欢迎访问易文君范文网!

自住用房建设施工合同

作文吧 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自住用房建设施工合同(通用31篇)enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇1

  甲方:住址:enI易文君-文库范文网

  身份证号:电话:enI易文君-文库范文网

  乙方:住址:enI易文君-文库范文网

  身份证号:电话:enI易文君-文库范文网

  甲方将位于小池镇虞菜园村一组自住用房的建设施工工程承包给乙方施工,经双方协商同意,就该建房的工程施工承包事宜达成如下协议:enI易文君-文库范文网

  一、此次建房的施工承包方式,为乙包工包料。乙方负责出建设并自行解决建设施工所需要的土工、木工、钢构工、混凝土工的所有设备、建房所用的原材料,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。enI易文君-文库范文网

  二、被建房屋的正层建筑面积为每层500元每平方米计算;阳台按500元每平方米以实际面积计算成本。根据建筑规范,楼顶炮楼按投影全面积计算。备注:本次承包的内容包括:所有的砌砖工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、楼梯)、粉刷工程(所有看的见的墙体都必须粉刷)、外窗工程(外墙对应的所有外窗都包含在乙方的合同范围内,窗按坚美牌材料定做,室内地坪由乙方完成,费用已包含在总价里,不需要甲方承担其费用。enI易文君-文库范文网

  发包方:_____(以下简称"甲方")与承包方:_____(以下简称"乙方")为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。enI易文君-文库范文网

  第一章 合同背景enI易文君-文库范文网

  第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称"该房屋")。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。enI易文君-文库范文网

  第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。enI易文君-文库范文网

  第二章 施工单位资格enI易文君-文库范文网

  第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。enI易文君-文库范文网

  第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。enI易文君-文库范文网

  第三章 施工内容enI易文君-文库范文网

  第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (一)的《房型图》中红线匡定部分。enI易文君-文库范文网

  第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):enI易文君-文库范文网

  (一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;enI易文君-文库范文网

  (二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;enI易文君-文库范文网

  (三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;enI易文君-文库范文网

  (四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;enI易文君-文库范文网

  (五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (二)的《装修施工图》确定。enI易文君-文库范文网

  第四章 材料、设备和价款enI易文君-文库范文网

  第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (五)的《人工费报价单》。enI易文君-文库范文网

  第八条 至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用enI易文君-文库范文网

  第九条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。enI易文君-文库范文网

  前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。enI易文君-文库范文网

  乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。enI易文君-文库范文网

  双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。enI易文君-文库范文网

  第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。enI易文君-文库范文网

  乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:enI易文君-文库范文网

  (1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;enI易文君-文库范文网

  (2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。enI易文君-文库范文网

  第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。enI易文君-文库范文网

  第十二条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。enI易文君-文库范文网

  乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。enI易文君-文库范文网

  乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。enI易文君-文库范文网

  第十三条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。enI易文君-文库范文网

  第十四条 至第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用enI易文君-文库范文网

  第十五条 该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用_____元。enI易文君-文库范文网

  第十六条 甲方提供的材料、设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。甲方提供的材料、设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。enI易文君-文库范文网

  第十七条 甲方提供的材料和设备,均应用于本工程;未经甲方同意,乙方不得挪作他用。enI易文君-文库范文网

  因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。enI易文君-文库范文网

  第五章 付款方式enI易文君-文库范文网

  第十八条 工程款按以下方式支付:enI易文君-文库范文网

  (一)本合同签订后,开工前二至五日,甲方支付相当于总价款30%的工程款;enI易文君-文库范文网

  (二)完成50%的工程量之日后的三日内,甲方支付相当于总价款40%的工程款;enI易文君-文库范文网

  (三)竣工验收后三日内,甲方支付相当于总价款25%的工程款。enI易文君-文库范文网

  (四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款5%的工程款。enI易文君-文库范文网

  甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。enI易文君-文库范文网

  第十九条 因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。enI易文君-文库范文网

  第二十条 双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。enI易文君-文库范文网

  第二十一条 竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。enI易文君-文库范文网

  第六章 结算enI易文君-文库范文网

  第二十二条 工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过七日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若委托第三方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。enI易文君-文库范文网

  甲方委托第三方评估价格的,以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据,按照评估结果结算总价款,乙方应当同意。enI易文君-文库范文网

  第七章 工程进度enI易文君-文库范文网

  第二十三条 本工程于_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日竣工,工期为_____天。每日施工时间为_____时_____分至_____时_____分(_____时_____分至_____时_____分休息)。enI易文君-文库范文网

  工期中施工时间内,乙方未施工的,不论工程是否竣工,未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。enI易文君-文库范文网

  第八章 施工enI易文君-文库范文网

  第二十四条 乙方指派_____为工程驻工地代表,负责本合同的履行,包括根据要求组织施工,协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。enI易文君-文库范文网

  乙方更换驻工地代表的,应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代表的行为应当认可。enI易文君-文库范文网

  第二十五条 乙方应当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何第三方。enI易文君-文库范文网

  第二十六条 工程执行08-62-97《住宅建筑工程技术规程》、31/30-1999《住宅装饰装修验收标准》,以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。enI易文君-文库范文网

  第二十七条 施工期间,甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情况,乙方应当配合;但甲方不得因此影响乙方施工。enI易文君-文库范文网

  第二十八条 乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。enI易文君-文库范文网

  第二十九条 施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当根据甲方的要求施工。enI易文君-文库范文网

  甲方变更、增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (六)的《工程项目变更单》。enI易文君-文库范文网

  因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的,按本合同第十三条的规定处理。enI易文君-文库范文网

  第三十条 乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构,不得擅自折、改供暧、燃气管线,或实施其他影响建筑结构,危害使用安全,和超过住宅原设计标准的行为。enI易文君-文库范文网

  甲方要求实施前款规定禁止的行为,乙方可以拒绝,但应当提供修改意见。enI易文君-文库范文网

  第三十一条 乙方应当遵守施工安全操作规程,采取必要的安全防护和消防措施,保证作业人员安全,避免甲方房屋和其他财产的损失。enI易文君-文库范文网

  乙方违反前款规定,造成损失的,应当赔偿。enI易文君-文库范文网

  第三十二条 施工中,不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。乙方违反前款的规定,引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的,应当负责处理,造成甲方损失的,应当赔偿。enI易文君-文库范文网

  第三十三条 施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担,但日平均支出超过以下限额的,超过的部分由乙方承担:水费_____元/日,电费_____元/日,煤气费_____元/日,电话费_____元/日。enI易文君-文库范文网

  前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值,以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。enI易文君-文库范文网

  第九章 验收enI易文君-文库范文网

  第三十四条 隐蔽工程完工后,乙方应在完工前三日书面通知甲方验收,甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的,应当通知乙方另行安排时间。enI易文君-文库范文网

  甲方无法及时验收,可能导致乙方延误工期的,乙方可以组织人员验收,甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的,乙方应当按要求办理复验,复验合格的,复验、返工费用由甲方承担,工期予以顺延。enI易文君-文库范文网

  第三十五条 工程竣工后,乙方应在竣工前五日书面通知甲方验收,甲方应自接到通知后七日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收,验收合格的,办理验收移交手续,签署作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (七)的《工程质量验收单》和作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (八)的《工程结算单》。enI易文君-文库范文网

  乙方应当出具作为本合同附件enI易文君-文库范文网

  (九)的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时间内不能组织验收的,应当及时通知乙方另定验收日期,验收合格的,甲方承认原竣工日期。enI易文君-文库范文网

  第三十六条 乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的,不得因甲方已经或未按照本合同enI易文君-文库范文网

  第三十三条、第三十四条的规定验收,免除赔偿责任。enI易文君-文库范文网

  第十章 保修enI易文君-文库范文网

  第三十七条 工程保修期三年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自竣工验收合格之日起计算。enI易文君-文库范文网

  第十一章 违约责任enI易文君-文库范文网

  第三十八条 甲方违反本合同第十七条第一款的规定,每逾期1日,应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。enI易文君-文库范文网

  第三十九条 乙方违反本合同第二十二条的规定,每逾期一日,应当支付对方_____(100元-500元)的违约金;但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。enI易文君-文库范文网

  第四十条 乙方违反本合同enI易文君-文库范文网

  第二十五条、第二十七条的规定,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿损失。enI易文君-文库范文网

  第四十一条 乙方违反本合同第二十九条第一款的规定,甲方有权要求乙方重做或解除本合同,原工期不变,造成甲方损失的,乙方应当赔偿。enI易文君-文库范文网

  第四十二条 甲方违反第三十四条第二款的规定,造成乙方损失的,甲方应当赔偿。enI易文君-文库范文网

  第四十三条 本合同生效后,任何一方要求终止合同的,经结算已完成的工程款,提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后,本合同终止。enI易文君-文库范文网

  第十二章 其他enI易文君-文库范文网

  第四十四条 双方因履行本合同发生争议,协商不成的,选择以下第_____种途径解决:enI易文君-文库范文网

  (一)向_____仲裁委员会申请仲裁;enI易文君-文库范文网

  (二)向人民法院起诉。enI易文君-文库范文网

  第四十五条 本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。enI易文君-文库范文网

  甲方:_____乙方:_____enI易文君-文库范文网

  身份证号码:_____法定代表人:_____enI易文君-文库范文网

  委托代理人:_____委托代理人:_____enI易文君-文库范文网

  身份证号码:_____身份证号码:_____enI易文君-文库范文网

  地址:_____地址:_____enI易文君-文库范文网

  电话:_____电话:_____enI易文君-文库范文网

  邮编:_____邮编:_____enI易文君-文库范文网

  日期:_____年_____月_____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇2

  甲方:_________  乙方:_________  甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:  enI易文君-文库范文网

  一、工程地点:_________  enI易文君-文库范文网

  二、工程量:_________  enI易文君-文库范文网

  三、工程造价:_________  enI易文君-文库范文网

  四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。  enI易文君-文库范文网

  五、甲乙双方责任:  enI易文君-文库范文网

  (一)甲方责任:  enI易文君-文库范文网

  1.负责_________,以方便乙方_________作业。  enI易文君-文库范文网

  2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。  enI易文君-文库范文网

  (二)乙方责任:  enI易文君-文库范文网

  1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。  enI易文君-文库范文网

  2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。  enI易文君-文库范文网

  3.作业人员持证上岗。  enI易文君-文库范文网

  4.加强安全警戒工作。  enI易文君-文库范文网

  六、违约责任:  enI易文君-文库范文网

  1.乙方按甲方要求完成爆破施工。  enI易文君-文库范文网

  2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。  enI易文君-文库范文网

  七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。  enI易文君-文库范文网

  八、本合同一式肆份,双方各执二份。  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________  甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日  甲方:_________  乙方 enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇3

  出资方(甲方):enI易文君-文库范文网

  承接方(乙方):enI易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担本合同第二条表中所列项目的建设工程施工图设计文件审查任务,经双方协商一致签订本合同。enI易文君-文库范文网

  第一条 本合同依据《中华人民共和国合同法》及建设部第134号令签订。enI易文君-文库范文网

  第二条 本合同审查项目内容见下表(勘察、施工图):enI易文君-文库范文网

  第三条 甲方应向乙方提交以下资料及文件:enI易文君-文库范文网

  1、建设项目立项文件(发改委签发的批准文件和规划部门签发的规划红线图);enI易文君-文库范文网

  2、工程勘察成果报告(附设计单位签发的勘察技术要求);enI易文君-文库范文网

  3、全套施工图设计文件及相应的计算书(含计算模型光盘)。enI易文君-文库范文网

  第四条 甲方应按省物价局、湖北省建设厅发布的鄂价房服[20xx]273号文件规定支付施工图设计文件审查费,本项目审查费应 为元。甲方于 月 日将商定的审查费 交乙方财务室,乙方财务确认收费后审查程序正式启动。enI易文君-文库范文网

  第五条 双方责任enI易文君-文库范文网

  1、甲方按本合同第三条规定内容向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责;乙方对审查结论的合法性和有效性负责。enI易文君-文库范文网

  2、乙方在审查程序启动后的15个工作日内出具《审查意见》;对审查合格的项目,乙方在审查合格后的7个工作日内向甲方出具《审查合格书》;对审查不合格的项目,由原设计单位修改完善后送乙方复审,复审合格后,乙方向甲方出具《审查合格书》;enI易文君-文库范文网

  3、甲方对乙方作出的审查意见有重大分歧时,可由甲方向省建设行政主管部门提出复审申请,并由省建设行政主管部门作出仲裁决定。enI易文君-文库范文网

  4、未经乙方同意,甲方不得擅自变更审查合格的设计文件;如确有需要,甲方可通过原设计单位变更设计后重新向乙方报审,并承担相应的审查费用,乙方不承担任何费用。enI易文君-文库范文网

  5、经乙方审查合格的项目,因勘察、设计原因发生工程质量问题,乙方承担建设部第134号令第十五条规定的相应责任。enI易文君-文库范文网

  第六条 本合同一式四份,甲、乙、双方各执一份,另一份作为交款凭证;双方签字盖章本合同成立,双方履行完合同规定的业务后本合同即行终止;合同执行中如发生争议双方协商解决,协商不成时通过司法途径解决。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇4

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  根据建筑法和《中华人民共和国民法典》以及有关规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合,共同遵守:enI易文君-文库范文网

  第一条、承包方以包工及包石料形式承包建造。enI易文君-文库范文网

  一、大坝(按图纸施工):enI易文君-文库范文网

  1、乙方包石料及人工,围水、围堰、绝水墙开挖筑建等,单价以整体方量计算,每立方110.00元。enI易文君-文库范文网

  2、甲方提供一台拌和机,电费甲、乙双方各一半。enI易文君-文库范文网

  3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责,但乙方必须按监管部门要求施工,必须保证质量。enI易文君-文库范文网

  二、机房、宿舍:enI易文君-文库范文网

  1、机房按图纸施工,附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包贴两面外墙瓷片,包含基础及机组基础。enI易文君-文库范文网

  2、宿舍:按3.2米高,重力墙结构筑建,两房一厅一厨房一卫生间结构,包贴一面外墙瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。enI易文君-文库范文网

  3、机房尾水档土墙,包石料、人工,每立方105.00元。enI易文君-文库范文网

  4、压力管镇墩,包石料、人工,每立方105.00元。enI易文君-文库范文网

  5、变压器台,包石料、人工每立方105.00元。enI易文君-文库范文网

  三、渠道、前池:enI易文君-文库范文网

  1、按图纸施工,平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另计,如乙方取完石后,另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。enI易文君-文库范文网

  2、石方彻筑包石料人工每立方105.00元,(无抽勾段外墙要批石口)。enI易文君-文库范文网

  3、水渠底铺盖10厘米砼,包平整地面、压光人工每立方70.00元。enI易文君-文库范文网

  4、水渠墙面批挡人工每平方6.00元。enI易文君-文库范文网

  四、工程质量标准及保质、保修条件,期限enI易文君-文库范文网

  以上项目乙方保证质量,发电站发电3个月内保证不出现渗漏,崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌,由乙方负责免费修复或重建。enI易文君-文库范文网

  五、付款方式:enI易文君-文库范文网

  1、乙方进场后一个星期内,开始按工程进度,由甲方支付85%工程进度款。enI易文君-文库范文网

  2、工程验收合格后,甲方五天内支付10%工程款给乙方。enI易文君-文库范文网

  3、余款待工程确保没有质量问题时,发电3个月余款5%保质金,6个月内付清。enI易文君-文库范文网

  六、施工期:enI易文君-文库范文网

  _________年_________月进场施工,_________年_________月底必须全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。enI易文君-文库范文网

  七、甲方派出驻工地代表,对工程进度,工程的质量进行监督,检查验收隐蔽工程。乙方要保证质量,注意安全,如乙方在施工过程中发生一切事故,由乙方自行负责,甲方不负任何责任。enI易文君-文库范文网

