欢迎访问易文君范文网!

水电施工合同范本

初中作文 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水电施工合同范本(精选27篇)aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇1

  发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方)aWq易文君-文库范文网

  承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方)aWq易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况:aWq易文君-文库范文网

  工程名称:aWq易文君-文库范文网

  工程内容:水电表安装aWq易文君-文库范文网

  施工现场条件:以现场实际情况为准;aWq易文君-文库范文网

  施工部位:aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包方式、承包范围及内容:aWq易文君-文库范文网

  1、承包方式:包工包料。aWq易文君-文库范文网

  2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须服从和执行甲方安排。aWq易文君-文库范文网

  四、质量标准:aWq易文君-文库范文网

  本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  五、合同价款、工程量的计量:aWq易文君-文库范文网

  1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。aWq易文君-文库范文网

  2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。aWq易文君-文库范文网

  六、工程款及质保金的支付:aWq易文君-文库范文网

  1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。aWq易文君-文库范文网

  2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。aWq易文君-文库范文网

  七、争议:aWq易文君-文库范文网

  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  八、合同生效:aWq易文君-文库范文网

  1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同订立时间:20xx年5月xx日。aWq易文君-文库范文网

  4、签订地点:aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇2

  甲方:_________aWq易文君-文库范文网

  乙方:_________aWq易文君-文库范文网

  协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。aWq易文君-文库范文网

  一、施工人员准则:aWq易文君-文库范文网

  1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。aWq易文君-文库范文网

  2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。aWq易文君-文库范文网

  3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。aWq易文君-文库范文网

  4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。aWq易文君-文库范文网

  5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。aWq易文君-文库范文网

  6.有违反以上第一条aWq易文君-文库范文网

  1、2、3、4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。aWq易文君-文库范文网

  7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。aWq易文君-文库范文网

  8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。aWq易文君-文库范文网

  二、材料aWq易文君-文库范文网

  9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。aWq易文君-文库范文网

  10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。aWq易文君-文库范文网

  11.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。aWq易文君-文库范文网

  12.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。aWq易文君-文库范文网

  13.对于乙方在《装修合同》中约定的`材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。aWq易文君-文库范文网

  14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。aWq易文君-文库范文网

  15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。aWq易文君-文库范文网

  16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。aWq易文君-文库范文网

  17.《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费,金额按实际工程量结算。aWq易文君-文库范文网

  三、施工aWq易文君-文库范文网

  18.乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。aWq易文君-文库范文网

  19.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。aWq易文君-文库范文网

  20.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。aWq易文君-文库范文网

  21.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。aWq易文君-文库范文网

  22.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。aWq易文君-文库范文网

  23.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。aWq易文君-文库范文网

  24.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。aWq易文君-文库范文网

  25.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。aWq易文君-文库范文网

  26.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。aWq易文君-文库范文网

  27.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。aWq易文君-文库范文网

  28.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。aWq易文君-文库范文网

  29.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。aWq易文君-文库范文网

  30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。aWq易文君-文库范文网

  31.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。aWq易文君-文库范文网

  32.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。aWq易文君-文库范文网

  33.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。aWq易文君-文库范文网

  四、工程验收aWq易文君-文库范文网

  34.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。aWq易文君-文库范文网

  35.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。aWq易文君-文库范文网

  36.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  五、付款aWq易文君-文库范文网

  37.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。aWq易文君-文库范文网

  38.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。aWq易文君-文库范文网

  39.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。aWq易文君-文库范文网

  40.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。aWq易文君-文库范文网

  41.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。aWq易文君-文库范文网

  六、保修及其他aWq易文君-文库范文网

  42.乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。aWq易文君-文库范文网

  43.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。aWq易文君-文库范文网

  44.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。aWq易文君-文库范文网

  45.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份,_________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。aWq易文君-文库范文网

  甲方(签字):_________乙方(盖章):_________aWq易文君-文库范文网

  ________年________月________日________年________月________日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇3

  发包人(简称甲方):aWq易文君-文库范文网

  承包人(简称乙方):aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。aWq易文君-文库范文网

  第一条工程概况和造价aWq易文君-文库范文网

  1.甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有;aWq易文君-文库范文网

  乙方为本市经工商行政管理部门核准登记的企业,企业资质情况:aWq易文君-文库范文网

  2.装饰施工地址:天元区泰山路号17楼02室。aWq易文君-文库范文网

  3.住房结构:房型为房厅厨卫阳台,套内施工面积平方米。aWq易文君-文库范文网

  5.装饰施工内容:见《装饰施工内容表》。aWq易文君-文库范文网

  6.承包方式:清包工。aWq易文君-文库范文网

  7.总价款:¥元,人民币(大写):贰万叁仟伍佰元。aWq易文君-文库范文网

  其中:材料费:元,人工费:23500元,拆除费:元,清洁、搬运、运输费:元,管理费:元,税金元, 利润:元,其他费用 元。aWq易文君-文库范文网

  “总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下竣工结算时上下增减的幅度在没有项目变更的情况下不超过结算价的5%。aWq易文君-文库范文网

  双方约定,合同签订生效后,如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款应当按实计算。aWq易文君-文库范文网

  8.工期:自 年 月 日开工,至 年月 日竣工,工期 天。aWq易文君-文库范文网

  第二条材料供应aWq易文君-文库范文网

  1.甲方提供的材料、设备:《甲方提供材料、设备表》。aWq易文君-文库范文网

  甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,保管费由乙方承担。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。aWq易文君-文库范文网

  2.甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此约定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  3.乙方提供的材料、设备:《工程主材料报价单》aWq易文君-文库范文网

  乙方供应的材料、设备,甲方有权到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的`损失由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  4.施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。aWq易文君-文库范文网

  5.乙方提供的材料、设备应当符合本合同工程主材料报价单的规定。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品,应按材料和设备价款的双倍赔偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  6.甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。aWq易文君-文库范文网

  第三条 工程质量及验收aWq易文君-文库范文网

  1.本工程执行国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》和本市现行的《住宅装饰装修验收标准》。aWq易文君-文库范文网

  2.本工程由 方设计,提供施工图纸一式 份。aWq易文君-文库范文网

  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。aWq易文君-文库范文网

  4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。aWq易文君-文库范文网

  5.在施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。aWq易文君-文库范文网

  6.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。aWq易文君-文库范文网

  7.工程竣工后,乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的,办理《工程质量验收单》,并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。装饰工程未经验收或验收不合格的,甲方有权拒收。aWq易文君-文库范文网

  8.工程竣工验收合格,甲方付清工程尾款后,甲、乙双方签署《工程保修单》。工程保修期为自竣工验收之日起计算两年,乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。aWq易文君-文库范文网

  第四条 安全生产和防火aWq易文君-文库范文网

  1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲 方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。aWq易文君-文库范文网

  2.甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆、改承重墙。aWq易文君-文库范文网

  第五条 工程价款及结算aWq易文君-文库范文网

  1.付款约定aWq易文君-文库范文网

  (1)施工队进场,预支生活费3000元。aWq易文君-文库范文网

  (2)水、电、管线隐蔽工程通过验收,付3000元。aWq易文君-文库范文网

  (3)地砖、墙砖铺设、墙面粉刷通过验收,支付3000元。aWq易文君-文库范文网

  (4)若增加工程项目,签订工程项目变更单时3000。aWq易文君-文库范文网

  (5)工程竣工通过验收,支付10000元。aWq易文君-文库范文网

  (6)保修金元,从竣工之日起半年后支付。aWq易文君-文库范文网

  2.双方款项往来均应出具收据,甲方应予以保存,竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。aWq易文君-文库范文网

  3.工程结算:《工程结算单》aWq易文君-文库范文网

  第六条 施工配合aWq易文君-文库范文网

  1.甲方工作:aWq易文君-文库范文网

  (1)在装饰施工前,向施工地的物业管理企业申报登记。aWq易文君-文库范文网

  (2)甲方应在开工前三日全部或者部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。aWq易文君-文库范文网

  (3)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等协调工作。aWq易文君-文库范文网

  (4)工程开工前,甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时,甲方提供新锁,由乙方当场负责安装后交付使用。aWq易文君-文库范文网

  (5)甲方所属物业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付,如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。aWq易文君-文库范文网

  (6)甲方或其所属物业部门应书面告之乙方施工人员有关物业管理的规定,以便乙方施工人员遵守执行。aWq易文君-文库范文网

  2.乙方工作:aWq易文君-文库范文网

  (1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。aWq易文君-文库范文网

  (2)早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。aWq易文君-文库范文网

  (3)召集有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。aWq易文君-文库范文网

  (4)指派为乙方驻工地代表,全权负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。aWq易文君-文库范文网

  如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。aWq易文君-文库范文网

  第七条 违约责任aWq易文君-文库范文网

  1.因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。aWq易文君-文库范文网

  2、因乙方原因造成逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方200元。aWq易文君-文库范文网

  3.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。aWq易文君-文库范文网

  4.由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期。aWq易文君-文库范文网

  5.甲方如未按约定对隐蔽工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期。aWq易文君-文库范文网

  6.工程竣工后,甲方如未按约定对整体工程进行验收,乙方可以顺延交付日期,并有权要求甲方赔偿损失。每逾期一天,甲方应赔偿给乙方100元。aWq易文君-文库范文网

  7.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方50元,工期顺延。aWq易文君-文库范文网

  8.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。aWq易文君-文库范文网

  9.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用该工程成品或自行入住由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。aWq易文君-文库范文网

  10.由于甲方原因造成在施工过程中大量增加施工项目、变更施工内容和装饰材料的,甲方应和乙方协商相应顺延工期。aWq易文君-文库范文网

  第八条 纠纷处理方式aWq易文君-文库范文网

  1.本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决;也可以向株洲市消费者权益保护委员会申请调解。aWq易文君-文库范文网

  2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,向天元区人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  第九条 合同的变更和解除aWq易文君-文库范文网

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,办理终止合同手续。aWq易文君-文库范文网

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。aWq易文君-文库范文网

  第十条 其它约定(把装修公司承诺的口头条件也写进来)aWq易文君-文库范文网

  (一)维修aWq易文君-文库范文网

  1.因乙方原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。aWq易文君-文库范文网

  2.普通维修乙方应在甲方通知乙方后七天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。aWq易文君-文库范文网

  3.若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的费用据实从保修金中扣除,若保修金不足以支付的部分,乙方应予支付。aWq易文君-文库范文网

