________Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):________  承包方(盖章):________Jbu易文君-文库范文网

  地址:__________________  地址:__________________Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):____  法定代表人(签名):____Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):____  委托代理人(签名):____Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:______________  开户银行:______________Jbu易文君-文库范文网

  帐号:__________________  帐号:__________________Jbu易文君-文库范文网

  电话:__________________  电话:__________________Jbu易文君-文库范文网

  电挂:__________________  电挂:__________________Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:______________  邮政编码:______________Jbu易文君-文库范文网

  签约时间____年____月__日  签约地点________________Jbu易文君-文库范文网

  鉴(公)证意见 _________Jbu易文君-文库范文网

  经办人__________________Jbu易文君-文库范文网

  鉴(公)证机关(章)____Jbu易文君-文库范文网

  ______年______月______日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限至 _____________Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇31

  委托方: (以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方: (以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之 。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 其它Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。Jbu易文君-文库范文网

  建设单位(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:Jbu易文君-文库范文网

  电话:Jbu易文君-文库范文网

  开户行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  地址:Jbu易文君-文库范文网

  市城乡建委设计科研处Jbu易文君-文库范文网

  (盖章) 年 月 日Jbu易文君-文库范文网

  编号:Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计单位(盖章)Jbu易文君-文库范文网

  甲方代表:Jbu易文君-文库范文网

  电话:Jbu易文君-文库范文网

  开户行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  地址:Jbu易文君-文库范文网

  市工商行政管理部门鉴证Jbu易文君-文库范文网

  (盖章) 年 月 日Jbu易文君-文库范文网

  编号:Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇32

  委托方____(以下简称甲方)Jbu易文君-文库范文网

  承包方____(以下简称乙方)Jbu易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。Jbu易文君-文库范文网

  第三条 双方责任Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。Jbu易文君-文库范文网

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。Jbu易文君-文库范文网

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。Jbu易文君-文库范文网

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。Jbu易文君-文库范文网

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。Jbu易文君-文库范文网

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。Jbu易文君-文库范文网

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。Jbu易文君-文库范文网

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。Jbu易文君-文库范文网

  2.乙方责任Jbu易文君-文库范文网

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。Jbu易文君-文库范文网

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。Jbu易文君-文库范文网

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。Jbu易文君-文库范文网

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。Jbu易文君-文库范文网

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 勘察设计取费Jbu易文君-文库范文网

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。Jbu易文君-文库范文网

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 经济赔偿Jbu易文君-文库范文网

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。Jbu易文君-文库范文网

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。Jbu易文君-文库范文网

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。Jbu易文君-文库范文网

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。Jbu易文君-文库范文网

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。Jbu易文君-文库范文网

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)Jbu易文君-文库范文网

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。Jbu易文君-文库范文网

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 其它Jbu易文君-文库范文网

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。Jbu易文君-文库范文网

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇33

  发包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资__________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  1、勘察设计费的拨付办法,自合同生效后  天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  2、合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在  天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  3、勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为  元估算设计费为  元。Jbu易文君-文库范文网

  4、委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在    年  月  日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列  项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):     承包方(盖章):   鉴(公)证意见Jbu易文君-文库范文网

  地址:          地址:        经办人Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):   法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):   委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:        开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:          帐号:Jbu易文君-文库范文网

  电话:          电话:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:          电挂:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:        邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  签约时间    年  月  日   签约地点__________Jbu易文君-文库范文网

  年  月  日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限  至Jbu易文君-文库范文网

  年  月  日Jbu易文君-文库范文网

建设工程勘察设计协议合同 篇34

  建设工程勘察设计合同Jbu易文君-文库范文网

  发包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  承包方:____________________Jbu易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。Jbu易文君-文库范文网

  第一条 工程名称__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程地点__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程规模__________________;Jbu易文君-文库范文网

  工程投资__________________。Jbu易文君-文库范文网

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)Jbu易文君-文库范文网

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后Jbu易文君-文库范文网

  天内,委托方应向承包方给付定金。Jbu易文君-文库范文网

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在Jbu易文君-文库范文网

  天内一次结清(或订为分若干次结清)。Jbu易文君-文库范文网

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为Jbu易文君-文库范文网

  元估算设计费为Jbu易文君-文库范文网

  元。Jbu易文君-文库范文网

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。Jbu易文君-文库范文网

  第四条 委托方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。Jbu易文君-文库范文网

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。Jbu易文君-文库范文网

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。Jbu易文君-文库范文网

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。Jbu易文君-文库范文网

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。Jbu易文君-文库范文网

  第五条 承包方的义务Jbu易文君-文库范文网

  1.承包方应在Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。Jbu易文君-文库范文网

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。Jbu易文君-文库范文网

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。Jbu易文君-文库范文网

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。Jbu易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Jbu易文君-文库范文网

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。Jbu易文君-文库范文网

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。Jbu易文君-文库范文网

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:Jbu易文君-文库范文网

  (1)……Jbu易文君-文库范文网

  (2)……Jbu易文君-文库范文网

  (3)……Jbu易文君-文库范文网

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。Jbu易文君-文库范文网

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。Jbu易文君-文库范文网

  第七条 争议的解决方式Jbu易文君-文库范文网

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。Jbu易文君-文库范文网

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列Jbu易文君-文库范文网

  项条款(没有增补以“空白”记入)。Jbu易文君-文库范文网

  第九条 附则Jbu易文君-文库范文网

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。Jbu易文君-文库范文网

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。Jbu易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。Jbu易文君-文库范文网

  委托方(盖章):Jbu易文君-文库范文网

  承包方(盖章):Jbu易文君-文库范文网

  鉴(公)证意见Jbu易文君-文库范文网

  地址:Jbu易文君-文库范文网

  地址:Jbu易文君-文库范文网

  经办人Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  开户银行:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  帐号:Jbu易文君-文库范文网

  电话:Jbu易文君-文库范文网

  电话:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:Jbu易文君-文库范文网

  电挂:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  邮政编码:Jbu易文君-文库范文网

  签约时间Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日Jbu易文君-文库范文网

  签约地点__________Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日Jbu易文君-文库范文网

  有效期限Jbu易文君-文库范文网

  至Jbu易文君-文库范文网

  年Jbu易文君-文库范文网

  月Jbu易文君-文库范文网

  日Jbu易文君-文库范文网

  附表一:Jbu易文君-文库范文网

  建设工程设计委托书Jbu易文君-文库范文网

  委托方委托承包方进行________________设计工作。Jbu易文君-文库范文网

327173
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享