欢迎访问易文君范文网!

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量

作文大全 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量(精选3篇)Saj易文君-文库范文网

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量 篇1

  建设工程勘察合同(一)(示范文本)Saj易文君-文库范文网

  〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕Saj易文君-文库范文网

  工 程 名 称:__________Saj易文君-文库范文网

  工 程 地 点:__________Saj易文君-文库范文网

  合 同 编 号:__________Saj易文君-文库范文网

  (由勘察人编填)Saj易文君-文库范文网

  勘 察证书等级:__________Saj易文君-文库范文网

  发 包 人:__________Saj易文君-文库范文网

  勘 察 人:__________Saj易文君-文库范文网

  签 订 日 期:__________Saj易文君-文库范文网

  中华人民共和国建设部Saj易文君-文库范文网

  监制Saj易文君-文库范文网

  国家工商行政管理局Saj易文君-文库范文网

  二○○○年三月Saj易文君-文库范文网

  发包人__________________________________Saj易文君-文库范文网

  勘察人__________________________________Saj易文君-文库范文网

  发包人委托勘察人承担___________________________Saj易文君-文库范文网

  ________________________________任务。Saj易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。Saj易文君-文库范文网

  第一条 工程概况Saj易文君-文库范文网

  1.1工程名称:___________________________Saj易文君-文库范文网

  1.2工程建设地点:_________________________Saj易文君-文库范文网

  1.3工程规模、特征:________________________Saj易文君-文库范文网

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________Saj易文君-文库范文网

  1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________Saj易文君-文库范文网

  1.6承接方式____________________________Saj易文君-文库范文网

  1.7预计勘察工作量:________________________Saj易文君-文库范文网

  第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。Saj易文君-文库范文网

  2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。Saj易文君-文库范文网

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。Saj易文君-文库范文网

  2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。Saj易文君-文库范文网

  2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。Saj易文君-文库范文网

  2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。Saj易文君-文库范文网

  第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。Saj易文君-文库范文网

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。Saj易文君-文库范文网

  第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式Saj易文君-文库范文网

  4.1开工及提交勘察成果资料的时间Saj易文君-文库范文网

  4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。Saj易文君-文库范文网

  4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。Saj易文君-文库范文网

  4.2收费标准及付费方式Saj易文君-文库范文网

  4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。Saj易文君-文库范文网

  4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写__________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作外业结束后__天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。Saj易文君-文库范文网

  第五条 发包人、勘察人责任Saj易文君-文库范文网

  5.1发包人责任Saj易文君-文库范文网

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。Saj易文君-文库范文网

  5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。Saj易文君-文库范文网

  5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。Saj易文君-文库范文网

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。Saj易文君-文库范文网

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。Saj易文君-文库范文网

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。Saj易文君-文库范文网

  5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费____元。Saj易文君-文库范文网

  5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。Saj易文君-文库范文网

  5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。Saj易文君-文库范文网

  5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。Saj易文君-文库范文网

  5.2勘察人责任Saj易文君-文库范文网

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。Saj易文君-文库范文网

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。Saj易文君-文库范文网

  5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。Saj易文君-文库范文网

  5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。Saj易文君-文库范文网

  5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。Saj易文君-文库范文网

  5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。Saj易文君-文库范文网

  第六条 违约责任Saj易文君-文库范文网

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。Saj易文君-文库范文网

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。Saj易文君-文库范文网

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_____元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。Saj易文君-文库范文网