  八、双方义务:enI易文君-文库范文网

  乙方进退场费用,生活生产设备。甲方负责提供生活用地,用电由乙方支付电费,在施工工期间,由甲方处理好村民关系,甲方不按期支付工程款,超过3个工作日起,乙方有权停止施工,停工期间的窝工及其他损失实甲方承担,工期顺延。乙方不能按期完工,按每天100元对乙方进行罚款。enI易文君-文库范文网

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同签字后生效,双方不得违约,有不尽事宜另行协商。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇5

  1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第4条中,人民法院可依职权收缴当事人非法所得,若为仲裁案件,仲裁委员会有权收缴吗?enI易文君-文库范文网

  答:有权。作出非法所得收缴裁决后,由法院执行。enI易文君-文库范文网

  2、施工合同签订后,当事人双方又签订补enI易文君-文库范文网

  充协议调整合同价款,过后承包人又以补充协议违反招投标法为由,要求认定补充协议无效,此时,应如何确定合同价款?enI易文君-文库范文网

  答:应以中标合同为准。因为合同价款为实质性内容,而《解释》第二十一条明确表明,实质性内容应以备案合同为准。这并不是说不能对实质性内容进行变更,只是说如果对其进行变更之后,要重新备案。enI易文君-文库范文网

  3、若施工合同约定“承包人在双方确定变更事项后的14天内,不向工程师提出变更价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更”。若承包人在14天内未提出变更价款报告,但是有双方签字确认的变更事项记录,月进度款报告中也括了该月发生的变更工程价款金额,是否可视为承包方未违约?enI易文君-文库范文网

  答:关键看签证内容。若签证对具体价款变更明确记载,则作为合同结算依据加入即可;若只是对具体事实确定而未确定变更价款的,则以图纸为依据确定变更价款,按《解释》16、19条操作,即当事人双方对变更价款不能协商一致的,可提交鉴定单位确定。enI易文君-文库范文网

  4、当事人仅约定“发包人应在承包人提交竣工结算报告后一定期限内予以答复”,未约定“发包人在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件”,如何处理?enI易文君-文库范文网

  答:视为没有约定。实践中一般处理为:如果双方对结算不能协商一致,可提交鉴定单位,以鉴定结论为判案依据。enI易文君-文库范文网

  5、签合同时无图约,边设计边施工的合同,又约定了“一口价”,发生结算争议时,是依《解释》22条不予工程造价鉴定,还是依16条参照定额重新审价?enI易文君-文库范文网

  答:以施工图纸据实计价。无施工图纸的,按承包人实际施工量计算对价。enI易文君-文库范文网

  6、合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?《解释》17条规定:当事人对工程欠款利息计付标准有约定的,按约定处理。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。如果没有约定利息计付标准,而约定了滞纳金计付标准,对于这种情况如何适用?标准是否有限制?enI易文君-文库范文网

  答:可以约定,而且利息与滞纳金可同时约定,且两者标准也没有限制。只是在对方提出约定标准过高要求降低时,是否降低、降低多少,则由法院或仲裁员自由心证决定。同理,违约金、赔偿金、双倍利息等,均可自由约定,且一般没有标准限制。enI易文君-文库范文网

  7、当事人未对逾期竣工的违约责任作具体约定,如何处理?enI易文君-文库范文网

  答:无约定,依法定。依《合同法》违约责任规定;依《解释》第8条解除合同,依《解释》第10条进行解除善后事宜处理。有关违约赔偿损失由守约方举证,也可将利息作为损失计算,利息起算依《解释》18条。enI易文君-文库范文网

  8、因实际施工人原因(如质量、工期、材料),转包施工企业被判承担连带责任后,是否可以起诉实际施工人?enI易文君-文库范文网

  答:《解释》25条仅规定因“质量”问题发生争议的,才可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼,亦即可以在承担连带责任后起诉,向实际施工人追偿。而工期和材料应分情况对待。工期和材料问题与质量问题有因果关系的,也可起诉追偿;无因果关系的,不能追偿。enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇6

  发包人(全称):承包人(全称):enI易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:enI易文君-文库范文网

  1。工程名称:enI易文君-文库范文网

  2。工程地点:enI易文君-文库范文网

  3。工程立项批准文号enI易文君-文库范文网

  4。资金来源:enI易文君-文库范文网

  5。工程内容:enI易文君-文库范文网

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。enI易文君-文库范文网

  6。工程承包范围:enI易文君-文库范文网

  计划开工日期:年月日。enI易文君-文库范文网

  计划竣工日期:年月日。enI易文君-文库范文网

  工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。enI易文君-文库范文网

  三、质量标准enI易文君-文库范文网

  工程质量标准:enI易文君-文库范文网

  1。签约合同价为:enI易文君-文库范文网

  人民币(大写)(¥元);enI易文君-文库范文网

  其中:enI易文君-文库范文网

  (1)安全文明施工费:enI易文君-文库范文网

  人民币(大写)(¥元);enI易文君-文库范文网

  (2)材料和工程设备暂估价金额:enI易文君-文库范文网

  人民币(大写)(¥元);enI易文君-文库范文网

  (3)专业工程暂估价金额:enI易文君-文库范文网

  人民币(大写)(¥元);enI易文君-文库范文网

  (4)暂列金额:enI易文君-文库范文网

  人民币(大写)(¥元)。enI易文君-文库范文网

  2。合同价格形式:enI易文君-文库范文网

  项目经理enI易文君-文库范文网

  承包人项目经理:enI易文君-文库范文网

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:enI易文君-文库范文网

  (1)中标通知书(如果有);enI易文君-文库范文网

  (2)投标函及其附录(如果有);enI易文君-文库范文网

  (3)专用合同条款及其附件;enI易文君-文库范文网

  (4)通用合同条款;enI易文君-文库范文网

  (5)技术标准和要求;enI易文君-文库范文网

  (6)图纸;enI易文君-文库范文网

  (7)已标价工程量清单或预算书;enI易文君-文库范文网

  (8)其他合同文件。enI易文君-文库范文网

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。enI易文君-文库范文网

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。enI易文君-文库范文网

  1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。enI易文君-文库范文网

  2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。enI易文君-文库范文网

  3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。enI易文君-文库范文网

  八、词语含义enI易文君-文库范文网

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。enI易文君-文库范文网

  本合同于年月日签订。enI易文君-文库范文网

  十、签订地点enI易文君-文库范文网

  本合同在签订。enI易文君-文库范文网

  十一、补充协议enI易文君-文库范文网

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。enI易文君-文库范文网

  十二、合同生效enI易文君-文库范文网

  本合同自生效。enI易文君-文库范文网

  十三、合同份数enI易文君-文库范文网

  本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。enI易文君-文库范文网

  发包人:(公章)承包人:(公章)enI易文君-文库范文网

  法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:enI易文君-文库范文网

  (签字)(签字)enI易文君-文库范文网

  组织机构代码:组织机构代码:enI易文君-文库范文网

  地址:地址:enI易文君-文库范文网

  邮政编码:邮政编码:enI易文君-文库范文网

  法定代表人:法定代表人:enI易文君-文库范文网

  委托代理人:委托代理人:enI易文君-文库范文网

  电话:电话:enI易文君-文库范文网

  传真:传真:enI易文君-文库范文网

  电子信箱:电子信箱:enI易文君-文库范文网

  开户银行:开户银行:enI易文君-文库范文网

  账号:账号:enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇7

  发包方(甲方):承包方(乙方):enI易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。enI易文君-文库范文网

  第一条工程名称:中和设备基础工程。enI易文君-文库范文网

  第二条工程地点:____区罗汉街工业园。enI易文君-文库范文网

  第三条工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。enI易文君-文库范文网

  第四条工程造价:设备基础按照元3砼(按实际工程量结算)。enI易文君-文库范文网

  第五条承包方式:包工包料。enI易文君-文库范文网

  第六条工期:本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。enI易文君-文库范文网

  第七条工程质量:按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。enI易文君-文库范文网

  第八条结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。enI易文君-文库范文网

  第九条工程类别及企业等级:按有关规定执行。enI易文君-文库范文网

  第十条甲方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。enI易文君-文库范文网

  第十一条乙方权利:enI易文君-文库范文网

  1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。enI易文君-文库范文网

  2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。enI易文君-文库范文网

  第十二条竣工验收与结算:enI易文君-文库范文网

  一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。enI易文君-文库范文网

  二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。enI易文君-文库范文网

  第十三条付款方式:自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。enI易文君-文库范文网

  第十四条保修:按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。enI易文君-文库范文网

  第十五条违约与仲裁:enI易文君-文库范文网

  一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。enI易文君-文库范文网

  二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。enI易文君-文库范文网

  第十六条附则:enI易文君-文库范文网

  一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。enI易文君-文库范文网

  二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。enI易文君-文库范文网

  甲方:乙方:enI易文君-文库范文网

  电话:电话:enI易文君-文库范文网

  签约时间:________年月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇8

  发包人(甲方):enI易文君-文库范文网

  承包人(乙方):enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一致,特订立本补充协议,并作为工程付款、结算等依据,其他事宜执行《建筑工程施工合同》。enI易文君-文库范文网

  一、工程概况:enI易文君-文库范文网

  工程名称:enI易文君-文库范文网

  工程地点:enI易文君-文库范文网

  结构形式:enI易文君-文库范文网

  建筑面积:enI易文君-文库范文网

  二、工程承包范围:enI易文君-文库范文网

  承包范围:包工包料、施工图纸全部内容 。enI易文君-文库范文网

  三、合同日期:enI易文君-文库范文网

  开工日期:年月 日enI易文君-文库范文网

  竣工日期 年月 日enI易文君-文库范文网

  合同日期总日历天数: 天enI易文君-文库范文网

  承包人若延误工期,每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金,属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。enI易文君-文库范文网

  四、质量标准:enI易文君-文库范文网

  工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)和设计文件要求。enI易文君-文库范文网

  质量验收标准:合格。enI易文君-文库范文网

  五、合同价款:enI易文君-文库范文网

  金额(暂估): 大写:enI易文君-文库范文网

  六、工程价款结算方式:enI易文君-文库范文网

  执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》,1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》,以及配套的费用定额,现行有关规定,按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别:按单位工程实际类别。取费等级:丙级,人工工资单价建安装饰均为28元/工日,临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别:按V类结算。工程竣工验收30天内,承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料,并办理结算。enI易文君-文库范文网

  七、工程款支付方式:enI易文君-文库范文网

  1.主体阶段分四次拨款:拨款时必须扣除甲方供料款enI易文君-文库范文网

  (1)基础至±0,拨付割算款75%;enI易文君-文库范文网

  (2)一层至二层,拨付割算款75%;enI易文君-文库范文网

  (2)三层至四层,拨付割算款75%;enI易文君-文库范文网

  (3)五层至封顶,主体验收完成,拨付割算款75%。enI易文君-文库范文网

  2.装饰阶段拨款:enI易文君-文库范文网

  (1)内、外墙完成拨付割算款75%;enI易文君-文库范文网

  (2)地面、屋面工程完成付割算款75%;enI易文君-文库范文网

  (3)工程竣工验收合格,拨付至割算款的80%,工程竣工验收后三月内办理完工程决算,审计完毕支付至工程总造价的95%,余款保修金5%按国家规定执行,待保修期满三个月内无息付清。enI易文君-文库范文网

  八、发包人材料供应:enI易文君-文库范文网

  1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。enI易文君-文库范文网

  2.电线、电缆、配电箱由甲方提供,开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。enI易文君-文库范文网

  3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。enI易文君-文库范文网

  4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。enI易文君-文库范文网

  5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。enI易文君-文库范文网

  九、承包人材料采购:enI易文君-文库范文网

  1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。enI易文君-文库范文网

  2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。enI易文君-文库范文网

  3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位,并经甲方考察认定后方可进行分包,资质复印件加盖公章留发包人存档。enI易文君-文库范文网

  4.按规定允许找差价的议价材料,由甲、乙双方按届时市场价签证确认。enI易文君-文库范文网

  十、材保费和配合管理费:enI易文君-文库范文网

  1.甲供材乙方计取材保费:1%。enI易文君-文库范文网

  2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%;enI易文君-文库范文网

  3.定品牌认价的.材料不计取材保费。enI易文君-文库范文网

  4.甲供材超出预算定额部分,按甲供价增加10%扣款。enI易文君-文库范文网

  5.工程投标产生的费用,承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。enI易文君-文库范文网

  十一、隐蔽工程和中间验收:enI易文君-文库范文网

  工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点,,承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。enI易文君-文库范文网

  十二、安全文明施工与民工工资:enI易文君-文库范文网

  1.安全文明施工:enI易文君-文库范文网

  承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定,严格按安全文明标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。enI易文君-文库范文网

  2.民工工资:enI易文君-文库范文网

  乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账,甲方可随时检查,乙方应按约定及时支付民工工资,确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款,乙方有承担垫付民工工资的责任,因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访,甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。enI易文君-文库范文网

  3.工程资料:enI易文君-文库范文网

  承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整,达到当地主管部门要求,并按时提交发包人和进行备案。enI易文君-文库范文网

  十三、工程质量保修:enI易文君-文库范文网

  保修期按国家有关规定,承包人应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为,在通知后七日内不安排维修,发包人可自行安排维修,所发生的费用从承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人补足差额。enI易文君-文库范文网

  十四、现场管理:enI易文君-文库范文网

  1.三通一平:发包人保证水、电供应和道路通畅。enI易文君-文库范文网

  2.塔机安拆:乙方服从甲方安排,避开管线位置,服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。enI易文君-文库范文网

  3.回填完成后,在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除,以免影响工程进度。enI易文君-文库范文网

  4.水、电管理:临时水电不得外借,不得出现偷水、窃电现象,否则给予相应经济处罚。enI易文君-文库范文网

  十五、其他:enI易文君-文库范文网

  1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。enI易文君-文库范文网

  2.工程产生的水、电费,由发包人代扣、代缴。enI易文君-文库范文网

  3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动,一经查实,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金;若在合同履行过程中,乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时,甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同,因解除相关合同给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。enI易文君-文库范文网

  若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待,或索取礼金、礼品、礼券及其它利益,或故意刁难、显失公平现象,乙方有权举报,廉政监督电话:或。enI易文君-文库范文网

  十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的,可向本协议签订地法院起诉。enI易文君-文库范文网

  本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署,一式四份,发包人二份,承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。enI易文君-文库范文网

  发包人:(盖章)承包人:(盖章)enI易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)enI易文君-文库范文网

  签约时间: 年 月日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇9

  发包方(甲方): 承包方 (乙方) :  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。  enI易文君-文库范文网

  第一条 工程名称:中和设备基础工程  enI易文君-文库范文网

  第二条 工程地点:____区罗汉街工业园  enI易文君-文库范文网

  第三条 工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。  enI易文君-文库范文网

  第四条 工程造价:设备基础按照 元3砼(按实际工程量结算)。  enI易文君-文库范文网

  第五条 承包方式:包工包料。  enI易文君-文库范文网

  第六条 工期:本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。  enI易文君-文库范文网

  第七条 工程质量:按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。  enI易文君-文库范文网

  第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。  enI易文君-文库范文网

  第九条 工程类别及企业等级:按有关规定执行。  enI易文君-文库范文网

  第十条 甲方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。enI易文君-文库范文网

  第十一条 乙方权利:  enI易文君-文库范文网

  1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。  enI易文君-文库范文网

  2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。  3.施工中注意安全,施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。  enI易文君-文库范文网

