欢迎访问易文君范文网!

简单的建筑施工合同

作文吧 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

简单的建筑施工合同(通用32篇)a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇1

  甲方:_________________乙方:_________________a1E易文君-文库范文网

  地址:_________________地址:_________________a1E易文君-文库范文网

  邮编:_________________邮编:_________________a1E易文君-文库范文网

  电话:_________________电话:_________________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(委托代理人):_________________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(委托代理人):_________________a1E易文君-文库范文网

  开户行:_________________开户行:_________________a1E易文君-文库范文网

  账户:_________________账户:_________________a1E易文君-文库范文网

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:_________________a1E易文君-文库范文网

  第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)a1E易文君-文库范文网

  第二条工程地点。a1E易文君-文库范文网

  第三条工程范围。a1E易文君-文库范文网

  第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。a1E易文君-文库范文网

  第五条承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。a1E易文君-文库范文网

  第六条工程总价本工程包价计人民币元整。a1E易文君-文库范文网

  第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。a1E易文君-文库范文网

  第八条付款办法a1E易文君-文库范文网

  第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自______年____月____日开工至______年____月____日止全部完工。a1E易文君-文库范文网

  第十条中间开工本工程范围内的工程,自______年____月____日开工于______年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。a1E易文君-文库范文网

  第十二条关于工程保密办法。a1E易文君-文库范文网

  第十三条违约责任。a1E易文君-文库范文网

  第十四条特殊条款。a1E易文君-文库范文网

  第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。a1E易文君-文库范文网

  第十六条合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本份,总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。a1E易文君-文库范文网

  第十七条合同附件a1E易文君-文库范文网

  总承包人:_________________负责人:_________________地址:_________________电话:_________________a1E易文君-文库范文网

  分包方:_________________负责人:_________________地址:_________________电话:_________________订立a1E易文君-文库范文网

  附表1:_________________工程项目一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期开工竣工a1E易文君-文库范文网

  备注a1E易文君-文库范文网

  附表2:_________________总承包人(发包人)负责供应材料表品种规格单位数量交货时间交货地点a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇2

  发包方:a1E易文君-文库范文网

  承包方:a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条 工程项目a1E易文君-文库范文网

  一、工程名称:a1E易文君-文库范文网

  三、工程项目批准单位: 批准文号: (指此工程立项有权批准机关的文号) 四、承包范围和内容:工程建筑面积 (平方米):其他:a1E易文君-文库范文网

  五、工程造价: (万元),其中土建及装饰: ,安装:a1E易文君-文库范文网

  第二条 施工准备a1E易文君-文库范文网

  一、发包方a1E易文君-文库范文网

  1日前,做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。a1E易文君-文库范文网

  2日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。a1E易文君-文库范文网

  3.本合同签定后天内提交建筑许可证。a1E易文君-文库范文网

  4.合同签订后的建筑安装施工图 份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点) 份。a1E易文君-文库范文网

  5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 份。a1E易文君-文库范文网

  二、承包方:a1E易文君-文库范文网

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;a1E易文君-文库范文网

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;a1E易文君-文库范文网

  3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划).用水、用电计划,送发包方。a1E易文君-文库范文网

  第三条 工程期限a1E易文君-文库范文网

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。a1E易文君-文库范文网

  二、开工前a1E易文君-文库范文网

  三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延;a1E易文君-文库范文网

  1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;a1E易文君-文库范文网

  2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;a1E易文君-文库范文网

  3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;a1E易文君-文库范文网

  4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;a1E易文君-文库范文网

  5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;a1E易文君-文库范文网

  6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;a1E易文君-文库范文网

  7.人力不可抗拒的因素而延误工期。a1E易文君-文库范文网

  第四条 工程质量a1E易文君-文库范文网

  一、本工程质量经双方研究要求达到:二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。a1E易文君-文库范文网

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:a1E易文君-文库范文网

  1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;a1E易文君-文库范文网

  2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;a1E易文君-文库范文网

  3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;a1E易文君-文库范文网

  4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;a1E易文君-文库范文网

  5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量}监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。a1E易文君-文库范文网

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理a1E易文君-文库范文网

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件):a1E易文君-文库范文网

  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;a1E易文君-文库范文网

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。a1E易文君-文库范文网

  四、本工程材料和设备差价的处理办法: 第六条 工程价款的支付与结算a1E易文君-文库范文网

  工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。a1E易文君-文库范文网

  一、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 %备料款,计人民币 万元:临时设施费,按土建工程合同总造价的 %计人民币 万元,安装工程按人工费的 %计人民币 万元;材料设备差价 万a1E易文君-文库范文网

  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。a1E易文君-文库范文网

  三、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满,余款(无息)一次支付给承包方。a1E易文君-文库范文网

  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。a1E易文君-文库范文网

  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。a1E易文君-文库范文网

  六、本合同造价结算方式:a1E易文君-文库范文网

  七、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和有相应资质的审核单位,发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办审核单位审定后拨款。a1E易文君-文库范文网

  第七条 施工与设计变更a1E易文君-文库范文网

  一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。a1E易文君-文库范文网

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。a1E易文君-文库范文网

  三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。a1E易文君-文库范文网

  四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。a1E易文君-文库范文网

  第八条 工程验收a1E易文君-文库范文网

  一、竣工工程验收,以匡家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范>、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。a1E易文君-文库范文网

  二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。a1E易文君-文库范文网

  三、工程竣工验收后,发包方方可使用。a1E易文君-文库范文网

  第九条 质量保修a1E易文君-文库范文网

  一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。a1E易文君-文库范文网

  二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书,作为本合同附件(见附件)。a1E易文君-文库范文网

  三、质量保修书的主要内容包括:a1E易文君-文库范文网

  1.质量保修项目内容及范围;a1E易文君-文库范文网

  2.质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);a1E易文君-文库范文网

  3.质量保修责任;a1E易文君-文库范文网

  4.保修费用。a1E易文君-文库范文网

  第十条 违约责任a1E易文君-文库范文网

  承包方的责任:a1E易文君-文库范文网

  一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。a1E易文君-文库范文网

  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。a1E易文君-文库范文网

  发包方的责任a1E易文君-文库范文网

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。a1E易文君-文库范文网

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。a1E易文君-文库范文网

  三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。a1E易文君-文库范文网

  四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。a1E易文君-文库范文网

  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。a1E易文君-文库范文网

  第十一条 合同争议的解决方式a1E易文君-文库范文网

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。a1E易文君-文库范文网

  1.提交仲裁委员会仲裁。a1E易文君-文库范文网

  2、依法向人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  第十二条 附则a1E易文君-文库范文网

  一、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案,按规定必须办理鉴(公)证。a1E易文君-文库范文网

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。a1E易文君-文库范文网

  二、本合同签定后,承、发包方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以答定补充协议,作为本合同的补充合同。a1E易文君-文库范文网

  三、本工程的招标文件应作为本合同的一部分,招标文件与本合同具有相等的法律效力。a1E易文君-文库范文网

  承包方(施工单位)a1E易文君-文库范文网

  发包方a1E易文君-文库范文网

  工程名称a1E易文君-文库范文网

  签订时间a1E易文君-文库范文网

  签订地点a1E易文君-文库范文网

  合同编号a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇3

  甲方(发包人):____________a1E易文君-文库范文网

  乙方(承包人):____________a1E易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,就拆除______楼临建办公室事宜达成一致,为明确双方职责,保证清拆工作顺利进行,特签订合同如下:a1E易文君-文库范文网

  一、工程项目a1E易文君-文库范文网

  清理拆除办公室所有的临时建筑,拆除房屋建筑面积约200平方米。a1E易文君-文库范文网

  二、合同价格a1E易文君-文库范文网

  合同总承包价为人民币:______元(______元)。a1E易文君-文库范文网

  三、付款方式a1E易文君-文库范文网

  房屋拆除清理完毕通过验收后一次性付清。a1E易文君-文库范文网

  四、合同工期a1E易文君-文库范文网

  工期自______开始,14天内完成。施工期间如遇人力不可抗拒的因素,双方可另行协商延长工期。a1E易文君-文库范文网

  五、双方约定a1E易文君-文库范文网

  1、乙方承揽的拆除临建房屋,必须按照甲方指定的范围实施拆除作业,包括所有建筑物、构筑物及一切设施,拆至室内地坪面止,并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归甲方所有,乙方不得擅自处理。a1E易文君-文库范文网

  2、房屋拆除开工前,乙方应编制拆除工程施工方案及安全技术措施计划,应落实项目负责人、安全管理人员并在拆除现场设置临时办公室,明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针,施工项目负责人、技术负责人要现场指挥拆除作业,如有事离开,必须要有施工管理人员留在拆房现场指挥拆除作业。a1E易文君-文库范文网

  4、拆房施工人员必须遵纪守法,服从统一管理。遵守治安管理相关规定。进入施工现场,必须头戴安全帽,脚穿劳保鞋,高空作业不准疲劳作业并应系好安全带,进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。a1E易文君-文库范文网

  5、拆除工程现场必须设置维护封闭、设置明显的警告牌。拆除工程作业一般自上而下,按顺序进行,应先拆除非承重结构,后拆除承重结构;不得立体交叉拆除作业。a1E易文君-文库范文网

  6、乙方要做好现场文明施工,拆除的建筑材料必须按甲方指定地点堆对整齐,瓦砾杂物不准散置、乱堆乱放,确保通道的畅通。a1E易文君-文库范文网

  7、从本合同签订之日起至拆房完毕经甲方验收合格前,乙方对施工现场负全面责任。乙方在拆房过程中如出现拆房人员或者其他人员人身伤亡事故,一切责任均由乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  8、如乙方在拆除临建施工中未履行本合同的约定造成人员伤亡,由此给甲方造成经济损失,乙方应当承担赔偿责任。a1E易文君-文库范文网

  六、合同生效a1E易文君-文库范文网

  本合同一式四份,双方各执二份、具有同等法律效力。本合同经双方代表签字、盖公章后生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方(盖章):______代表签字:______a1E易文君-文库范文网

  乙方(盖章):______代表签字:______a1E易文君-文库范文网

  签字日期:______a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇4

  13版建筑施工合同示范文本如下:a1E易文君-文库范文网

  发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  工程名称:_________________工程批准、核准或备案文号:_________________工程内容及规模:_________________工程所在省市详细地址:_________________工程承包范围:_________________a1E易文君-文库范文网

  二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源a1E易文君-文库范文网

  三、主要日期a1E易文君-文库范文网

  设计开工日期(绝对日期或相对日期):_________________施工开工日期(绝对日期或相对日期):_________________a1E易文君-文库范文网

  工程竣工日期(绝对日期或相对日期):_________________a1E易文君-文库范文网

  四、工程质量标准a1E易文君-文库范文网

  工程设计质量标准:_________________工程施工质量标准:_________________a1E易文君-文库范文网

  五、合同价格和付款货币a1E易文君-文库范文网

  合同价格为人民币(大写):_________________元(小写金额:_________________元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。a1E易文君-文库范文网

  六、定义与解释a1E易文君-文库范文网

  本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。a1E易文君-文库范文网

  七、合同生效a1E易文君-文库范文网

  本合同在以下条件全部满足之后生效:_________________发包人:_________________承包人:_________________a1E易文君-文库范文网

  (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)a1E易文君-文库范文网

  法定代表人或其授权代表:_________________法定代表人或其授权代表:_________________a1E易文君-文库范文网

  (签字)(签字)a1E易文君-文库范文网

  工商注册住所:_________________工商注册住所:_________________a1E易文君-文库范文网

  企业组织机构代码:_________________企业组织机构代码:_________________a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:_________________邮政编码:_________________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________a1E易文君-文库范文网

  授权代表:_________________授权代表:_________________a1E易文君-文库范文网

  电话:_________________电话:_________________a1E易文君-文库范文网

  传真:_________________传真:_________________a1E易文君-文库范文网

  电子邮箱:_________________电子邮箱:_________________a1E易文君-文库范文网

  开户银行:_________________开户银行:_________________a1E易文君-文库范文网

  账号:_________________账号:_________________a1E易文君-文库范文网

  合同订立时间:_________________年月日a1E易文君-文库范文网

  合同订立地点:_________________a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇5

  一、建筑施工合同中管理费a1E易文君-文库范文网

  (一)管理费全额返还给实际施工人a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。a1E易文君-文库范文网

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。a1E易文君-文库范文网

  (二)法院酌定管理费支付比例a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。a1E易文君-文库范文网

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。a1E易文君-文库范文网

  (三)根据过错原则确定管理费数额a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。a1E易文君-文库范文网

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。a1E易文君-文库范文网

  (四)根据合同履行情况结算a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。a1E易文君-文库范文网

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。a1E易文君-文库范文网

  (五)尚未支付的管理费无需再支付a1E易文君-文库范文网

  最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。a1E易文君-文库范文网

  二、建筑施工合同的法律含义a1E易文君-文库范文网

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。a1E易文君-文库范文网

  三、管理费用的法律意思是什么a1E易文君-文库范文网

  管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。a1E易文君-文库范文网

  管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。a1E易文君-文库范文网

  企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇6

  发包人(全称):a1E易文君-文库范文网

  承包人(全称): a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  1.工程名称: 。a1E易文君-文库范文网