  (二)材料aWq易文君-文库范文网

  1.乙方应提前2-3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3-4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。aWq易文君-文库范文网

  2.未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。aWq易文君-文库范文网

  3.如需由乙方购买材料,则乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。aWq易文君-文库范文网

  4.乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。aWq易文君-文库范文网

  5.乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。aWq易文君-文库范文网

  6.乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。aWq易文君-文库范文网

  7.乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。aWq易文君-文库范文网

  8.乙方应做好对屋内物品及施工完成品、半成品的保护工作。aWq易文君-文库范文网

  9.未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门并不得偷窃建筑材料,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。aWq易文君-文库范文网

  10.甲方材料送至工程所在地的楼下,并尽量安排人员送上楼,如遇特殊情况,乙方任何施工人员应无条件搬运。aWq易文君-文库范文网

  (三)垃圾清运aWq易文君-文库范文网

  1.垃圾袋装化。aWq易文君-文库范文网

  2.垃圾应日日清。aWq易文君-文库范文网

  3.垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。aWq易文君-文库范文网

  (四)施工人员管理aWq易文君-文库范文网

  1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。aWq易文君-文库范文网

  2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。aWq易文君-文库范文网

  3.工地施工人员应注意自身安全,如出事故由乙方负责aWq易文君-文库范文网

  3.甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。aWq易文君-文库范文网

  4.乙方应具备在上株洲市居住或暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。aWq易文君-文库范文网

  5.乙方指定为工地现场负责人,为替补负责人。aWq易文君-文库范文网

  6.施工期间,如甲方需要,乙方应跟随甲方挑选材料。aWq易文君-文库范文网

  7.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持1人以上的施工人员。aWq易文君-文库范文网

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。aWq易文君-文库范文网

  (五)施工机具aWq易文君-文库范文网

  1.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。aWq易文君-文库范文网

  2.因工具所产生的易耗品铲刀、钻头、切割片、美工刀具、油漆刷等由乙方方承担,并由乙方购买。aWq易文君-文库范文网

  (六)工地现场管理aWq易文君-文库范文网

  1.现场禁止使用明火。aWq易文君-文库范文网

  2.现场禁止吸烟。aWq易文君-文库范文网

  3.油漆材料必须和其他材料分开放置。aWq易文君-文库范文网

  第十一条 附则aWq易文君-文库范文网

  1.本合同由甲乙双方盖章或签字后生效。aWq易文君-文库范文网

  2.本合同签订后,工程不得转包。aWq易文君-文库范文网

  3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。aWq易文君-文库范文网

  甲方(签章):aWq易文君-文库范文网

  乙方(签章):aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇4

  业主 (以下简称甲方): 身份证:aWq易文君-文库范文网

  联系电话:aWq易文君-文库范文网

  承包人(以下简称乙方): 身份证:aWq易文君-文库范文网

  联系电话:aWq易文君-文库范文网

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下合同aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  工程地址:aWq易文君-文库范文网

  工程时间:aWq易文君-文库范文网

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。aWq易文君-文库范文网

  具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等aWq易文君-文库范文网

  二、价格aWq易文君-文库范文网

  甲方以人民币 元的价格,将此工程承包给乙方。aWq易文君-文库范文网

  三、付款方式aWq易文君-文库范文网

  甲方按乙方施工完成量付款,分四个阶段(填写工序,收到款项需填签收条)aWq易文君-文库范文网

  1、第一阶段:完成 付 元aWq易文君-文库范文网

  2、第二阶段:完成 付 元aWq易文君-文库范文网

  3、第三阶段:完成 付 元aWq易文君-文库范文网

  4、第四阶段:工期结束无遗留问题 付 清 余 款aWq易文君-文库范文网

  备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。aWq易文君-文库范文网

  四、注意事项aWq易文君-文库范文网

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代 清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。aWq易文君-文库范文网

  2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。aWq易文君-文库范文网

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。aWq易文君-文库范文网

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在门口(或指定地点),甲方负责提供工具,垃圾搬运,及垃圾袋等耗品。aWq易文君-文库范文网

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此合同。aWq易文君-文库范文网

  7.施工中,如需改变施工方案,在方案可行前提下,乙方需配合甲方施工,造成工程量变化,以市场价进行多退少补。aWq易文君-文库范文网

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。aWq易文君-文库范文网

  9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  五、附加事项aWq易文君-文库范文网

  甲 方: 乙 方:aWq易文君-文库范文网

  日 期:aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇5

  甲方:aWq易文君-文库范文网

  乙方:aWq易文君-文库范文网

  经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:aWq易文君-文库范文网

  一、服务事项:aWq易文君-文库范文网

  工程项目:达到国家验收标砖aWq易文君-文库范文网

  地 承包范围:包工不包料年月 日至 年 日。 特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。aWq易文君-文库范文网

  二、工程价格及付款方式aWq易文君-文库范文网

  A、水电安装 /平方,以地面平方计算。aWq易文君-文库范文网

  B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价 %,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。aWq易文君-文库范文网

  三、甲、乙双方的责任aWq易文君-文库范文网

  1、甲方为乙方提供所需材料。aWq易文君-文库范文网

  2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。aWq易文君-文库范文网

  5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。aWq易文君-文库范文网

  6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。aWq易文君-文库范文网

  四、安全责任aWq易文君-文库范文网

  乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。aWq易文君-文库范文网

  五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。aWq易文君-文库范文网

  本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇6

  发包人(全称):aWq易文君-文库范文网

  承包人(全称):aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  工程名称: 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程aWq易文君-文库范文网

  工程地点:广州市天河区车陂路6号工程内容:详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号: 资金来源:自筹aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包范围及承包方式aWq易文君-文库范文网

  承包范围:按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。aWq易文君-文库范文网

  承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干,措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时,则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期aWq易文君-文库范文网

  开工日期:20xx年 3 月日(暂定开工日期,具体以建设单位开工令为准)。 竣工日期:20xx年 6月日前竣工。 合同总工期: 日历天aWq易文君-文库范文网

  四、质量标准:aWq易文君-文库范文网

  工程质量标准:符合国家有关施工质量验收标准(根据工程的特点为:合格)。aWq易文君-文库范文网

  五、合同价款aWq易文君-文库范文网

  招标范围内工程合同价暂按中标价,暂计为(大写):玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分(人民币)(9,188,656.00元)。aWq易文君-文库范文网

  六、组成合同的文件aWq易文君-文库范文网

  1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。aWq易文君-文库范文网

  (1)本合同协议书 (2)中标通知书aWq易文君-文库范文网

  (3)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等)(4)投标书及其附件(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)图纸aWq易文君-文库范文网

  (8)标准、规范及有关技术文件aWq易文君-文库范文网

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。aWq易文君-文库范文网

  七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。aWq易文君-文库范文网

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。aWq易文君-文库范文网

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。aWq易文君-文库范文网

  十、合同生效aWq易文君-文库范文网

  合同订立时间:aWq易文君-文库范文网

  合同订立地点: 广州aWq易文君-文库范文网

  本合同双方约定 自签字盖章之日起生效。aWq易文君-文库范文网

  发 包 人: 承 包 人:aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(或授权代表): 法定代表人(或授权代表):aWq易文君-文库范文网

  联 系 人: 联 系 人:aWq易文君-文库范文网

  联 系 电 话: 联 系 电 话:aWq易文君-文库范文网

  传 真: 传 真:aWq易文君-文库范文网

  开 户 银 行: 开 户 银 行:aWq易文君-文库范文网

  帐 号: 帐 号:aWq易文君-文库范文网

  签订日期:aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇7

  发包方 (甲方):aWq易文君-文库范文网

  承包方 (乙方):aWq易文君-文库范文网

  合 同 编 号:aWq易文君-文库范文网

  大旗尚易装饰公司aWq易文君-文库范文网

  20__年一月修订aWq易文君-文库范文网

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款aWq易文君-文库范文网

  发包方(以下简称甲方): 委托代理人(姓名): 民族:住所:身份证号: 联系电话: 手机号:aWq易文君-文库范文网

  承包方(以下简称乙方): 法定代表人:联系电话: 本工程设计人: 联系电话: 施工队负责人: 联系电话:aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:aWq易文君-文库范文网

  第一条工程概况aWq易文君-文库范文网

  1.1工程地点:aWq易文君-文库范文网

  1.2工程装饰装修面积:aWq易文君-文库范文网

  1.3工程户型:aWq易文君-文库范文网

  1.4工程内容及做法(见报价和图纸);aWq易文君-文库范文网

  1.5工程承包,采取下列第 种方式;aWq易文君-文库范文网

  (1)乙方包工,包全部材料。aWq易文君-文库范文网

  (2)乙方包工,包部分材料,甲方提供其余部分材料。aWq易文君-文库范文网

  1.6工程期限 日(以实际工作日计算);aWq易文君-文库范文网

  1.7工程款和报价单aWq易文君-文库范文网

  (1)工程款:本合同工程造价为(人民币)aWq易文君-文库范文网

  金额大写:aWq易文君-文库范文网

  第二条工程监理aWq易文君-文库范文网

  若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经济建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。aWq易文君-文库范文网

  第三条施工图纸aWq易文君-文库范文网

  3.1施工图纸采取下列第 种方式提供:aWq易文君-文库范文网

  (1)甲方自行设计的,需提供施工图纸一式二份,甲乙双方各执一份。aWq易文君-文库范文网

  (2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸一式二份,甲乙双方各执一份。aWq易文君-文库范文网

  3.2双方应当对施工图纸予以签收确认。aWq易文君-文库范文网

  3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。aWq易文君-文库范文网

  第四条甲方工作aWq易文君-文库范文网

  4.1开工三日前要为乙方入施工创造条件,以不影响施工为原则。aWq易文君-文库范文网

  4.2无偿提供施工期间的水源、电源、和冬季供暖。aWq易文君-文库范文网

  4.3负责办理物业管理部门开工手续和办理装修手续时所有费用。aWq易文君-文库范文网

  4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。aWq易文君-文库范文网

  4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。aWq易文君-文库范文网

  4.6不得有下列行为:aWq易文君-文库范文网

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。aWq易文君-文库范文网

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。aWq易文君-文库范文网

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。aWq易文君-文库范文网

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。aWq易文君-文库范文网

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为,如出现意外情况由甲方全权负责。aWq易文君-文库范文网

