施工合作协议书范本(通用13篇)
施工合作协议书范本 篇1
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:_______
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:__________乙方:_______
代表:__________代表:_______
年_____月_____日_______年_____月_____日
施工合作协议书范本 篇2
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:(签字)
代表人:
住址:
联系方式:
乙方:(签字)
代表人:
住址:
施工合作协议书范本 篇3
建设单位:(以下简称甲方)
总包单位:(以下简称乙方)
分包单位:(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程造价:约x万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:x年x月x日至x年x月x日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:
八、材料要求:
九、材料规格及厂家:
十、工程款支付方式:
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:(盖章)
法定代表人
(或委托代理人)
乙方:(盖章)
法定代表人
(或委托代理人)
丙方:(盖章)
法定代表人
(或委托代理人)
年 月 日
施工合作协议书范本 篇4
发包人(以下简称甲方):______房地产开发有限公司
承包人(以下简称乙方):______建筑安装工程有限公司
为建设好______房地产投资建设的号楼工程,保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标,双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议,本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,请双方自觉遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
资金来源:
二:工程承包范围
承包范围:桩基、土建和安装(桩基由甲方分包不收取任何费用)
三:工程承包方式
承包方式:包工包料施工,但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。
四、合同工期
开工日期:甲方通知进厂为准
竣工日期:11层11个月完成,18层15个月完成。(从乙方破土动工开始计算)。(指承包的土建、安装工程)。
五、合同价格
本工程合同金额:暂定价约为叁仟万元,具体数额按以下条款予以确定。
六、结算方式
1、采用可调价合同,以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据,按工程量据实核算。
2、结算依据:
定额执行《____省综合估价表》、及《______省建设工程补充定额估价表》装饰采用《____省装饰工程综合估价表》,安装执行《全国统一安装定额____省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间______市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮7%(没有信息价的由甲乙双方确定价格)。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按20____年33号文件新规定执行,如有政策调整,甲方不承担任何责任。注:(不再调整)
3、收费标准:本工程18层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3个点,11层楼按三类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3、5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取,优惠让利综合费率下浮3个点。
七、工程款的支付
1、在单位工程施工到春节期间,甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的70%的工程款。
2、在后期施工中,乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量,以甲方审核的工程量为工程款支付依据,如乙方向甲方提交工程量报告后10日内,甲方未向乙表示异议,视同甲方接受该工程量报告。
3、甲方在每月5号前(节假日顺延)根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的70%支付乙方工程进度款。(如遇特殊情况双方协商解决)。
4。工程取得竣工验收报告合格后10天内,甲方向乙方支付至已完成工程量的90%工程款;工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成,另外5%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。
5。生于的5%工程款作为本工程的保修金,该保修金在竣工验收合格后的二年内支付。此款项5%工程量保修金,甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处,保修期满乙方到建管处领取。
八、违约责任
1、若双方中任何一方违约,违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。
2、甲方应以议标方式(乙方应选二家施工企业参与投标)选定乙方承接《______号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标,费用由乙方自付。
3、乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量,若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担,乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责,甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系,文明施工,不扰乱市民正常生活,工作秩序。
4、由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵,并被他人发现和取证,使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的,乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。
5、工期每提前一天按20__元奖励,每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。
九、履保证金
1、本项目履约保证金200万元
2、该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%,高层竣工之日退还剩余的50%
3、本保证金不计利息。甲方超期还款时,超期之日起,每天按银行利息支付。
十、其他事项
1、本协议书未尽事宜,由双方另行协商解决。
2、本协议与格式合同文本具有同等法律效力,在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。
3、安装审定的工程量,甲方将工程款转入乙方在______设立的银行账户,确保甲方付给乙方的'工程款全部用于该项目的建设,若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失,由乙方全部负责。