  2.工程地点: 。a1E易文君-文库范文网

  3.工程立项批准文号: 。a1E易文君-文库范文网

  4.资金来源: 。a1E易文君-文库范文网

  5.工程内容:a1E易文君-文库范文网

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。a1E易文君-文库范文网

  6.工程承包范围:a1E易文君-文库范文网

  二、合同工期a1E易文君-文库范文网

  计划开工日期: 年 月 日。a1E易文君-文库范文网

  计划竣工日期: 年 月 日。a1E易文君-文库范文网

  工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。a1E易文君-文库范文网

  三、质量标准a1E易文君-文库范文网

  工程质量符合合格标准。a1E易文君-文库范文网

  四、签约合同价与合同价格形式a1E易文君-文库范文网

  1.签约合同价为:人民币(大写) (¥ 元);a1E易文君-文库范文网

  其中:a1E易文君-文库范文网

  (1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥ 元);a1E易文君-文库范文网

  (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);a1E易文君-文库范文网

  (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);a1E易文君-文库范文网

  (4)暂列金额:人民币(大写) / (¥ / 元);a1E易文君-文库范文网

  2.合同价格形式: 。a1E易文君-文库范文网

  五、项目经理a1E易文君-文库范文网

  承包人项目经理: 。a1E易文君-文库范文网

  六、合同文件构成a1E易文君-文库范文网

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:a1E易文君-文库范文网

  (1)直接发包书;(中标通知书,如果有);a1E易文君-文库范文网

  (2)投标函及其附录(如果有);a1E易文君-文库范文网

  (3)专用合同条款及其附件;a1E易文君-文库范文网

  (4)通用合同条款;a1E易文君-文库范文网

  (5)技术标准和要求;a1E易文君-文库范文网

  (6)图纸;a1E易文君-文库范文网

  (7)已标价工程量清单或预算书;a1E易文君-文库范文网

  (8)其他合同文件。a1E易文君-文库范文网

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。a1E易文君-文库范文网

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。a1E易文君-文库范文网

  七、承诺a1E易文君-文库范文网

  1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。a1E易文君-文库范文网

  2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。a1E易文君-文库范文网

  3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。a1E易文君-文库范文网

  八、词语含义a1E易文君-文库范文网

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。a1E易文君-文库范文网

  九、签订时间a1E易文君-文库范文网

  本合同于 年 月 日签订。a1E易文君-文库范文网

  十、签订地点a1E易文君-文库范文网

  本合同在 签订。a1E易文君-文库范文网

  十一、补充协议a1E易文君-文库范文网

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。a1E易文君-文库范文网

  十二、合同生效a1E易文君-文库范文网

  本合同自 双方签字盖章后 生效。a1E易文君-文库范文网

  十三、合同份数a1E易文君-文库范文网

  本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。a1E易文君-文库范文网

  发包人: (公章) 承包人: (公章)a1E易文君-文库范文网

  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:a1E易文君-文库范文网

  (签字) (签字)a1E易文君-文库范文网

  组织机构代码: 组织机构代码:a1E易文君-文库范文网

  地 址: 地 址:a1E易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码: a1E易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:a1E易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:a1E易文君-文库范文网

  电 话: 电 话:a1E易文君-文库范文网

  传 真: 传 真: a1E易文君-文库范文网

  电子信箱: 电子信箱: a1E易文君-文库范文网

  开户名: 开户名:a1E易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:a1E易文君-文库范文网

  账 号: 账 号:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇7

  甲方:________________________a1E易文君-文库范文网

  乙方:________________________a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  1、工程名称:____________________________________;a1E易文君-文库范文网

  2、工程地点:____________________________________;a1E易文君-文库范文网

  3、建筑结构:____________________________________;a1E易文君-文库范文网

  4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。a1E易文君-文库范文网

  5、承包方式:包工、包料。a1E易文君-文库范文网

  6、工程造价暂定____________万元。a1E易文君-文库范文网

  二、付款方式与结算a1E易文君-文库范文网

  1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按____________年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮______%后结算给乙方。a1E易文君-文库范文网

  2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算。a1E易文君-文库范文网

  三、工期a1E易文君-文库范文网

  1、本工程有效工期为______天。a1E易文君-文库范文网

  2、开工时间:___________年_________月________日前(以甲方进场通知为准)。a1E易文君-文库范文网

  3、竣工时间:(按实际开工日计算)a1E易文君-文库范文网

  四、质量及材料要求a1E易文君-文库范文网

  1、质量要求按国家建设质量标准规范,等级为合格。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。a1E易文君-文库范文网

  3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否则按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。a1E易文君-文库范文网

  4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。a1E易文君-文库范文网

  五、工程款支付方法a1E易文君-文库范文网

  1、本工程由乙方垫资工程款:从基础土方开挖垫资到__________地面(现浇完毕)a1E易文君-文库范文网

  2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的_____%给乙方。以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推。a1E易文君-文库范文网

  3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后,除留质保金_____%外,三个月内一次性付清,不得拖欠。a1E易文君-文库范文网

  5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方,以此类推。a1E易文君-文库范文网

  6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位:a1E易文君-文库范文网

  开户银行:__________银行:__________的帐户上。a1E易文君-文库范文网

  六、工程竣工验收及交付a1E易文君-文库范文网

  1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否则因此产生的损失由承包方负责。a1E易文君-文库范文网

  2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否则,视为以验收合格。a1E易文君-文库范文网

  3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否则视为验收合格以交付甲方使用。a1E易文君-文库范文网

  七、甲、乙双方权责a1E易文君-文库范文网

  1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平。a1E易文君-文库范文网

  2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。a1E易文君-文库范文网

  4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。a1E易文君-文库范文网

  5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。a1E易文君-文库范文网

  6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处罚。a1E易文君-文库范文网

  7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用。a1E易文君-文库范文网

  8、在施工期间,乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产,文明施工,如因乙方原因出现一切安全事故,全部责任由乙方承担与甲方无关。a1E易文君-文库范文网

  八、违约a1E易文君-文库范文网

  1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。a1E易文君-文库范文网

  4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力。a1E易文君-文库范文网

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________a1E易文君-文库范文网

  ___________年_________月________日___________年_________月________日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇8

  合同编号:_______________a1E易文君-文库范文网

  出租方:____________________________a1E易文君-文库范文网

  承租方:____________________________a1E易文君-文库范文网

  签订地点:__________________________a1E易文君-文库范文网

  签订时间:__________年_____月_____日a1E易文君-文库范文网

  根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:a1E易文君-文库范文网

  第二条 租赁期限a1E易文君-文库范文网

  自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共订_____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_____日内,重新签订合同。a1E易文君-文库范文网

  第三条 租金a1E易文君-文库范文网

  租金收取:______________________________a1E易文君-文库范文网

  第四条 押金(保证金)a1E易文君-文库范文网

  经双方协商,出租方收取承租方押金_____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。a1E易文君-文库范文网

  第五条 租赁物资的维修保养a1E易文君-文库范文网

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。a1E易文君-文库范文网

  第六条 出租方变更a1E易文君-文库范文网

  一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。a1E易文君-文库范文网

  二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。a1E易文君-文库范文网

  第七条 违约责任:a1E易文君-文库范文网

  一、出租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  二、承租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金_____%违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  第八条 争议的解决方式____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第九条 其它约定事项______________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第十条 本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。a1E易文君-文库范文网

  出租方(章)__________  承租方(章)________a1E易文君-文库范文网

  单位地址:____________  单位地址:__________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:__________  法定代表人:________a1E易文君-文库范文网

  (或委托代理人)     (或委托代理人)a1E易文君-文库范文网

  电话:________________  电话:______________a1E易文君-文库范文网

  电挂:________________ 电挂:______________a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:____________  邮政编码:__________a1E易文君-文库范文网

  开户行:______________  开户行:____________a1E易文君-文库范文网

  帐号:________________  帐号:______________a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇9

  发包方(甲方):__________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  承包方(乙方):___________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第一条工程概况a1E易文君-文库范文网

  1.1工程名称:_____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.2工程地点:_____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.3承包范围:_____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.4承包方式:_____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.5工期:本工程自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工:a1E易文君-文库范文网

  1.6工程质量:______________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.7合同价款(人民币大写):________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第二条甲方工作a1E易文君-文库范文网

  2.1开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明____份,并向乙方进行现场炕底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。a1E易文君-文库范文网

  2.2指派____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。a1E易文君-文库范文网

  2.3委托____监理公司进行工程监理,监理公司任命____为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。a1E易文君-文库范文网

  2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。a1E易文君-文库范文网

  2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。a1E易文君-文库范文网

  2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。a1E易文君-文库范文网

  第三条乙方工作a1E易文君-文库范文网

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场炕底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。a1E易文君-文库范文网

  3.2指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。a1E易文君-文库范文网

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。a1E易文君-文库范文网

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。a1E易文君-文库范文网

  3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。a1E易文君-文库范文网

  3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。a1E易文君-文库范文网

  第四条关于工期的约定a1E易文君-文库范文网

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶上采取的措施费用。a1E易文君-文库范文网

  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  第五条关于工程质量及验收的约定a1E易文君-文库范文网

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73一9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。a1E易文君-文库范文网

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。a1E易文君-文库范文网

  5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。a1E易文君-文库范文网

  5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。a1E易文君-文库范文网

  第六条关于工程价款及结算的约定a1E易文君-文库范文网

  6.1双方商定本合同价款采用第____种:a1E易文君-文库范文网

  (1)固定价格。a1E易文君-文库范文网

  (2)固定价格加____%包干风验系数计算。包干风险包括____内容。a1E易文君-文库范文网

  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。a1E易文君-文库范文网

  6.2本合同生效后,甲方分____次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清.a1E易文君-文库范文网

  拨款分次进行拨款%金额a1E易文君-文库范文网

  6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在____天内,结清尾款。a1E易文君-文库范文网

  第七条关于材料供应的约定a1E易文君-文库范文网

  7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值____%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。a1E易文君-文库范文网

  7.2凡由于乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若己使用,对工程造成的损失由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  第八章条有关安全生产和防火的约定a1E易文君-文库范文网

  8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。a1E易文君-文库范文网

  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。a1E易文君-文库范文网

  8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。a1E易文君-文库范文网

  8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。a1E易文君-文库范文网

  第九章奖励和违约责任a1E易文君-文库范文网

  9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方____元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的____%支付滞纳金。a1E易文君-文库范文网

  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方____元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方____元,作为奖励。a1E易文君-文库范文网

  9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方____元,作为奖励。a1E易文君-文库范文网

  9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。a1E易文君-文库范文网

  9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。a1E易文君-文库范文网

  9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。a1E易文君-文库范文网

  9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。a1E易文君-文库范文网

  9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。a1E易文君-文库范文网

  第十章争议或纠纷处理a1E易文君-文库范文网

  10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。a1E易文君-文库范文网

  10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。a1E易文君-文库范文网

  第十一条其它约定a1E易文君-文库范文网

  第十二条附则a1E易文君-文库范文网

  12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。a1E易文君-文库范文网

  12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。a1E易文君-文库范文网

  12.3本合同履行完成后自动终止。a1E易文君-文库范文网

  12.4附件a1E易文君-文库范文网

  (1)施工图纸或作法说明a1E易文君-文库范文网

  (2)工程项目一览表a1E易文君-文库范文网

  (3)工程预算书a1E易文君-文库范文网

  (4)甲方提供货物清单a1E易文君-文库范文网

  (5)会议纪要a1E易文君-文库范文网

  (6)设计变更a1E易文君-文库范文网

  (7)其他a1E易文君-文库范文网

  甲方:(盖章)    乙方:(盖章)a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:    法定代表人:a1E易文君-文库范文网

  代理人:    代理人:a1E易文君-文库范文网

  单位地址:    单位地址:a1E易文君-文库范文网

  电话:    电话:a1E易文君-文库范文网

  传真:    传真:a1E易文君-文库范文网

  邮码:    邮码:a1E易文君-文库范文网

  户名:    户名:a1E易文君-文库范文网

  帐号:    帐号:a1E易文君-文库范文网

  年月日    年月日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇10

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  依照《合同法》和《承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项,经协商一致,订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  工程名称:a1E易文君-文库范文网

  第一条、施工范围:a1E易文君-文库范文网

  按甲方提供的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求,一次性包死,如有增补,甲乙双方向业主协商解决)。a1E易文君-文库范文网

  第二条、工期要求及开工日期a1E易文君-文库范文网

  1、合同工期:日历天数a1E易文君-文库范文网

  2、工程竣工时,由甲方组织相关部门进行验收,乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。a1E易文君-文库范文网