  4.7凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部批准。aWq易文君-文库范文网

  4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。aWq易文君-文库范文网

  4.9参与工程质量施工进度的监督,参与工程材料验收,隐蔽工程验收、竣工验收。aWq易文君-文库范文网

  5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。aWq易文君-文库范文网

  5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:aWq易文君-文库范文网

  (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。aWq易文君-文库范文网

  (2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪音的装饰装修的活动。aWq易文君-文库范文网

  (3)因进行装饰装修施工造成甲方住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,确认是乙方责任的由乙方承担修理,但不负责其他赔偿。aWq易文君-文库范文网

  (4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。aWq易文君-文库范文网

  (5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。aWq易文君-文库范文网

  (6)保证施工现场的清洁,每日完工后清扫施工现场。aWq易文君-文库范文网

  5.3通过告知网址、统一公式等方式为甲方提供本合同签定及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。aWq易文君-文库范文网

  5.4甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。aWq易文君-文库范文网

  第六条工程变更aWq易文君-文库范文网

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期,工程变更协议。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  ________年____月____日________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇8

  甲方:______aWq易文君-文库范文网

  乙方:______(以下简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  根据甲方工程施工需要,同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。aWq易文君-文库范文网

  一、工程项目aWq易文君-文库范文网

  1、工程名称:______aWq易文君-文库范文网

  2、工程地点:______aWq易文君-文库范文网

  3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)aWq易文君-文库范文网

  4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)aWq易文君-文库范文网

  二、承包方式及质量要求aWq易文君-文库范文网

  2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。aWq易文君-文库范文网

  2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。aWq易文君-文库范文网

  三、乙方负责:aWq易文君-文库范文网

  3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。aWq易文君-文库范文网

  3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。aWq易文君-文库范文网

  3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;aWq易文君-文库范文网

  3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。aWq易文君-文库范文网

  四、承包价格:______aWq易文君-文库范文网

  4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.aWq易文君-文库范文网

  4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。aWq易文君-文库范文网

  4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。aWq易文君-文库范文网

  4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。aWq易文君-文库范文网

  4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;aWq易文君-文库范文网

  4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。aWq易文君-文库范文网

  4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。aWq易文君-文库范文网

  五、结算方式、进度款支付:______aWq易文君-文库范文网

  5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。aWq易文君-文库范文网

  5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。aWq易文君-文库范文网

  5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。aWq易文君-文库范文网

  5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。aWq易文君-文库范文网

  5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。aWq易文君-文库范文网

  5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。aWq易文君-文库范文网

  六、工程工期aWq易文君-文库范文网

  6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。aWq易文君-文库范文网

  6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。aWq易文君-文库范文网

  6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。aWq易文君-文库范文网

  6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。aWq易文君-文库范文网

  6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。aWq易文君-文库范文网

  七、图纸aWq易文君-文库范文网

  施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。aWq易文君-文库范文网

  八、管理人员要求aWq易文君-文库范文网

  水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。aWq易文君-文库范文网

  九、材料管理aWq易文君-文库范文网

  9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。aWq易文君-文库范文网

  9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。aWq易文君-文库范文网

  9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。aWq易文君-文库范文网

  十、双方承担的责任和义务aWq易文君-文库范文网

  10.1、甲方责任:______aWq易文君-文库范文网

  10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。aWq易文君-文库范文网

  10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。aWq易文君-文库范文网

  10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。aWq易文君-文库范文网

  10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。aWq易文君-文库范文网

  10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。aWq易文君-文库范文网

  10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。aWq易文君-文库范文网

  10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。aWq易文君-文库范文网

  10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。aWq易文君-文库范文网

  10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。aWq易文君-文库范文网

  10.2、乙方责任:______aWq易文君-文库范文网

  10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。aWq易文君-文库范文网

  10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。aWq易文君-文库范文网

  10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;aWq易文君-文库范文网

  10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。aWq易文君-文库范文网

  10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。aWq易文君-文库范文网

  10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。aWq易文君-文库范文网

  10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  十一、安全生产aWq易文君-文库范文网

  乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。aWq易文君-文库范文网

  十二、施工验收aWq易文君-文库范文网

  12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。aWq易文君-文库范文网

  12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。aWq易文君-文库范文网

  12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。aWq易文君-文库范文网

  十三、违约责任aWq易文君-文库范文网

  13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。aWq易文君-文库范文网

  13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。aWq易文君-文库范文网

  十四、争议aWq易文君-文库范文网

  14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______aWq易文君-文库范文网

  双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;aWq易文君-文库范文网

  向被告人所在地人民法院起诉。aWq易文君-文库范文网

  14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______aWq易文君-文库范文网

  单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;aWq易文君-文库范文网

  调解要求停止合同工作,且为双方接受;aWq易文君-文库范文网

  仲裁机构要求停止合同工作;aWq易文君-文库范文网

  法院要求停止合同工作。aWq易文君-文库范文网

  十五、禁止转包或再分包aWq易文君-文库范文网

  乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。aWq易文君-文库范文网

  十六、合同终止aWq易文君-文库范文网

  双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。aWq易文君-文库范文网

  十七、合同份数aWq易文君-文库范文网

  合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。aWq易文君-文库范文网

  十八、保修aWq易文君-文库范文网

  18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。aWq易文君-文库范文网

  18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  十九、合同生效与失效aWq易文君-文库范文网

  本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。aWq易文君-文库范文网

  甲方:______aWq易文君-文库范文网

  代表:______aWq易文君-文库范文网

  身份证号:______aWq易文君-文库范文网

  签订时间:______年_____月_____日aWq易文君-文库范文网

  乙方:______aWq易文君-文库范文网

  代表:______aWq易文君-文库范文网

  身份证号:______aWq易文君-文库范文网

  签订时间:______年_____月_____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇9

  发包方: (以下简称甲方)aWq易文君-文库范文网

  承包方: (以下简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  由甲方承建的福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。根据工程的具体情况,遵守平等、自愿、平等、互利和诚实信用的原则,甲方将本项目的水电安装工程分项承包给乙方,为了保证双方责、权、利和义务关系,保证质量、安全和进度,满足甲方与建设单位签订的工程总承包合同完全履行。依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规,双方就本项目建设工程分包事项达成协议,签订本合同,共同遵照执行。aWq易文君-文库范文网

  第一条 工程概况aWq易文君-文库范文网

  1、工程名称:福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程。aWq易文君-文库范文网

  2、工程地点:福建省泉州市桃源山庄。aWq易文君-文库范文网

  3、结构类型:框架剪力墙结构。aWq易文君-文库范文网

  4、承包总建筑面积:约 m2。aWq易文君-文库范文网

  第二条 承包方式与范围aWq易文君-文库范文网

  1、承包方式aWq易文君-文库范文网

  福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼工程项目,采取包工包料方式承包。即由乙方承担水电安装所使用一切材料、人工、机具、安全防护等(安全帽由甲方项目部统一购置、费用由乙方承担)费用。aWq易文君-文库范文网

  2、承包的范围aWq易文君-文库范文网

  福建省泉州市迎宾馆1#、2#、3#、5#、综合楼建设工程水、电安装工程全过程的工作。aWq易文君-文库范文网

  第三条 承包价款及工程量计算方式aWq易文君-文库范文网

  本工程项目按以下计价依据计价后,依建设单位结算审定的总价为基数,支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠 %等计费比例合计 后,为承包总价:aWq易文君-文库范文网

  1、经审查通过的设计施工图;aWq易文君-文库范文网

  2、定额依据:aWq易文君-文库范文网

  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx);aWq易文君-文库范文网

  《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版);aWq易文君-文库范文网

  《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版);aWq易文君-文库范文网

  3、机械台班单价:按照福建省建设厅发布施工期间各季度福建省施工机械台班单价aWq易文君-文库范文网

  4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值;aWq易文君-文库范文网

  5、材料信息价格:安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程aWq易文君-文库范文网

  6、与定额计价相配套的现行政府红头文件;aWq易文君-文库范文网

  7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算;aWq易文君-文库范文网

  8、本工程税金按3.445%计算。aWq易文君-文库范文网

  9、主要材料品牌:aWq易文君-文库范文网

  镀锌钢管及焊接钢管: 衬塑钢管:aWq易文君-文库范文网

  电工PVC套管、UPVC排水管: PP-R给水管:aWq易文君-文库范文网

  开关、插座: 配电箱、柜元器件:aWq易文君-文库范文网

  电线、电缆:aWq易文君-文库范文网

  阀门:长 应急灯:aWq易文君-文库范文网

  卡箍管件: 火灾报警设备:aWq易文君-文库范文网

  风机: 风口及风阀:aWq易文君-文库范文网

  主要材料购置时必须先提供样品、报价,报甲方项目部批准、签证后,再行采购;未批准、签证采购的材料,甲方不予认可,由此发生的一切经济损失由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  10、工程量计算相关说明:aWq易文君-文库范文网

  ⑴、照明、插座的线管采用UPVC塑料管;aWq易文君-文库范文网

  ⑵、除了空调插座,套房内其它插座管线盒取消;aWq易文君-文库范文网

  ⑶、照明公共部份按图计算,套房内除了阳台灯具按图外,其它套房内灯具均按大平底灯头及40W普通灯泡算,卫生间排气扇及其管线盒不计;aWq易文君-文库范文网

  ⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按PP-RDN20管,复式按PP-RDN25管。每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算,其余支管不计;水表前给水管按衬塑钢管计算;水表按普通螺纹水表计算;不包括水表箱。aWq易文君-文库范文网

  ⑸、所有卫生洁具均不计算;aWq易文君-文库范文网

  ⑹、电施中电气总进户只计预埋管,不包括管内电缆;aWq易文君-文库范文网

  ⑺、因设计不一,生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按UPVC排水管计算;aWq易文君-文库范文网

  第四条 付款方式aWq易文君-文库范文网

  1、本工程按月结算工程进度款,乙方必须在每月22日前,向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告;甲方在15个工作日内,确认并支付完工工程量85%的工程进度款;工程验收合格,交付建设单位后,工程支付到已完工工程量的95%;全部工程项目完工,建设单位结算后支付到97%;预留结算款的3%作为工程质量保修金,保修金返还按照建设单位规定执行;aWq易文君-文库范文网

  2、支付工程款时乙方提供等额发票(人工费部分提供收据,材料、机具部分提供税务有效发票)。工程进度款中,人工费按40%计算。aWq易文君-文库范文网

  3、每次进度款分两次支付,其中第一次支付当次应付进度款的40%,予以发放工人工资;每月发放工资时,甲方监督发放,工资发放表签名必须是工人本人;4天内工人无异议后,再将此次工程进度余款付清。aWq易文君-文库范文网