  第十二条 竣工验收与结算:  enI易文君-文库范文网

  一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。  enI易文君-文库范文网

  二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。  enI易文君-文库范文网

  第十三条 付款方式:  自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。  enI易文君-文库范文网

  第十四条 保修:按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。enI易文君-文库范文网

  第十五条 违约与仲裁:  enI易文君-文库范文网

  一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。  enI易文君-文库范文网

  二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。  enI易文君-文库范文网

  第十六条 附则:  enI易文君-文库范文网

  一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。  enI易文君-文库范文网

  二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。  enI易文君-文库范文网

  第十七条 其它:  甲方: 乙方:  电话: 电话:  签约时间:________年月____日 enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇10

  问题一:根据《司法解释》第4条的规定,我们是否可以这样理解:施工合同被认定无效后,人民法院可以凭职权收缴当事人已经取得的非法所得,而如果是仲裁案件,仲裁委员会则无权收缴。enI易文君-文库范文网

  答:我个人认为仲裁处理该类案件是同样应当把《司法解释》第四条规定作为法律依据的。因为《合同法》《民法通则》都有对无效合同当事人非法所得进行收缴的相关规定,如果收缴这部分非法所得在法院处理时可行,在仲裁时不处理,在理论上是讲不通的,在实践中也是行不通的。enI易文君-文库范文网

  这个问题与法院和仲裁在处理优先受偿权时碰到的问题有些相似。当时,在最高院颁布有关工程价款优先受偿权的司法解释后,也有人提过相同的问题,即该司法解释规定行使优先受偿权的拍卖工程应由法院处理,那么仲裁案件时能否判优先受偿权?当时有人就说仲裁不能裁,因为合同法第286条规定是“人民法院依法拍卖”。而实际上,仲裁庭还是可以裁决的,只是裁决完了要由法院去执行,而且仲裁对收缴非法所得做出裁决后由法院去执行,和仲裁裁决本来就由人民法院执行也是不相冲突的。enI易文君-文库范文网

  问题二:施工合同签订后,双方以补充协议的方式对中标的合同价款进行调整,如果当时双方都认为补充协议确未违反双方的真实意思表示,而过后承包人又以补充协议违反招投标法为由,要求认定补充协议无效,这时如何确定合同价款?enI易文君-文库范文网

  答:这本身就是黑白合同的认定问题。《司法解释》规定,中标合同备案后,当事人不得就合同中实质性内容另行约定,应以中标合同为准。当然,这并不是说合同签订后就不能变更了,按《合同法》的规定,合同签订后当然可以变更,只是补充协议对实质性内容进行变更后也需要再次备案,只有进行了重新备案后才能作为依据。这个问题就像是夫妻结婚后可以离婚可以再结婚一样,这是你的自由,只是每次都要去履行登记手续,未履行这个手续就是非法的。当然,黑白合同和是否是真实意思表示不能相提并论。在实践中,有的黑合同并非当事人的真实意思表示,是承包人出自无奈或者为了中标或承包工程而不得已而为的。我认为《司法解释》第21条规定的本意是限制当事人以真实意思为由规避法律和政府的相关规定,这是法律对当事人的不正确的“真实意思”的干予。因此,履约过程中如要签订与中标合同实质性内容发生变更的补充协议的关键是要有法定的变更事由并同样办理备案手续。enI易文君-文库范文网

  问题三:建设工程《示范合同》中关于确定变更价款的31.2款中约定:承包人在双方确定变更事项后的14天内,不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。据此提出以下问题:承包人在14天内没有提交变更价款的专项报告,但有双方签字确认的变更事项记录,月进度款的报告中也包括了该月发生的变更工程价款金额,这是否可视为承包方未违反上述合同的约定?enI易文君-文库范文网

  答:这涉及到变更的签证确认及具体操作问题。有的变更签证只是确定一个事实,上面写着“情况属实”甚至“收到”,这和确定合同变更的具体金额价款是不同的概念。因此,我认为关键是看变更的签证手续应该如何规范操作。如果对签证具体价款变更已经作了明确约定的,那就作为合同结算依据加进去就是了;如果签证只是确定了具体事实而未确定变更价款的,那么就以图纸为依据来确定变更价款,按照《司法解释》第16条和第19条来操作,也即当事人对变更的价款不能协商一致,可以提交鉴定单位确定。这里要注意的是,有些合同约定要在7天内提出变更的价款,但还要看双方是否对7天期限作了明确约定。如果没有,则可以看合同是否有默示条款。如果没有合同约定也没有默示条款,那么7天期限就不应限制当事人,即便过了7天期限,仍可继续提出变更价款请求,其适用的是时效依据,即不超过二年。enI易文君-文库范文网

  问题四:依据解释第20条规定的内容,如果当事人仅仅约定了竣工结算的期限,而没有约定承包商提交决算报告后,发包人"在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件"的,如何处理?另:“不予答复”如何理解?enI易文君-文库范文网

  答:《司法解释》第20条的立法用意是有效制约逾期不结算工程价款,鼓励双方对结算期限的法律后果作明确约定,以体现“过期视为认可”这样一种原则,这对制约某些发包人以拖延决算为手段达到拖延支付工程款的目的是有重要意义的。但如果合同仅仅约定了期限而没有约定逾期后的法律后果——过期视作认可,实际上等于没有充分利用“司法解释”这一精神,自然视为没有约定。关于"不予答复" 的理解,我认为是发包人对承包人申报的结算价款的同意与否是否作了答复。而且,如果发包人不同意结算,要注意其限制条件是“没有正当理由”。如果发包人有正当的理由没有同意承包人的结算,则不能当然视为“不予答复”。enI易文君-文库范文网

  问题五:签订合同时无设计图纸,是边设计边施工的合同,但合同又约定了"一口价",那么结算工程款发生争议时,是依据解释第22条,不予对工程造价进行鉴定,还是依据解释第16条2款,参照定额重新审价?enI易文君-文库范文网

  答:这种既没有设计图纸,也没有计价的设计依据,却又以固定价格承发包工程的情况是根本违反建设程序中的基本规则的。我认为,如果实际情况就是如此,则应适用按实结算的原则,即按《司法解释》第16条的规定处理。只要干活了,就要计价。边施工边设计的工程,施工中的图纸就是你的计价图纸,如果没有设计图纸就按照承包人实际施工量来计算对价。这种所谓的"一口价"是没有标的的,如果在确定“一口价”的时候没有任何图纸,那就没有包干依据,应当全部打开,予以鉴定,对实际发生的工程量计价,叫做"约而不定,包而不实 ",因为包干的标的就是设计图纸。如果确定“一口价”的计价方式时没有图纸,那么就只能按照施工过程中提供的图纸来按实计算。enI易文君-文库范文网

  问题六:合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?《司法解释》第17条规定:当事人对工程欠款利息计付标准有约定的,按约定处理。如果当事人在合同中没有约定利息计付标准,而约定了滞纳金计付标准,对于这种情况如何适用?标准是否有限制?enI易文君-文库范文网

  答:这里有很多个概念,利息、滞纳金、违约金、赔偿金、双倍利息等等,这和《合同法》有关违约责任的规定是相符的。违约责任的承担方式基本有两种,一种是补偿性的,一种是惩罚性的。当事人可以根据合同的具体情况自由约定刚才说的这几种违约责任的承担方式。问题是所涉及的利息和滞纳金标准,如果当事人对这两种违约金有具体约定都要从约定。此外还有个法律问题,当事人约定了比较高的违约金后,当需要依约定追究责任时一方当事人认为约定的标准过高要求降低的,按《合同法》第114条规定是可以申请人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低,如何降低,则要由双方各自举证以影响法官或仲裁员的自由心证。因此关于标准的高低应从合同的具体情况出发由当事人自己约定,就标准而言不应该有限制,只要当事人自己有约定即可。enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇11

  发包人(全称): (以下简称甲方)enI易文君-文库范文网

  承包人(全称): (以下简称乙方)enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。enI易文君-文库范文网

  一、工程概况enI易文君-文库范文网

  工程名称:enI易文君-文库范文网

  工程地点:enI易文君-文库范文网

  二、工程承包范围enI易文君-文库范文网

  承包范围:enI易文君-文库范文网

  三、合同工期enI易文君-文库范文网

  开工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日enI易文君-文库范文网

  四、质量标准enI易文君-文库范文网

  工程质量标准: 合格enI易文君-文库范文网

  五、合同价款enI易文君-文库范文网

  金额暂估价(大写): (人民币)enI易文君-文库范文网

  (小写): (人民币)enI易文君-文库范文网

  以实际工程量为准进行结算enI易文君-文库范文网

  六、工程款支付enI易文君-文库范文网

  1、工程开工付至合同价的40%;enI易文君-文库范文网

  2、工程完成50%时付至合同价的70%enI易文君-文库范文网

  3、工程验收合格后付至合同价的100%;enI易文君-文库范文网

  七、质量要求enI易文君-文库范文网

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。enI易文君-文库范文网

  2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。enI易文君-文库范文网

  3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查纪录。enI易文君-文库范文网

  4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏,做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。enI易文君-文库范文网

  八、工程工期enI易文君-文库范文网

  1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。enI易文君-文库范文网

  2.因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。enI易文君-文库范文网

  3.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。enI易文君-文库范文网

  4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。enI易文君-文库范文网

  九、工程验收enI易文君-文库范文网

  1.本工程以施工图纸、作法说明施工,验收规范按照国家质量评定验收标准。enI易文君-文库范文网

  2.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方应提前二天通知甲方,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。enI易文君-文库范文网

  3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。enI易文君-文库范文网

  4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。enI易文君-文库范文网

  十、材料供应enI易文君-文库范文网

  1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定,且均应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  2.乙方负责采购的材料设备,必须按甲方具体的要求采购,并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。材料经乙方验收后,由乙方负责保管。enI易文君-文库范文网

  十一、违约责任enI易文君-文库范文网

  1.在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可以人民法院起诉。enI易文君-文库范文网

  2.如一方违约或擅自中止合同的履行,必须向对方支付违约金,额度为本合同工程总价的10%。enI易文君-文库范文网

  3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工,确保文明施工。服从甲方正确指导,配合甲方圆满竣工。enI易文君-文库范文网

  4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定,最终以实际工程量计算。enI易文君-文库范文网

  十二、争议或纠纷处理enI易文君-文库范文网

  1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。enI易文君-文库范文网

  2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。enI易文君-文库范文网

  十三、合同生效enI易文君-文库范文网

  本合同一式贰份,双方各执壹份enI易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章后生效,至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜,双方可协商另签补充协议。enI易文君-文库范文网

  合同定订立时间: 年 月 日enI易文君-文库范文网

  合同定立地点:enI易文君-文库范文网

  本合同双方约定 签字、盖章 后生效。enI易文君-文库范文网

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):enI易文君-文库范文网

  代 表(签字): 代 表(签字):enI易文君-文库范文网

  年 月enI易文君-文库范文网

  年 日 日月enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇12

  甲方:_________enI易文君-文库范文网

  乙方:_________enI易文君-文库范文网

  立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资共同遵守:enI易文君-文库范文网

  第一条房地标示:本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”,经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。enI易文君-文库范文网

  第二条房屋面积:本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米,(实际面积以当地政府机关复丈后,建筑改良物所有权状记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均单价为计算基准,由双方互为补偿。enI易文君-文库范文网

  第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。enI易文君-文库范文网

  第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有,地下室除机电设外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共避难场所,地下室平时作为停车场,由本大楼管理委员会统筹管理,其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。enI易文君-文库范文网

  第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。enI易文君-文库范文网

  第六条工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后____月内工,自开工之日起_________工作天完工,并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限,乙方不负迟延完工之责。enI易文君-文库范文网

  (一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。enI易文君-文库范文网

  (二)甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。enI易文君-文库范文网

  (三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。enI易文君-文库范文网

  (四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约完工时限的拘束,电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。enI易文君-文库范文网

  第七条保固期限:本契约房屋领到使用执照之日起,对本契约房屋建筑结构,乙方应负责保固________年,但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。enI易文君-文库范文网

  第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整,包括下房屋及装修土地价款。enI易文君-文库范文网

  (一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。enI易文君-文库范文网

  (二)土地价款为人民币_________(大写)元整,包括建筑基地,道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。enI易文君-文库范文网

  第九条付款办法:本契约房地总价为人民币_________(大写)元整,分为备款人民币_________(大写)元整,优惠贷款人民币_________(大写)元整,银行贷款人民币_________(大写)元整,甲方应按下列进度,将分期付款表上的金额,经乙方通知于缴款期限内缴付乙方,绝不拖延短欠。enI易文君-文库范文网

  第十条贷款办法:本契约房屋甲方如须办理银行贷款时,应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。enI易文君-文库范文网

  第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(enI易文君-文库范文网

  第九条)所规定工程进度的定付款时,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一计算滞纳金,上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方,如逾期滞纳达十五天,经乙方催告仍延不交付时,即视为甲方违约,乙方不得解除本契约及代办贷款委托书,代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定,甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收,以为抵偿乙方所受的损失,乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与enI易文君-文库范文网

  第三者或为其他处分,甲方绝无异议,甲方若依前条约定的付款规定,以票据支付时,甲方保证兑现,如有遭退票情形等,视为甲方未缴款,依前述约定方式处理。enI易文君-文库范文网

  第十二条本约房屋如乙方非因enI易文君-文库范文网

  第五条的情形而逾期交屋时,其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途发生纠葛不能出卖等情况时,除应将既收价款全数退还甲方外,并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由,致使乙方不能交付本契约房屋时,双方同意解除本契约,乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。enI易文君-文库范文网

  第十三条契约房屋已登记于甲方名义,如甲方违约拒付款项,经乙方催仍不交付时,甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。enI易文君-文库范文网

  第十四条甲方负责订购本房屋土地,其房屋产权及基地产权的移转登记事,乙方负责于本房屋建造完成,经政府主管单位发给使用执照,及甲方依约履行其义务后,乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理,甲方应按照乙方通知的时间内,将应提出的证件及在有关文件上盖章,连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下:enI易文君-文库范文网

  (一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。enI易文君-文库范文网

  (二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。enI易文君-文库范文网

  (三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费,公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。enI易文君-文库范文网

  (四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方,均由甲方负担如数缴清不得异议。enI易文君-文库范文网

  (五)以上各项应由甲方负担的费用,如由乙方先行垫付或代缴,甲方应数归还需要。enI易文君-文库范文网

  第十五条产权登记:本契约房地产权登记由乙方指定代理人,统一办理土移转登记,建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。enI易文君-文库范文网

  第十六条本契约房地,乙方保证产权清楚,绝无任何纠纷或设定他项权利象,如有任何纠葛,乙方应负责清理,不得损害甲方的利益。enI易文君-文库范文网

  第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起,无论所开列单据的抬为任何一方,均就负担下列费用:enI易文君-文库范文网

  (一)本户水电基本费用。enI易文君-文库范文网

  (二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。enI易文君-文库范文网

  (三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。enI易文君-文库范文网

  (四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。enI易文君-文库范文网

  (五)本房屋有关公共管理费用的分担。enI易文君-文库范文网

  第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后,甲方应付清列款项税费等,乙方始行交屋,甲方如不协办或迟延逾期的,致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约,并应负赔偿乙方一切损失之责。enI易文君-文库范文网

  (一)缴付本约enI易文君-文库范文网

  第十四条enI易文君-文库范文网

  第一、三、四项约定应付的税捐。enI易文君-文库范文网

  (二)办妥产权登记及代办贷款等费用,并预付乙方四个月的利息。enI易文君-文库范文网

  (三)付清因逾期付款的滞纳金。enI易文君-文库范文网

  (四)付清本房屋的所有优惠贷款。enI易文君-文库范文网

  第十九条通知送达:甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之,有拒收或无法投递致退回的,均以邮局enI易文君-文库范文网