  第三条、质量标准及施工要求a1E易文君-文库范文网

  1、合格。a1E易文君-文库范文网

  2、双方签定合同后,乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后,乙方进入现场施工;a1E易文君-文库范文网

  第四条、工程款及支付方式a1E易文君-文库范文网

  合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160000元)。(注:开票按总价179000开,如有增补,按工程量最终结算开票)。a1E易文君-文库范文网

  1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后,甲方支付至合同金额的90%;a1E易文君-文库范文网

  2、保质期满一年,甲方付清余款10%。a1E易文君-文库范文网

  第五条、双方责任a1E易文君-文库范文网

  一、甲方工作及责任:a1E易文君-文库范文网

  1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。a1E易文君-文库范文网

  2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。a1E易文君-文库范文网

  二、乙方工作及责任:a1E易文君-文库范文网

  1、负责按甲方提供图纸要求的规格,样式,质量等施工a1E易文君-文库范文网

  2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。a1E易文君-文库范文网

  3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材料机具应堆放整齐,建筑垃圾应及时清运,竣工时做到工完场清。a1E易文君-文库范文网

  4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作,承担保护期间发生损害的修复工作及费用。a1E易文君-文库范文网

  5、所提供苗木必须按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺盛,无病虫害,确保种植后成活率,必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作,确保草坪苗木植物健康生长,保持良好的绿化景观。a1E易文君-文库范文网

  6、工程结束由乙方负责联系竣工验收,(甲方协作乙方联系业主,组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐,做备案验收。a1E易文君-文库范文网

  7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度,否则甲方有权进行处罚。a1E易文君-文库范文网

  第六条、竣工验收与保养a1E易文君-文库范文网

  1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。a1E易文君-文库范文网

  2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。a1E易文君-文库范文网

  第七条、违约责任、索赔及争议a1E易文君-文库范文网

  1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。a1E易文君-文库范文网

  3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议,应当首先协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提出诉讼。a1E易文君-文库范文网

  第八条、本合同共贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方签章:a1E易文君-文库范文网

  ____年____月____日a1E易文君-文库范文网

  乙方签章:a1E易文君-文库范文网

  ____年____月____日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇11

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  甲方在_______________________门面四间需要承包,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑施工法》之规定,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将本工程以包工包料的方式整体承包给乙方施工,为了维护双方利益,特制订如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、乙方承包本工程需施工的全部项目a1E易文君-文库范文网

  1、本工程要求乙方按甲方提供的设计图及本合同的要求施工,施工过程中如确实需要变更的设计必须经设计单位或设计人员同意,并出具变更通知单(书)才能按变更通知单(书)进行项目变更施工。乙方不可变更任何设计项目及钢筋构成,本设计图设计规划为五层,实际施工为六层,每层需带柱连续串梁。a1E易文君-文库范文网

  2、地平线以下沉井已丈量的米数加0.45米计算,每米按_____元,大桩每米______元。a1E易文君-文库范文网

  3、包外墙,前外墙瓷砖安装。a1E易文君-文库范文网

  4、所有承得墙均为天板墙,室内装饰按4:1(水泥和河沙)混合沙浆,混合砂浆打底拉毛,粉刷前后要抽筋,墙体垂直平整,误差不超过1cm,四角分明平整垂直,空户门洞四角应垂直,每间连接房装110cm管道通风。a1E易文君-文库范文网

  5、楼层隔热层及地面施工。楼层高度按设计要求施工。1至6楼面现浇结构,1至5楼浇注厚度不得低于10cm,屋顶顶层作法为:①钢筋砼结构图;②屋顶四周砌1米高女儿墙,女儿墙及楼梯屋砖应在现浇楼面完成时砌成。a1E易文君-文库范文网

  6、所有窗户按设计图制作,留窗口。a1E易文君-文库范文网

  7、楼梯全部为现浇柱倒制结构,主受力筋按图施工,楼梯间防盗门由乙方制订并安装好乙方不做按每扇______元扣除,楼梯休台窗户为用长城S304U40mm40mm的不锈钢管里面放12的螺纹钢做好防盗设施。楼梯扶手60mm40mm的长城304不锈钢管做好并由乙方安装好,乙方不安装则按每米80元扣除。a1E易文君-文库范文网

  8、下水管:厨房污水管75mm,洗刷间、屋顶落管、厕所下水管用110mm,统一抗压坚实的金德管,厕所下降30cm,厕所冻好并无渗漏,做好防水;厨房下降5cm,厨房、厕所下水管道应分开(前后阳台做好地漏)。a1E易文君-文库范文网

  9、自来水安装:按甲方提供的设计图施工,一至七层每户在一楼集中安装一个闸门,暗管用16的PP联塑管,单独主管进户,接处无渗漏,室内厨房、洗刷间、阳台各安一个水龙头,厕所一个冲水闸,另一个三通,分管为16的PP金德管。a1E易文君-文库范文网

  10、电:按甲方提供的设计图施工并穿好线,主线每户2根6平方米国标铜线放在每层每户楼门。a1E易文君-文库范文网

  11、避雷设施:按要求安装好整体接地,达到有效防雷效果(参照相关规范执行)。a1E易文君-文库范文网

  12、化粪池:乙方负责修建好两格式化粪池,规格1.5m1.8m1.2m,四间门一个,排池管及排水管用200mm的金德管,化粪池设在楼梯下面,并负责将排污管送至门面前。用混凝土固定从一层门面联通下水管,进污管用160mm,排污管用200mm的金德管,用混土硬化安装成15度坡度,与打基础同时施工(包括室外明沟暗沟、厨房的给排水系统,层顶落管、厨房地漏等),管道必须通至下水道。a1E易文君-文库范文网

  13、一至五层工程施工用水管、电线、照明器材、潜水泵等乙方自行购买施工,安好闸刀开关和水管水表,费用及施工用水电费由乙方负责交纳,乙方用水用电不提违反水电管理部门的有关规定,并承担相应责任。a1E易文君-文库范文网

  14、竣工后垃圾、渣土、废料由乙方自费清理搬走,并做好屋前的路面硬化。a1E易文君-文库范文网

  二、本工程材料要求a1E易文君-文库范文网

  1、钢材:所有螺纹钢用涟钢钢铁集团公司的双菱3#正材,盘元用湘潭钢铁集团公司的正材,不允许用其他钢材代替,一经发现,乙方必须返工,甲方将酌情罚款并从承包款中扣除。a1E易文君-文库范文网

  2、水泥:主体结构一定用宝庆南方水泥(325#)水泥,砌墙、粉墙用邵阳市宝螺牌(325#)水泥。a1E易文君-文库范文网

  3、河砂卵石:用于冻基础、墩柱、串梁、挑梁倒制浇注的必须符合施工标准的河沙(注:衡阳河沙)。卵石规格应满足设计规格的要求并请延后才能使用,一律不得使用制砂,如发现按每平方米扣罚款10元,从承包款中扣除。a1E易文君-文库范文网

  三、承包价格及付款方式a1E易文君-文库范文网

  1、本工程总面积______平方米,按______元每平方米包工包料整体承包给乙方,总承包价大写为_________________元(¥__________元)。无论建材、民工工资、生活开支等涨跌,此承包价一律不变。a1E易文君-文库范文网

  2、付款方式:①冻好混凝土至0后,甲方付给乙方6万元整;②一楼主体完工后付_____万元;二至五层每层完工后付3万元整;整栋主体完工后总付款不超过总造价的80%;③粉刷完内外墙并贴好内外墙瓷砖付清至总造价的80%;④水电线路安装好,本工程全部竣工验收合格后,除预留工程总造价3%作为质量保证金外,全部付清。防水工程按国家标准年限执行。到期后无息返还给乙方。a1E易文君-文库范文网

  四、工程工期、质量保证a1E易文君-文库范文网

  1、本工程总工期为______天,如因下雨下雪等特殊原因,适当延期。如无正当理由停工10天以内,甲方扣除乙方_______元,超过10天以上按每天_____元罚款,但最多不超过总工程款5%。如乙方提前完工10天以上,奖励乙方_____元。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方在施工过程中,必须严格按照建筑安装工程施工规范及验收标准,精心组织施工,并自觉接受甲方和设计专业人员的检查监督,在施工每个环节过程中必须通过甲方的验收方可进行下一道工序,如甲方没有验收而乙方已实施下一道工序(特别是隐蔽工程),甲方拒绝付款。在进料过程中不得以次充好,如购买钢材、水电材料、落水管、河砂、卵石、红砖、水泥等,甲方必须认可后才能使用。使用水泥砂浆和现浇注倒制等配比正确,搅拌到位,严格按照设计施工。现浇注墩、柱、串梁、挑梁及楼面倒制时,应使用振动棒和平面振动器,拆模后无蜂窝状、无麻石和露筋现象,平行线、垂直线、平整度和光洁度达到施工要求。钢筋规格数量、锚固长度、搭接长、转角处、丁字交叉构造筋、绑扎间隙都要符合设计要求,所有养护工作由乙方负责及时养护到位。如因施工中混凝土或砂浆配合比例不当,不按设计和施工规范操作,养护不当烧坏而达不到强度参数,及双方商定的事项,乙方单方变更等造成的各类质量问题,由乙方自觉返工和负责一切经济损失。a1E易文君-文库范文网

  3、保修期为:主体结构墙体、屋顶隔热层、防水层、厕所渗漏、承建施工的所有设施和附属设施均按国家标准执行,保修期内发生质量问题,乙方应及时修复,否则甲方有权另请施工人员修复,所需费在乙方保证金中扣除,保修期满,无质量问题,保证金无息一次性付给乙方。a1E易文君-文库范文网

  五、安全责任a1E易文君-文库范文网

  乙方在施工过程中,必须严格要求和规范施工人员,注意搞好自身安全、他人安全和行人安全,不得出现任何安全事故。凡在施工过程中出现的一切大小安全事故,由乙方负全部责任和承担所有经济损失,甲方概不负责。a1E易文君-文库范文网

  六、其他事项a1E易文君-文库范文网

  1、一切住宿、守料由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  2、所有全新手模板、撑树、扎架、竹板、工程机械、碰焊、钢筋、裁变拉直设备、推车、吊车、搅拌机、泥桶、铁铲、振动器、马钉、铁丝、钉子、扎丝、养护水管等全部由乙方自备提供。a1E易文君-文库范文网

  3、工程承包期间,乙方不得以任何理由转包,乙方若无故停工或三天打鱼两天晒网,拖延工期一个月以上,甲方有权终止合同请施工队伍。如乙方觉得亏本或其他原因不做,单方违约,则乙方所做工程甲方不予结账付款,甲方有权追缴由乙方承担的违约金1万元。a1E易文君-文库范文网

  4、在现浇注倒制施工必须一次性浇注完工,需要加班时,甲方不另付加班费,由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  5、在施工中,因施工而引发的一切矛盾,由乙方自行处理解决,费用由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  6、监理员为甲方全权代表,甲方授权下行使甲方的全部权利,乙方必须接受甲方的工程监督,落实监理员意见。a1E易文君-文库范文网

  7、甲方提供设计图一份,乙方对整栋楼房的建设质量负全部责任。a1E易文君-文库范文网

  8、工程如有质量争议,腊梅花质检部门鉴定仲裁,由此所造成的费用由责任方承担。a1E易文君-文库范文网

  9、红砖施工前必须用水浇透后才能上墙,墩、柱、梁及倒制板在氧化期间必须浇好水,养护期不少于7天。厨房、厕所预留110抗压坚固的金德管通风口。a1E易文君-文库范文网

  10、施工以设计图为依据,以本合同为补充,未尽事宜,双方协商解决。a1E易文君-文库范文网

  11、本合同甲、乙双方自愿签订,自觉遵守,本合同一式三份,双方各执一份,另一份送交公证处备案;本合同自签订之日起生效,具有法律效力。a1E易文君-文库范文网

  甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________a1E易文君-文库范文网

  联系电话:_________________联系电话:__________________a1E易文君-文库范文网

  ____________年______月____日____________年______月____日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇12

  建筑施工物资租赁合同a1E易文君-文库范文网

  出租方:合同编号:a1E易文君-文库范文网

  承租方:签订地点:a1E易文君-文库范文网

  签订时间:?年?月?日a1E易文君-文库范文网

  根据《_____》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租a1E易文君-文库范文网

  方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条?租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:a1E易文君-文库范文网

  第二条?租赁期限a1E易文君-文库范文网

  自?年?月?日至?年?月?日。共订?天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前?日内,重新签订合同。a1E易文君-文库范文网

  第三条?租金a1E易文君-文库范文网

  租金收取:a1E易文君-文库范文网

  第四条?押金(保证金)a1E易文君-文库范文网

  经双方协商,出租方收取承租方押金?元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。a1E易文君-文库范文网

  第五条?租赁物资的维修保养a1E易文君-文库范文网

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修_____办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。a1E易文君-文库范文网