  第五条 工程质量及验收标准aWq易文君-文库范文网

  1、工程质量必须达到国家、地方、行业现行施工及验收规范优良标准。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须无条件接受甲方对工程质量的检查、监督工作,无视甲方提出的质量整改要求,抵制、不听劝阻的,每次罚款500元,并对甲方认为不能配合管理的人员,乙方应予以辞退。若因施工质量不能一次通过验收,整改时间超过2小时,每次罚款500元,超过半天罚款1000元,超过1天罚款20xx元;若第二次复验仍未能通过,加倍处罚;若3次或三层不能一次性通过验收,乙方应无条件退场。乙方工程尾款作为违约金归甲方,履约保证金不返还。aWq易文君-文库范文网

  3、本工程项目所有材料必须经甲方验收合格后,方可使用。aWq易文君-文库范文网

  第六条 施工工期aWq易文君-文库范文网

  1、根据甲方项目部安排的月、周施工进度计划的时间、期限,保证按质、按量、按期或提前完成所有本项目的施工任务。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方接到施工任务单后,认真研究制定,完成施工任务的施工方案,编制工、料、机、施工进度实施计划表,书面报告完成施工任务建议、意见,报栋号长、项目经理审批后实施;aWq易文君-文库范文网

  3、若由于乙方施工人员素质不高,技术力量不强,人力不足等原因,未能按施工进度计划完成,并报验的,每延误4小时罚款1000元,每延误1天罚款5000元。aWq易文君-文库范文网

  4、若因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工,经甲方现场负责人及项目经理签字认可,工期顺延。aWq易文君-文库范文网

  5、因乙方安装施工工艺、质量,不符合设计或施工规范要求、误读图纸等造成的施aWq易文君-文库范文网

  第七条 甲方的责任aWq易文君-文库范文网

  1、负责下达施工任务书;协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系;负责乙方的施工工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监督与管理。aWq易文君-文库范文网

  2、提供乙方一套完整的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。aWq易文君-文库范文网

  3、负责施工技术方案、规范、规程、安全的交底。aWq易文君-文库范文网

  4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点(接点以外部分工料费由乙方负责);提供垂直运输机械。aWq易文君-文库范文网

  5、按本合同约定支付工程款。aWq易文君-文库范文网

  6、有权要求乙方更换甲方项目部认为不称职的施工人员。aWq易文君-文库范文网

  7、为乙方提供施工场地。aWq易文君-文库范文网

  第八条 乙方责任aWq易文君-文库范文网

  1、乙方的工人进场后(包括施工过程中的每批工人),乙方必须向甲方项目部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证(相关人员)复印件及两张一寸近期免冠照片,由甲方项目部统一办理上岗证、暂住证(费用由乙方承担);乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同,否则,甲方不予确认其属项目部参与施工人员。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方在施工过程中,必须严格按有关安全操作规程进行操作,必须遵守现行施工技术规范、规程,按照设计要求和甲方的技术交底要求施工,并对进场员工进行安全、技术教育。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方必须配备至少3名,具有足够能力的施工技术人员跟班作业。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方负责承担工人工资发放责任,并如实填报工资表,凡因工人工资原因,向甲方闹事或向有关部门投诉的,每次罚款1000元。aWq易文君-文库范文网

  5、甲方有权监督乙方发放工人工资,必要时,甲方有权按乙方提供的工人工资表,从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。aWq易文君-文库范文网

  6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料,如确需使用,必须经甲方有关负责人同意,方可使用,如有损坏照价赔偿。aWq易文君-文库范文网

  7、对施工质量连续跟踪控制、检查,每一施工工序完成后,班组长及技术人员必须进行自检,达到优良后报甲方项目部复核、检查,合格后方可移交下道工序。aWq易文君-文库范文网

  8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。aWq易文君-文库范文网

  9、乙方所用的机具必须符合安全生产要求,电线、电缆必须符合施工用电安全要求。aWq易文君-文库范文网

  第九条 工程质量管理制度aWq易文君-文库范文网

  1、本工程质量要求为优良工程等级,乙方在施工过程中必须严格按照验收规范及有关规定施工。乙方完成实物产品,必须达到顺利交付验收,若不能顺利交付验收,其发生返工等一切费用由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  2、凡质量不优良者,必须返工,返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方未与甲方协商达成一致意见,擅自停工的罚款20xx0元,擅自退场的,甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收,以弥补下步工程的损失。aWq易文君-文库范文网

  第十条 生产管理制度aWq易文君-文库范文网

  1、项目部由项目经理负总责,生产经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员、预算员、财务组成,各职能人员统一服从项目经理领导,分级管理,服从安排,听从指挥。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方应根据所承担的任务配备足够的施工力量,保证施工任务准时、按质、按量完成。aWq易文君-文库范文网

  3、项目部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处罚,是工程质量和安全文明施工的保证措施。违反者一律受到处罚,由甲方开出罚款通知单交乙方,到每次拨付工程款时一并扣除。aWq易文君-文库范文网

  4、属本工程范围内的不计认何计时工,各种材料的装卸,由相关工种负责,乙方不得以任何理由推辞。aWq易文君-文库范文网

  5、乙方施工必须服从甲方统一调度,若乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的,甲方有权责令乙方进行岗位调整或辞退。aWq易文君-文库范文网

  第十一条 施工安全aWq易文君-文库范文网

  1、乙方必须无条件严格按照现行施工安全操作规程、甲方项目部制定的安全生产责任制、安全技术交底规定施工,严禁违章作业,杜绝安全事故发生。若由违章,按相关规定处罚。aWq易文君-文库范文网

  2、施工前乙方应做好施工人员的安全思想教育,交待安全注意事项,做好安全技术交底工作并做好交底记录。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好,施工现场的安全工作,工人进入工地必须戴安全帽、工作卡,不准穿“三鞋”,一旦发现,每人次罚款50元。aWq易文君-文库范文网

  4、施工前应认真检查作业环境,发现不安全因素,必须纠正处理后方可进行施工作业。aWq易文君-文库范文网

  5、凡发生工伤事故者,事故费用在10000元以内者,由乙方自行解决,并承担其费aWq易文君-文库范文网

  第十二条 文明施工aWq易文君-文库范文网

  1、乙方施工使用的机具、材料等,按甲方指定的地点放置整齐,不得堵塞施工道路,做到当日工完料清,保持场地整洁有序。aWq易文君-文库范文网

  2、各楼层、各处的余料及时清理到甲方指定的地点放置整齐。aWq易文君-文库范文网

  3、工人不得在工地及生活区随地大、小便,乱丢垃圾,违反者每人次罚款50元。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方份内的文明施工不达标的,甲方责令限期整改达标,仍未整改的,甲方有权派员整改,所发生的费用由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  第十三条 治安及计划生育aWq易文君-文库范文网

  1、乙方要对本班组员工加强管理教育工作,严格遵守国家政策、法令和省市有关规定,严格遵守甲方和建设单位的各项规章制度。aWq易文君-文库范文网

  2、严禁违法犯罪人员和违反计划生育人员进入工地,一经发行,除报送有关部门处理外,乙方全部承担相的应法律和经济责任,并视情节每人次处500元以上的罚款。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方人员不许在工地、工地生活区酗酒、闹事、赌博和外出闹事,违反的罚款100~500元,不听管理人员劝阻立即改正的加倍罚款;不服管理甚至打、骂管理人员的每人罚款3000~10000元(发生医疗费时由乙方承担),触犯法律、治安管理条例的送公安派出所处理,所造成的后果由乙方承担;乙方人员发生、参与打架斗殴的,不管是否有理无理双方各罚款1000元,乙方负责医疗等一切费用。aWq易文君-文库范文网

  第十四条 合同履约保证金aWq易文君-文库范文网

  本合同约定的协议条款,采取履约保证金制度。履约保证金金额为人民币 万圆整;自本合同签订日起5日内,乙方必须将履约保证金足额汇入甲方账户,本合同生效,否则甲方有权另选承包人。aWq易文君-文库范文网

  第十五条 其他约定aWq易文君-文库范文网

  1、若乙方未按泉州市劳动管理规定,聘用施工人员、办理相关手续,受到有关部门处罚的,乙方全部承担有关部门处罚费用,被甲方检查发现的每人次罚款100元。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方不得在工地内私自搭盖房间,发现立即拆除,并处每间200元罚款。aWq易文君-文库范文网

  3、甲方在工地现场提供一间办公用房,一间宿舍,水费由甲方承担,电费每间宿舍每月15度,超过部分电费,按1.5元/度由乙方承担。其他用房由乙方自行解决职工食、宿,其水、电费由乙方承担。绝不允许施工班组开,在工地及生活区开小灶。aWq易文君-文库范文网

  5、本工程项目乙方不得转包他人,若发生转包视为乙方违约弃权,甲方有权终止合同。aWq易文君-文库范文网

  6、乙方合同签订人,必须全过程在施工现场,配合甲方管理工作。如未经甲方同意擅自离开本工地,每次罚款500元,开会迟到半小时内罚款200元,迟到半小时以上罚款300元,不参加工地会议罚款500元。aWq易文君-文库范文网

  7、严禁使用“三炉”,严禁不按安全用电规定用电,违反的每人每次罚款200元。aWq易文君-文库范文网

  8、乙方的安全帽,由项目部统一购买,购买费用由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  9、因工地抢修供电、供水设施、设备,需要乙方派员协助时,乙方应无条件选派,得力员工参加抢修任务。aWq易文君-文库范文网

  10、乙方不得向现场管理人员行贿,如经发现给予贰拾倍的处罚。aWq易文君-文库范文网

  11、本合同所有罚款金额,属乙方人员的统一从乙方工程款中扣付。aWq易文君-文库范文网

  第十六条 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。aWq易文君-文库范文网

  本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,本合同至付清所有承包款时失效。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇10

  发包方(下称甲方):________aWq易文君-文库范文网

  承包方(下称乙方):________aWq易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。aWq易文君-文库范文网

  第一条工程项目概况aWq易文君-文库范文网

  1.1工程名称:________________aWq易文君-文库范文网

  1.2工程地址:________________aWq易文君-文库范文网

  1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。aWq易文君-文库范文网

  1.4工程范围与内容:________________(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)aWq易文君-文库范文网