4、乙方收到工程款后,应首先确保工人工资的支付,并将各班组收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则,甲方有权按照乙方制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投诉、立案、曝光现象发生,每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的20%,并在当月工程款结算中扣除,如当月工程款不满足20%罚款,则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间,违者按上述罚款。
5、乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任,由乙方自负全责,甲方不承担任何连带责任,甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。
6、乙方不得将本工程转包或分包。
7、甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。
8、甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整(包干价)。
9、凡因本协议发生争议,双方友好协商解决;协商不成时,由______仲裁委员会裁决。
10、双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致,本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份,双方各执贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人(签字):代表人(签字):
签约日期:
施工合作协议书范本 篇5
甲方:
乙方:
丙方:
为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 项目名称:
1.2 工程名称:
1.3 工程地点:
1.4 承包范围:
1.5 承包方式:
第二条 组成合同的文件及解释顺序包括:
2.1 三方签订的协议书;
2.2 中标通知书;
2.3 投标书及其附件;
2.4 本合同条款;
2.5 标准、规范及有关技术文件;
2.6 图纸;
2.7 工程量清单或工程预算书;
2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。
第三条 合同工期
3.1 开工日期:
3.2 竣工日期:
3.3 日历工期:
3.4 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限:
3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件;
3.4.2 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的;
3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。
第四条 合同价款及调整
4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。
4.2 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)
4.2.1 固定总价。
4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括:
4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括:
4.2.2 固定单价。
4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括:
4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法:
4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价
调整方法双方约定:
4.2.3 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:
4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整;
4.2.3.3 设计变更;
4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
4.2.3.5 双方约定的其他因素。
第五条 工程款支付方式
5.1 预付款:本合同签订之日起甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币 (¥);提取合同总价款的%,即人民币 (¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币 (¥)。
5.2 工程进度款:丙方施工完成达到工作日内,甲方向丙方支付合同总价的 %即人民币 (¥)。(如分多次验收支付,格式同上)
5.3 工程结算款:丙方施工完成达到工作日内,丙方向甲方提供结算工程发票,甲方收到合法有效发票后个工作日内向丙方支付至实际结算总价的%,剩余实际总造价的%作为质保金;质保金待保修期满后由丙方向甲方提出支付申请,双方办理手续后个工作日内,甲方将扣除应扣的维修费用后剩余的质保金退还给丙方,如有不足部分则由丙方支付。
5.4 本工程款项采用个工作日内出具相应额度合法的工程发票给甲方,否则甲方有权拒付下笔款项。质保金发票与结算款发票同时开具。
5.5 合同履约保证金的支付:丙方在合同规定工期内按时完工,并且未出现重大质量事故,则甲方支付给丙方合同履约保证金人民币(¥);如乙方未能在合同规定的工期内完工,或出现重大质量事故,则甲方不予支付丙方合同履约保证金,同时丙方按合同约定承担工期质量违约责任。
5.6 甲方按工程总造价的%税内独立费支付给乙方作为乙方管理费、配合费、成品保护费,工程结算完成之日起天内一次性支付给乙方。乙方在收到款项后日内向甲方提供合法有效发票。
第六条 材料设备供应
6.1 甲方提供材料、设备见附表。
6.2 丙方提供材料、设备见附表。
6.3 交货方式:
6.4 甲方和丙方应根据设计和规范要求采购工程需要的材料、设备、配制加工非标准设备,采购的材料、设备必须具有产品质量合格证书,并符合 (相关技术规范) 要求。
6.5 由丙方提供的设备、材料与设计和规范要求不符,甲方代表拒绝验收,由丙方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期不能顺延。
6.6 由甲方提供的设备、材料与设计和规范要求不符,丙方可以拒绝安装,由甲方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期顺延。
第七条 设计变更
7.1 丙方执行工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸和作法说明施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。
7.2 甲方对原设计进行变更或同意丙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
7.3 由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和丙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
第八条 工程签证