  第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时,负有通知乙方的义务。enI易文君-文库范文网

  第二十条其他事项:enI易文君-文库范文网

  (一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计,须以书面征得乙方同意后托乙方办理,所需工程费用经双方议定价格后,差价由甲方于变更同时给付乙方,但经不减少于原定总价为原则,如甲方未在约定期间内给付时,乙方即视为甲方已取消变更设计的要求,乙方为避免影响工程的进度,得按原合约图说施工,甲方无异议。enI易文君-文库范文网

  (二)乙方通知交屋并给迁入证明前,甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。enI易文君-文库范文网

  (三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时,本契约书及本约有连带关系的契约、附件,甲方得一并由乙方收回作废。enI易文君-文库范文网

  第二十一条本契约的约束与效力:enI易文君-文库范文网

  (一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人,但经双方同意后,本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。enI易文君-文库范文网

  (二)本契约附件视为本契约的一部分,与本契约具有同等效力,附件未定的,依据本契约的规定。enI易文君-文库范文网

  第二十二条未尽事宜:本契约如有未尽事宜,必要时由甲乙双方洽定。enI易文君-文库范文网

  第二十三条契约分存:上述契约事项经双方同意,恐口头无凭。特立本契书一式二份,甲乙双方各执一份为凭,并自签订日起升效,印花税由甲乙双方自贴销。enI易文君-文库范文网

  第二十四条有关本契约的权义,双方同意以_________法院为管辖法院。甲方(盖章):_________enI易文君-文库范文网

  乙方(盖章):_________enI易文君-文库范文网

  代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  住址:_________enI易文君-文库范文网

  住址:_________enI易文君-文库范文网

  身份证号码:_________enI易文君-文库范文网

  身份证号码:_________enI易文君-文库范文网

  电话:_________enI易文君-文库范文网

  电话:_________enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  签订地点:_________enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇13

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务,经双方协商,签订本安全协议。enI易文君-文库范文网

  乙方自愿参加甲方的工民建工程施工,变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。enI易文君-文库范文网

  一、甲方的安全责任、权利、义务:enI易文君-文库范文网

  1、向工程派出甲方代表,在变电站内施工,即为:工作负责人;enI易文君-文库范文网

  2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训,并检查安全培训的结果;enI易文君-文库范文网

  3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;enI易文君-文库范文网

  4、在有危险的电力设施区域内作业,要求乙方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;enI易文君-文库范文网

  5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金,按工程规模的大小收三千至一万元。enI易文君-文库范文网

  6、有权制止任何影响安全生产的行为,开展查禁违章工作,罚金从安全施工保证金中扣除;enI易文君-文库范文网

  7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。enI易文君-文库范文网

  8、做好安全措施,设监护人(工作负责人),办理工作许可手续。enI易文君-文库范文网

  二、乙方的安全责任、权利、义务:enI易文君-文库范文网

  1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定,必须组织严格的统一考试,考试内容须经甲方认可,合格后方能持证上岗工作,并建立健全施工人员相应的档案。enI易文君-文库范文网

  2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底,让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;enI易文君-文库范文网

  3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;enI易文君-文库范文网

  4、自觉接受甲方单位的监督和指导,对甲方单位安监部门提出的意见,必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况,必须报告甲方单位。enI易文君-文库范文网

  5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;enI易文君-文库范文网

  6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”enI易文君-文库范文网

  7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;enI易文君-文库范文网

  8、自身的条件不满足安全生产的需要时,向甲方书面说明。enI易文君-文库范文网

  三、违约责任:enI易文君-文库范文网

  1、执行合同中有关违约处理的规定;enI易文君-文库范文网

  2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;enI易文君-文库范文网

  3、发生违章事件,执行甲方规定,进行相应处罚;enI易文君-文库范文网

  4、对违章施工造成的各种事故负完全责任,并承担全部损失。enI易文君-文库范文网

  四、执行规程:enI易文君-文库范文网

  1、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。enI易文君-文库范文网

  2、本安全协议一式两份,甲、乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。enI易文君-文库范文网

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)enI易文君-文库范文网

  代表人签字:代表人签字:enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇14

  甲方(委托方):______________  乙方(施工方):______________  签约时间:____________________  签约地点:____________________  为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》、____市人民政府令第141号《____市____镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的 原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。  enI易文君-文库范文网

  一、工程概况  enI易文君-文库范文网

  1.甲乙双方的条件:甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。  enI易文君-文库范文网

  2.装饰施工地点:_____区_____路(小区)_____幢_____号(单元)_____室。  enI易文君-文库范文网

  3.住房结构:_____室_____厅_____结构,建筑面积_____平方米。  enI易文君-文库范文网

  4.装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》。  enI易文君-文库范文网

  5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。  enI易文君-文库范文网

  6.本工程由_____设计。  enI易文君-文库范文网

  7.工期:工程期限_____天,从________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。  enI易文君-文库范文网

  二、工程价款及结算方式  enI易文君-文库范文网

  1.总价款:_____(大写)元(其中:设计费__元,管理费(_____%)元,税金(_____%)元。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程款按实另计。  enI易文君-文库范文网

  2.合同签订后,甲方支付总价款的_____%,计_____元。________年____月____日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;________年____月____日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;________年____月____日前,甲方支付总价款的_____%,计_____元;尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。  enI易文君-文库范文网

  三、施工准备及双方的义务  甲方工作  enI易文君-文库范文网

  1.甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。  enI易文君-文库范文网

  2.甲方应在开工前_____天,向乙方进行现场交底。空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。  enI易文君-文库范文网

  3.做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。  enI易文君-文库范文网

  4.指派为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记 手续和其他事项。  乙方工作  enI易文君-文库范文网

  1.甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。  enI易文君-文库范文网

  2.指派为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。  enI易文君-文库范文网

  3.未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。  enI易文君-文库范文网

  4.与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。  enI易文君-文库范文网

  5.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。  enI易文君-文库范文网

  四、材料的供应甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。  如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的`损失由乙方负责 enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇15

  甲方:  乙方:  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。  enI易文君-文库范文网

  第一条:工程概况  enI易文君-文库范文网

  1、工程名称:  工程地点:  enI易文君-文库范文网

  2、工程范围:根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;  enI易文君-文库范文网

  3、承包方式:包工包料包检测验收合格;  enI易文君-文库范文网

  4、质量等级:按照国家有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。  enI易文君-文库范文网

  第二条:工程期限  enI易文君-文库范文网

  一、本合同工程分四个施工段,详见下表:  工程名称 施工段 工期(日历天)  外墙涂料 A栋 25  B、C栋 25  D、E、F栋 25  G-栋 25  备注:enI易文君-文库范文网

  ①本合同工期均含节假日及验收时间。enI易文君-文库范文网

  ②具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期,乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。  enI易文君-文库范文网

  二、如遇下列情况,经甲方及监理盖章确认后,工期相应顺延:  enI易文君-文库范文网

  1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;  enI易文君-文库范文网

  2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;  enI易文君-文库范文网

  3、不可抗力因素;  enI易文君-文库范文网

  4、乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容向甲方代表提出报告,逾期不办理视为放弃。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。  enI易文君-文库范文网

  第三条:合同价款  enI易文君-文库范文网

  一、本合同总暂定总价为人民币 元( )。其中:  enI易文君-文库范文网

  1、栋施工段暂定总价为人民币 元整( );  enI易文君-文库范文网

  2、A栋施工段暂定总价为人民币 元整( )。  金额组成详见下表(人民币:元):  工程名称 施工段 暂定面积(㎡) 包干单价(元㎡) 暂定总价(元)  外墙涂料enI易文君-文库范文网

  栋  A栋  合计  备注:enI易文君-文库范文网

  ①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费,超出工期范围的外架使用费由乙方承担,根据实际使用天数按天计算。  enI易文君-文库范文网

  ②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。  enI易文君-文库范文网

  二、支付方式  合同按栋、A栋两个施工段分段进行施工及支付工程款,在符合合同约定的付款条件,且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内,由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下:  enI易文君-文库范文网

  1、甲方发出开工通知,乙方材料、人工进场,且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后,支付该施工段合同暂定总价30%,分别为:  栋为人民币 元整( )  A栋为人民币 元整( )  enI易文君-文库范文网

  2、相应施工段所有工程竣工,经甲方、监理方验收合格交付甲方后,支付该施工段暂定总价的50%,同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的配合费,实际支付分别如下:  enI易文君-文库范文网

  1)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后,实际支付给乙方该施工段的工程款分别为:  栋为人民币 元整( )  A栋为人民币 元整( )  enI易文君-文库范文网

  2)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费,分别为:  栋为人民币 元整( )  A栋为人民币 元整( )  enI易文君-文库范文网

  4、工程结算:按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。  enI易文君-文库范文网

  5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格,乙方按约定提交竣工资料,双方进行结算,甲方扣除质保金和配合费后,付清工程余款。  enI易文君-文库范文网

  6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内,乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题,质保两年后,甲方将质保金按实结算后退还给乙方(不计利息)。  enI易文君-文库范文网

  7、工程配合费为合同结算总价的3.5%,经双方按实结算后,根据暂扣除的配合费进行多退少补。  enI易文君-文库范文网

  第四条:工程变更  因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的,乙方应于变更发生后____日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则,对乙方因变更而增加的费用,甲方不予认可。  enI易文君-文库范文网

  第五条:工程质量  enI易文君-文库范文网

  一、工程样板制作:外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道),各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。  enI易文君-文库范文网

  二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。  相关的合同通用版83;弱电施工标准版标准合同书;消防工程施工标准版标准合同书;防水工程施工标准版标准合同书;爆破施工标准版标准合同书;电力建设工程施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;绿化施工标准版标准合同书;水利水电工程施工协议书183;装修施工协议书enI易文君-文库范文网

  三、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等,所购材料经甲方、监理方检查确认后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购.enI易文君-文库范文网

  四、外墙涂料工程符合以下规定,以乙方提供的涂料样品进行验收:  涂料名称 颜色色号 生产厂家  外墙专用腻子(两道) 有限公司  水性底漆(一道)  弹性抗污涂料(两道)  备注:enI易文君-文库范文网

  ①基层腻子为两道:粗型、细型各一道enI易文君-文库范文网

  ②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收),必须具有遮盖力,耐紫外线,抗酸碱,不变色,不起泡,无粉化,无龟裂,不脱落,可清洗等。  enI易文君-文库范文网

  第六条: 工程验收  enI易文君-文库范文网

  一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中,乙方需向甲方报验的内容为:  enI易文君-文库范文网

  1、进场材料报验;  enI易文君-文库范文网

  2、抹灰基层质量和含水率测定报验(正式施工前报验);  enI易文君-文库范文网

  3、打底腻子基层质量报验(腻子施工完成后,封闭底漆施工前报验);  enI易文君-文库范文网

  4、抗碱封闭底漆层质量报验(封闭底漆完成后,罩面漆施工前报验);  enI易文君-文库范文网

  5、成品质量报验(两道罩面漆完成后报验)。  甲方及监理方进行上列各项验收,如验收不合格或验收手续不全,甲方可以要求乙方返工直至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。  enI易文君-文库范文网

  二、工程综合验收  enI易文君-文库范文网

  1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据,由甲方、监理方、____市建设工程质量监督站等部门进行验收。  enI易文君-文库范文网

  2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内,乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的,工期顺延。  enI易文君-文库范文网

  3、工程未能通过验收的,乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失;工程经过贰次以上(含贰次)未能通过验收的,另行向甲方支付违约金人民币壹万元(10000.00)次的处罚。  enI易文君-文库范文网

  第七条:工程质保  enI易文君-文库范文网

  1、本合同工程质保期为________年,自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内,凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。  enI易文君-文库范文网

  2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修________年)。  enI易文君-文库范文网

  3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。  enI易文君-文库范文网

  第八条:甲方工作  enI易文君-文库范文网

  1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。  enI易文君-文库范文网

  2、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。  enI易文君-文库范文网

  3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。  enI易文君-文库范文网

  4、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。  enI易文君-文库范文网

  第九条:乙方工作  enI易文君-文库范文网

  1、本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。  enI易文君-文库范文网

  2、熟悉施工图纸,按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________  法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________  地 址:_________ 地 址:_________  开户行:_________ 开户行:_________  帐 号:_________ 帐 号:_________  签约时间:________年____月____日 签约地点:_________ enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇16

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  按照《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,为明确双方的权利义务,达成协议如下:enI易文君-文库范文网

  一、建设项目名称:enI易文君-文库范文网

  二、工程建设地点或地段:enI易文君-文库范文网

  三、承包工程内容及主要工程量:enI易文君-文库范文网

  四、合同工期:enI易文君-文库范文网

  本工程定于 年 月 日开工,于 年 月 日完工,由甲方组织竣工验收。由于工程量变化、设计变更或不可抗力及甲方原因造成的延期开工、停工,工期顺延。属乙方原因造成的停工,工期不得顺延。enI易文君-文库范文网

  五、质量等级:enI易文君-文库范文网

  六、合同价款及结算:enI易文君-文库范文网

  6.1工程结算标准:enI易文君-文库范文网

  6.2预算总价款: ¥______(大写:人民币_________,详见附件1)其中:安全生产费 元。双方最终的结算价格以甲方审计部门或甲方委托的审计单位的审计定案值为准。enI易文君-文库范文网

  6.3付款方式:enI易文君-文库范文网

  6.3.1预付款:enI易文君-文库范文网

  6.3.2工程进度款:enI易文君-文库范文网

  6.3.3合同尾款:enI易文君-文库范文网

  6.4工程档案与合同尾款enI易文君-文库范文网

  6.4.1乙方应对照甲方档案管理规定进行工程文件的收集、整理。建设工程初验时,乙方将应形成的全部文件材料原件,提交给初验档案检查小组进行审核。工程文件达不到上述要求的,档案检查小组提出整改意见,乙方应进行整改。enI易文君-文库范文网

  6.4.2建设工程竣工验收后的三个月内,乙方向甲方移交一套装订成册、质量合格的纸质档案、二套与纸质档案相同的电子档案和二套声像档案。乙方应按照甲方要求的格式将纸质档案形成电子文件集,并刻录到有效载体上。乙方还应使用甲方提供的档案装具及用品。enI易文君-文库范文网

  6.4.3在乙方按期移交质量合格的竣工档案后,经甲方建设部门和档案部门书面确认,方可进行合同尾款的结算。因乙方原因没有移交合格的档案,每逾期一个月,甲方有权扣罚乙方合同尾款的10%,直到扣完为止。非乙方原因造成竣工档案移交迟延的,乙方不承担逾期移交档案责任。enI易文君-文库范文网

  6.5合同价款调整:enI易文君-文库范文网

  6.5.1甲方代表书面确认的增减工程量。enI易文君-文库范文网

  6.5.2工程造价管理部门公布的价格调整。enI易文君-文库范文网

  6.5.3合同预算中其它增减或调整,预算中没有适用的价格,由乙方提出适当的价格,送甲方代表批准后执行。enI易文君-文库范文网

  6.6乙方账户enI易文君-文库范文网

  账户名称:enI易文君-文库范文网

  开户银行:enI易文君-文库范文网

  银行账号:enI易文君-文库范文网

  上述账户信息由乙方提供,如因账户信息错误导致甲方错付或延付,一切责任及后果均由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  6.7 乙方不得向第三方转让全部或部分中国联通应付账款,否则该转让行为无效。enI易文君-文库范文网