  第二条工期aWq易文君-文库范文网

  1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。aWq易文君-文库范文网

  2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。aWq易文君-文库范文网

  第三条工程质量标准aWq易文君-文库范文网

  按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。aWq易文君-文库范文网

  第四条合同价款aWq易文君-文库范文网

  本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。aWq易文君-文库范文网

  该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  第五条工程款支付aWq易文君-文库范文网

  合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。aWq易文君-文库范文网

  第六条设计变更aWq易文君-文库范文网

  6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。aWq易文君-文库范文网

  第七条双方职责aWq易文君-文库范文网

  7.1甲方职责aWq易文君-文库范文网

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用。aWq易文君-文库范文网

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。aWq易文君-文库范文网

  (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。aWq易文君-文库范文网

  (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。aWq易文君-文库范文网

  (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。aWq易文君-文库范文网

  (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。aWq易文君-文库范文网

  第八条安全施工aWq易文君-文库范文网

  8.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。aWq易文君-文库范文网

  8.2乙方必须进行安全文明施工。aWq易文君-文库范文网

  8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。aWq易文君-文库范文网

  第九条关于工期延误aWq易文君-文库范文网

  9.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;aWq易文君-文库范文网

  (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;aWq易文君-文库范文网

  (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;aWq易文君-文库范文网

  (4)设计变更和工程量增加;aWq易文君-文库范文网

  (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;aWq易文君-文库范文网

  (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。aWq易文君-文库范文网

  9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。aWq易文君-文库范文网

  第十条合同争议解决方式aWq易文君-文库范文网

  本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  第十一条合同生效与终止aWq易文君-文库范文网

  第十二条合同份数aWq易文君-文库范文网

  12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。aWq易文君-文库范文网

  12.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。aWq易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇11

  甲方:(发包方)aWq易文君-文库范文网

  乙方:(承包方)aWq易文君-文库范文网

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。aWq易文君-文库范文网

  第一条:工程概况aWq易文君-文库范文网

  1、工程地点:aWq易文君-文库范文网

  2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。aWq易文君-文库范文网

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。aWq易文君-文库范文网

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。aWq易文君-文库范文网

  第二条:关于材料供给的约定aWq易文君-文库范文网

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。aWq易文君-文库范文网

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  第三条:关于工程质量及验收的约定aWq易文君-文库范文网

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。aWq易文君-文库范文网

  2、双方款项住来均应出具收据。aWq易文君-文库范文网

  3、工程结算方式:水路____米,电路____米aWq易文君-文库范文网

  4、乙方承包内容:aWq易文君-文库范文网

  a、水电开槽、布线、穿线、埋槽;aWq易文君-文库范文网

  b、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;aWq易文君-文库范文网

  c、水电施工穿墙、打孔、切割;aWq易文君-文库范文网

  d、开关插座面板安装;aWq易文君-文库范文网

  e、小五金的安装;aWq易文君-文库范文网

  f、后期灯具的安装(水晶灯另计);aWq易文君-文库范文网

  g、其他收费项目另计。aWq易文君-文库范文网

  第四条:纠纷处理aWq易文君-文库范文网

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  第五条:全同的变更和解除aWq易文君-文库范文网

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。aWq易文君-文库范文网

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。aWq易文君-文库范文网

  第六条:其它约定aWq易文君-文库范文网

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。aWq易文君-文库范文网

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。aWq易文君-文库范文网

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。aWq易文君-文库范文网

  第七条:附则aWq易文君-文库范文网

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同签订后工程不得转包。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。aWq易文君-文库范文网

  4、合同有效期至_______。aWq易文君-文库范文网

  5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。aWq易文君-文库范文网

  甲方________签字(盖章)aWq易文君-文库范文网

  ___年___月___日aWq易文君-文库范文网

  乙方________签字(盖章)aWq易文君-文库范文网

  ___年___月___日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇12

  发包单位:________(以下简称“甲方”)aWq易文君-文库范文网

  承包人:________(以下简称“乙方”)aWq易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况:aWq易文君-文库范文网

  1、工程名称:________________aWq易文君-文库范文网

  2、工程地点:________________aWq易文君-文库范文网

  3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:aWq易文君-文库范文网

  a强电:按水电安装要求施工完毕;aWq易文君-文库范文网

  b弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;aWq易文君-文库范文网

  c防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;aWq易文君-文库范文网

  d给水:室内按给水图施工完毕;aWq易文君-文库范文网

  e雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;aWq易文君-文库范文网

  f污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;aWq易文君-文库范文网

  g工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。(不含材料)aWq易文君-文库范文网

  4、施工现场条件:以现场实际情况为准。aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:aWq易文君-文库范文网

  1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。aWq易文君-文库范文网

  2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。aWq易文君-文库范文网

  3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:_________年____月____日aWq易文君-文库范文网

  2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。aWq易文君-文库范文网

  四、质量标准:aWq易文君-文库范文网

  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):aWq易文君-文库范文网

  1、建设强制性条文;aWq易文君-文库范文网

  2、《建筑工程质量检验评定标准》aWq易文君-文库范文网

  3、《建筑电气工程施工质量验收规范》aWq易文君-文库范文网

  4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》aWq易文君-文库范文网

  5、《采暖与卫生施工验收规范》aWq易文君-文库范文网

  6、《电气安装工程施工及验收规范》aWq易文君-文库范文网

  7、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》aWq易文君-文库范文网

  8、省、市相关部门的各种规章制度;aWq易文君-文库范文网

  9、甲方制定的工程质量验收实施细则。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。aWq易文君-文库范文网

  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额20__元/次。aWq易文君-文库范文网

  五、文明工地、安全标化标准:aWq易文君-文库范文网

  1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。aWq易文君-文库范文网

  2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应有乙方承担全部责任。aWq易文君-文库范文网

  六、合同价款、工程量的计量及结算方式:aWq易文君-文库范文网

  1、本工程约定单价为含税可调价。aWq易文君-文库范文网

  2、工程量的计量:aWq易文君-文库范文网

  (1)结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》aWq易文君-文库范文网

  (2)材料按地方信息价。aWq易文君-文库范文网

  (3)无信息价的按与业主方认质认价。aWq易文君-文库范文网

  (4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。aWq易文君-文库范文网

  七、工程款的结算及违约保证金的收取:aWq易文君-文库范文网

  1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方承担。aWq易文君-文库范文网

  2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的`管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。aWq易文君-文库范文网

  3、第一阶段封顶盖瓦后,于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。aWq易文君-文库范文网

  4、本合同内全部工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。aWq易文君-文库范文网

  5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。aWq易文君-文库范文网

  八、甲、乙双方权利与义务:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准并更好;参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。aWq易文君-文库范文网

  2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。aWq易文君-文库范文网

  3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。aWq易文君-文库范文网

  5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。aWq易文君-文库范文网

  6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。aWq易文君-文库范文网

  8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换,后果均由乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。aWq易文君-文库范文网

  9、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款500元。aWq易文君-文库范文网

  10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。aWq易文君-文库范文网

  11、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。aWq易文君-文库范文网

  12、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。aWq易文君-文库范文网

  13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。aWq易文君-文库范文网

  14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行商议后解决。aWq易文君-文库范文网

  九、施工管理规范aWq易文君-文库范文网

  乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:aWq易文君-文库范文网

  1、《施工现场临时用电安全技术规范》aWq易文君-文库范文网

  2、《建筑机械适用安全技术规程》aWq易文君-文库范文网

  3、《建筑施工安全检查标准》aWq易文君-文库范文网

  4、《建筑施工高处作业安全技术规范》aWq易文君-文库范文网

  5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》aWq易文君-文库范文网

  6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)aWq易文君-文库范文网

  7、《贵州省治安管理处罚条例》aWq易文君-文库范文网

  十、合同生效:aWq易文君-文库范文网

  1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;aWq易文君-文库范文网

  2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;aWq易文君-文库范文网

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决;aWq易文君-文库范文网

  4、本合同订立时间:____年____月____日;aWq易文君-文库范文网

  5、签订地点:________________________aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇13

  发包方:aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:aWq易文君-文库范文网

  承包方:aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  工程名称:aWq易文君-文库范文网

  工程地点:aWq易文君-文库范文网

  工程承包范围:根据施工图纸要求。aWq易文君-文库范文网

  二、合同工期aWq易文君-文库范文网

  自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。aWq易文君-文库范文网

  三、质量标准aWq易文君-文库范文网

  合格(按设计施工合同质量要求)。aWq易文君-文库范文网

  四、合同价款aWq易文君-文库范文网

  金额:_______元。aWq易文君-文库范文网

  五、双方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  1、甲方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。aWq易文君-文库范文网

  (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。aWq易文君-文库范文网

  (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。aWq易文君-文库范文网

  (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。aWq易文君-文库范文网

  (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。aWq易文君-文库范文网

  (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。aWq易文君-文库范文网

  (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。aWq易文君-文库范文网

  (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。aWq易文君-文库范文网

  六、工程进度aWq易文君-文库范文网

  1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。aWq易文君-文库范文网

  2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。aWq易文君-文库范文网

  七、工程质量和验收aWq易文君-文库范文网

  1、本工程质量要求达到合格。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。aWq易文君-文库范文网

  3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。aWq易文君-文库范文网

  5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。aWq易文君-文库范文网

  6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。aWq易文君-文库范文网

  八、材料、设备采购供应方式aWq易文君-文库范文网

  1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。aWq易文君-文库范文网

  2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。aWq易文君-文库范文网

  3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。aWq易文君-文库范文网

  4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。aWq易文君-文库范文网

  九、付款方式aWq易文君-文库范文网

  1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。aWq易文君-文库范文网

  2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。aWq易文君-文库范文网

  3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。aWq易文君-文库范文网

  十、工程合同价目竣工结算aWq易文君-文库范文网

  1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。aWq易文君-文库范文网

  2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。aWq易文君-文库范文网

  3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:aWq易文君-文库范文网

  (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。aWq易文君-文库范文网

  (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。aWq易文君-文库范文网

  (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。aWq易文君-文库范文网

  十一、其他aWq易文君-文库范文网

  1、违约aWq易文君-文库范文网

  甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。aWq易文君-文库范文网

  (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。aWq易文君-文库范文网

  (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。aWq易文君-文库范文网

  2、纠纷处理aWq易文君-文库范文网

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。aWq易文君-文库范文网

  甲方:(公章)aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字)aWq易文君-文库范文网

  _____年____月____日aWq易文君-文库范文网

  乙方:(公章)aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:(签字)aWq易文君-文库范文网

  _____年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇14

  发包人:_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:_________aWq易文君-文库范文网

  承包人:_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:_________aWq易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  工程名称:_________aWq易文君-文库范文网