  第六条?出租方变更a1E易文君-文库范文网

  一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。a1E易文君-文库范文网

  二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。a1E易文君-文库范文网

  第七条?违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金?%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金?%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金?%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  二、承租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金?%违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金?%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金?%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  第八条?争议的解决方式a1E易文君-文库范文网

  第九条?其它约定事项a1E易文君-文库范文网

  第十条?本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件?份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。a1E易文君-文库范文网

  出租方(章)承租方(章)a1E易文君-文库范文网

  单位地址:单位地址:a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:a1E易文君-文库范文网

  (或委托代理人)(或委托代理人)a1E易文君-文库范文网

  电话:电话:a1E易文君-文库范文网

  电挂:电挂:a1E易文君-文库范文网

  编码:编码:a1E易文君-文库范文网

  开户行:开户行:a1E易文君-文库范文网

  帐号:帐号:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇13

  发包方(甲方):_________a1E易文君-文库范文网

  联系地址:_________a1E易文君-文库范文网

  代表人:_________a1E易文君-文库范文网

  电话(传真):_________a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:_________a1E易文君-文库范文网

  承包方(乙方):_________a1E易文君-文库范文网

  联系地址:_________a1E易文君-文库范文网

  代表人:_________a1E易文君-文库范文网

  电话(传真):_________a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:_________a1E易文君-文库范文网

  鉴于:甲乙双方就甲方所属的_建筑物拆除工程承包一事,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,签订合同条款如下:a1E易文君-文库范文网

  第1条、拆除工程基本情况及要求a1E易文君-文库范文网

  1.1、项目座落:a1E易文君-文库范文网

  1.2、砖混结构房屋建筑面积大约3518.92㎡;砖木结构房屋建筑面积大约607.17㎡,土木结构房屋建筑面积大约776.59㎡,简易搭架面积大约1799.39㎡;a1E易文君-文库范文网

  1.3、乙方拆除的时限为20_年元月20日前;a1E易文君-文库范文网

  1.4、乙方对本工程的拆除期间为20_年×月×日至20_年×月×日,拆除后应将所拆除的物料全部运走,将土地平整清楚,按约定时间交由甲方。a1E易文君-文库范文网

  第2条、拆除工程承包费交纳a1E易文君-文库范文网

  乙方交纳的拆除工程承包费为_元,于本合同签订当日一次性缴清,甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时,应出具正式票据交乙方收执。a1E易文君-文库范文网

  第3条、拆除工程履约保证金a1E易文君-文库范文网

  乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整;在约定的时间内拆除完成,该履约保证金如数退还;若拆除超过时限,每拖延一天罚款人民币伍佰元;拆除超过_天取消保证金。a1E易文君-文库范文网

  第4条、特别约定a1E易文君-文库范文网

  4.1、乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业,其工人的安全保护措施等要到位;乙方对工程拆除的安全责任负全责。a1E易文君-文库范文网

  4.2、甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用;乙方应自行连接;乙方用电要注意安全,要节约用水;若乙方不安全用电、不节约用水,甲方有权停止供给,其责任乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  第5条、其他事项a1E易文君-文库范文网

  5.1、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。a1E易文君-文库范文网

  5.2、本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。a1E易文君-文库范文网

  5.3、本合同一式叁份,甲、乙双方各持壹份,华安县公共资源交易中心存档用壹份。a1E易文君-文库范文网

  甲方:(盖章)a1E易文君-文库范文网

  乙方:(盖章)a1E易文君-文库范文网

  ____年___月___日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇14

  发包方(甲方):______a1E易文君-文库范文网

  承包方(乙方):______a1E易文君-文库范文网

  按照法律、法规规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  1、工程名称:____________a1E易文君-文库范文网

  2、工程地点:____________a1E易文君-文库范文网

  3、承包范围:____________a1E易文君-文库范文网

  4、承包方式:____________a1E易文君-文库范文网

  5、工期:本工程自____年___月___日开工,于____年___月___日竣工。a1E易文君-文库范文网

  6、工程质量:____________a1E易文君-文库范文网

  7、合同价款(人民币大写):____________a1E易文君-文库范文网

  二、甲方工作a1E易文君-文库范文网

  1、开工前___天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。a1E易文君-文库范文网

  2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。a1E易文君-文库范文网

  3、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。a1E易文君-文库范文网

  4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。a1E易文君-文库范文网

  5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。a1E易文君-文库范文网

  6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。a1E易文君-文库范文网

  三、乙方工作a1E易文君-文库范文网

  1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。a1E易文君-文库范文网

  2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。a1E易文君-文库范文网

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。a1E易文君-文库范文网

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的.扰民问题及与周围单位(住户)的关系。a1E易文君-文库范文网

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。a1E易文君-文库范文网

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。a1E易文君-文库范文网

  四、关于工期的约定a1E易文君-文库范文网

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。a1E易文君-文库范文网

  2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  五、关于工程质量及验收的约定a1E易文君-文库范文网

  1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和________等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。a1E易文君-文库范文网

  2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。a1E易文君-文库范文网

  3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。a1E易文君-文库范文网

  4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知___日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。a1E易文君-文库范文网

  六、关于工程价款及结算的约定a1E易文君-文库范文网

  1、双方商定本合同价款采用第__种:a1E易文君-文库范文网

  (1)固定价格。a1E易文君-文库范文网

  (2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。a1E易文君-文库范文网

  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。a1E易文君-文库范文网

  2、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。a1E易文君-文库范文网

  拨款分____次进行,拨款____%,金额_____a1E易文君-文库范文网

  3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在___天内,结清尾款。a1E易文君-文库范文网

  七、关于材料供应的约定a1E易文君-文库范文网

  1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值___%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。a1E易文君-文库范文网

  2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  八、有关安全生产和防火的约定a1E易文君-文库范文网

  1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。a1E易文君-文库范文网

  3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。a1E易文君-文库范文网

  4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。a1E易文君-文库范文网

  九、奖励和违约责任a1E易文君-文库范文网

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_____元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_____%支付滞纳金。a1E易文君-文库范文网

  2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方____元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同五条2款增加优质价款外,甲方支付乙方_____元,作为奖励。a1E易文君-文库范文网

  4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。a1E易文君-文库范文网

  5、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。a1E易文君-文库范文网

  6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。a1E易文君-文库范文网

  7、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。a1E易文君-文库范文网

  8、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。a1E易文君-文库范文网

  十、争议或纠纷处理a1E易文君-文库范文网

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。a1E易文君-文库范文网

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可按下列第(__)种方法处理:a1E易文君-文库范文网

  (1)由______仲裁委员会仲裁。a1E易文君-文库范文网

  (2)向人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  十一、其它约定a1E易文君-文库范文网

  ____________________________________。a1E易文君-文库范文网

  十二、附则a1E易文君-文库范文网

  1、就保修或保险事宜,双方应另订协议。a1E易文君-文库范文网

  2、本合同正本两份,双方各执一份。副本___份,甲方执___份,乙方执___份。a1E易文君-文库范文网

  3、本合同履行完成后自动终止。a1E易文君-文库范文网

  4、附件a1E易文君-文库范文网

  (1)施工图纸或作法说明a1E易文君-文库范文网

  (2)工程项目一览表a1E易文君-文库范文网

  (3)工程预算书a1E易文君-文库范文网

  (4)甲方提供货物清单a1E易文君-文库范文网

  (5)会议纪要a1E易文君-文库范文网

  (6)设计变更a1E易文君-文库范文网

  (7)其他a1E易文君-文库范文网

  甲方(盖章):______a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:______a1E易文君-文库范文网

  代理人:______a1E易文君-文库范文网

  单位地址:____________a1E易文君-文库范文网

  电话:______a1E易文君-文库范文网

  开户银行:____________a1E易文君-文库范文网

  户名:____________a1E易文君-文库范文网

  帐号:____________a1E易文君-文库范文网

  ______年___月___日a1E易文君-文库范文网

  乙方(盖章):______a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:______a1E易文君-文库范文网

  代理人:______a1E易文君-文库范文网

  单位地址:____________a1E易文君-文库范文网

  电话:______a1E易文君-文库范文网

  开户银行:____________a1E易文君-文库范文网

  户名:____________a1E易文君-文库范文网

  帐号:____________a1E易文君-文库范文网

  ______年___月___日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇15

  合同编号:_____________a1E易文君-文库范文网

  工程名称:________________a1E易文君-文库范文网

  发包方:(甲方)__________a1E易文君-文库范文网

  承包方:(乙方)__________a1E易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:a1E易文君-文库范文网

  第一条 工程概况a1E易文君-文库范文网

  1.1 工程名称:________________________________a1E易文君-文库范文网

  工程地点:________________________________a1E易文君-文库范文网

  工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。a1E易文君-文库范文网

  承包范围:________________________________a1E易文君-文库范文网

  承包方式:________________________________a1E易文君-文库范文网

  1.2 工程性质(指基建、技改、合资等):________a1E易文君-文库范文网

  批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________a1E易文君-文库范文网

  1.3 定额工期总天数:________天。a1E易文君-文库范文网

  1.4 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。a1E易文君-文库范文网

  竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。a1E易文君-文库范文网

  1.5 质量等级:__________________________________。a1E易文君-文库范文网

  1.6 合同价款:本合同工程承包造价为________元。a1E易文君-文库范文网

  金额大写:__________________________________。a1E易文君-文库范文网

  第二条 合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:a1E易文君-文库范文网

  1.协议条款;a1E易文君-文库范文网

  2.合同条件;a1E易文君-文库范文网

  3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;a1E易文君-文库范文网

  4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;a1E易文君-文库范文网

  5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;a1E易文君-文库范文网

  6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单;a1E易文君-文库范文网

  7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;a1E易文君-文库范文网

  8.国家和本市关于施工合同管理的规定。a1E易文君-文库范文网

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。a1E易文君-文库范文网

  第三条 合同文件使用的语言文字,标准和适用法律a1E易文君-文库范文网

  3.1 合同语言:本合同文件使用汉语。a1E易文君-文库范文网

  3.2 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。a1E易文君-文库范文网

  3.3 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。a1E易文君-文库范文网

  第四条 图纸a1E易文君-文库范文网

  4.1 甲方提供图纸日期:________________________a1E易文君-文库范文网

  4.2 甲方提供图纸套数:________________________a1E易文君-文库范文网

  4.3 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:______a1E易文君-文库范文网

  4.4 工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。a1E易文君-文库范文网

  第五条 甲方驻工地代表a1E易文君-文库范文网

  5.1 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):__________________________a1E易文君-文库范文网

  5.2 社会总监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):_______a1E易文君-文库范文网

  第六条 乙方驻工地代表(项目经理)a1E易文君-文库范文网

  乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):____________a1E易文君-文库范文网

  第七条 甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分段完成以下工作:a1E易文君-文库范文网

  7.1 施工现场达到具备施工条件和完成的时间:a1E易文君-文库范文网

  7.2 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:______________并保证施工期间的需要。a1E易文君-文库范文网

  7.3 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:________________满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。a1E易文君-文库范文网

  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:______________________a1E易文君-文库范文网

  7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:____________________________a1E易文君-文库范文网

  7.6 水准点与座标控制点位置提供和交验要求:______________________a1E易文君-文库范文网

  7.7 会审图纸和设计交底的时间:__________________________________a1E易文君-文库范文网

  7.8 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:________a1E易文君-文库范文网

  甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第三十二条执行。a1E易文君-文库范文网

  第八条 乙方工作。乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:a1E易文君-文库范文网

  8.1 提供计划、报表的名称及完成时间:____________________________a1E易文君-文库范文网

  8.2 对施工安全保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。a1E易文君-文库范文网

  8.3 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:______________________a1E易文君-文库范文网

  8.4 对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。a1E易文君-文库范文网

  8.5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________a1E易文君-文库范文网

  8.6 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:______________a1E易文君-文库范文网

  8.7 施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。a1E易文君-文库范文网

  乙方不按合同约定完成上述工作时,造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  第九条 进度计划a1E易文君-文库范文网

  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:________a1E易文君-文库范文网

  9.2 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间:______________a1E易文君-文库范文网

  第十条 延期开工a1E易文君-文库范文网

  乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。a1E易文君-文库范文网

  第十一条 暂停施工a1E易文君-文库范文网

  甲方代表在确有必要时,可书面要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部解除合同,由甲方承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  第十二条 工期延误a1E易文君-文库范文网

  12.1 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  1.工程量变化和设计变更;a1E易文君-文库范文网

  2.一周内,非乙方原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成停工累计超过8小时;a1E易文君-文库范文网

  3.不可抗力;a1E易文君-文库范文网

  4.甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。a1E易文君-文库范文网

  乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。a1E易文君-文库范文网

  12.2 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付的违约金额和计算方法:___________________。a1E易文君-文库范文网

  12.3 因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方已部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。a1E易文君-文库范文网