  6.8如遇国家税收政策发生较大变化(甲方纳入营业税改征增值税试点范围)且乙方为增值税纳税人时,乙方提供给甲方的发票必须为增值税专用发票。enI易文君-文库范文网

  七、工地代表及其职责:enI易文君-文库范文网

  7.1甲方工地代表enI易文君-文库范文网

  委派 同志(职务: 职称: )为工地代表,负责批准乙方施工方案,负责对工程进度、工程质量进行监督,并对隐蔽工程的质量进行检查,对于符合质量要求的进行签证,办理中间交工工程验收手续及商定的工程变更签证、审定并签证工程预、结算,具体组织工程竣工验收,以及应由甲方负责解决的其它问题。enI易文君-文库范文网

  7.2乙方工地代表enI易文君-文库范文网

  委派 同志(职务: 职称: )为工地代表,具体组织施工、检查工程质量和安全生产。及时向甲方提出开工通知书、隐蔽工程验收通知、工程事故报告、竣工验收报告、编制工程预结算及处理施工中发生的具体问题。enI易文君-文库范文网

  7.3监理方工地代表enI易文君-文库范文网

  委派 同志(监理单位: 职务: 职称: )为工地代表,具体负责工程施工阶段的监理工作。enI易文君-文库范文网

  八、双方义务:enI易文君-文库范文网

  8.1甲方义务:enI易文君-文库范文网

  8.1.1开工前15日内组织设计单位、承包单位对施工图设计进行审定,并向乙方提供完整的施工图设计文件 套。enI易文君-文库范文网

  8.1.2提供机房水、电等施工条件,并协助乙方解决工地仓库、 办公及生活用房。enI易文君-文库范文网

  8.1.3办理施工所在地如穿越铁路、公路等所需各种证件、批件,处理工程中应由甲方解决的其它问题。enI易文君-文库范文网

  8.1.4按时办理拨款和结算。enI易文君-文库范文网

  8.1.5按双方商定的分工范围和要求、时限供应材料和设备。enI易文君-文库范文网

  8.1.6组织工程竣工验收。enI易文君-文库范文网

  8.2乙方义务:enI易文君-文库范文网

  8.2.1认真审阅施工图设计文件,参加施工图设计会审,编制施工组织设计,做好施工准备工作。enI易文君-文库范文网

  8.2.2开工前检查清点设备、主要材料、落实施工条件。竣工时做好(甲方筹料时)工余料点交工作。enI易文君-文库范文网

  8.2.3严格按审定的施工图设计进行文明施工,保证工地设备和人身安全,确保工程质量,按期报送施工进度表;履行合同条款,如期完工。enI易文君-文库范文网

  8.2.4按照政府主管部门规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理工程竣工结算。enI易文君-文库范文网

  九、适用法规、标准:enI易文君-文库范文网

  9.1本工程适用国家法律、法规及政府主管部门相关规定。enI易文君-文库范文网

  9.2技术标准执行政府主管部门各专业施工及验收技术规范。enI易文君-文库范文网

  9.3其他:enI易文君-文库范文网

  十、器材筹供:enI易文君-文库范文网

  10.1甲方筹供的设备和材料为: 。enI易文君-文库范文网

  10.2乙方筹供的设备和材料为: 。enI易文君-文库范文网

  10.3双方对工余料的管理约定如下:enI易文君-文库范文网

  10.4筹供设备、主要材料的一方,应按照设计规定的种类、规格、数量筹供设备材料。其质量标准应达到政府主管部门规定的产品指标和设计要求,应具有合格证及进网许可证,并于开工前运抵商定的分屯点或工程施工工地,经双方工地代表约定日期检验合格后使用。对检验不合格或种类、规格不符的设备、材料及多余清单的器材,由采购器材的一方负责保管并及时调换。enI易文君-文库范文网

  十一、验收:enI易文君-文库范文网

  11.1乙方应认真按照本合同确认的验收办法规定的技术标准、规范、设计和会审纪要的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接收甲方代表及委派人员的检查检验。检验不合格,属乙方原因导致返工修改的费用由乙方承担。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。enI易文君-文库范文网

  11.2隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后,由乙方通知甲方工地代表到现场检验,经双方检验合格,办理隐蔽工程文件签证手续,该文件作为竣工资料的组成部分,竣工验收时不再对已签证的隐蔽工程内容进行验收。验收不合格,乙方在限定工期内修改后重新验收。enI易文君-文库范文网

  11.3工程竣工验收,应以甲方规定的施工及验收规范、施工图设计、会审纪要、工程变更单为依据。enI易文君-文库范文网

  11.4竣工验收时,乙方向甲方代表提供完整竣工资料 份(甲方签证后退给乙方一份)和竣工验收报告。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后七日内组织验收,经验收合格十日内签署竣工验收报告。竣工验收报告需由双方工地代表签署,并由双方单位盖章。enI易文君-文库范文网

  11.5竣工日期为甲方签署竣工验收报告的日期。enI易文君-文库范文网

  11.6本工程要求的验收类型为:enI易文君-文库范文网

  (1)二步验收。经初验合格签字之日,工程移交甲方管理,经试运行期满,终验合格签字之日为竣工日期。enI易文君-文库范文网

  (2)一步验收。工程验收合格签字之日为竣工日期,同时工程移交甲方管理。enI易文君-文库范文网

  十二、工程设计变更:enI易文君-文库范文网

  12.1乙方必须按审定的施工图设计施工,不得擅自修改。enI易文君-文库范文网

  12.2甲方由于使用和维护的需要或乙方提出合理化建议被采纳变更设计时:enI易文君-文库范文网

  12.2.1属于施工图设计文件中的一般问题,经双方协商,由甲方工地代表签证工程变更单后,乙方可按变更后的内容施工。enI易文君-文库范文网

  12.2.2属于施工图设计的较大修改,由甲方征得设计单位同意,并出具设计变更文件后,交乙方按设计变更文件的内容施工。enI易文君-文库范文网

  12.2.3甲方如需变更设计,应提前十天将变更单书面通知乙方。enI易文君-文库范文网

  十三、保修:enI易文君-文库范文网

  13.1本工程保修期为:自双方在竣工验收合格证书上签字之日起 天。enI易文君-文库范文网

  13.2因甲方原因造成的返修,其修理费由双方另行协商。enI易文君-文库范文网

  十四、安全:enI易文君-文库范文网

  14.1甲方有权对乙方的安全措施及落实情况进行检查监督,对乙方的安全隐患有权提出并要求乙方整改。enI易文君-文库范文网

  14.2乙方应严格按照安全生产操作规程及甲方的要求进行作业,应采取措施防止各类生产安全事件的发生。乙方因安全问题造成甲方、乙方或第三方人员伤亡或财产损坏,或造成甲方通信阻断,应由乙方负责赔偿并承担相关法律责任。enI易文君-文库范文网

  十五、违约责任:enI易文君-文库范文网

  15.1乙方不能及时完工,每逾期一日须按合同预算总价款的___%向甲方支付违约金。 15.2乙方工程质量达不到设计和规范要求,或发生其它使合同无法履行的行为,应按合同条款约定向甲方支付合同预算总价款___%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。enI易文君-文库范文网

  15.3除非双方协议将合同解除,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同。enI易文君-文库范文网

  15.4若乙方安全生产工作措施薄弱、各类安全隐患较多、问题及事故频发、出现较大安全生产事故等,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同预算总价款___%的违约金。enI易文君-文库范文网

  15.5因非甲方原因造成的返工,材料费和人工费由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  15.6在工程施工过程中,乙方对所获知的甲方的商业秘密、技术资料等事项负有保密责任,并不得利用所获知的商业秘密侵犯甲方的权益,否则甲方有权解除合同并追究乙方相关法律责任。enI易文君-文库范文网

  十六、争议解决方式:enI易文君-文库范文网

  在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议按照下列第____种方式解决:enI易文君-文库范文网

  (1)提交______仲裁委员会仲裁;enI易文君-文库范文网

  (2)依法向合同签订地人民法院起诉。enI易文君-文库范文网

  十七、合同的生效:enI易文君-文库范文网

  本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。enI易文君-文库范文网

  十八、合同份数:enI易文君-文库范文网

  本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  十九、其他约定事项:enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇17

  甲方:________________enI易文君-文库范文网

  乙方:________________enI易文君-文库范文网

  地点:enI易文君-文库范文网

  1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗车等工具由甲方负责。enI易文君-文库范文网

  2 、一切小工具(灯泡、 电线、 安全帽等)由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  3 、乙方要保质保量,在工地不准打架、 赌博,如有违反,罚款________元。enI易文君-文库范文网

  4、 施工安全:发生工伤事故由施工队自己负责。enI易文君-文库范文网

  5 、本工程工期为天,乙方按施工实际量计算总平方数,卫生间墙面________/平方米,地面:________/平方米,此价不含税金。enI易文君-文库范文网

  6 、人员进场按每人发饭票,不包吃,包住宿、 包水电,饭票费按每月计算扣除。 7 、十天以内可以借资,借资款不超过进度款。enI易文君-文库范文网

  8、 结算方式:按每月工程进度的80%结算工程款,余款的20%在验收合格10天之内,全部付清。enI易文君-文库范文网

  9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人,如因此造成的一切经济损失由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  10、乙方施工人员进场后先试用两天时间,确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心),如在两天施工过程过存在严重质量问题,本合同则自动失效,双方不追究责任。enI易文君-文库范文网

  11、 本协议书一式两份,甲、 乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程验收结清余款后失效。enI易文君-文库范文网

  注:完成总工程后,补锯片款________元整(¥________)。enI易文君-文库范文网

  本合同如有未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,此补充协议也视同合不可分割部分,与合同具有同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  甲方签名:________________ 乙方签名:________________enI易文君-文库范文网

  日期:________________日期:________________enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇18

  甲方:施工队负责人enI易文君-文库范文网

  电话:_____enI易文君-文库范文网

  乙方:建池户(村)enI易文君-文库范文网

  电话:_____enI易文君-文库范文网

  甲乙双方于______年___月___日在____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下:enI易文君-文库范文网

  一、建池标准及价格:沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价____元座,总价____元。包工不包料单价____元座,总价____元。enI易文君-文库范文网

  二、甲方责任权力:enI易文君-文库范文网

  1、负责完成池体建造、灶具安装和沼气池的正常启动。enI易文君-文库范文网

  2、为乙方发放《农村户用沼气池安全管理和使用》技术卡片,指导乙方学会沼气池的日常操作管理和安全使用基本知识。enI易文君-文库范文网

  3、按全县统一价格收取建池费用,并开据县沼气办印发的统一收据。enI易文君-文库范文网

  4、承担沼气池建后质量保修责任。沼气池主体______年内出现坍塌、漏气的(因不可抗拒的自然灾害或人为毁坏的除外),灶具及配件______年内出现质量问题的(乙方自行购置的除外),负责修复或调换。enI易文君-文库范文网

  三、乙方责任权力:enI易文君-文库范文网

  1、为甲方施工创造良好的环境,并与甲方搞好施工配合。enI易文君-文库范文网

  2、按甲方指导认真学习沼气池安全使用操作规程,加强安全防范。进出料口要加盖保护,防止人畜掉进池内造成伤亡,不得在池口试火,不得开口自修,如有故障,要及时报服务站人员检修,杜绝出现安全事故。enI易文君-文库范文网

  3、向甲方提供户主姓名及身份证号,以便填写《___县农村户用沼气池建设情况登记表》。并妥善保存好统一收据,以备兑现补助。enI易文君-文库范文网

  4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷,报县乡沼气办组织鉴定,沼气办负责协调甲方限期修复。enI易文君-文库范文网

  5、保障甲方施工期间的设备安全。施工期间设备交由乙方保管,乙方因保管不善,每丢失模具一片赔偿300元,施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具运转,否则,每耽误一天赔偿损失费100元。enI易文君-文库范文网

  四、未尽事宜,双方协商后再定。enI易文君-文库范文网

  五、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,县沼气办、乡镇政府各备案一份。enI易文君-文库范文网

  甲方:________enI易文君-文库范文网

  乙方:________enI易文君-文库范文网

  ______年___月___日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇19

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据相关法律之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。enI易文君-文库范文网

  第一条 工程名称:enI易文君-文库范文网

  第二条 工程范围和内容enI易文君-文库范文网

  工程范围:按甲方批准的施工图为准。enI易文君-文库范文网

  工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。enI易文君-文库范文网

  第三条 设计周期enI易文君-文库范文网

  本合同签订以后于20__年2月20日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。enI易文君-文库范文网

  第四条 设计价款及支付方式enI易文君-文库范文网

  该项目乙方按3万元(大写:叁万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方1.5万元(大写:壹万五千元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即1.5元(大写:壹万五千元正)人民币。enI易文君-文库范文网

  第五条 施工工期enI易文君-文库范文网

  开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过20__年4月1日)。enI易文君-文库范文网

  竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为70天。enI易文君-文库范文网

  因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延 .enI易文君-文库范文网

  第六条 取费原则enI易文君-文库范文网

  1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20__定额:SGD1-20__至SGD7-20__,收费级别按四类工程二级Ⅱ档。enI易文君-文库范文网

  2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。enI易文君-文库范文网

  乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。enI易文君-文库范文网

  3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。enI易文君-文库范文网

  第七条 工程施工价款及支付方式enI易文君-文库范文网

  1、 本工程总造价暂定为 万元(大写: )人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。enI易文君-文库范文网

  2、 本合同备料款为合同总价的20%,其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。enI易文君-文库范文网

  3、 乙方每月25号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。enI易文君-文库范文网

  4、 工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  5、 本工程质保金为工程总造价的10%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。enI易文君-文库范文网

  第八条 材料供应enI易文君-文库范文网

  该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。enI易文君-文库范文网

  第九条 工程质量及质保期enI易文君-文库范文网

  1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。enI易文君-文库范文网

  2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。enI易文君-文库范文网

  3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。enI易文君-文库范文网

  4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。enI易文君-文库范文网

  第十条双方协作事项enI易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。enI易文君-文库范文网

  2、甲方现场负责人 ,乙方现场负责人 ,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。enI易文君-文库范文网

  第十一条 甲方职责及义务enI易文君-文库范文网

  1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。enI易文君-文库范文网

  2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。enI易文君-文库范文网

  3、 对隐蔽工程24小时之内进行验收。enI易文君-文库范文网

  4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。enI易文君-文库范文网

  5、 接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。enI易文君-文库范文网

  乙方职责及义务:enI易文君-文库范文网

  1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。enI易文君-文库范文网

  2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。enI易文君-文库范文网

  3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。enI易文君-文库范文网

  4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。enI易文君-文库范文网

  5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。enI易文君-文库范文网

  6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  竣工验收:enI易文君-文库范文网

  工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。enI易文君-文库范文网

  结算办法:enI易文君-文库范文网

  1、本合同价款为暂定价。enI易文君-文库范文网

  2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。enI易文君-文库范文网

  第十二条 违约责任enI易文君-文库范文网

  1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。enI易文君-文库范文网

  2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。enI易文君-文库范文网

  第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  第十四条 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。enI易文君-文库范文网

  第十五条 本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  发包人:(章) 承包人:(章)enI易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人:enI易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:enI易文君-文库范文网