  工程地点:_________aWq易文君-文库范文网

  工程内容:_________aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包范围:aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期aWq易文君-文库范文网

  开工日期:______年____月____日;aWq易文君-文库范文网

  竣工日期:______年____月____日;aWq易文君-文库范文网

  合同工期总日历天数为____天。aWq易文君-文库范文网

  四、质量标准:合格,争创优良。aWq易文君-文库范文网

  五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。aWq易文君-文库范文网

  六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。aWq易文君-文库范文网

  七、发包人工作aWq易文君-文库范文网

  1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。aWq易文君-文库范文网

  2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。aWq易文君-文库范文网

  3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。aWq易文君-文库范文网

  4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。aWq易文君-文库范文网

  八、承包人工作aWq易文君-文库范文网

  1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。aWq易文君-文库范文网

  2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。aWq易文君-文库范文网

  3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。aWq易文君-文库范文网

  九、材料aWq易文君-文库范文网

  所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。aWq易文君-文库范文网

  十、质量和验收aWq易文君-文库范文网

  中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。aWq易文君-文库范文网

  十一、安全施工aWq易文君-文库范文网

  承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。aWq易文君-文库范文网

  十二、合同价款及支付aWq易文君-文库范文网

  1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。aWq易文君-文库范文网

  2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。aWq易文君-文库范文网

  3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。aWq易文君-文库范文网

  十三、工程预付款aWq易文君-文库范文网

  合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。aWq易文君-文库范文网

  十四、进度工程款支付aWq易文君-文库范文网

  每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。aWq易文君-文库范文网

  十五、完工结算aWq易文君-文库范文网

  完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。aWq易文君-文库范文网

  十六、质量保修金aWq易文君-文库范文网

  完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。aWq易文君-文库范文网

  十七、违约、索赔、争议aWq易文君-文库范文网

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。aWq易文君-文库范文网

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。aWq易文君-文库范文网

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_____人民法院进行裁决。aWq易文君-文库范文网

  十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。aWq易文君-文库范文网

  十九、未尽事宜,双方另行协商。aWq易文君-文库范文网

  二十、本合同一式____份,双方各执____份。aWq易文君-文库范文网

  发包人:_________承包人:_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇15

  发包方(甲方):承包方(乙方):aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  1.1工程名称:aWq易文君-文库范文网

  1.2工程地点:aWq易文君-文库范文网

  1.3承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容:aWq易文君-文库范文网

  1.4承包方式:□包工包料(不含主材)□包工部分包料□包工不包料aWq易文君-文库范文网

  1.5工期aWq易文君-文库范文网

  开工日期:20xx年xx月xx日竣工日期:20xx年xx月xx日aWq易文君-文库范文网

  1.6合同价款(RMB大写)拾万仟佰拾元,¥:元。aWq易文君-文库范文网

  二、双方工作2.1甲方工作aWq易文君-文库范文网

  2.1.1办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。aWq易文君-文库范文网

  2.1.2清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。aWq易文君-文库范文网

  2.1.3提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。aWq易文君-文库范文网

  三、付款方式aWq易文君-文库范文网

  工程竣工验收后,除留质保金外,在3天内结清尾款,设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。aWq易文君-文库范文网

  四、违约责任aWq易文君-文库范文网

  4.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。aWq易文君-文库范文网

  4.2由于发包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元,工期向后顺延。aWq易文君-文库范文网

  4.3由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。aWq易文君-文库范文网

  五、本合同一式二份,双方签字后生效,具有共同的法律效力。aWq易文君-文库范文网

  发包人:承包人:aWq易文君-文库范文网

  签订日期:aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇16

  甲方: (以下简称甲方)aWq易文君-文库范文网

  乙方: (以下简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  甲方将 沈丘县北城社区(幸福苑) 工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:aWq易文君-文库范文网

  一 工程概况aWq易文君-文库范文网

  二 承包方式:aWq易文君-文库范文网

  包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。aWq易文君-文库范文网

  三 工程承包范围aWq易文君-文库范文网

  1.承包范围: 水、电、防雷安装 工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。aWq易文君-文库范文网

  2.具体工作内容:aWq易文君-文库范文网

  ①材料场内运输、装卸。aWq易文君-文库范文网

  ②施工图纸中安装内容:aWq易文君-文库范文网

  依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。aWq易文君-文库范文网

  ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。aWq易文君-文库范文网

  ④施工规范及常规要求。aWq易文君-文库范文网

  ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。aWq易文君-文库范文网

  ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。aWq易文君-文库范文网

  ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。aWq易文君-文库范文网

  ⑧与其它工种的配合施工。aWq易文君-文库范文网

  ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。aWq易文君-文库范文网

  四 施工用具管理:aWq易文君-文库范文网

  ①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。aWq易文君-文库范文网

  ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。aWq易文君-文库范文网

  五 质量要求aWq易文君-文库范文网

  1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。aWq易文君-文库范文网

  2. 乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。aWq易文君-文库范文网

  3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。aWq易文君-文库范文网

  六 双方职责与权限aWq易文君-文库范文网

  ㈠ 甲方:aWq易文君-文库范文网

  1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。aWq易文君-文库范文网

  2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。aWq易文君-文库范文网

  3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。aWq易文君-文库范文网

  4. 制定施工计划。aWq易文君-文库范文网

  5. 进行技术交底、安全交底。aWq易文君-文库范文网

  6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。aWq易文君-文库范文网

  ㈡ 乙方:aWq易文君-文库范文网

  1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。aWq易文君-文库范文网

  2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。aWq易文君-文库范文网

  3. 乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。aWq易文君-文库范文网

  七 合同价款aWq易文君-文库范文网

  1. 乙方承包价为准。aWq易文君-文库范文网

  2. 工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行,以工程结算总造价下浮16%作为甲方的综合管理费用(含税,除此之外, 乙方不在支付其它任何费用)。aWq易文君-文库范文网

  八 付款方式aWq易文君-文库范文网

  1. 依甲方与业主方签订的工程承包合同为准,其合同附后。aWq易文君-文库范文网

  2. 预埋阶段:甲方应按建设单位制定的拨款计划同步向乙方支付工程进度款。aWq易文君-文库范文网

  3. 工程竣工验收合格后,甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮16%)结算给乙方,结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准,甲方支付乙方总造价(下浮16%后)的97%,留3%作为工程质量保修金。aWq易文君-文库范文网

  4. 乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。aWq易文君-文库范文网

  5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。aWq易文君-文库范文网

  6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金及工程履约保证金,主体结构起一层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,并支付乙方工程款总造价5%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。aWq易文君-文库范文网

  7. 以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。aWq易文君-文库范文网

  8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后,乙方概不负责,给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。aWq易文君-文库范文网

  九 安全责任aWq易文君-文库范文网

  乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。aWq易文君-文库范文网

  十 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。aWq易文君-文库范文网

  十一 未尽事宜,甲乙双方协商解决。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇17

  发包方:_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:_________aWq易文君-文库范文网

  承包方:_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:_________aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况aWq易文君-文库范文网

  工程名称:_________aWq易文君-文库范文网

  工程地点:_________aWq易文君-文库范文网

  工程承包范围:根据施工图纸要求。aWq易文君-文库范文网

  二、合同工期aWq易文君-文库范文网

  自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。aWq易文君-文库范文网

  三、质量标准aWq易文君-文库范文网

  合格(按设计施工合同质量要求)。aWq易文君-文库范文网

  四、合同价款aWq易文君-文库范文网

  金额:_______元。aWq易文君-文库范文网

  五、双方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  1、甲方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。aWq易文君-文库范文网

  (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。aWq易文君-文库范文网

  (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方主要义务和责任aWq易文君-文库范文网

  (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。aWq易文君-文库范文网

  (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。aWq易文君-文库范文网

  (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。aWq易文君-文库范文网

  (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。aWq易文君-文库范文网

  (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。aWq易文君-文库范文网

  (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。aWq易文君-文库范文网

  六、工程进度aWq易文君-文库范文网

  1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。aWq易文君-文库范文网

  2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。aWq易文君-文库范文网

  七、工程质量和验收aWq易文君-文库范文网

  1、本工程质量要求达到合格。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。aWq易文君-文库范文网

  3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。aWq易文君-文库范文网

  5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。aWq易文君-文库范文网

  6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。aWq易文君-文库范文网

  八、材料、设备采购供应方式aWq易文君-文库范文网

  1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。aWq易文君-文库范文网

  2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。aWq易文君-文库范文网

  3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。aWq易文君-文库范文网

  4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。aWq易文君-文库范文网

  九、付款方式aWq易文君-文库范文网

  1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。aWq易文君-文库范文网

  2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。aWq易文君-文库范文网

  3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。aWq易文君-文库范文网

  十、工程合同价目竣工结算aWq易文君-文库范文网

  1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。aWq易文君-文库范文网

  2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。aWq易文君-文库范文网

  3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:aWq易文君-文库范文网

  (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。aWq易文君-文库范文网

  (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。aWq易文君-文库范文网

  (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。aWq易文君-文库范文网

  十一、其他aWq易文君-文库范文网

  1、违约aWq易文君-文库范文网

  甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。aWq易文君-文库范文网

  (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。aWq易文君-文库范文网

  (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。aWq易文君-文库范文网

  2、纠纷处理aWq易文君-文库范文网

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。aWq易文君-文库范文网

  甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)aWq易文君-文库范文网

  法定代表人:_________(签字)法定代表人:_________(签字)aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日_________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇18

  发包方(下称甲方):aWq易文君-文库范文网

  承包方(下称乙方):aWq易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。aWq易文君-文库范文网

  第一条工程项目概况aWq易文君-文库范文网

  1.1工程名称:文化苑小区水电安装工程aWq易文君-文库范文网

  1.2工程地址:文化苑小区aWq易文君-文库范文网

  1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。aWq易文君-文库范文网

  1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)aWq易文君-文库范文网

  第二条工期aWq易文君-文库范文网

  1、乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。aWq易文君-文库范文网

  2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。aWq易文君-文库范文网

  第三条工程质量标准aWq易文君-文库范文网

  按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。aWq易文君-文库范文网

  第五条合同价款aWq易文君-文库范文网

  本合同价款按___万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照_____年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。aWq易文君-文库范文网