  第十三条 工期提前a1E易文君-文库范文网

  工期如需提前,双方约定如下:a1E易文君-文库范文网

  13.1 按本协议条款1.4约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为________天,比本协议条款1.3定额工期提前________天、提前________%。a1E易文君-文库范文网

  13.2 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出:__________________。a1E易文君-文库范文网

  13.3 甲方应提供的条件:________________________________________。a1E易文君-文库范文网

  13.4 乙方每提前竣工一天,甲方应支付乙方的奖励金额和计算方法:____________。a1E易文君-文库范文网

  第十四条 质量检查和返工a1E易文君-文库范文网

  检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。a1E易文君-文库范文网

  因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。a1E易文君-文库范文网

  以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。a1E易文君-文库范文网

  第十五条 工程质量a1E易文君-文库范文网

  15.1 约定的工程质量等级(优良、合格)____。实行按质论价和奖罚对等,由此增减的费用支付:_____________。a1E易文君-文库范文网

  15.2 违约责任:a1E易文君-文库范文网

  达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。a1E易文君-文库范文网

  因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  15.3 双方对工程质量有争议时,按第30条约定的办法解决。a1E易文君-文库范文网

  第十六条 隐蔽工程和中间验收a1E易文君-文库范文网

  16.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。a1E易文君-文库范文网

  工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。a1E易文君-文库范文网

  16.2 双方约定的中间验收部位为:________________________________a1E易文君-文库范文网

  第十七条 试车(应按承包范围确定)a1E易文君-文库范文网

  17.1 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过,甲方代表在试车记录上签字。a1E易文君-文库范文网

  17.2 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时),甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过,双方在试车记录上签字。a1E易文君-文库范文网

  17.3 双方责任:a1E易文君-文库范文网

  由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出,工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  由于设备制造原因试车达不到验收要求,设备由甲方采购时,应按本协议条款第23条执行。设备由乙方采购时,应按本协议条款第24条执行。a1E易文君-文库范文网

  由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。a1E易文君-文库范文网

  甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。a1E易文君-文库范文网

  第十八条 验收和重新检验a1E易文君-文库范文网

  甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。a1E易文君-文库范文网

  无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。a1E易文君-文库范文网

  第十九条 合同价款的调整。发生下列情况之一时,工程承包造价可做调整:________________a1E易文君-文库范文网

  第二十条 预付工程款a1E易文君-文库范文网

  预付工程款的时间和比例及开始抵扣工程款的时间和比例,按国家和本市有关主管部门现行规定执行。a1E易文君-文库范文网

  20.1 在合同签订后,甲方预付工程款的时间,比例及甲方按建筑(安装)工程工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下:__________________。a1E易文君-文库范文网

  20.2 甲方不按时预付工程款,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  第二十一条 工程量的核实确认a1E易文君-文库范文网

  21.1 乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求:__________________________a1E易文君-文库范文网

  21.2 甲方核实已完工程量报告的时间和要求:____________________________________a1E易文君-文库范文网

  第二十二条 工程款(进度款)支付a1E易文君-文库范文网

  22.1 工程款(进度款)支付的时间和方式:_________________________a1E易文君-文库范文网

  22.2 凡属本协议条款第19条发生的合同价款调整内容,导致合同价款增减时,其工程款(进度款)同期调整后支付。a1E易文君-文库范文网

  22.3 甲方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  甲方不按时支付工程款(进度款),乙方在约定支付时间10天后向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程款(进度款)。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程款(进度款)的利息。a1E易文君-文库范文网

  甲方收到乙方通知后无支付能力,导致施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部解除合同,由甲方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。a1E易文君-文库范文网

  第二十三条 甲方供应材料设备a1E易文君-文库范文网

  23.1 按双方约定(招标发包工程按招标文件确定)的甲方供应材料设备一览表(附后)。a1E易文君-文库范文网

  甲方按供应材料设备一览表,向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。a1E易文君-文库范文网

  23.2 违约责任:a1E易文君-文库范文网

  甲方供应材料设备,乙方派人参加验收后妥善保管,甲方支付相应保管费用。发生损坏丢失,由乙方负责赔偿。a1E易文君-文库范文网

  甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。a1E易文君-文库范文网

  甲方供应的材料、设备发生与一览表不符时,双方约定如下:a1E易文君-文库范文网

  1.材料设备单价与一览表不符:____________________a1E易文君-文库范文网

  2.材料设备的种类、规格、质量等级与一览表不符:______________a1E易文君-文库范文网

  3.供应材料与一览表规格型号不符:________________a1E易文君-文库范文网

  4.到货地点与一览表不符:________________________a1E易文君-文库范文网

  5.供应数量与一览表不符:________________________a1E易文君-文库范文网

  6.供应时间早于一览表约定的日期:________________a1E易文君-文库范文网

  因以上原因或迟于一览表约定供应时间,由甲方承担相应的经济支出。发生延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成的乙方损失。a1E易文君-文库范文网

  经乙方检验通过之后发现有与一览表的规格、质量等级不符的(设备经试车后)情况,甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出,并相应顺延工期。a1E易文君-文库范文网

  第二十四条 乙方采购材料设备a1E易文君-文库范文网

  24.1 乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。a1E易文君-文库范文网

  24.2 违约责任:a1E易文君-文库范文网

  对乙方采购材料设备与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备(设备经试车后)不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  24.3 乙方需使用代用材料时,须经甲方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。a1E易文君-文库范文网

  第二十五条 设计变更a1E易文君-文库范文网

  施工中甲方对原设计进行变更,经批准后,应在变更前15天(重大设计变更前20天)向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  施工中乙方对原设计提出的变更要求,经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计,否则,因变更导致的经济损失,由乙方承担,工期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  第二十六条 确定变更价款a1E易文君-文库范文网

  根据工程承包方式及本协议条款第25条发生的设计变更、并按第22条中确定的工程款(进度款)支付方式支付工程变更价款:a1E易文君-文库范文网

  26.1 乙方收到变更通知后5天内(重大变更10天内)提出变更价款报告的完整资料。a1E易文君-文库范文网

  26.2 甲方收到变更价款报告之日起5天内(重大变更10天内)予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10天自行生效,由此延误的工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  26.3 双方对变更价款不能达成一致意见时,按第30条约定的办法解决。a1E易文君-文库范文网

  第二十七条 竣工验收a1E易文君-文库范文网

  工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第4条约定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收(群体工程以单位工程为准),并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。a1E易文君-文库范文网

  甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。a1E易文君-文库范文网

  竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。a1E易文君-文库范文网

  甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。a1E易文君-文库范文网

  因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。a1E易文君-文库范文网

  甲、乙双方办理工程竣工验收手续后,甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定,取得《建设工程质量合格证书》。经核定工程质量不合格时,应予返修重新进行核定,竣工日期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  第二十八条 竣工结算a1E易文君-文库范文网

  甲乙双方办理工程竣工验收手续后,应按照施工合同签订的承包方式,及约定的工程价款变更方式,由双方进行工程竣工结算(群体工程以单位工程为准)。a1E易文君-文库范文网

  28.1 乙方在竣工工程验收后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。a1E易文君-文库范文网

  28.2 甲方自签收竣工结算报告资料之日起15天内提出审核意见并予以签认,取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款。a1E易文君-文库范文网

  28.3 乙方收到工程结算尾款后15天内将竣工工程交付甲方。a1E易文君-文库范文网

  28.4 由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方承担保护费用。该工程视同进入工程保修期。a1E易文君-文库范文网

  甲方无正当理由收到竣工结算报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款额的利息,并承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  28.5 由于乙方不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程款不能及时结算时,应承担违约责任;在取得《建设工程质量合格证书》后15天内将竣工工程交付甲方使用,并承担工程保修责任。a1E易文君-文库范文网

  第二十九条 保修a1E易文君-文库范文网

  乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施,乙方在收到工程竣工结算尾款后,将工程交付甲方的同时,与甲方签订工程保修合同(群体工程以单位工程为准),并向甲方交付保修抵押金(或在结算工程尾款时抵扣)。a1E易文君-文库范文网

  第三十条 争议a1E易文君-文库范文网

  第一种争议解决方式:向________仲裁委员会申请仲裁;a1E易文君-文库范文网

  第二种争议解决方式:向________人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  双方约定按第____种争议解决方式解决。a1E易文君-文库范文网

  第三十一条 违约a1E易文君-文库范文网

  甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。a1E易文君-文库范文网

  乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。a1E易文君-文库范文网

  除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。a1E易文君-文库范文网

  因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  第三十二条 索赔a1E易文君-文库范文网

  甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可以书面形式按以下规定向甲方索赔:a1E易文君-文库范文网

  1.有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;a1E易文君-文库范文网

  2.索赔事件发生后20天内,向甲方发出要求索赔的通知;a1E易文君-文库范文网

  3.甲方在接到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在10天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。a1E易文君-文库范文网

  第三十三条 安全施工a1E易文君-文库范文网

  乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。a1E易文君-文库范文网

  发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。a1E易文君-文库范文网

  乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。a1E易文君-文库范文网

  在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。a1E易文君-文库范文网

  第三十四条 专利技术、特殊工艺、合理化建议:__________________________a1E易文君-文库范文网

  第三十五条 地下障碍和文物a1E易文君-文库范文网

  乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时,应在4小时内通知甲方代表。双方报告有关管理部门和采取有效保护措施。并按有关管理部门具体规定处置。甲方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。a1E易文君-文库范文网

  第三十六条 工程分包a1E易文君-文库范文网

  乙方可按投标书约定分包部分工程。a1E易文君-文库范文网

  乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。a1E易文君-文库范文网

  分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约或疏忽。a1E易文君-文库范文网

  工程分包价款除双方另有约定,应由乙方与分包单位结算。a1E易文君-文库范文网

  第三十七条 不可抗力a1E易文君-文库范文网

  不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。a1E易文君-文库范文网

  不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,灾害继续发生,乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。a1E易文君-文库范文网

  甲方应对灾害处理提供必要条件。a1E易文君-文库范文网

  因灾害发生的费用由双方分别承担:a1E易文君-文库范文网

  1.工程本身的损害由甲方承担;a1E易文君-文库范文网

  2.人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;a1E易文君-文库范文网

  3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;a1E易文君-文库范文网

  4.所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。a1E易文君-文库范文网

  第三十八条 保险(如有时)。保险内容、保险金额、由谁办理和承担费用约定如下:________________a1E易文君-文库范文网

  投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次,直到损害结束。a1E易文君-文库范文网

  第三十九条 工程停建或缓建a1E易文君-文库范文网

  39.1 由于政策变化、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。a1E易文君-文库范文网

  39.2 由于甲乙任何一方不能按所签合同履约,导致工程停建或缓建,造成的损失由责任方承担。a1E易文君-文库范文网

  第四十条 合同生效与终止a1E易文君-文库范文网

  40.1 本合同自订立之日起生效。a1E易文君-文库范文网

  40.2 乙方收到工程竣工结算尾款、交付竣工工程,双方已签订工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金后,本合同即告终止。a1E易文君-文库范文网

  第四十一条 合同份数a1E易文君-文库范文网

  41.1 本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。a1E易文君-文库范文网

  41.2 本合同副本____份。a1E易文君-文库范文网

  发包人:a1E易文君-文库范文网

  承包人:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇16

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  工程名称: 建筑面积:a1E易文君-文库范文网

  工程地点: 工程内容:a1E易文君-文库范文网

  群体工程应附乙方承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:a1E易文君-文库范文网

  二、工程承包范围a1E易文君-文库范文网

  (一)承包范围:工程施工图设计内容(除甲方外委项目外)的全部工程。甲方外委项目(合同外项目)如下:a1E易文君-文库范文网

  1、室内进户门、单元防盗门及外墙瓷砖主材;a1E易文君-文库范文网

  2、天燃气、对讲系统材料及安装,电视、电话安装;a1E易文君-文库范文网

  3、外墙涂料的施工;a1E易文君-文库范文网

  4、桩基础(不含截桩);a1E易文君-文库范文网

  5、高层及地下室消防工程、通风工程;a1E易文君-文库范文网

  6、土方工程、降水工程、基坑支护工程;a1E易文君-文库范文网

  7、电梯、观光电梯外弧形观光窗、地下车库采光天井;a1E易文君-文库范文网

  (二)如有变更按图纸做增减量的现场签证。a1E易文君-文库范文网

  三、合同工期 开工日期: 竣工日期:a1E易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数: 天 四、质量标准 工程质量标准:。a1E易文君-文库范文网

  五、合同价款a1E易文君-文库范文网

  金额(大写):暂定a1E易文君-文库范文网

  以最终结算值为准a1E易文君-文库范文网

  小写:¥ 元,合每平方米 元。a1E易文君-文库范文网

  六、拨款方式a1E易文君-文库范文网

  乙方从基础垫付至主体6层,按工程量拨80%,12层、封顶各拨工程量的80%;砌筑完、抹灰完各拨工程量的80%,交工前拨两次,交工时留10%,档案备案完拨7%,3%作为保证金。a1E易文君-文库范文网