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。Saj易文君-文库范文网

  6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。Saj易文君-文库范文网

  6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。Saj易文君-文库范文网

  第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。Saj易文君-文库范文网

  第八条 其它约定事项:__________Saj易文君-文库范文网

  第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。Saj易文君-文库范文网

  第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。Saj易文君-文库范文网

  本合同一式__份,发包人__份、勘察人__份。Saj易文君-文库范文网

  发包人名称: 勘察人名称:Saj易文君-文库范文网

  (盖章) (盖章)Saj易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)Saj易文君-文库范文网

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)Saj易文君-文库范文网

  住 所: 住 所:Saj易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:Saj易文君-文库范文网

  电 话: 电 话:Saj易文君-文库范文网

  传 真: 传 真:Saj易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:Saj易文君-文库范文网

  银行帐号: 银行帐号:Saj易文君-文库范文网

  建设行政主管部门备案: 鉴证意见:Saj易文君-文库范文网

  (盖章) (盖章)Saj易文君-文库范文网

  备案号: 经办人:Saj易文君-文库范文网

  备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 Saj易文君-文库范文网

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量 篇2

  工程测量、工程物探]Saj易文君-文库范文网

  工程名称:Saj易文君-文库范文网

  工程地点:Saj易文君-文库范文网

  合同编号:Saj易文君-文库范文网

  (由勘察人编填)Saj易文君-文库范文网

  勘察证书等级:建设部甲级勘察证201907-kj号Saj易文君-文库范文网

  发包人:________Saj易文君-文库范文网

  勘察人:Saj易文君-文库范文网

  签订日期:____Saj易文君-文库范文网

  中华人民共和国建设部监制Saj易文君-文库范文网

  发包人Saj易文君-文库范文网

  勘察人Saj易文君-文库范文网

  发包人委托勘察人承担详细工程勘察任务。Saj易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。Saj易文君-文库范文网

  第一条:工程概况Saj易文君-文库范文网

  1.1工程名称:详细工程勘察。Saj易文君-文库范文网

  1.2工程建设地点:Saj易文君-文库范文网

  1.3工程规模、特征:建筑物高层,局部设一层地下库,及挡土墙(抗滑桩)边坡。Saj易文君-文库范文网

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:Saj易文君-文库范文网

  1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:Saj易文君-文库范文网

  1.5.1按现行的国家规范——《岩土工程勘察规范》(gb50021-20__)、《高层建设岩土勘察规程》(jgj72-20__)、《建筑工程地质钻探技术标准》(jgj87-92)《土工试验方法标准》(jb50123-1999)、《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工规程》及勘察合同书执行。Saj易文君-文库范文网

  1.5.2勘察人依据场地及建筑物布置情况,按区域划分及边坡进行区域性和单项目评价。对各区域应提供建筑物场地的持力层承载力;每一土层的名称、物理力学指标、厚度、坡向及岩石的风化程度等勘察规范中规定的数据。勘察人对整体工程地质、地形、地貌、水文等参数作出综合评价。依据规范布孔外,根据现场地形的变化可在单体建筑内加密钻孔。Saj易文君-文库范文网

  1.5.3确定持力层以下有无不良地质,并作出结论。Saj易文君-文库范文网

  1.5.4提供泥岩0~400kpa的压缩曲线。Saj易文君-文库范文网

  1.6承接方式详勘所有的一切工作内容及综合单价包干(包括进出场费、检测、测试费、成果资料、基槽验收等费用)按实际完成工作量结算。Saj易文君-文库范文网

  1.7预计勘察工作量按国家现行规程规范及本工程的实际情况共布置钻孔个,其中,多层建筑布置钻孔个,预计进尺米;高层建筑布置钻孔个,预计进尺米,挡土墙(抗滑桩)边坡布置钻孔个,预计总进尺米。Saj易文君-文库范文网

  第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。Saj易文君-文库范文网

  2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。Saj易文君-文库范文网

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。Saj易文君-文库范文网

  2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。Saj易文君-文库范文网

  2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。Saj易文君-文库范文网

  2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。Saj易文君-文库范文网

  第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。Saj易文君-文库范文网

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份,发包人要求增加的份数另行收费。Saj易文君-文库范文网

  第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式Saj易文君-文库范文网

  4.1开工及提交勘察成果资料的时间Saj易文君-文库范文网

  4.1.1本工程的勘察工作合同生效后,进场日期以发包方通知为准。发包人发出开工令之日起,第一阶段总工期为天(按土建出图栋号范围)其中:野外工期为天,室内土工试验和资料整理天内出中间资料;第二阶段在完成第一阶段中间报告后天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料,提交日期作为工期的结算依据。Saj易文君-文库范文网