  该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。aWq易文君-文库范文网

  第六条工程款支付aWq易文君-文库范文网

  合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。aWq易文君-文库范文网

  第七条设计变更aWq易文君-文库范文网

  因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。aWq易文君-文库范文网

  第八条双方职责aWq易文君-文库范文网

  甲方职责aWq易文君-文库范文网

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用。aWq易文君-文库范文网

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。aWq易文君-文库范文网

  (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。aWq易文君-文库范文网

  (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。aWq易文君-文库范文网

  (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。aWq易文君-文库范文网

  (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。aWq易文君-文库范文网

  第九条安全施工aWq易文君-文库范文网

  9.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。aWq易文君-文库范文网

  9.2乙方必须进行安全文明施工。aWq易文君-文库范文网

  9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  9.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。aWq易文君-文库范文网

  第十条关于工期延误aWq易文君-文库范文网

  10.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;aWq易文君-文库范文网

  (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;aWq易文君-文库范文网

  (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。aWq易文君-文库范文网

  (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;aWq易文君-文库范文网

  (4)设计变更和工程量增加;aWq易文君-文库范文网

  (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;aWq易文君-文库范文网

  (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。aWq易文君-文库范文网

  10.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。aWq易文君-文库范文网

  第十一条合同争议解决方式aWq易文君-文库范文网

  本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  第十二条合同生效与终止aWq易文君-文库范文网

  第十三条合同份数aWq易文君-文库范文网

  13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。aWq易文君-文库范文网

  13.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。aWq易文君-文库范文网

  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

  乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇19

  甲方:aWq易文君-文库范文网

  乙方:aWq易文君-文库范文网

  一、承包范围:aWq易文君-文库范文网

  整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。aWq易文君-文库范文网

  二、承包方式:aWq易文君-文库范文网

  包工包料。aWq易文君-文库范文网

  三、承包价格:aWq易文君-文库范文网

  按预算清单价格,甲方收取乙方配合费总工程款的7%,公司管理费7.2%由乙方缴纳。aWq易文君-文库范文网

  四、工期要求:aWq易文君-文库范文网

  需配合土建分项施工,服从现场管理人员及现场监督人员安排进行施工。aWq易文君-文库范文网

  五、材料要求:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方应对材料质量负责,进场的材料必须有产品出厂合格证,并负责提供材料试验所需的试样和费用。aWq易文君-文库范文网

  2、必须采用投标文件内的材料品牌。aWq易文君-文库范文网

  六、质量与施工要求:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方必须委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场,由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承担。aWq易文君-文库范文网

  七、安全要求:aWq易文君-文库范文网

  1、开工前,乙方应做好本工种工人的安全思想教育工作及安全技术交底,并做好交底记录。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”安全教育和各种安全生产活动,并做好签名手续。aWq易文君-文库范文网

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。aWq易文君-文库范文网

  4、若乙方在施工过程中没有按照安全操作规程操作,由此发生的安全事故由乙方承担一切经济责任。aWq易文君-文库范文网

  八、违约责任:aWq易文君-文库范文网

  双方应该自觉信守履行合同条款,若违约者应当承担赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时,造成甲方的经济损失,甲方有权另叫班组进场安装制作,一切费用损失由乙方负责一切经济责任。aWq易文君-文库范文网

  九、结算形式:aWq易文君-文库范文网

  按每月完成后工程量计算,甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方提供材料发票,壹个月内甲方付清余款。aWq易文君-文库范文网

  十、其它补充注意事项:aWq易文君-文库范文网

  1、工地现场严禁住人,施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。aWq易文君-文库范文网

  2、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在项目部备案。aWq易文君-文库范文网

  3、施工现场出现打架斗殴现象,当事人罚款500元,班组长罚款800元,发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重,以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。aWq易文君-文库范文网

  本协议书壹式肆份,甲、乙双方各壹份。经双方签章,公司审批盖章后生效,至工程竣工验收结算付清后失效。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________aWq易文君-文库范文网

  _________年____月____日       _________年____月____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇20

  发包单位: (以下简称:甲方)aWq易文君-文库范文网

  承包人: (以下简称:乙方)aWq易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况:aWq易文君-文库范文网

  工程名称:aWq易文君-文库范文网

  工程内容:水电表安装aWq易文君-文库范文网

  施工现场条件:以现场实际情况为准;aWq易文君-文库范文网

  施工部位:aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包方式、承包范围及内容:aWq易文君-文库范文网

  1、承包方式:包工包料。aWq易文君-文库范文网

  2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。aWq易文君-文库范文网

  2、乙方必须服从和执行甲方安排。aWq易文君-文库范文网

  四、质量标准:aWq易文君-文库范文网

  本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  五、合同价款、工程量的计量:aWq易文君-文库范文网

  1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。aWq易文君-文库范文网

  2、根据工程实际情况需要发生的`工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。aWq易文君-文库范文网

  六、工程款及质保金的支付:aWq易文君-文库范文网

  1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。aWq易文君-文库范文网

  2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。aWq易文君-文库范文网

  七、争议:aWq易文君-文库范文网

  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  八、合同生效:aWq易文君-文库范文网

  1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同订立时间:_______年_______月_______日。aWq易文君-文库范文网

  4、签订地点:__________aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇21

  市政水电施工协议书协议书 aWq易文君-文库范文网

  发包方:______________(以下简称甲方)aWq易文君-文库范文网

  承包方:______________(以下简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。aWq易文君-文库范文网

  第一条:工程概况aWq易文君-文库范文网

  1、工程地点:aWq易文君-文库范文网

  2、工程承包方式:承包人包工包料。aWq易文君-文库范文网

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。aWq易文君-文库范文网

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。aWq易文君-文库范文网

  第二条:关于材料供给的约定aWq易文君-文库范文网

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。aWq易文君-文库范文网

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。aWq易文君-文库范文网

  第三条:关于工程质量及验收的约定aWq易文君-文库范文网

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。aWq易文君-文库范文网

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。aWq易文君-文库范文网

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。aWq易文君-文库范文网

  4、本工程由_______方设计施工方案。aWq易文君-文库范文网

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定aWq易文君-文库范文网

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。aWq易文君-文库范文网

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。aWq易文君-文库范文网

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。aWq易文君-文库范文网

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。aWq易文君-文库范文网

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。aWq易文君-文库范文网

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定aWq易文君-文库范文网

  1、布局开槽完工后,支付工程款的____%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付____%。aWq易文君-文库范文网

  2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。aWq易文君-文库范文网

  3、双方款项住来均应出具收据。aWq易文君-文库范文网

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米。aWq易文君-文库范文网

  5、乙方承包内容:(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;(3)水电施工穿墙、打孔、切割;(4)开关插座面板安装;(5)小五金的安装;(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);(7)其他收费项目另计。aWq易文君-文库范文网

  第六条:纠纷处理aWq易文君-文库范文网

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。aWq易文君-文库范文网

  第七条:全同的变更和解除aWq易文君-文库范文网

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。aWq易文君-文库范文网

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。aWq易文君-文库范文网

  第八条:其它约定aWq易文君-文库范文网

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。aWq易文君-文库范文网

  2、甲方在入住前可以要求乙方____次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过____次部分每次甲方需支付乙方____元/次的劳务费。aWq易文君-文库范文网

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后____小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。aWq易文君-文库范文网

  第九条:附则aWq易文君-文库范文网

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同签订后工程不得转包。aWq易文君-文库范文网

  3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。aWq易文君-文库范文网

  4、合同有效期至________年______月_____日。aWq易文君-文库范文网

  甲方(签章)__________乙方(签章)__________aWq易文君-文库范文网

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇22

  高铁建筑水电施工协议 aWq易文君-文库范文网

  发包人:(以下简称甲方)_________________aWq易文君-文库范文网

  承包人:(以下简称乙方)_________________aWq易文君-文库范文网

  依照《民法典》和建设部《建设安装工程承包合同条例》,经甲乙双商定,甲方将xx县xx镇xx学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下:aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况:aWq易文君-文库范文网

  工程名称:_________县_________镇_________学校餐厅、宿舍工程aWq易文君-文库范文网

  工程地点:_________县_________镇_________学校院内aWq易文君-文库范文网

  工程内容:土建、安装aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期:aWq易文君-文库范文网

  承包范围:图纸包括的土建、安装内容,其中图纸中保温工程不包括。aWq易文君-文库范文网

  质量标准:合格aWq易文君-文库范文网

  合同价款:单平方造价为______元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。aWq易文君-文库范文网

  工期:______个月(______天)aWq易文君-文库范文网

  三、合同履行条款aWq易文君-文库范文网

  甲方责任与义务:aWq易文君-文库范文网

  1、开工前施工现场具备三通一平条件,并提供地质及地下管线资料。aWq易文君-文库范文网

  2、施工场地及公共道路畅通的一切问题,均由甲方承担并承担相应责任。aWq易文君-文库范文网

  3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。aWq易文君-文库范文网

  4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。aWq易文君-文库范文网

  5、施工期间一切外因干扰,均由甲方承担谐调责任,严重影响工程施工,造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。aWq易文君-文库范文网

  6、按合同约定及时拔付工程款。aWq易文君-文库范文网

  乙方责任与义务:aWq易文君-文库范文网

  1、开工后积极组织人员,机械设备进场。aWq易文君-文库范文网

  2、配备合格施工、技术、管理人员。aWq易文君-文库范文网

  3、严格控制施工质量,所用一切建筑材料禁用伪劣产品,必须经监理检查方可使用。aWq易文君-文库范文网

  4、确保按合同工期完成施工任务。aWq易文君-文库范文网

  5、施工期间,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。aWq易文君-文库范文网

  四、工程款(进度款)支付aWq易文君-文库范文网

  按形象进度支付,合同签订后,机械设备进场支付总款的______%;基础施工结束后支付总款的______%;一层主体结束,支付总工程款的______%;二层主体结束,支付总款的______%;三层主体结束,支付总款的______%;四层主体结束,支付总款的______%;粉刷结束,支付总款的______%;门窗安装结束,付总款的______%;余款工程后______年内一次付清。aWq易文君-文库范文网

  五、工程变更,变更增加费用,由甲方出资另行增加。aWq易文君-文库范文网

  六、其它aWq易文君-文库范文网

  未尽事宜,双方协商解决。以上合同,甲乙双方均认为合理、合法同意执行,双方签订后,即产生法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各持1份。aWq易文君-文库范文网

  甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________aWq易文君-文库范文网

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________aWq易文君-文库范文网

  _________年_____月_____日 _________年_____月_____日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇23

  建设单位:(简称甲方)aWq易文君-文库范文网

  施工单位:(简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  兹有 工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。aWq易文君-文库范文网