  电话: 电话:enI易文君-文库范文网

  传真: 传真:enI易文君-文库范文网

  地址: 地址:enI易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:enI易文君-文库范文网

  账号: 账号:enI易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码:enI易文君-文库范文网

  签订合同地点:enI易文君-文库范文网

  签订合同日期: 年 月 日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇20

  发包人(全称):enI易文君-文库范文网

  承包人(全称):enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。enI易文君-文库范文网

  一、工程概况enI易文君-文库范文网

  工程名称:enI易文君-文库范文网

  工程地点:enI易文君-文库范文网

  二、工程承包范围enI易文君-文库范文网

  三、合同工期enI易文君-文库范文网

  计划开工日期:暂定 年 月 日,计划竣工日期 年 月 ,合同enI易文君-文库范文网

  工期enI易文君-文库范文网

  ( )日历天enI易文君-文库范文网

  四、质量标准enI易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格。enI易文君-文库范文网

  五、合同价款enI易文君-文库范文网

  金额:(大写) 元(人民币)¥ 元enI易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件:组成合同的文件:enI易文君-文库范文网

  (1) 合同协议书enI易文君-文库范文网

  (2) 中标通知书enI易文君-文库范文网

  (3) 投标文件enI易文君-文库范文网

  (4) 招标文件的澄清和补遗enI易文君-文库范文网

  (5) 招标文件enI易文君-文库范文网

  (6) 本合同专用条款enI易文君-文库范文网

  (7) 本合同通用条款enI易文君-文库范文网

  (8) 标准、规范及有关技术文件enI易文君-文库范文网

  (9) 图纸enI易文君-文库范文网

  (10) 工程量报价单或预算书enI易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。enI易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义与本合同《本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》通用条款》中分别赋予它们的定义相同。义相同。enI易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。担工程质量保修责任。enI易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。应当支付的款项。enI易文君-文库范文网

  十、合同生效enI易文君-文库范文网

  合同订立时间: 年 月 日enI易文君-文库范文网

  合同订立地点:enI易文君-文库范文网

  本合同双方约定 日后生效。enI易文君-文库范文网

  发包方(公章): 承包方(公章):enI易文君-文库范文网

  住所: 住所:enI易文君-文库范文网

  法定代表人: 法定代表人enI易文君-文库范文网

  委托代理人: 委托代理人:enI易文君-文库范文网

  电话: 电话:enI易文君-文库范文网

  传真: 传真:enI易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:enI易文君-文库范文网

  账号: 账号:enI易文君-文库范文网

  邮政编码: 邮政编码enI易文君-文库范文网

  B、通用条款 通用条款enI易文君-文库范文网

  按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年12月制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)示范文本执行。(具体条款略,如投标人要求可提供)enI易文君-文库范文网

  C、专用条款 专用条款enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇21

  发包方(以下简称甲方):enI易文君-文库范文网

  代表人:enI易文君-文库范文网

  地址:enI易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方):enI易文君-文库范文网

  代表人:enI易文君-文库范文网

  身份证号:enI易文君-文库范文网

  地址:enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,根据本工程的具体情况,就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  第一条 工程概况enI易文君-文库范文网

  1.工程地点:enI易文君-文库范文网

  2.工程范围:enI易文君-文库范文网

  3.承包方式:enI易文君-文库范文网

  3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。enI易文君-文库范文网

  3.2施工用水电费由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  3.3本合同执行清单价结算,按甲方要求 天完成主体,总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。enI易文君-文库范文网

  3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;enI易文君-文库范文网

  3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;enI易文君-文库范文网

  4.工期enI易文君-文库范文网

  总工期: 日历天。enI易文君-文库范文网

  开工日期:  年 月 日enI易文君-文库范文网

  竣工日期: 年 月 日enI易文君-文库范文网

  第二条 双方代表enI易文君-文库范文网

  1.甲方驻工地代表姓名: 联系电话:enI易文君-文库范文网

  2.本工程实行甲方代表负责制,甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。enI易文君-文库范文网

  3.乙方驻工地代表姓名: 联系电话:enI易文君-文库范文网

  4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;enI易文君-文库范文网

  4.1甲方工作enI易文君-文库范文网

  4.1.1合同开工前3天,提供施工所需要场地。enI易文君-文库范文网

  4.1.2合同开工日期前3天,办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。enI易文君-文库范文网

  4.1.3如乙方不按合同要求进行施工,甲方即可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。enI易文君-文库范文网

  4.2乙方工作enI易文君-文库范文网

  4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定,接受甲方的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合,服从甲方对分包工程的协调。enI易文君-文库范文网

  4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;enI易文君-文库范文网

  4.2.3 在乙方施工的施工场地内,按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  4.2.4遵守当地市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定,并办理有关手续。enI易文君-文库范文网

  4.2.5遵守当地市政府和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。enI易文君-文库范文网

  4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。enI易文君-文库范文网

  4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前,乙方负责成品保护,工程竣工后3天内清理现场,做到工完场清。enI易文君-文库范文网

  4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。enI易文君-文库范文网

  4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险,确保施工安全和第三者的安全,在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。enI易文君-文库范文网

  4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。enI易文君-文库范文网

  4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项,如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。enI易文君-文库范文网

  4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题,所需人工、材料、机械费用由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。enI易文君-文库范文网

  4.3 施工组织设计及进度计划enI易文君-文库范文网

  乙方在合同签订生效后3日内,将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。enI易文君-文库范文网

  第三条 工期顺延enI易文君-文库范文网

  1.以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延;enI易文君-文库范文网

  1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;enI易文君-文库范文网

  1.2甲方不能按约定期限交出施工场地,清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;enI易文君-文库范文网

  1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。enI易文君-文库范文网

  第四条 工程验收enI易文君-文库范文网

  乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收,并有义务配合甲方进行工程总验收。enI易文君-文库范文网

  第五条 合同价款及支付enI易文君-文库范文网

  1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。enI易文君-文库范文网

  2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整),工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整),工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整),余款质保期满后一次性支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  3.质保期: 年。enI易文君-文库范文网

  第六条 其他条款enI易文君-文库范文网

  1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决,若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。enI易文君-文库范文网

  2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  3.本合同经双方盖章签字后生效,合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  甲方: 乙方:enI易文君-文库范文网

  甲方代表: 乙方代表:enI易文君-文库范文网

  日期: 日期:enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇22

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经协商一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  1.工程概况enI易文君-文库范文网

  1.1.工程名称:enI易文君-文库范文网

  1.2.报建编号:enI易文君-文库范文网

  1.3.工程建设地点:enI易文君-文库范文网

  1.4.总建筑面积:enI易文君-文库范文网

  1.5.建筑类型:□住宅enI易文君-文库范文网

  1.6.工程总投资:enI易文君-文库范文网

  1.7.勘察单位:enI易文君-文库范文网

  1.8.设计单位:□公建平方米。□工业□其它。万元。。。万元,其中,建安费:enI易文君-文库范文网

  2.审查对象enI易文君-文库范文网

  3.审查内容enI易文君-文库范文网

  3.1.是否符合工程建设强制性标准。enI易文君-文库范文网

  3.2.地基基础和主体结构的安全性。enI易文君-文库范文网

  3.3.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。enI易文君-文库范文网

  3.4.其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。enI易文君-文库范文网

  4.审查依据enI易文君-文库范文网

  4.1.国家和项目所在地有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。enI易文君-文库范文网

  4.2.项目相关的审批文件,征询、咨询意见。enI易文君-文库范文网

  4.3.有关专项审查、专项技术评审等评估报告。enI易文君-文库范文网

  5.审查时限enI易文君-文库范文网

  5.1.根据甲方的建设计划,本工程按以下方式进行审查:enI易文君-文库范文网

  □整体□分阶段□其他。enI易文君-文库范文网

  5.2.甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后,应在___个工作日内完成相应的审查工作,向甲方出具审查合格书等有关材料。enI易文君-文库范文网

  5.3.审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。enI易文君-文库范文网

  6.审查结果enI易文君-文库范文网

  6.1.审查合格的:enI易文君-文库范文网

  6.1.1.乙方应及时编制审查报告。enI易文君-文库范文网

  6.1.2.乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。enI易文君-文库范文网

  6.1.3.甲方收到审查合格书后的个工作日内向乙方提供套审查合格的施工图,经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。enI易文君-文库范文网

  6.2.审查不合格的:enI易文君-文库范文网

  6.2.1.乙方向甲方出具施工图审查整改意见,并报有关部门备案。enI易文君-文库范文网

  6.2.2.甲方负责对施工图设计文件进行修改,并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。enI易文君-文库范文网

  7.审查费用及支付方式enI易文君-文库范文网

  7.1.审查总费用为:enI易文君-文库范文网

  7.2.甲方收到乙方加盖公章的《建设工程施工图设计文件审查合格书》后,付清审查总费用。enI易文君-文库范文网

  7.3.施工图经设计单位修改后重新送乙方审查的,不另计费用。enI易文君-文库范文网

  8.甲方权利和义务enI易文君-文库范文网

  8.1.及时向乙方提供建设项目施工图审查的全套资料,并对其完整性、真实性负责。enI易文君-文库范文网

  8.2.提出建设工程项目施工图送审进度计划。enI易文君-文库范文网

  8.3.安排专人与乙方联系,协调处理与施工图审查工作有关事宜。enI易文君-文库范文网

  8.4.按照乙方的审查意见及时进行修改。enI易文君-文库范文网

  8.5.甲方对审查意见有疑义的,可报有关部门申请复审。enI易文君-文库范文网

  9.乙方权利和义务enI易文君-文库范文网

  9.1.安排符合项目所在地建设工程施工图设计文件审查人员要求的专业技术人员从事审查工作。enI易文君-文库范文网

  9.2.保证审查质量,确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。enI易文君-文库范文网

  9.3.审查工作完成后,除上报、送审和应存档的图纸资料外,乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方,并负保密义务。enI易文君-文库范文网

  9.4.乙方应具备审查送审施工图设计文件所要求的资格、能力及条件。否则,甲方可解除本合同,乙方应向甲方返还其已收到的审查费用。enI易文君-文库范文网

  10.违约责任enI易文君-文库范文网

  10.1甲方违反本合同约定,应向乙方承担违约责任。乙方延误完成审查工作的,每延误一天,应按审查总费用的1‰向甲方支付延迟履行违约金。enI易文君-文库范文网

  10.2工图设计文件经乙方审查合格后、仍因违反法律、法规或工程建设强制性标准等原因给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。enI易文君-文库范文网

  11.其他enI易文君-文库范文网

  11.1.未经相对方书面同意,任何一方不得转让其在本合同项下的全部或部分权利和义务。enI易文君-文库范文网

  11.2.因本合同所生争议,由甲方所在地法院管辖。本合同附件与正文具有同等效力。本合同如与甲乙双方之前签订的协议约定不一致的,以本合同为准。本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇23

  是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目,明确双方权利和义务的协议。建设施工合同怎么写以下是小编为大家整理的建设施工合同范文,欢迎参考阅读。enI易文君-文库范文网

  建设施工合同范文1enI易文君-文库范文网

  发包人: (以下简称甲方)enI易文君-文库范文网

  承包人: (以下简称乙方)enI易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。enI易文君-文库范文网

  一、工程概况enI易文君-文库范文网

  工程名称:enI易文君-文库范文网

  工程地点:enI易文君-文库范文网

  工程内容:建筑面积约 960 平方米enI易文君-文库范文网

  资金来源:自筹、集资建户enI易文君-文库范文网

  二、工程承包范围enI易文君-文库范文网

  承包范围:设计图纸范围内(地皮面积270㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。enI易文君-文库范文网

  三、合同工期enI易文君-文库范文网

  开工日期:enI易文君-文库范文网

  竣工日期:enI易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数: 天。enI易文君-文库范文网

  四、质量标准要求enI易文君-文库范文网

  工程质量标准:合格,并保证房顶不渗水。enI易文君-文库范文网

  五、合同价款enI易文君-文库范文网

  金额(大写):约 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方,即不再支付任何补助费用。enI易文君-文库范文网

  六、合同付款方式:乙方第贰层封顶后(含基础),甲方按造价70%支付前两层工程款,以后每现浇一层按造价80%付款。enI易文君-文库范文网

  七、承包人向发包人承诺:按合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。enI易文君-文库范文网

  八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。enI易文君-文库范文网

  九、相关合同条款(未用条款):enI易文君-文库范文网

  (一)甲方将水、电在开工前接入施工现场,包括路道,施工过程中,所耗用的水电费用由乙方负责。enI易文君-文库范文网

  (二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地,积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。enI易文君-文库范文网

  (三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作,乙方不承担一切税费。enI易文君-文库范文网

  (四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。enI易文君-文库范文网

  (五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责,乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。enI易文君-文库范文网

  (六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任,并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任,甲方不需承担任何责任。enI易文君-文库范文网

  (七)工程如中途因甲方报建等原因停工,甲方应按完成进度进行结算,并承担与工程直接相关的经济损失。enI易文君-文库范文网

  (八)相关施工要求及计算方法、违约责任:enI易文君-文库范文网

  、出檐、走廊、阳台折半计算面积,屋顶如有斜屋面折半计算。enI易文君-文库范文网

  2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求,甲方须提前通知乙方,如因材料不合格造成的问题由乙方负全责,甲方还可要求返工。enI易文君-文库范文网

  3、排污排水系统必须布局合理,总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。enI易文君-文库范文网

  4、甲方必须按期按要求竣工,若延期按每天伍XX处罚。enI易文君-文库范文网

  十、enI易文君-文库范文网

  1、如果甲方按进度无法支付工程款,按3%月息计算。enI易文君-文库范文网

  2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢,水泥标号325。enI易文君-文库范文网

  十enI易文君-文库范文网

  一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  建设施工合同范文2enI易文君-文库范文网

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  一工程概况enI易文君-文库范文网

  1.1工程名称:____县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作enI易文君-文库范文网

  1.2工程地点:____县叩镇华丰村enI易文君-文库范文网

  1.3工程内容:enI易文君-文库范文网

  ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。enI易文君-文库范文网

  ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高enI易文君-文库范文网

  2.5米宽均距)计:。enI易文君-文库范文网

  ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。enI易文君-文库范文网

  ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。enI易文君-文库范文网

  ⑤、待建部分场地绿化处理工程。enI易文君-文库范文网

  ⑥、厂房建设图纸范围内容。enI易文君-文库范文网

  ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。enI易文君-文库范文网

  ⑧、办公区域的装饰部分。enI易文君-文库范文网

  1.4工程承包范围:上述工作范围。enI易文君-文库范文网

  1.5工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。enI易文君-文库范文网

  二、工程质量要求:合格。enI易文君-文库范文网

  三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。enI易文君-文库范文网

  四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。enI易文君-文库范文网

  五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。enI易文君-文库范文网

  六、工程造价及支付:enI易文君-文库范文网

  此工程为合同包干价,总计工程造价为51enI易文君-文库范文网

  6.3万元(大写:伍X壹拾陆万叁仟元整)。enI易文君-文库范文网

  支付情况:enI易文君-文库范文网

  1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);enI易文君-文库范文网

  2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;enI易文君-文库范文网

  3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  七、组成合同的文件:enI易文君-文库范文网

  组成合同的文件包括:enI易文君-文库范文网

  1、本合同协议书;enI易文君-文库范文网

  2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;enI易文君-文库范文网

  3、标准、规范和有关技术文件;enI易文君-文库范文网

  4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。enI易文君-文库范文网

  八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。enI易文君-文库范文网

  九、纠纷解决方式enI易文君-文库范文网

  双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。enI易文君-文库范文网

  十、此合同一式肆份,双方各执两份。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  建设施工合同范文3enI易文君-文库范文网

  建设方:以下简称甲方enI易文君-文库范文网

  施工方:以下简称乙方enI易文君-文库范文网

  甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:enI易文君-文库范文网

  一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。enI易文君-文库范文网

  二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。enI易文君-文库范文网

  三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。enI易文君-文库范文网

  四、主体结构要求,板面筋布150150,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。enI易文君-文库范文网

  五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。enI易文君-文库范文网

  六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。enI易文君-文库范文网

  七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  ________年____月____日enI易文君-文库范文网