  4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。Saj易文君-文库范文网

  4.2收费标准及结算方式Saj易文君-文库范文网

  4.2.1本工程勘察以“综合单价包干”方式、挡土墙(抗滑桩)边坡、多层住宅综合单价元/m;小高层、高层综合单价元/m,结算时按“实际完成工作量×综合单价”计取(经双方核实认可签字后)。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。Saj易文君-文库范文网

  4.2.2本工程勘察预算造价为¥元;(大写玖拾元整),合同生效后设备进场实际工作后7天内,发包人应向勘察人支付预算造价的%作为定金,计¥元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察工作外业结束双方核实工程量后五个工作日内,发包人向勘察人支付预算造价的%,计¥元;勘察工作完成,提交勘察成果资料给甲方,15个工作日内与甲方核对实际完成工程量,出结算结果后5个工作日内支付到工程勘察结算总造价的%;各标段基槽验收合格后10个工作日内,发包人支付该标段工程勘察结算总价的%;各标段楼房竣工验收合格后5个工作日内支付该标段工程勘察结算总价的%。Saj易文君-文库范文网

  第五条:发包人、勘察人责任Saj易文君-文库范文网

  5.1发包人责任Saj易文君-文库范文网

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。Saj易文君-文库范文网

  5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。Saj易文君-文库范文网

  5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。Saj易文君-文库范文网

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。Saj易文君-文库范文网

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。Saj易文君-文库范文网

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的`工作量支付勘察费。Saj易文君-文库范文网

  5.1.7勘察人的工作人员所需的生产、生活条件,由勘察人自行负责。Saj易文君-文库范文网

  5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付\元计算加班费。Saj易文君-文库范文网

  5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。Saj易文君-文库范文网

  5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。Saj易文君-文库范文网

  5.2勘察人责任Saj易文君-文库范文网

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。Saj易文君-文库范文网

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。Saj易文君-文库范文网

  5.2.3在工程勘察前(合同签定后三天内),提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。Saj易文君-文库范文网

  5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。Saj易文君-文库范文网

  5.2.5在现场工作的勘察人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。Saj易文君-文库范文网

  5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。Saj易文君-文库范文网

  第六条:违约责任Saj易文君-文库范文网

  6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。Saj易文君-文库范文网

  6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算造价50%的勘察费计¥\元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。Saj易文君-文库范文网

  6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿还未支付勘察费的千分之一逾期违约金。Saj易文君-文库范文网

  6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费的千分之一。Saj易文君-文库范文网

  6.5本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。Saj易文君-文库范文网

  第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。Saj易文君-文库范文网

  第八条:其它约定事项:Saj易文君-文库范文网

  8.1勘察人勘察工作过程中发包人应派有专人与勘察人保持联系,为了不影响施工进度,在每完成一个钻孔施工,发包人应在终孔时进行检查签字确认,若勘察人通知发包人进行验收,发包人在2个小时之内不到现场验收,勘察人视为发包人已同意验收确认,影响工期按实际影响时间顺延。工程结算以发包人委派现场人员签字确认的工作量为依据,并盖“工程技术专用章”为准。Saj易文君-文库范文网

  8.2发包人向勘察人支付勘察费用,每支付一次,勘察人应向发包人开具有效正式发票,并且在开具发票后,发包人以转帐方式支付勘察费用。勘察人应按结算总额开具发票。Saj易文君-文库范文网

  8.3若遇不可抗拒的自然因素,勘察工期可相应顺延,但必须办理工期顺延手续,在24小时内签证延顺工期,否则发包人不予认可。Saj易文君-文库范文网

  8.4勘察人提供的勘察工作组织及勘察方案作为本合同的附件。Saj易文君-文库范文网

  8.5勘察人应积极配合建筑基槽验槽工作,应随叫随到工地解决问题。勘察人接到发包人通知后应在约定时间内到达工地现场,若勘察人没能按时到达工地现场时每超过一个小时按延误半天的工作日时向发包人支付500元/每半天违约金,以此类推(不可抗力因素除外)。Saj易文君-文库范文网