  七、双方权利与义务a1E易文君-文库范文网

  1、甲方工作:a1E易文君-文库范文网

  (1)甲方负责施工现场的“三通一平”并提供地勘报告和地下隐蔽资料;a1E易文君-文库范文网

  (2)提供施工图纸三套并组织图纸会审和交验水准点与坐标控制点等技术资料;a1E易文君-文库范文网

  (3)甲方委派专职工程师行使施工管理中甲方的职责和权力;委托监理工程师执行甲方与监理单位签订的监理合同中约定的职责和权力;a1E易文君-文库范文网

  (4)甲方有权对乙方不合格材料和工程责令其退场和返工。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方工作:a1E易文君-文库范文网

  (1)负责合同价款中的水电等相关费用,保证达到环保级文明施工的有关规定,做到“工完料净场清”;a1E易文君-文库范文网

  (2)提供详尽的施工进度计划并按照计划组织施工;a1E易文君-文库范文网

  (3)严格执行甲方公司管理制度和项目管理规定,有权提出合理化建议。对施工中使用的新工艺、新方案经甲方及监理认定后予以奖励;a1E易文君-文库范文网

  (4)严格按照施工图纸和建筑规范施工,采用材料必须符合规范要求检验合格后方可使用。a1E易文君-文库范文网

  (5)工程涉及的质量安全检查及整改、分部工程验收均由乙方负责,工程交工以竣工备案为准。a1E易文君-文库范文网

  3、双方约定其他事项a1E易文君-文库范文网

  (1)合同以外的技术变更及现场签证按照合同预算标准执行;a1E易文君-文库范文网

  (2)塑钢窗、保温、瓷砖、楼梯扶手及护栏、内墙涂料、地热、开关插座、电线、配电箱、理石、室内木门、车库门、防水材料由甲方确定材料品牌、型号、规格、色泽等。由乙方自行安排施工。a1E易文君-文库范文网

  (3)乙方中途不得私自退场,否则按中途退场结算,只付给乙方所完工程量的70%,并扣除因乙方退场变换施工队伍造成的一切损失(含工期及超价损失)待交工后结算。a1E易文君-文库范文网

  (4)乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员,若乙方仍未达到甲方要求的,甲方有权要求更换机械和人员。如乙方拒绝整改甲方有权将乙方清退出场,一切损失由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  (5)乙方应有足够的经济实力来作为承包工程垫付的先决条件。若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  (6)乙方要与农民工签订合同,并在开工后10日内报甲方,开完的农民工工资表须报甲方备案,否则将不给下次拨款。乙方若因工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。 (7)乙方负责施工人员的意外伤害保险和工伤保险缴纳及安全教育并设立专职安全员,施工中发生的一切安全事故由乙方负全部责任。a1E易文君-文库范文网

  (8)甲方外委工程(合同外项目)配套费已包含于单价但中不另行计算,乙方负责成品保护及验收交档备案。a1E易文君-文库范文网

  八、税费分担a1E易文君-文库范文网

  乙方承担投标费、水电费、建筑营业税及其附加费税、材料复试费(不含检桩费)、拉结筋检测费、室内环保检测费、个人所得税。税金由甲方代扣。建筑公司的管理费由乙方向所在公司上交。a1E易文君-文库范文网

  九、奖罚措施a1E易文君-文库范文网

  乙方必须严格履行工期协议,每延期一天,按每1000平方米罚款500元。无安全事故、a1E易文君-文库范文网

  十、本协议书中未涉及内容按照国家建设工程合同的《通用条款》执行。a1E易文君-文库范文网

  十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。a1E易文君-文库范文网

  十二、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。a1E易文君-文库范文网

  十三、争议解决方式a1E易文君-文库范文网

  合同在履行中如果发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成时提交合同签定地的仲裁委员会仲裁a1E易文君-文库范文网

  十四、合同生效a1E易文君-文库范文网

  合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点:a1E易文君-文库范文网

  合同有效期为:双方签字盖章之日起至工程竣工保修期满之日为止a1E易文君-文库范文网

  本合同一式四份,甲乙双方各二份a1E易文君-文库范文网

  本合同未尽事宜,经双方共同协商可做出补充规定,双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。a1E易文君-文库范文网

  甲方:(公章) 承 包 人:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  年月日:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇17

  建筑施工物资租赁合同a1E易文君-文库范文网

  (示范文本)a1E易文君-文库范文网

  合同编号:a1E易文君-文库范文网

  出租人: 签订地点:a1E易文君-文库范文网

  承租人:a1E易文君-文库范文网

  签订时间: 年 月 日a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条、 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):a1E易文君-文库范文网

  第二条、 租赁物资的用途及使用方法:a1E易文君-文库范文网

  第三条、租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日,共计 天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前 日内,重新签订合同。a1E易文君-文库范文网

  第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准: 租金的支付方式和期限:a1E易文君-文库范文网

  第五条、押金(保证金)a1E易文君-文库范文网

  经双方协商,出租人收取承租人押金 元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。a1E易文君-文库范文网

  第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法: 。a1E易文君-文库范文网

  第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。a1E易文君-文库范文网

  二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由 人承担。a1E易文君-文库范文网

  第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。a1E易文君-文库范文网

  二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。a1E易文君-文库范文网

  第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为: 。a1E易文君-文库范文网

  第十条、本合同解除的条件: 。a1E易文君-文库范文网

  第十一条、违约责任一、出租人违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其他违约行为: 。a1E易文君-文库范文网

  二、承租人违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其他违约行为: 。a1E易文君-文库范文网

  第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:a1E易文君-文库范文网

  (一)提交 仲裁委员会仲裁;a1E易文君-文库范文网

  (二)依法向人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  第十三条、其他约定事项: 。a1E易文君-文库范文网

  第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。a1E易文君-文库范文网

  第十五条、本合同一式 份,合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。a1E易文君-文库范文网

  出租人a1E易文君-文库范文网

  出租人(章):a1E易文君-文库范文网

  住所:a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):a1E易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):a1E易文君-文库范文网

  电话:a1E易文君-文库范文网

  传真:a1E易文君-文库范文网

  开户银行:a1E易文君-文库范文网

  账号:a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:a1E易文君-文库范文网

  承租人a1E易文君-文库范文网

  出租人(章):a1E易文君-文库范文网

  住所:a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(签名):a1E易文君-文库范文网

  委托代理人(签名):a1E易文君-文库范文网

  电话:a1E易文君-文库范文网

  传真:a1E易文君-文库范文网

  开户银行:a1E易文君-文库范文网

  账号:a1E易文君-文库范文网

  邮政编码:a1E易文君-文库范文网

  鉴(公)证意见:a1E易文君-文库范文网

  鉴(公)证机关(章):a1E易文君-文库范文网

  经办人:a1E易文君-文库范文网

  年 月 日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇18

  建筑施工物资租赁合同a1E易文君-文库范文网

  1.格式?建筑施工物资租赁合同a1E易文君-文库范文网

  出租方:合同编号:a1E易文君-文库范文网

  承租方:签订地点:a1E易文君-文库范文网

  签订时间:?年?月?日a1E易文君-文库范文网

  根据《_____》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条?租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)a1E易文君-文库范文网

  第二条?租赁期限a1E易文君-文库范文网

  自____年____月____日至____年____月____日。共计____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。a1E易文君-文库范文网

  第三条?租金a1E易文君-文库范文网

  租金收取:(双方应约定租金计算方式及其支付方式)a1E易文君-文库范文网

  第四条?押金(保证金)a1E易文君-文库范文网

  经双方协商,出租方收取承租方押金____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。a1E易文君-文库范文网

  第五条?租赁物资的维修保养a1E易文君-文库范文网

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修_____办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。a1E易文君-文库范文网

  第六条?租赁合同变更a1E易文君-文库范文网

  一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。a1E易文君-文库范文网

  二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。a1E易文君-文库范文网

  第七条?违约责任a1E易文君-文库范文网

  一、出租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  二、承租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  第八条?争议的解决方式a1E易文君-文库范文网

  第九条?其它约定事项a1E易文君-文库范文网

  第十条?本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件a1E易文君-文库范文网

  份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。a1E易文君-文库范文网

  出租方(章):承租方(章)a1E易文君-文库范文网

  单位地址:单位地址:a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:a1E易文君-文库范文网

  (或委托代理人)(或委托代理人)a1E易文君-文库范文网

  电话:电话:a1E易文君-文库范文网

  2.说明a1E易文君-文库范文网

  建筑施工物资租赁合同是指当事人双方就租用建筑工程物资所签订的明确双方权利义务的协议。提供物资的一方为出租方,接受物资的一方为承租方。由于建筑施工工程所需的特殊物资比较多,工程承包方往往不能一一备齐,而通过租赁方式既可以节约资金,提_____益,又使出租方的物资充分发挥作用。a1E易文君-文库范文网

  签订建筑施工物资租赁合同应当注意的问题有:a1E易文君-文库范文网

  (1)必须明确租赁物资的名称、质量标准和租赁期限。租赁物资的名称应当按照国家物资目录的标准称谓写清楚,而不应用习惯用语代替。双方对租赁物资的质量要进行交接验收,不得马虎从事,以免发生纠纷。a1E易文君-文库范文网

  (2)要明确租赁物资在租赁期限内的维修保养责任。通常应由承租方维保养,但有些特殊机械承租方无力维修保养的,也可以约定由出租方维修保养。对于由承租方维修保养的,租赁费用应低一些;由出租方维修的,租赁费用应高一些。a1E易文君-文库范文网

  (3)要明确租金的数额、支付方式。双方可以协商出租方收取一定的保证金或者叫做押金。在租赁期满后,折抵租金。a1E易文君-文库范文网

  (4)对于违约责任,应当写明出租方违约如何处理、承租方违约如何处理的内容。通常出租方承担的责任以租金为标准计算违约金;承租方违约按租金或者按损失数额计算赔偿额。a1E易文君-文库范文网

  本格式是国家工商行政管理局主持制定的示范文本。a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇19

  发包方(甲方):_________a1E易文君-文库范文网

  承包方(乙方):_________a1E易文君-文库范文网

  兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况:a1E易文君-文库范文网

  1、工程名称:a1E易文君-文库范文网

  2、工程地点:a1E易文君-文库范文网

  3、承包内容:a1E易文君-文库范文网

  4、承包范围:a1E易文君-文库范文网

  5、承包方式:a1E易文君-文库范文网

  6、质量要求:_________《建筑装饰装修工程质量验收规范》a1E易文君-文库范文网

  7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。a1E易文君-文库范文网

  二、甲方工作:a1E易文君-文库范文网

  1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。a1E易文君-文库范文网

  2、负责向乙方提供临时水电。a1E易文君-文库范文网

  三、乙方工作:a1E易文君-文库范文网

  1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。a1E易文君-文库范文网

  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。a1E易文君-文库范文网

  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。a1E易文君-文库范文网

  四、关于质量的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。a1E易文君-文库范文网

  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。a1E易文君-文库范文网

  五、关于工期的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。a1E易文君-文库范文网

  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  六、关于价款和结算的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、双方商定本工程合同承包价格__________元(人民币)。a1E易文君-文库范文网

  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。a1E易文君-文库范文网

  3、付款方式:a1E易文君-文库范文网

  (1)开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。a1E易文君-文库范文网

  (2)水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元a1E易文君-文库范文网

  (3)瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。a1E易文君-文库范文网

  (4)竣工验收合格后,甲方付款20%元。a1E易文君-文库范文网

  (5)余款5%元待壹年保修期满后结清。a1E易文君-文库范文网

  七、关于材料的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。a1E易文君-文库范文网

  3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。a1E易文君-文库范文网

  八、关于安全生产的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。a1E易文君-文库范文网

  九、关于违约责任的约定:a1E易文君-文库范文网

  1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。a1E易文君-文库范文网

  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金______元。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。a1E易文君-文库范文网

  4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。a1E易文君-文库范文网

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。a1E易文君-文库范文网

  甲方(签章):_________ 乙方(签字):_________a1E易文君-文库范文网

  20___年__月__日 20___年__月__日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇20

  甲方(全称):(发包方a1E易文君-文库范文网

  乙方(全称):(承包方)a1E易文君-文库范文网

  依照其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况工程名称:工程。a1E易文君-文库范文网

  工程地点:。a1E易文君-文库范文网

  工程范围:根据甲方工程部要求施工。a1E易文君-文库范文网

  工程内容及价格:a1E易文君-文库范文网

  二、合同工期:开工日期:竣工日期:前。a1E易文君-文库范文网

  三、质量标准:a1E易文君-文库范文网

  1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。a1E易文君-文库范文网

  因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。a1E易文君-文库范文网

  3、工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。a1E易文君-文库范文网

  因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。a1E易文君-文库范文网

  四、质量保修:a1E易文君-文库范文网

  1、质量保修期为a1E易文君-文库范文网

  年,自工程竣工验收合格之日起算。a1E易文君-文库范文网

  质保期内全免费维护,如出现质量问题,乙方需确保在甲方通知后   小时内维修并恢复正常,否则甲方可自行请人维修,发生费用从质保金内扣除,质保金不够甲方可向乙方追偿。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。a1E易文君-文库范文网