  第一条:工程地点aWq易文君-文库范文网

  第二条:工程内容aWq易文君-文库范文网

  第三条:承包方式 :aWq易文君-文库范文网

  第四条:工程价款aWq易文君-文库范文网

  1. 工程价款 :aWq易文君-文库范文网

  第五条:付款方式 :aWq易文君-文库范文网

  第六条:合同工期aWq易文君-文库范文网

  1.双方商定总工期为天。aWq易文君-文库范文网

  开工日期:年月日 ;竣工日期:年月日 。aWq易文君-文库范文网

  2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。aWq易文君-文库范文网

  (1)甲方不能按合同约定提供开工条件,aWq易文君-文库范文网

  (2)工程量变化和设计变更;aWq易文君-文库范文网

  (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停aWq易文君-文库范文网

  (4)不可抗力(如地震台风火灾等)aWq易文君-文库范文网

  3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。aWq易文君-文库范文网

  第七条:工程质量要求:aWq易文君-文库范文网

  第八条:材料设备:aWq易文君-文库范文网

  第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任aWq易文君-文库范文网

  1. 甲方:aWq易文君-文库范文网

  (1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;aWq易文君-文库范文网

  (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;aWq易文君-文库范文网

  (3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙aWq易文君-文库范文网

  方顺利施工;aWq易文君-文库范文网

  (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;aWq易文君-文库范文网

  (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;aWq易文君-文库范文网

  (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;aWq易文君-文库范文网

  (7)组织工程竣工验收工作。aWq易文君-文库范文网

  2.乙方:aWq易文君-文库范文网

  (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;aWq易文君-文库范文网

  (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;aWq易文君-文库范文网

  (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;aWq易文君-文库范文网

  (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;aWq易文君-文库范文网

  (5)参加工程竣工验收工作。aWq易文君-文库范文网

  第十条:保修aWq易文君-文库范文网

  保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。aWq易文君-文库范文网

  第十一条:合同生效与终止aWq易文君-文库范文网

  本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。aWq易文君-文库范文网

  第十四条:本合同一式 份,其中:甲方 份,乙方 份,均具有同等法律效力。aWq易文君-文库范文网

  甲方盖章: 乙方盖章:aWq易文君-文库范文网

  甲方签字: 乙方签字:aWq易文君-文库范文网

  开户银行: 开户银行:aWq易文君-文库范文网

  帐 号: 帐 号 :aWq易文君-文库范文网

  年 月 日 年 月 日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇24

  发包方(简称甲方):aWq易文君-文库范文网

  承包方(简称乙方):aWq易文君-文库范文网

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规的规定,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,甲方将水、电、消防安装工程以包工包材料的形式发包给乙方施工。为了维护双方利益,明确双方责任,提高工程质量,合理使用材料,保证本工程按期、创优完成,特签订本合同,双方严格遵守执行。aWq易文君-文库范文网

  一、工程名称:aWq易文君-文库范文网

  二、承包范围:aWq易文君-文库范文网

  1、按既定图纸承建消防栓给水系统、地下室消防喷淋给水系统、消防自动报警系统、消防排烟系统安装、验收,并出具消防验收合格证书。aWq易文君-文库范文网

  2、电气安装由供电部门给电表后,至每层每户分配电箱。aWq易文君-文库范文网

  3、吸水安装,供水部门表后,二次吸水泵房至每层每户出水点。aWq易文君-文库范文网

  4、排水安装:投影面积外围排水管材料及安装。aWq易文君-文库范文网

  5、提供水电验收、送检之材料及证明。aWq易文君-文库范文网

  三、工程造价及付款方式aWq易文君-文库范文网

  本工程以大包干方式承包,不含税造价按建筑面积每平方米70元计算,总面积2万平方米,合计工程总造价人民币壹佰肆拾万元(¥1400000.00元整)。乙方进场开工一个月内甲方支付总工程量的10%工程进度款,以后按工程进度支付进度款70%,工程完工付款至97%,其余3%作为质保金,壹年内无质量问题,付清给乙方。材料检测及工程验收费用由甲方负责。工程如果变更或增加,按增加工程另行结算。aWq易文君-文库范文网

  四、施工质量要求aWq易文君-文库范文网

  1、乙方必须严格按照甲方有关安装工程专项施工方案和技术交底要求及图纸设计要求进行施工,每分项工程完工之后必须严格按照工程质量进行自检,自检合格后会同甲方、监理有关人员进行复检,并办理相关工序验收手续,确保工程的质量达到标准。aWq易文君-文库范文网

  2、因乙方施工不符合质量要求而返工造成的材料损失由乙方自行负责,并按甲方的《施工管理处罚条例》进行处罚。aWq易文君-文库范文网

  3、因甲方原因不符合质量要求而返工造成乙方人工材料损失的,甲方赔偿给乙方。aWq易文君-文库范文网

  五、违约责任aWq易文君-文库范文网

  (一)甲方责任:aWq易文君-文库范文网

  1、负责现场施工协调、监督,提供电源、水源,并尽力为乙方提供施工便利。aWq易文君-文库范文网

  2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。aWq易文君-文库范文网

  3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。aWq易文君-文库范文网

  4、协助组织对该工程的竣工验收,并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。aWq易文君-文库范文网

  5、负责支付消防工程的`一切验收费用及消防公司的挂靠费。aWq易文君-文库范文网

  (二)乙方责任:aWq易文君-文库范文网

  1、按国家相关的规范和消防管理部门的规定以及甲方的要求设计和施工。管道的铺设必须按甲方要求及规范施工。aWq易文君-文库范文网

  2、设计的图纸必须经甲方同意并由消防管理部门,如需交动应立即通知甲方。aWq易文君-文库范文网

  3、做好设计、施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。aWq易文君-文库范文网

  4、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三安全,由乙方造成的安全事故,乙方负责处理并承担一切责任。aWq易文君-文库范文网

  5、做好施工组织、管理、保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施。aWq易文君-文库范文网

  6、工程竣工后清理现场,做到工完场清。aWq易文君-文库范文网

  7、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。aWq易文君-文库范文网

  六、其它aWq易文君-文库范文网

  1、本合同未尽事宜,双方协商另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。aWq易文君-文库范文网

  2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,同具法律效力。aWq易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________aWq易文君-文库范文网

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________aWq易文君-文库范文网

  地址:_______________________ 地址:___________________________aWq易文君-文库范文网

  电话:_______________________ 电话:___________________________aWq易文君-文库范文网

  传真:_______________________ 传真:___________________________aWq易文君-文库范文网

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇25

  发包方:______________(以下简称甲方)aWq易文君-文库范文网

  承包方:______________(以下简称乙方)aWq易文君-文库范文网

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:aWq易文君-文库范文网

  一、承包方法aWq易文君-文库范文网

  1、承包形式:单包,即包工不包料。aWq易文君-文库范文网

  2、工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。aWq易文君-文库范文网

  3、承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。aWq易文君-文库范文网

  二、工程进度aWq易文君-文库范文网

  按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。aWq易文君-文库范文网

  三、质量上aWq易文君-文库范文网

  项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。aWq易文君-文库范文网

  四、安全上aWq易文君-文库范文网

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。aWq易文君-文库范文网

  五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理aWq易文君-文库范文网

  六、文明卫生aWq易文君-文库范文网

  1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。aWq易文君-文库范文网

  2、职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。aWq易文君-文库范文网

  七、罚款制度aWq易文君-文库范文网

  施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。aWq易文君-文库范文网

  八、合同期内乙方必须信守合同aWq易文君-文库范文网

  如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。aWq易文君-文库范文网

  由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。aWq易文君-文库范文网

  九、付款方式aWq易文君-文库范文网

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。aWq易文君-文库范文网

  此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。aWq易文君-文库范文网

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________aWq易文君-文库范文网

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________aWq易文君-文库范文网

  地址:_______________________地址:___________________________aWq易文君-文库范文网

  电话:_______________________电话:___________________________aWq易文君-文库范文网

  传真:_______________________传真:___________________________aWq易文君-文库范文网

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇26

  承建人(以下简称甲方):_________________aWq易文君-文库范文网

  承包人(以下简称乙方):_________________aWq易文君-文库范文网

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合_________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。aWq易文君-文库范文网

  一、工程概况:_________________aWq易文君-文库范文网

  工程名称:__________________________街_________楼_________楼(以下简称本工程);aWq易文君-文库范文网

  工程地点:__________________________号aWq易文君-文库范文网

  施工现场条件:以现场实际情况为准;aWq易文君-文库范文网

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:aWq易文君-文库范文网

  1、承包方式:乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。aWq易文君-文库范文网

  2、承包范围:本项目设计图纸中所包含的.全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容:aWq易文君-文库范文网

  ①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;aWq易文君-文库范文网

  ②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;aWq易文君-文库范文网

  ③强电的预埋与安装、调试检测工作;aWq易文君-文库范文网

  ④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。aWq易文君-文库范文网

  3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。aWq易文君-文库范文网

  三、合同工期:aWq易文君-文库范文网

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为:________________年_________月_________日,竣工日期为:______________年_________月_________日。aWq易文君-文库范文网

  四、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。aWq易文君-文库范文网

  甲方:____________________aWq易文君-文库范文网

  乙方:____________________aWq易文君-文库范文网

  签订日期:________________aWq易文君-文库范文网

水电施工合同范本 篇27

  甲方:_________________乙方:_________________aWq易文君-文库范文网

  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。aWq易文君-文库范文网

  一、工程内容:_________________aWq易文君-文库范文网

  二、工程名称:_________________aWq易文君-文库范文网

  三、承包方式:_________________aWq易文君-文库范文网

  四、工程总造价:_________________人民币元(大写元正)。aWq易文君-文库范文网

  五、付款方式:_________________aWq易文君-文库范文网

  六、开工日期:_________________aWq易文君-文库范文网

  七、竣工日期:_________________aWq易文君-文库范文网

  八、要求:aWq易文君-文库范文网

  工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品,同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品,绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书,乙方负责施工全过程的安全工作,由于施工管理不善所造成的自身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任,否则按违约条款进行处罚。aWq易文君-文库范文网

  九、乙方承担工程的管理及所有费用。aWq易文君-文库范文网

  甲方(盖章) ___________aWq易文君-文库范文网

  乙方(签章) ___________aWq易文君-文库范文网

  ____ 年 _____ 月 _____ 日aWq易文君-文库范文网

461634
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享