  第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,可向项目所在地人民法院起诉。Saj易文君-文库范文网

  第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。Saj易文君-文库范文网

  本合同一式六份,发包人肆份、勘察人贰份。Saj易文君-文库范文网

  发包人名称:勘察人名称:Saj易文君-文库范文网

  (盖章)(盖章)Saj易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)Saj易文君-文库范文网

  委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)Saj易文君-文库范文网

  住所:住所:Saj易文君-文库范文网

  邮政编码:邮政编码:Saj易文君-文库范文网

  电话:电话:Saj易文君-文库范文网

  传真:传真:Saj易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:Saj易文君-文库范文网

  银行帐号:银行帐号:Saj易文君-文库范文网

  建设行政主管部门备案:鉴证意见:Saj易文君-文库范文网

  (盖章)(盖章)Saj易文君-文库范文网

  备案号:经办人:Saj易文君-文库范文网

  备案日期:年月日鉴证日期:年月日Saj易文君-文库范文网

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量 篇3

  订立合同双方:Saj易文君-文库范文网

  建设单位:___________________,以下简称甲方Saj易文君-文库范文网

  勘察单位:_____________勘察院,以下简称乙方Saj易文君-文库范文网

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。Saj易文君-文库范文网

  一、工程地点及建设性质Saj易文君-文库范文网

  ___________________________________Saj易文君-文库范文网

  二、甲方的义务Saj易文君-文库范文网

  1.签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。Saj易文君-文库范文网

  2.在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。Saj易文君-文库范文网

  3.甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。Saj易文君-文库范文网

  4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树,采青苗等项目的赔偿手续。Saj易文君-文库范文网

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发,医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。Saj易文君-文库范文网

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。Saj易文君-文库范文网

  三、乙方的义务Saj易文君-文库范文网

  乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察,_____年______月_______日提交全部勘察资料,提交测量透明图________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加印,加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。Saj易文君-文库范文网

  四、定金及勘察收费标准及拨付办法Saj易文君-文库范文网

  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____________元。自本勘察合同生效后________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方极取资料后__________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。Saj易文君-文库范文网

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大,紧急,有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总技加收20—40%的勘察费。Saj易文君-文库范文网

  五、甲方违约责任Saj易文君-文库范文网

  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。Saj易文君-文库范文网

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。Saj易文君-文库范文网

  六、乙方的违约责任Saj易文君-文库范文网

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。Saj易文君-文库范文网

  2.由于乙方的责任延迟提供资料,时间达_______天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价______‰的违约金。Saj易文君-文库范文网

  七、纠纷的处理Saj易文君-文库范文网

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。Saj易文君-文库范文网

  八、其它Saj易文君-文库范文网

  本合同自__________年________月________日双方签后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。Saj易文君-文库范文网

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份,送计委,建委,建行……各留存一份。Saj易文君-文库范文网

  建设单位(甲方)__________(公章)Saj易文君-文库范文网

  代表人:__________________(盖章)Saj易文君-文库范文网

  联系人:__________________________Saj易文君-文库范文网

  通讯处:__________________________Saj易文君-文库范文网

  电话或电报:______________________Saj易文君-文库范文网

  开户银行:________________________Saj易文君-文库范文网

  帐号:____________________________Saj易文君-文库范文网

  勘察单位(乙方):________(公章)Saj易文君-文库范文网

  代表人:__________________(盖章)Saj易文君-文库范文网

  联系人:__________________________Saj易文君-文库范文网

  通讯处:__________________________Saj易文君-文库范文网

  电话或电报:______________________Saj易文君-文库范文网

  开户银行:________________________Saj易文君-文库范文网

  帐号:____________________________Saj易文君-文库范文网

  ____________年________月______日订Saj易文君-文库范文网

353260
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享