  3、质量保证金按工程造价的%计算,自工程款中扣除,质保期满后付清。a1E易文君-文库范文网

  五、合同价款及支付:完工后根据实际竣工工程量结算(本合同a1E易文君-文库范文网

  第一条所列工程价款为综合单价,含主辅材料、人工、运输、管理费、税金、政策性文件规定、合同所包含的一切风险责任及可能发生的一切费用。a1E易文君-文库范文网

  付款方式:工程竣工验收合格且决算后30日内付至决算价款的  %,每次付款时乙方需提供经甲方工程部、财务部及其他相关部门负责人签字的付款单和正式有效税务发票。a1E易文君-文库范文网

  六、违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经过甲方书面同意顺延的工期竣工,每延期一天支付违约金 元,违约金甲方可直接从未付工程款中扣除,到约定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交书面竣工验收报告均视为乙方逾期。a1E易文君-文库范文网

  2、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。a1E易文君-文库范文网

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。a1E易文君-文库范文网

  七、施工安全:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,施工过程中发生的一切质量问题和安全事故责任和因此发生的费用均由乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。a1E易文君-文库范文网

  九、乙方住所为正式有效地址,甲方发给乙方的任何通知或其他法律文件均以挂号信寄往协议住所,寄出时间后3日视为乙方收到,寄出时间以邮戳时间为准九、本协议一式样两份,双方各执一份,经双方签章后生效,双方应遵约履行。a1E易文君-文库范文网

  十、其它约定:在工程验收合格交付甲方之前,乙方须负责及时清理垃圾。a1E易文君-文库范文网

  甲方:(公章)乙方:(公章)a1E易文君-文库范文网

  住所:住所:a1E易文君-文库范文网

  委托代表人:委托代表人:a1E易文君-文库范文网

  电话:电话:a1E易文君-文库范文网

  合同签订日期:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇21

  发包方:(以下简称甲方)a1E易文君-文库范文网

  承包方:(以下简称乙方)a1E易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:a1E易文君-文库范文网

  (一)工程项目a1E易文君-文库范文网

  1、工程名称:a1E易文君-文库范文网

  2、工程地址:a1E易文君-文库范文网

  3、工程范围:a1E易文君-文库范文网

  4、承包造价:X元(大写:)a1E易文君-文库范文网

  (二)工程期限a1E易文君-文库范文网

  根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20xxX年XX月XX日至20xxX年XX月XX日,总工期天。a1E易文君-文库范文网

  (三)本工程竣工质量为一次性合格工程a1E易文君-文库范文网

  乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。a1E易文君-文库范文网

  (四)工程价款支付及结算a1E易文君-文库范文网

  本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。a1E易文君-文库范文网

  (五)其它约定a1E易文君-文库范文网

  1、甲方承担的安全责任、权利a1E易文君-文库范文网

  (1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;a1E易文君-文库范文网

  (2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;a1E易文君-文库范文网

  (3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;a1E易文君-文库范文网

  (4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方的责任、权利a1E易文君-文库范文网

  (1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;a1E易文君-文库范文网

  (2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;a1E易文君-文库范文网

  (3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;a1E易文君-文库范文网

  (4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。a1E易文君-文库范文网

  (六)其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。a1E易文君-文库范文网

  二、建筑工程施工合同签订的主体资格a1E易文君-文库范文网

  签约过程中,大家注意的重点是合同的内容,对施工企业而言,建设单位就是上帝,而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面,往往是“走过场”,这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行,达不到预期目的。a1E易文君-文库范文网

  因此应该重视合同主体资格的审查,首先,要审查对方的营业执照及年检情况,了解其主体的合法性,如是否合法注册,是否存在未年检而被吊销执照,是否具有资金能力,注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。a1E易文君-文库范文网

  三、建设施工合同签订注意事项a1E易文君-文库范文网

  首先,要审查合同内容是否合法,有无违反法律法规的强制规定,是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益,是否存在重大误解和显失公平等情况。a1E易文君-文库范文网

  其次,要审查合同主要条款是否完备、明确,具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别,确认是否齐备,表述是否清楚可行,公司现有资质能否满足,并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容:a1E易文君-文库范文网

  1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定;a1E易文君-文库范文网

  2、双方权利义务约定是否明确,用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚,能否影响工期;a1E易文君-文库范文网

  3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求,能否满足及注意事项;a1E易文君-文库范文网

  4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;a1E易文君-文库范文网

  5、索赔程序是否明确可行;a1E易文君-文库范文网

  6、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款,表述是否准确,不存歧义,合同的用词用语不需要华丽、完美,但是一定要明确,简单明了,避免毫无意义的空话,同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度;a1E易文君-文库范文网

  7、纠纷解决方式约定是否合法有效,是否存在风险;a1E易文君-文库范文网

  8、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求,并进行交底和指导履行;a1E易文君-文库范文网

  9、违约责任约定是否对等,如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等,合同条款的对等性是公平原则的重要内容,不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。a1E易文君-文库范文网

  甲方(公章): 乙方(公章):a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):a1E易文君-文库范文网

  20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇22

  甲方(委托人):a1E易文君-文库范文网

  乙方(居间人):a1E易文君-文库范文网

  本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、委托事项a1E易文君-文库范文网

  1.1乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。a1E易文君-文库范文网

  1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。a1E易文君-文库范文网

  二、乙方的义务a1E易文君-文库范文网

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。a1E易文君-文库范文网

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。a1E易文君-文库范文网

  2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。a1E易文君-文库范文网

  2.4乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果甲方与建设单位签订了该工程项目专业承包施工合同,在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。a1E易文君-文库范文网

  三、甲方义务a1E易文君-文库范文网

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。a1E易文君-文库范文网

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。a1E易文君-文库范文网

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。a1E易文君-文库范文网

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式a1E易文君-文库范文网

  4.1本项目居间报酬为a1E易文君-文库范文网

  4.2居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。a1E易文君-文库范文网

  4.3甲方可以转账或现金的方式支付。a1E易文君-文库范文网

  五、居间活动费用的承担a1E易文君-文库范文网

  居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。a1E易文君-文库范文网

  六、保密事项a1E易文君-文库范文网

  6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。a1E易文君-文库范文网

  6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。a1E易文君-文库范文网

  七、合同终止a1E易文君-文库范文网

  7.1本合同签字生效后,如果 _____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。a1E易文君-文库范文网

  7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。a1E易文君-文库范文网

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。a1E易文君-文库范文网

  八、争议解决方式a1E易文君-文库范文网

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。a1E易文君-文库范文网

  九、其他事项a1E易文君-文库范文网

  9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。a1E易文君-文库范文网

  9.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有,则由乙方自行承担法律责任。a1E易文君-文库范文网

  9.3本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方(签章):a1E易文君-文库范文网

  乙方(签章):a1E易文君-文库范文网

  签订日期: 年 月日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇23

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程名称:规模鸡场粪便集中收集加工有机肥项目(浙江千岛湖生态养殖场有机肥厂)平基土石方工程。a1E易文君-文库范文网

  二、工程地点:庄口村下坞有机肥厂。a1E易文君-文库范文网

  三、工程承包范围:按甲方提供的施工开挖图或现场指定标注区域内石方爆破,并运至渣场。本合同土石方工程量约为土方####m3、石方###m3。a1E易文君-文库范文网

  四、工程单价:经双方共同确定,本合同单价为土方##元/方、石方##元/方。a1E易文君-文库范文网

  五、工程总造价:全部工程总造价暂定为人民币###万元(大写陆万陆仟元整),实际工程总造价以竣工结算为准。a1E易文君-文库范文网

  六、合同工期:根据双方协商,工程期限自####年##月##日至####年##月##日止。若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  七、工程质量及技术要求:乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。a1E易文君-文库范文网

  八、工程价款结算a1E易文君-文库范文网

  (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:a1E易文君-文库范文网

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。a1E易文君-文库范文网

  (二)工程价款结算与拨付办法:工程开工前一天预付工程款的10%即####元,开工5天后再付款40%即####元,其余款项在工程竣工经甲方验收合格后一次性付清。a1E易文君-文库范文网

  九、双方责任a1E易文君-文库范文网

  (一)甲方责任a1E易文君-文库范文网

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失。a1E易文君-文库范文网

  2、甲方派人在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。a1E易文君-文库范文网

  3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。a1E易文君-文库范文网

  4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在3日内进行验收。a1E易文君-文库范文网

  5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。a1E易文君-文库范文网

  (二)乙方责任a1E易文君-文库范文网

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。a1E易文君-文库范文网

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。a1E易文君-文库范文网

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。a1E易文君-文库范文网

  十、其他a1E易文君-文库范文网

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。a1E易文君-文库范文网

  2、本合同一式二份,双方各执一份,签章生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):a1E易文君-文库范文网

  签订日期:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇24

  甲方:______________a1E易文君-文库范文网

  乙方:______________a1E易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定,(以下简称甲方)将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给(以下简称乙方),经双方协商,达成如下承包协议:a1E易文君-文库范文网

  一、建设物料及施工费用共239万元,核算标准如下:a1E易文君-文库范文网

  1、圈舍主体建筑:圈舍总面积20__平方米,包工包料600元/平方米,合计120万元。a1E易文君-文库范文网

  2、办公室及防疫室200平方米,工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米,工料及施工费12万元。a1E易文君-文库范文网

  3、青贮池3000立方米,工料费合计45万元,干草棚300平方米,工料费6万元,沼气池200立方米,工料费16万元。a1E易文君-文库范文网

  4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。a1E易文君-文库范文网

  二、施工期限a1E易文君-文库范文网

  工程建设自20xx年4月份开始,20xx年10月30日前交工验收。a1E易文君-文库范文网

  三、甲方前期拨款a1E易文君-文库范文网

  甲方前期拨付乙方预备资金50万元,用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。a1E易文君-文库范文网

  四、双方权利a1E易文君-文库范文网

  (一)甲方:a1E易文君-文库范文网

  1、认真履行协议要求,按合同要求支付乙方施工费用。a1E易文君-文库范文网

  2、为乙方提供劳动食宿场所,保证水、电设施正常使用。a1E易文君-文库范文网

  3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序,保证乙方正常施工。a1E易文君-文库范文网

  (二)乙方:a1E易文君-文库范文网

  1、严格按甲方图纸,在技术人员指导下进行施工。a1E易文君-文库范文网

  2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择,严格执行采购制度,保证原材料质量。a1E易文君-文库范文网

  3、施工期间负责施工队伍的管理,保证施工安全,无责任事故。a1E易文君-文库范文网

  4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限,负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。a1E易文君-文库范文网

  甲乙双方各执一份,协议自签订之日起执行。未尽事宜,双方协商解决。a1E易文君-文库范文网

  甲方:______________乙方:______________a1E易文君-文库范文网

  日期:______________日期:______________a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇25

  发包方:a1E易文君-文库范文网

  承包方:a1E易文君-文库范文网

  依照《民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目a1E易文君-文库范文网

  1、路基长5公里,路面宽3.5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。a1E易文君-文库范文网

  2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。a1E易文君-文库范文网

  3、铺设涵洞4道,涵洞深3.5米,中标价2万元。a1E易文君-文库范文网

  工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。a1E易文君-文库范文网

  二、工程承包范围a1E易文君-文库范文网

  承包范围:施工设计全部内容。a1E易文君-文库范文网

  三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):壹拾陆万元(人民币)¥:16万元。a1E易文君-文库范文网

  工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。a1E易文君-文库范文网

  四、双方的权利义务:a1E易文君-文库范文网

  1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。a1E易文君-文库范文网

  2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。a1E易文君-文库范文网

  3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。a1E易文君-文库范文网

  4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。a1E易文君-文库范文网

  5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。a1E易文君-文库范文网

  6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。a1E易文君-文库范文网

  7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。a1E易文君-文库范文网

  8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。a1E易文君-文库范文网

  五、违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。a1E易文君-文库范文网

  2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。a1E易文君-文库范文网

  3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。a1E易文君-文库范文网

  4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。a1E易文君-文库范文网

  六、合同工期:a1E易文君-文库范文网

  开工日期:________年____月____日a1E易文君-文库范文网

  竣工日期:________年____月____日a1E易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数60天。a1E易文君-文库范文网

  七、质量标准a1E易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格。a1E易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。a1E易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。a1E易文君-文库范文网