  返 enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇24

  甲方:______________________enI易文君-文库范文网

  乙方:______________________enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。enI易文君-文库范文网

  第一条 工程概况enI易文君-文库范文网

  工程名称:______________enI易文君-文库范文网

  工程地点:______________enI易文君-文库范文网

  第二条 工程承包范围enI易文君-文库范文网

  ___________________________________enI易文君-文库范文网

  第三条 工程工期enI易文君-文库范文网

  1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;enI易文君-文库范文网

  2.主要节点工期:___________________________________。enI易文君-文库范文网

  3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。enI易文君-文库范文网

  第四条 工程质量标准enI易文君-文库范文网

  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。enI易文君-文库范文网

  第五条 组成合同文件及解释顺序enI易文君-文库范文网

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:enI易文君-文库范文网

  1.本合同;enI易文君-文库范文网

  2.本合同附件;enI易文君-文库范文网

  3.招投标文件;enI易文君-文库范文网

  4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;enI易文君-文库范文网

  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。enI易文君-文库范文网

  第六条 标准规范enI易文君-文库范文网

  本合同适用标准规范:______________________________________。enI易文君-文库范文网

  第七条 甲方责任和义务enI易文君-文库范文网

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。enI易文君-文库范文网

  2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。enI易文君-文库范文网

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。enI易文君-文库范文网

  4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。enI易文君-文库范文网

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。enI易文君-文库范文网

  6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:enI易文君-文库范文网

  7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。enI易文君-文库范文网

  第八条 乙方责任和义务enI易文君-文库范文网

  1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。enI易文君-文库范文网

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。enI易文君-文库范文网

  3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%enI易文君-文库范文网

  4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;enI易文君-文库范文网

  5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;enI易文君-文库范文网

  6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;enI易文君-文库范文网

  7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;enI易文君-文库范文网

  8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);enI易文君-文库范文网

  9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。enI易文君-文库范文网

  10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。enI易文君-文库范文网

  第九条 环境保护、安全生产和文明施工enI易文君-文库范文网

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。enI易文君-文库范文网

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。enI易文君-文库范文网

  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。enI易文君-文库范文网

  3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。enI易文君-文库范文网

  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。enI易文君-文库范文网

  第十条 材料、设备供应与管理enI易文君-文库范文网

  1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。enI易文君-文库范文网

  2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。enI易文君-文库范文网

  3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。enI易文君-文库范文网

  第十一条 承包方式、价格及包含的内容enI易文君-文库范文网

  1.承包方式及单价:________________________________________。enI易文君-文库范文网

  2.承包价格所包含的内容:enI易文君-文库范文网

  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);enI易文君-文库范文网

  文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;enI易文君-文库范文网

  3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。enI易文君-文库范文网

  第十二条 结算办法及付款方式enI易文君-文库范文网

  1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,_____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。enI易文君-文库范文网

  2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)enI易文君-文库范文网

  3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。enI易文君-文库范文网

  第十三条 施工验收enI易文君-文库范文网

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。enI易文君-文库范文网

  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。enI易文君-文库范文网

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)enI易文君-文库范文网

  第十四条 工程保修enI易文君-文库范文网

  1.保修范围、期限:___________________。enI易文君-文库范文网

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  第十五条 保险enI易文君-文库范文网

  1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。enI易文君-文库范文网

  2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。enI易文君-文库范文网

  第十六条 争议enI易文君-文库范文网

  1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。enI易文君-文库范文网

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;enI易文君-文库范文网

  2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;enI易文君-文库范文网

  2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;enI易文君-文库范文网

  2.3 仲裁机构要求停止合同工作;enI易文君-文库范文网

  2.4 法院要求停止合同工作。enI易文君-文库范文网

  第十七条 合同履约保证金enI易文君-文库范文网

  1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。enI易文君-文库范文网

  2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。enI易文君-文库范文网

  若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。enI易文君-文库范文网

  3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。enI易文君-文库范文网

  第十八条 不可抗力enI易文君-文库范文网

  1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。enI易文君-文库范文网

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。enI易文君-文库范文网

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。enI易文君-文库范文网

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。enI易文君-文库范文网

  第十九条 合同解除enI易文君-文库范文网

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。enI易文君-文库范文网

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。enI易文君-文库范文网

  第二十条 合同终止enI易文君-文库范文网

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。enI易文君-文库范文网

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________enI易文君-文库范文网

  ____________年________月_______日____________年________月_______日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇25

  甲方:enI易文君-文库范文网

  乙方:enI易文君-文库范文网

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  一工程概况enI易文君-文库范文网

  1.1工程名称:____县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作enI易文君-文库范文网

  1.2工程地点:____县叩镇华丰村enI易文君-文库范文网

  1.3工程内容:enI易文君-文库范文网

  ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。enI易文君-文库范文网

  ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高enI易文君-文库范文网

  2.5米宽均距)计:。enI易文君-文库范文网

  ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。enI易文君-文库范文网

  ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。enI易文君-文库范文网

  ⑤、待建部分场地绿化处理工程。enI易文君-文库范文网

  ⑥、厂房建设图纸范围内容。enI易文君-文库范文网

  ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。enI易文君-文库范文网

  ⑧、办公区域的装饰部分。enI易文君-文库范文网

  1.4工程承包范围:上述工作范围。enI易文君-文库范文网

  1.5工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。enI易文君-文库范文网

  二、工程质量要求:合格。enI易文君-文库范文网

  三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。enI易文君-文库范文网

  四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。enI易文君-文库范文网

  五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。enI易文君-文库范文网

  六、工程造价及支付:enI易文君-文库范文网

  此工程为合同包干价,总计工程造价为51enI易文君-文库范文网

  6.3万元(大写:伍X壹拾陆万叁仟元整)。enI易文君-文库范文网

  支付情况:enI易文君-文库范文网

  1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);enI易文君-文库范文网

  2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;enI易文君-文库范文网

  3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  七、组成合同的文件:enI易文君-文库范文网

  组成合同的文件包括:enI易文君-文库范文网

  1、本合同协议书;enI易文君-文库范文网

  2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;enI易文君-文库范文网

  3、标准、规范和有关技术文件;enI易文君-文库范文网

  4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。enI易文君-文库范文网

  八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。enI易文君-文库范文网

  九、纠纷解决方式enI易文君-文库范文网

  双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。enI易文君-文库范文网

  十、此合同一式肆份,双方各执两份。enI易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________enI易文君-文库范文网

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________enI易文君-文库范文网

  地址:_______________________ 地址:___________________________enI易文君-文库范文网

  电话:_______________________ 电话:___________________________enI易文君-文库范文网

  传真:_______________________ 传真:___________________________enI易文君-文库范文网

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇26

  甲方(发包单位):_________________enI易文君-文库范文网

  乙方(承包单位):_________________enI易文君-文库范文网

  甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。enI易文君-文库范文网

  一、工程项目名称(工程地点)工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。enI易文君-文库范文网

  二、承包方式:enI易文君-文库范文网

  1、包工包料;enI易文君-文库范文网

  2、包工不包料。enI易文君-文库范文网

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:______年____月____日,雨天顺延。enI易文君-文库范文网

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。enI易文君-文库范文网

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的`材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。enI易文君-文库范文网

  六、付款办法:enI易文君-文库范文网

  1、总工程价款______年____月____日元整;enI易文君-文库范文网

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费,剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;enI易文君-文库范文网

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。enI易文君-文库范文网

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。enI易文君-文库范文网

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。enI易文君-文库范文网

  九、补充协议:enI易文君-文库范文网

  甲方:_________________(公章)乙方:_________________(公章)enI易文君-文库范文网

  年月日年月日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇27

  装饰合同号:________enI易文君-文库范文网

  甲方:________enI易文君-文库范文网

  乙方(施工责任方):________enI易文君-文库范文网

  甲方承建之工程,现委托乙方采取(□A、包工□B、包工包料)、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,双方共同遵守执行。enI易文君-文库范文网

  第一条:工程内容enI易文君-文库范文网

  一、工程地点:_____________;enI易文君-文库范文网

  二、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,总工期:____日;enI易文君-文库范文网

  三、分部分项工程工种类别:____;enI易文君-文库范文网

  四、工程质量标准:____;enI易文君-文库范文网

  五、乙方承包围:____;enI易文君-文库范文网

  第二条:组织领导enI易文君-文库范文网

  一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。enI易文君-文库范文网

  二、乙方必须确保进场人员的技术素质,特种工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。enI易文君-文库范文网

  三、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。enI易文君-文库范文网

  四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通,只要与本工程有关的事宜,必须向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外,否则,给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。enI易文君-文库范文网

  五、乙方向工人发放生活费或工资,必须在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必须有工人的花名册,工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可,并花名册交项目经理保管并存档。enI易文君-文库范文网

  第三条:双方职责enI易文君-文库范文网

  一、甲方责任:enI易文君-文库范文网

  1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。enI易文君-文库范文网

  2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量,申报预决算,申请划拨工程款。enI易文君-文库范文网

  3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。enI易文君-文库范文网

  二、乙方责任:enI易文君-文库范文网

  1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到(□A、合格□B、优良)以上等级。enI易文君-文库范文网

  2、强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行违章施工,严格杜绝火灾及其他安全事故的发生。否则,由乙方承担由此产生的全部责任。乙方进入施工现场必须检查各安全设施的安全状态,如发现不安全因素及时向甲方书面提出,乙方在安全设施不安全状态下,有权拒绝施工,如遇到突发性事件或不可抗力因素造成的事故,原则上由乙方负责,乙方经费困难可与甲方协商申请适当补助。enI易文君-文库范文网

  3、乙方工人进入施工现场必须佩带安全帽,不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完场清。未经许可,施工现场严禁住人和带儿童入内,饮食做饭,大小便,乙方工人所使用的交通工具不得进入施工现场,应在指定位置停放,违者甲方有权重罚。乙方有义务保持宿舍内的卫生和清洁,宿舍内禁止留宿他人。enI易文君-文库范文网

  4、乙方绝对服从甲方工程进度安排,班组长每天必须在施工现场,未经项目经理同意不得擅自离开。enI易文君-文库范文网

  5、必须保证有充足的施工人员及技术力量,施工人员数量稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。enI易文君-文库范文网

  6、具体施工作业中必须配备所需安全标准牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,并且必须符合国家装饰装修施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成的一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方全部承担。enI易文君-文库范文网

  7、乙方施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反情节严重者或严重影响甲方及公司声誉者,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生的一切法律后果均由乙方自行负责。enI易文君-文库范文网

  8、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。enI易文君-文库范文网

  9、乙方不得将依据本协议书取得该分部分项工程进行转包,否则甲方有权立即收回该工程项目并追究相关责任。enI易文君-文库范文网

  10、乙方必须提前二日向甲方项目部申报材料,并且必须在材料申报单上签字负责,常规材料申报量不得大于实际用量的10%,非常规材料申报量不得大于实际用量的5%(含合理损耗)。特别是非常规材料若大于合理损耗多余部分由乙方支付相关采购成本,材料申报单上必须有该工程项目经理签字认可,方可执行。现场领料必须有乙方签字认可,其他集体或个人无权领料。enI易文君-文库范文网

  11、乙方在施工过程直到验收交工前,必须采取有效的半成品或成品保护措施,若无故或恶意损坏成品或半成品,处以该成品或半成品工程造价的三倍对乙方进行处罚。enI易文君-文库范文网

  12、工地内废旧物资回收归本公司所有,未经甲方项目经理许可,乙方不得私自回收和出售,一旦发现处以该废旧物资价值5—10倍的罚款。并对发现人或举报人给予奖励。enI易文君-文库范文网

  13、乙方施工质量达不到约定标准,必须无条件进行返工和修正,乙方必须对所返工部分的主辅材进行赔偿,对于返工造成的损失和负面影响,甲方有权对乙方处以500元—10000元的罚款。enI易文君-文库范文网

  14、施工现场工人之间打架斗殴、工种之间打架斗殴,甲方项目经理有权对乙方重罚。若工地出现盗窃事件,经公司访查落实,对举报人本公司给予盗窃物质价值相等经济奖励。情节严重者,甲方有权交给司法部门处理。enI易文君-文库范文网

  15、乙方在所指定的工程完工后,应向甲方及时上报该分部分项工程的施工总结,并积极配合甲方或第三方对施工质量进行验收。enI易文君-文库范文网

  第四条:工程质量及验收标准enI易文君-文库范文网

  乙方所施工的工程质量必须达到国家或专业质量检验部门质量评定(□A、合格□B、优良)标准等级以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作规程施工,导致工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方有权责令乙方立即停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。enI易文君-文库范文网

  第五条:工期约定enI易文君-文库范文网

  乙方必须严格按照甲方现场安排的季度、月、度及周施工计划所要求的时间或期限,如期或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按(□A、结算总价‰□B、元)向甲方支付罚金。enI易文君-文库范文网

  第六条:付款方式enI易文君-文库范文网

  一、乙方进入施工现场必须大于天后,甲方按乙方所完成的实际施工进度,每月日,日,日,按借款方式领取生活费(或材料备用金),借款总额不得大于预算人工工费或预算工程款的﹪;根据甲方与业主结算工程款的情况,到甲方帐户后三天内付到决算人工工费(或乙方承包工程造价决算款)的95%支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  二、质保金:质保金按分部分项工程决算人工工费(或乙方承包工程造价决算款)5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还,无银行利息。因质量原因造成的返修,乙方应在收到口头或书面通知三日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金中扣除,不足部分由乙方支付。enI易文君-文库范文网

  第七条:其他enI易文君-文库范文网

  一、若乙方无正当理由单方终止本协议书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付分部分项工程总人工工费(或乙方承包工程总造价)3﹪的违约金。enI易文君-文库范文网

  二、若乙方违反本协议书的上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求,存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方面解除本协议书并要求乙方清场,乙方对其行为给甲方造成的经济损失应当给予赔偿。enI易文君-文库范文网

  三、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。enI易文君-文库范文网

  本协议书一式三份,甲方二份,乙方一份,具有同等法律效力,该协议书自双方签字或盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工分部分项工程办完工程交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。enI易文君-文库范文网

  甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):enI易文君-文库范文网

  甲方代表:____________乙方代表:____________enI易文君-文库范文网

  经办人:____________经办人:____________enI易文君-文库范文网

  联系电话:____________联系电话:____________enI易文君-文库范文网

  签约日期:_____年_____月_____日签约日期:_____年_____月_____日enI易文君-文库范文网

  签约地点:____________enI易文君-文库范文网

  附件:(备注:附件与本协议书具有同等的法律效力)enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇28

  发包方:(简称甲方)enI易文君-文库范文网

  承包方:(简称乙方)enI易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF–1999–0201示范文本》结合天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  第一条 工程概况enI易文君-文库范文网

  1.1 工程名称:enI易文君-文库范文网

  1.3 工程内容:(详见工程项目一览表)enI易文君-文库范文网

  1.2 工程地点:enI易文君-文库范文网

  1.4 承包范围:enI易文君-文库范文网

  1.6 合同价款:本工程造价 元。 金额大写:enI易文君-文库范文网

  第二条 工程期限enI易文君-文库范文网

  2.1 全部工程开工日期:本工程定于 年 月 日开工。enI易文君-文库范文网

  2.2 全部工程竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。enI易文君-文库范文网

  2.3 全部工程总日历天数 天。enI易文君-文库范文网

  2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。 第三条 工期延误与工期奖罚enI易文君-文库范文网

