施工合同延期协议书（通用3篇）
施工合同延期协议书 篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方于______年____月____日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从______年____月____日至______年____月____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从______年____月____日至______年____月____日，以及从______年____月____日至______年____月____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_________________乙方：_________________
签字盖章：_________________签字盖章：_________________
日期：_________________日期：_________________
施工合同延期协议书 篇2
甲方：________________有限公司
乙方：________________有限公司
甲乙双方于20__年07月01日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20__的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。
一、服务期限由原合同“20__年07月01日至20__年6月30日”延长至20__
年9月30日。
二、
乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下
发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。
四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合
同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。
五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。
六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日
施工合同延期协议书 篇3
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
二、 工程合同造价：
本工程共计 ㎡，单价 元/㎡，合计 元。
三、 施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、 工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。
五、 甲乙双方责任
(一)甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
(二)乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、 安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
七、 本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。
八、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
下一篇：施工现场保洁服务合同