  十、合同生效a1E易文君-文库范文网

  本合同双方约定签字盖章后生效。a1E易文君-文库范文网

  发包人:(签名)a1E易文君-文库范文网

  承包人:(签名)a1E易文君-文库范文网

  合同订立时间:________年____月____日a1E易文君-文库范文网

  合同订立地点:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇26

  合同编号:_______________a1E易文君-文库范文网

  出租方:____________________________a1E易文君-文库范文网

  承租方:____________________________a1E易文君-文库范文网

  签订地点:__________________________a1E易文君-文库范文网

  签订时间:__________年_____月_____日a1E易文君-文库范文网

  根据《_____》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。a1E易文君-文库范文网

  第一条?租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:a1E易文君-文库范文网

  第二条?租赁期限a1E易文君-文库范文网

  自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共订_____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_____日内,重新签订合同。a1E易文君-文库范文网

  第三条?租金a1E易文君-文库范文网

  租金收取:______________________________a1E易文君-文库范文网

  第四条?押金(保证金)a1E易文君-文库范文网

  经双方协商,出租方收取承租方押金_____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。a1E易文君-文库范文网

  第五条?租赁物资的维修保养a1E易文君-文库范文网

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修_____办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。a1E易文君-文库范文网

  第六条?出租方变更a1E易文君-文库范文网

  一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。a1E易文君-文库范文网

  二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。a1E易文君-文库范文网

  第七条?违约责任:a1E易文君-文库范文网

  一、出租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  二、承租方违约责任:a1E易文君-文库范文网

  1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金_____%违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。a1E易文君-文库范文网

  4.其它违约行为。a1E易文君-文库范文网

  第八条?争议的解决方式____________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第九条?其它约定事项______________________________________________________a1E易文君-文库范文网

  第十条?本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。a1E易文君-文库范文网

  出租方(章)__________?承租方(章)________a1E易文君-文库范文网

  单位地址:____________?单位地址:__________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人:__________?法定代表人:________a1E易文君-文库范文网

  (或委托代理人)(或委托代理人)a1E易文君-文库范文网

  电话:________________?电话:______________a1E易文君-文库范文网

  电挂:________________?电挂:______________a1E易文君-文库范文网

  编码:____________编码:__________a1E易文君-文库范文网

  开户行:______________开户行:____________a1E易文君-文库范文网

  帐号:________________帐号:______________a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇27

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  经甲乙双方协商达成如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责a1E易文君-文库范文网

  二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。a1E易文君-文库范文网

  三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。a1E易文君-文库范文网

  四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。a1E易文君-文库范文网

  五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。a1E易文君-文库范文网

  六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。a1E易文君-文库范文网

  七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。a1E易文君-文库范文网

  九、工程完工时自动结束。a1E易文君-文库范文网

  十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。a1E易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________a1E易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇28

  合同编号: 字 号a1E易文君-文库范文网

  中华人民共和国建设部a1E易文君-文库范文网

  国家工商行政管理局a1E易文君-文库范文网

  制定a1E易文君-文库范文网

  第一部分 协议书a1E易文君-文库范文网

  发包人(全称):承包人(全称):中国电子系统工程第四建设有限公司a1E易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程施工事项协商一致,订立本合同。a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  工程名称:a1E易文君-文库范文网

  工程地点: 工程内容: 工程立项批准文号:a1E易文君-文库范文网

  资金来源:二、工程承包范围a1E易文君-文库范文网

  承包范围: 三、合同工期:a1E易文君-文库范文网

  开工日期: 竣工日期:a1E易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数天。a1E易文君-文库范文网

  四、质量标准a1E易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格a1E易文君-文库范文网

  五、合同价款a1E易文君-文库范文网

  金额(大写):元(人民币)a1E易文君-文库范文网

  (小写):元(人民币)a1E易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:a1E易文君-文库范文网

  1、本合同协议书a1E易文君-文库范文网

  2、本合同专用条款a1E易文君-文库范文网

  3、本合同通用条款a1E易文君-文库范文网

  4、中标通知书a1E易文君-文库范文网

  5、招标文件及答疑澄清a1E易文君-文库范文网

  6、投标文件a1E易文君-文库范文网

  7、工程建设标准、规范及有关技术文件a1E易文君-文库范文网

  8、图纸a1E易文君-文库范文网

  9、工程量清单a1E易文君-文库范文网

  10、工程报价单或预算书a1E易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。a1E易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。a1E易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效a1E易文君-文库范文网

  本合同双方约定 签字盖章 后生效。本合同一式 四 份,双方各执 两份,具有同等法律效力。a1E易文君-文库范文网

  发包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 电话: 传真: 开户银行: 账号:a1E易文君-文库范文网

  承包人:(公章)a1E易文君-文库范文网

  住所:石家庄市合作路285号 法定代表人: 委托代表人: 电话: 传真: 开户银行:中国建设银行石家庄a1E易文君-文库范文网

  新华路西支行a1E易文君-文库范文网

  账户:a1E易文君-文库范文网

  第二部分 通用条款a1E易文君-文库范文网

  一、词语定义及合同文件a1E易文君-文库范文网

  1、词语定义a1E易文君-文库范文网

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:a1E易文君-文库范文网

  1.1通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。a1E易文君-文库范文网

  1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。a1E易文君-文库范文网

  1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。a1E易文君-文库范文网

  1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。a1E易文君-文库范文网

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。a1E易文君-文库范文网

  1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。a1E易文君-文库范文网

  1.9工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇29

  发包方( 村 组建房户): (以下简称甲方)a1E易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方)a1E易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。a1E易文君-文库范文网

  一、工程建筑面积 ㎡。a1E易文君-文库范文网

  二、工程开工前,甲方必须做好施工现场的三通一平,提供一套完整的施工图纸。a1E易文君-文库范文网

  三、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期 天(日历 天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。施工过程中如遇有特殊情况经甲乙双方协商后工期顺延。a1E易文君-文库范文网

  四、乙方在施工前必须经领导小组到场验收后方可施工。a1E易文君-文库范文网

  五、乙方必须严格按图纸施工,开工前由甲方进行设计交底或会审,乙方在施工中发现设计错误和不合理的地方应提前通告甲方,由甲方联系设计后出具变更通知。a1E易文君-文库范文网

  六、甲方提供的所有建筑材料必须质量合格,否则乙方有权拒绝使用,主要建筑材料也必须具备质量合格书,所有材料均运送至施工现场。乙方自行采购的材料也必须达到本条规定的质量标准,乙方在施工中如发生质量事故,建造房屋墙体(屋面不渗不漏、墙体要求平整,墙体通角)对乙方不到位的地方,应及时报告甲方并积极采取补救措施,也可邀请设计、领导小组共同研究处理。a1E易文君-文库范文网

  七、工程自竣工之日起按规定由乙方对工程实行保修。a1E易文君-文库范文网

  八、工程付款详情方式:a1E易文君-文库范文网

  1、包清工总工资 元,基础做好付 元,底层做好付 元,二层做好付 元,三层做好付 元,顶层完工后付 元,粉刷合格后付现金 元,剩余 元作为保证订金。a1E易文君-文库范文网

  2、如在施工过程中发生质量事故由乙方自负。a1E易文君-文库范文网

  九、工程施工过程中安全生产工作由乙方全权自负,甲方不负安全伤亡事故的任何经济、法律责任,但甲方必须给乙方参加建筑保险,乙方负责自己施工内的一切责任事故。a1E易文君-文库范文网

  十、本合同一式 份,甲、乙双方、领导小组各执一份。a1E易文君-文库范文网

  十一、本合同一经双方签字生效后双方共同遵守,任何一方都不得违反。如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成可以向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  十二、未尽事宜,甲、乙双方可协商解决或签订补充条款。a1E易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________a1E易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________a1E易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇30

  发包人(全称):a1E易文君-文库范文网

  承包人(全称):XDa1E易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  工程名称:矿井建设项目地面建筑工程施工第一标段 工程地点: 工程内容:办公生活设施,建筑面积: m2, (具体a1E易文君-文库范文网

  二、工程承包范围a1E易文君-文库范文网

  承保范围:第一标段施工图纸范围内的土建及该基础设施的安装a1E易文君-文库范文网

  工程a1E易文君-文库范文网

  三、合同工期a1E易文君-文库范文网

  开工日期:20xx年10月a1E易文君-文库范文网

  竣工日期:20xx年10月a1E易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数 730 天。a1E易文君-文库范文网

  四、质量标准a1E易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格a1E易文君-文库范文网

  五、合同价款a1E易文君-文库范文网

  金额(大写): 元(人民币)a1E易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件a1E易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:a1E易文君-文库范文网

  1、本合同协议书a1E易文君-文库范文网

  2、中标通知书a1E易文君-文库范文网

  3、投标书及其附件a1E易文君-文库范文网

  4、本合同专用条款a1E易文君-文库范文网

  5、本合同通用条款a1E易文君-文库范文网

  6、标准、规范及有关技术文件a1E易文君-文库范文网

  7、图纸a1E易文君-文库范文网

  8、工程量清单a1E易文君-文库范文网

  9、工程报价单或预算书a1E易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成a1E易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中a1E易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质a1E易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价a1E易文君-文库范文网

  十、合同生效a1E易文君-文库范文网

  合同订立时间:a1E易文君-文库范文网

  合同订立地点: 本合同双方协定 双方签字、盖章 之日起生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:a1E易文君-文库范文网

  (盖章) (盖章)a1E易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:a1E易文君-文库范文网

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)a1E易文君-文库范文网

  单位地址: 单位地址:a1E易文君-文库范文网

  电话: 电话:a1E易文君-文库范文网

  开户银行 : 开户银行:a1E易文君-文库范文网

  银行账号 : 银行账号 :a1E易文君-文库范文网

  合同签定时间:a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇31

  甲方:________________a1E易文君-文库范文网

  乙方:________________a1E易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:a1E易文君-文库范文网

  一、工程概况a1E易文君-文库范文网

  1、工程名称:a1E易文君-文库范文网

  2、工程地点:a1E易文君-文库范文网

  3、承包范围:a1E易文君-文库范文网

  4、工程承包方式:a1E易文君-文库范文网

  二、合同工期a1E易文君-文库范文网

  开工日期:a1E易文君-文库范文网

  竣工日期:a1E易文君-文库范文网

  三、工程造价、付款方式及质保金a1E易文君-文库范文网

  工程造价: 元整小写 元(人民币)付款方式:本工程无预付款。工程完工,验收合格。经甲方审计完成后7天内按审计金额的90%付款。a1E易文君-文库范文网

  质保金:本工程保修期为一年。保修期满,无质量问题7天内甲方付清剩于工程款。a1E易文君-文库范文网

  四、工程质量及验收标准a1E易文君-文库范文网

  1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。a1E易文君-文库范文网

  2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)GB50261-.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。a1E易文君-文库范文网

  五、安全施工a1E易文君-文库范文网

  1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。a1E易文君-文库范文网

  2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。a1E易文君-文库范文网

  六、质量保修a1E易文君-文库范文网

  1.本工程免费质量保修期限为1年,终身维护保养。a1E易文君-文库范文网

  2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。a1E易文君-文库范文网

  3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。a1E易文君-文库范文网

  4.保修金支付方法a1E易文君-文库范文网

  4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。a1E易文君-文库范文网

  4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。a1E易文君-文库范文网

  4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。a1E易文君-文库范文网

  七、双方的权利和义务a1E易文君-文库范文网

  1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电。a1E易文君-文库范文网

  2.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。a1E易文君-文库范文网

  3.乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。a1E易文君-文库范文网

  4.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。a1E易文君-文库范文网

  八、违约责任a1E易文君-文库范文网

  1.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的5%的`违约金。a1E易文君-文库范文网

  2.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。a1E易文君-文库范文网

  九、争议的解决a1E易文君-文库范文网

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。a1E易文君-文库范文网

  十、其他约定a1E易文君-文库范文网

  1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。a1E易文君-文库范文网

  2.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。a1E易文君-文库范文网

  甲方:________________乙方:________________a1E易文君-文库范文网

  日期:________________日期:________________a1E易文君-文库范文网

简单的建筑施工合同 篇32

  甲方:________________a1E易文君-文库范文网

  乙方:_____________a1E易文君-文库范文网

  现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。合同条款如下:a1E易文君-文库范文网

  一,工程位于大庆市大同区新华电厂。a1E易文君-文库范文网

  二,总工程量为___________平方米。a1E易文君-文库范文网

  三,工程承包形式为总承包。a1E易文君-文库范文网

  四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。a1E易文君-文库范文网

  五,工程追加20xx元的设备调遣费。a1E易文君-文库范文网

  六,工程自___________年___________月___________日为开工,至___________年___________月___________日为竣工。a1E易文君-文库范文网

  七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。a1E易文君-文库范文网

  八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。a1E易文君-文库范文网

  九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。a1E易文君-文库范文网

  十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。a1E易文君-文库范文网

  十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。a1E易文君-文库范文网

  此合同一式三份,自签订之日起生效。a1E易文君-文库范文网

  甲方:a1E易文君-文库范文网

  乙方:a1E易文君-文库范文网

  ________年______月______日a1E易文君-文库范文网

426866
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享