施工合同纠纷反诉状（精选3篇）
施工合同纠纷反诉状 篇1
你好，如果在工作过程中另一方违反了规定，就属于发生了纠纷，那么就需要施工合同纠纷反诉状来保证当事人的利益了，上诉状
上诉人：_________________
被上诉人：_________________(刑事上诉状无被上诉人)
上诉人因一案，不服人民法院年月日字第号，现提出上诉。
上诉请求：_________________
上诉理由：_________________
此致
人民法院
附：_________________本上诉状副本份
上诉人：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
[填写说明]
1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。
2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)认定事实不清，主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。
[注意事项]
1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。
2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。
施工合同纠纷反诉状 篇2
反诉人(本诉被告)：_________________许__________，男，汉族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________县_______________乡立志村队。
被反诉人(本诉原告)：_________________肖_____，男，汉族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________县_______________镇_______________村.
本诉被告：_________________沈阳_______________房地产有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈阳市_______________区_______________中路27号;
本诉被告：_________________江苏省_______________建设集团有限公司，住所地：_________________省苏州市黄__________路。
反诉请求
1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币______元;
2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。
事实与理由
________年____月____日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同，即被反诉人承包反诉人做“亚_____________”_______号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的情况下，提前履行了支付人工费的义务，可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务，而中途私自退场，且已做完的部分工程多处不合格，导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达_______元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿，可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益，特依法向贵院提出反诉请求，请求贵院依法支持反诉人的诉求。
此致
_____________区人民法院
反诉人：_________________
________年____月____日
施工合同纠纷反诉状 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：剪力墙结构
4、建筑面积：
5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围：
二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程（除卷材防水）中所有分项工程的施工；室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程；变形缝的制作安装；物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；具体承包范围包括并不限于以下工作内容：
（1）砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等；
（2）室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序；
（3）砼二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及零星砼构件等内容，二次构件的模板制作、安装及拆除，二次构件钢筋植筋、制作及绑扎，砼搅拌、运输及浇筑，构件需要预制的采用现场预制及安装；
（4）楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等；
（5）天棚批顶、抹灰等；
（6）屋面工程：防水找平层、保温层珍珠岩及保温板铺设、隔离层铺设、细石砼找平、钢丝网片、屋面瓦、屋面铺砖等；
（7）室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等；
（8）变形缝的制作安装；
（9）物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；
（10）材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等；
（11）预留洞口、架眼的封堵；
（12）简易架、施工操作的搭设及拆除；
（13）样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工；
（14）建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收标准。
三、质量要求及工程验收：
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准；
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工，因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时，必须认真执行施工质量规范及相关图集，符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元；影响甲方工程质量创优评验的，由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改；如拒绝或拖延整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡警无效而无法履行合同的，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具，履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理，工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的，由乙方承担赔偿责任。
四、工期要求：
1、工期必须达到甲方的工期要求，乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工（与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件）。如不能按照甲方控制的节点施工，给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组，在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工，否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时，乙方必须服从。
五、结算与付款
（一）结算办法
1、工程量计算：依据建筑面积计算，建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—20xx规则进行计算，其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
2、承包单价：本工程地下车库承包范围内的工程质量验收合格，工期、安全文明如期完成，按照建筑面积元/m2算；
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时，按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用：
a、顶棚批顶单价元/m2
b、屋面挂瓦单价元/m2
c、楼地面找平单价元/m2
4、如因乙方原因（包括但不限于：人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因）不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日，每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用，施工中不作任何调整，不因政策变动及人工费调整而增加费用，且包含所有设计变更部分的费用，施工中的设计变更不再另行计费，若出现重大设计变更造成面积增减，据实结算。
（二）付款办法：
六、材料、设备、设施的供应与使用
1、甲方提供的材料设备设施如下：
（1）提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料（钢管、扣件）；
（2）塔吊、物料机等垂直运输机械；
（3）提供施工现场临时住房，临时水电；
2、乙方提供的材料设备设施如下：
（1）乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械（震动电机、震动棒）等以及本条第1款未提及的其它所需料具等，乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等，乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
（2）乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料，包括但不限于：钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求：
（1）乙方在施中对材料的使用应遵循节约用材、合理用材的原则，严格控制材料的用量，杜绝浪费，若材料损耗量超过预算用量的1%，超出部分由乙方承担；
（2）乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护，若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
（3）乙方负责在材料到场后，按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车，若乙方接到甲方通知进行材料装卸车，乙方未及时派人，甲方有权另行派工人，发生的费用由乙方负责人在派工单上签字，若乙方负责人拒绝签字，项目部在派工单上注明乙方拒签，发生的费用按照双倍扣除，应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
七、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责开工前使施工场地具备施工条件；
2、甲方负责在开工时向乙方提供一套施工图纸，负责向乙方进行施工技术、质量及安全交底，在开工后继续协助解决有关技术事项；
3、协调乙方与其他施工队的关系；
4、按约定拨付乙方工程劳务费用，及时办理工程结算。
（二）乙方责任：
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工；
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度；
3、乙方必须配备一名技术管理人员到项目施工地点进行乙方的施工管理，并作双方本合同履行的联系人，保证吃住在工地，协助甲方参与管理工作；
4、乙方人员进入工地，必须接受甲方对其人员进行安全教育，乙方人员必须按甲方规定的各项安全操作规程进行施工，违反规定造成的伤亡事故，由乙方责任人自己全部负责；
5、乙方人员进场后，必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张，进行登记造册，办理工人工资卡，以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前，乙方须将签字后的工人工资单汇总好，交项目部签字，甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线，乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改，或有特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。
八、安全文明施工要求
（1）甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。
（2）甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
（3）如因乙方班组操作不当及管理方面的原因，造成安全事故，均由乙方负责；材料损失、返工、社会治安处罚的，由乙方承担。
（4）领导检查现场时，乙方配合项目部整理现场，做好安全文明工作。
九、履约保证金
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元，工人进场一个月后，且满足施工需要，无息返还。
十、合同的变更、终止与解除
1、本协议签订后，任何一方均无权单方面作出变更，经双方协商一致同意的情况下，双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后，无法定或约定事由出现，任何一方均无权解除或终止本协议的履行；当出现下列情况之一者，除（1）外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
（1）双方协商一致解除或终止本协议履行的；
（2）按本协议约定解除或终止本协议履行的；
（3）因不可抗力或甲乙双方均没有过错且不可抗拒的政府行为或其他原因致使本协议无法继续履行的；
（4）该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的；
（5）依法或依照约定的其他情形。
十一、合同生效及其它
1、本协议所列各标题及各条款的排列，仅系基于方便阅览而设，本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。
甲方（盖章）：
乙方（身份证复印件附后）：
___年___月___日
上一篇：项目基础工程施工合同书
下一篇：上海市道路施工工程合同书