  3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。enI易文君-文库范文网

  3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。enI易文君-文库范文网

  1.5 承包方式:enI易文君-文库范文网

  3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。enI易文君-文库范文网

  3.3.1 工程量变化和设计变更。enI易文君-文库范文网

  3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。enI易文君-文库范文网

  3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。enI易文君-文库范文网

  3.3.4 甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。enI易文君-文库范文网

  3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。)乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。enI易文君-文库范文网

  3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟定如下条款:enI易文君-文库范文网

  第四条 甲方工作enI易文君-文库范文网

  4.1 办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输通畅。enI易文君-文库范文网

  4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。enI易文君-文库范文网

  4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。enI易文君-文库范文网

  4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。enI易文君-文库范文网

  4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。enI易文君-文库范文网

  4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。enI易文君-文库范文网

  甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。enI易文君-文库范文网

  第五条 乙方工作enI易文君-文库范文网

  5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。enI易文君-文库范文网

  5.2 乙方应在 年 月 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应在 日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。enI易文君-文库范文网

  5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。enI易文君-文库范文网

  5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。enI易文君-文库范文网

  5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。enI易文君-文库范文网

  5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。enI易文君-文库范文网

  第六条 价款支付与调整enI易文君-文库范文网

  6.1 工程预付款:在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价 %,计人民币 元,支付给乙方。enI易文君-文库范文网

  6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。enI易文君-文库范文网

  6.3 合同价款的调整。在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。enI易文君-文库范文网

  6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。enI易文君-文库范文网

  6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。enI易文君-文库范文网

  6.3.3 双方约定的其它增减或调整。enI易文君-文库范文网

  6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付时,甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。enI易文君-文库范文网

  第七条 材料设备供应enI易文君-文库范文网

  7.1 甲供材料设备(见附表二)。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。enI易文君-文库范文网

  7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时,保管费用 元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失,乙方负责赔偿。enI易文君-文库范文网

  7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应,未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时,由甲方重新采购并补齐数量。enI易文君-文库范文网

  7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。enI易文君-文库范文网

  7.5 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。enI易文君-文库范文网

  7.6 甲方委托乙方采购的材料设备,采购前,在价格、质量方面应取得甲方同意签证,价差由甲方承担。enI易文君-文库范文网

  第八条 质量与验收enI易文君-文库范文网

  8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。enI易文君-文库范文网

  8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。enI易文君-文库范文网

  8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。enI易文君-文库范文网

  8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。enI易文君-文库范文网

  8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。enI易文君-文库范文网

  8.6 乙方在验收后 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图 套。enI易文君-文库范文网

  第九条 设计变更enI易文君-文库范文网

  9.1 施工中如需设计变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设计和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。enI易文君-文库范文网

  9.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。enI易文君-文库范文网

  9.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。enI易文君-文库范文网

  第十条 竣工结算enI易文君-文库范文网

  10.1 已完工程竣工验收后,乙方在 天内将工程结算书送交甲方,甲方在 天内审核完毕,并签署审核意见。双方无争议时,甲方负责向乙方支付工程结算款,乙方收到工程款后 天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后 天内未提出审查意见,工程结算视为批准。enI易文君-文库范文网

  10.2 由于甲方违反有关规定,经办行不能支付工程款,乙方可将部分或全部工程妥善保护,保护费由甲方承担。enI易文君-文库范文网

  10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。enI易文君-文库范文网

  第十一条 工程保修enI易文君-文库范文网

  11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内,按合同工程价款的 %预留工程保修费用。待保修期过后,退还乙方本金及利息。enI易文君-文库范文网

  11.2 保修项目及保修期限enI易文君-文库范文网

  11.3 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。enI易文君-文库范文网

  第十二条 争议、仲裁enI易文君-文库范文网

  12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按下列第 种方法解决:enI易文君-文库范文网

  ①向 仲裁委员会申请仲裁;enI易文君-文库范文网

  ②向人民法院起诉。enI易文君-文库范文网

  第十三条 甲、乙方驻工地代表enI易文君-文库范文网

  13.1 甲方驻工地代表姓名: (委派人员和职责附后)。enI易文君-文库范文网

  13.2 甲方委托监理工程师姓名: 被授权范围enI易文君-文库范文网

  13.3 乙方驻工地代表姓名: (有关人员名单和职责附后)。enI易文君-文库范文网

  第十四条 合同附件enI易文君-文库范文网

  14.1 在本合同签订之前,双方签订的施工准备工程协议书。enI易文君-文库范文网

  14.2 招标文件enI易文君-文库范文网

  14.3 工程项目一览表enI易文君-文库范文网

  14.4 甲方负责供应的材料设备一览表。enI易文君-文库范文网

  14.5 全部施工图纸(合同正本及审查标底部门有此附件)enI易文君-文库范文网

  14.6 有关协议条款及补充合同:enI易文君-文库范文网

  第十五条 合同份数及有效期enI易文君-文库范文网

  15.1 本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送经办银行,合同管理办公室一份备案。enI易文君-文库范文网

  15.2 本合同自双方签订之日起生效。enI易文君-文库范文网

  合同签订时间: 年 月 日 合同签订地点:enI易文君-文库范文网

  发包方(盖章): 承包方(盖章):enI易文君-文库范文网

  单位地址: 单位地址:enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇29

  发包方(甲方):enI易文君-文库范文网

  承包方(乙方):enI易文君-文库范文网

  一、 工程概况:enI易文君-文库范文网

  工程名称:小区道路硬化工程 工程地点:小区 承包范围:包工包料 合同工期:40天 开工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 约53万元。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。enI易文君-文库范文网

  二、 甲方职责:enI易文君-文库范文网

  1、 依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。enI易文君-文库范文网

  2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。enI易文君-文库范文网

  3、 根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证。enI易文君-文库范文网

  4、 负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查。enI易文君-文库范文网

  三、 乙方职责:enI易文君-文库范文网

  1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工。enI易文君-文库范文网

  2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。enI易文君-文库范文网

  3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方验收合格,方可使用。enI易文君-文库范文网

  4、 抓好本工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。enI易文君-文库范文网

  5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用。enI易文君-文库范文网

  6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。enI易文君-文库范文网

  四、 工程决算:enI易文君-文库范文网

  工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。enI易文君-文库范文网

  五、 付款方式:enI易文君-文库范文网

  依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款。本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,提交当地劳动仲裁部门裁决本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份。enI易文君-文库范文网

  发包方:(公章)法定代表人:委托代理人:enI易文君-文库范文网

  承包方:(公章) 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇30

  委托方(甲方):enI易文君-文库范文网

  承接方(乙方):enI易文君-文库范文网

  甲方委托乙方承担下列工程的施工图设计文件审查任务,依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上协商一致,签订本合同。enI易文君-文库范文网

  第一条 工程概况enI易文君-文库范文网

  1、工程名称:enI易文君-文库范文网

  2、报建编号:enI易文君-文库范文网

  3、工程建设地点:enI易文君-文库范文网

  4、总建筑面积:enI易文君-文库范文网

  5、建筑类型:□住宅 □公建 □工业 □其它enI易文君-文库范文网

  6、工程总投资:enI易文君-文库范文网

  7、勘察单位:enI易文君-文库范文网

  8、设计单位:enI易文君-文库范文网

  第二条 施工图设计文件审查依据enI易文君-文库范文网

  1、国家和 (1)《建设工程质量管理条例》;enI易文君-文库范文网

  (2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;enI易文君-文库范文网

  (3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;enI易文君-文库范文网

  2、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见;enI易文君-文库范文网

  3、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程地质详勘报告和施工图设计文件。enI易文君-文库范文网

  第三条 施工图设计文件审查主要内容enI易文君-文库范文网

  根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查的主要内容为:enI易文君-文库范文网

  1、是否符合工程建设强制性标准;enI易文君-文库范文网

  2、地基基础和主体结构的安全性;enI易文君-文库范文网

  3、是否符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目,还应当审查是否符合绿色建筑标准;enI易文君-文库范文网

  4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字;enI易文君-文库范文网

  5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。enI易文君-文库范文网

  第四条 施工图设计文件审查周期enI易文君-文库范文网

  根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查原则上不超过下列时限:大型建筑工程、大型市政工程为 15 个工作日,中型及以下建筑工程、市政工程为 10 个工作日。工程勘察文件,甲级项目为 7 个工作日,乙级及以下项目为 5 个工作日。enI易文君-文库范文网

  以上时限不包括勘察设计单位修改的时间。enI易文君-文库范文网

  第五条 甲方向乙方提供的有关资料和文件enI易文君-文库范文网

  上述材料在合同签订生效后的 工作日内由甲方提供给乙方。enI易文君-文库范文网

  第六条 审查结果enI易文君-文库范文网

  由甲方向乙方提供本合同第五条有关资料和文件,具备审查条件后,乙方开始审查工作。enI易文君-文库范文网

  1、审查结果合格的:enI易文君-文库范文网

  (1)乙方及时编制审查报告,并报有关部门备案。enI易文君-文库范文网

  (2)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。enI易文君-文库范文网

  (3)甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供 套审查合格的施工图,经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。enI易文君-文库范文网

  2、审查结果不合格的:enI易文君-文库范文网

  (1)乙方将施工图退建设单位并出具审查意见告知书,说明不合格原因。同时,应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报有关部门备案。enI易文君-文库范文网

  (2)甲方负责对施工图设计文件进行修改,并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。enI易文君-文库范文网

  (3)乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。enI易文君-文库范文网

  第七条 施工图设计文件审查费收取enI易文君-文库范文网

  1、经甲乙双方商定本工程收取施工图设计文件审查费总额为人民币 万元整(含税,大写: 万元),通过银行转账方式支付到乙方以下银行账号:enI易文君-文库范文网

  账号: 户名: 开户行:enI易文君-文库范文网

  2、支付方法为:enI易文君-文库范文网

  (1)本合同生效后 天内,甲方首付施工图设计文件审查费计人民币 万元作为定金(本合同履行后,定金抵作施工图设计文件审查费);乙方完成施工图设计文件审查且审查结果为合格的,甲方应支付施工图设计文件审查费余额,计人民币 万元整。enI易文君-文库范文网

  (2)审查不合格的,乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内,甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时,双方约定按以下方式处理: 。enI易文君-文库范文网

  (3)在甲方支付上述费用后的五个工作日内乙方应提供等额的有效发票。enI易文君-文库范文网

  第八条 甲方责任enI易文君-文库范文网

  1、按本合同第五条规定的内容,在审查工作开始前甲方应向乙方提供审查所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提供的资料和文件存在错误引致审查成果发生事故的,与乙方无关。enI易文君-文库范文网

  2、负责指派时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。enI易文君-文库范文网

  3、按照乙方的审查意见及时进行修改。enI易文君-文库范文网

  4、甲方应按本合同第七条的约定向乙方支付施工图设计文件审查费用。enI易文君-文库范文网

  第九条 乙方责任enI易文君-文库范文网

  1、乙方应是政府认定的施工图设计文件审查机构,具备相应的资质条件。enI易文君-文库范文网

  2、乙方委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经 省建设厅批准的有资格从事施工图设计文件审查的审查工程师。enI易文君-文库范文网

  3、乙方按本合同的约定提交审查成果文件,对施工图审查工作负责,承担审查责任。enI易文君-文库范文网

  4、查工作完成后,除上报、送审和应存档的图纸资料外,乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方,并负保密义务。enI易文君-文库范文网

  第十条 违约责任enI易文君-文库范文网

  1、因甲方过错逾期支付审查费用的,每延误一天,按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。enI易文君-文库范文网

  2、乙方延误审查工作的,每延误一天,应按审查费用的向甲方支付违约金,因不可抗力因素导致延误审查的除外。enI易文君-文库范文网

  3、施工图设计文件审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建 设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方依法承担相应的赔偿责任。enI易文君-文库范文网

  4、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任,赔偿甲方的损失。enI易文君-文库范文网

  5、乙方违反第十条第三项的约定,向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件,乙方应向甲方支付审查费用 %违约金并赔偿甲方因此受到的损失。enI易文君-文库范文网

  4、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开始施工图设计文件审查工作的,不予退还甲方已付的定金,已开始施工图设计文件审查工作的,甲方按实际工作量向乙方支付相应的施工图设计文件审查费用。enI易文君-文库范文网

  第十一条 其他enI易文君-文库范文网

  1、按相关规定,施工图设计文件一经审查合格,不得擅自进行修改,如遇特殊情况,需进行涉及审查主要内容的修改时,必须报请乙方重新进行审查,甲方应与乙方重新签订审查合同。enI易文君-文库范文网

  2、因甲方原因,在工作过程中增加本合同范围外受审项目的工程量,甲方与乙方另行签订审查合同。enI易文君-文库范文网

  3、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧,甲乙双方同意按下述方式处理:enI易文君-文库范文网

  4、本合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,双方同意向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。enI易文君-文库范文网

  5、本合同一式份,甲乙双方各执enI易文君-文库范文网

  6、本合同经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。enI易文君-文库范文网

  7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。enI易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________enI易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日enI易文君-文库范文网

自住用房建设施工合同 篇31

  发包人(全称):_________enI易文君-文库范文网

  承包人(全称):_________enI易文君-文库范文网

  依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:enI易文君-文库范文网

  一、工程概况enI易文君-文库范文网

  工程名称:_________enI易文君-文库范文网

  工程地点:_________enI易文君-文库范文网

  工程规模及结构特征:_________enI易文君-文库范文网

  工程承包范围:_________enI易文君-文库范文网

  工程立项批准文号:_________enI易文君-文库范文网

  资金_________enI易文君-文库范文网

  二、合同工期enI易文君-文库范文网

  开工日期:_________enI易文君-文库范文网

  竣工日期:_________enI易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数_________天。enI易文君-文库范文网

  三、质量标准enI易文君-文库范文网

  工程质量标准:_________enI易文君-文库范文网

  四、合同价款enI易文君-文库范文网

  币种:_________enI易文君-文库范文网

  合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元enI易文君-文库范文网

  综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)enI易文君-文库范文网

  五、组成合同的文件enI易文君-文库范文网

  组成本合同的文件包括:enI易文君-文库范文网

  1、本合同协议书;enI易文君-文库范文网

  2、中标通知书(适用招投标工程);enI易文君-文库范文网

  3、投标文件(适用招投标工程);enI易文君-文库范文网

  4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);enI易文君-文库范文网

  5、本合同专用条款和补充条款;enI易文君-文库范文网

  6、本合同通用条款;enI易文君-文库范文网

  7、标准、规范及有关技术文件;enI易文君-文库范文网

  8、图纸;enI易文君-文库范文网

  9、工程量清单;enI易文君-文库范文网

  10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;enI易文君-文库范文网

  11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;enI易文君-文库范文网

  12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。enI易文君-文库范文网

  六、词语含义enI易文君-文库范文网

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。enI易文君-文库范文网

  七、承包人承诺enI易文君-文库范文网

  承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责_____内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。enI易文君-文库范文网

  八、发包人承诺enI易文君-文库范文网

  发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。enI易文君-文库范文网

  九、合同生效enI易文君-文库范文网

  本合同订立时间:_________年_________月_________日enI易文君-文库范文网

  订立地点:_________enI易文君-文库范文网

  发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。enI易文君-文库范文网

  发包人(公章):_________?承包人(公章):_________enI易文君-文库范文网

  住所:_________?住所:_________enI易文君-文库范文网

  法定代表人:_________?法定代表人:_________enI易文君-文库范文网

  委托代理人:_________?委托代理人:_________enI易文君-文库范文网

  电话:_________?电话:_________enI易文君-文库范文网

  传真:_________?传真:_________enI易文君-文库范文网

  开户银行:_________?开户银行:_________enI易文君-文库范文网

  账号:_________账号:_________enI易文君-文库范文网

  编码:_________?编码:_________enI易文君-文库范文网

427423
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享