甲方或乙方要求丙方完成非承包范围内的工程(或非工程量清单)项目、零星工程等,丙方应在接受甲方或乙方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方和乙方提出施工签证,甲方和乙方签证后施工。如甲方或乙方未签证,丙方施工后发生争议的,责任由丙方自负。
第九条 工程变更及确定变更价款
9.1 丙方应在收到变更通知或签署变更协议后5个工作日内提出变更工程量及价款报告资料;无正当理由逾期不提出变更工程及价款报告资料,视为丙方无偿进行变更。
9.2 甲方在收到变更报告5个工作日内予以确认,逾期无正当理由不确认的,视为变更报告已获批。
9.3 变更价款按以下方法进行:
9.3.1 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格。
9.3.2 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格合同条款。
9.3.3 合同中没有适用于变更工程价格的,由丙方或甲方提出适当的变更价格,经三方确认后执行。如不能达成一致的,各方可提请广西造价管理站解决。
第十条 工程质量与验收
10.1 本工程质量验收以施工图样、作法说明、设计变更和关标准) 等施工及验收规范为质量评定验收依据,应达到 标准,并接受甲方的现场监督及检查。
10.2 工程未达到合同条件规定的部份,甲方或乙方代表一经发现,可要求丙方返工,丙方应按要求的时间返工,直到符合合同条件。因丙方原因达不到合同条件,由丙方承担相关费用,工期不予顺延。因甲方原因达不到合同条件,由甲方承担相关费用,工期相应顺延。
10.3 竣工日期为丙方送交竣工验收报告的日期,如需返工后才能达到竣工要求的,应为丙方返工后提请甲方验收的日期。工程竣工后,丙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。
第十一条 竣工结算
11.1 工程竣工验收合格后,丙方于天内向甲方提交完整的工程结算资,包括:
11.2 甲方应在
第十二条 安全施工
丙方在工程施工中要严格执行 (相关安全施工管理的) 有关规定,认真采取安全防护措施严防事故发生,承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。
第十三条 工程保修
13.1 保修范围:
13.2本工程约定的工程质量质保金为工程总造价的,由甲方在工程结算中扣留。保修期内,丙方在接到修理通知之日起24小时内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理,因丙方原因造成的修理费用,甲方在质保金内扣除,不足部分由丙方支付。
第十四条 派驻工地代表
14.1 甲方派驻工地代表姓名:,联系电话: 甲方代表职权:代表甲方行使现场协调管理。
14.2 乙方派驻工地代表姓名:,联系电话:代表乙方行使现场协调管理。
14.3 丙方派驻工地代表姓名:,联系电话:代表乙方行使现场协调管理。
14.4 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前3个工作日书面通知其他方,并明确交接时间和权限。
甲方签名:年与日
乙方签名:年与日
丙方签名:年与日
施工合作协议书范本 篇6
甲方:
乙方:
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:
乙方:
日期:
施工合作协议书范本 篇7
甲方:______
乙方:______
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷;
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;
4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;
2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;
3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;
5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
三、其它
1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。
3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书范本 篇8
甲方:______
乙方:______
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的______项目达成如下协议条款:
第一条工程概况
1、工程名称:______
2、工程范围:______
3、工程地点:______
4、项目业主:______
第二条工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的.一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价______%(即人民币小写:大写:______元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的______%收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行:______;帐号:______;收款单位全称:______。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的`一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书范本 篇9
甲方:______
身份证号码:______
乙方:______
身份证号码:______
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
施工合作协议书范本 篇10
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程地点:
4、项目业主:
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方公司联系电话: 乙方联系电话:
甲方公司联系人: 身份证号码:
施工合作协议书范本 篇11
甲方:_________ 身份证号码:_________
乙方:_________ 身份证号码:_________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。
第一条、项目概况及合作条件
1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%;
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%;
4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二条、工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三条、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四条、资金及管理
1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
3、该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
第五条 违约责任
甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。
第六条、争议纠纷解决
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第七条、免责声明
在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围,不用承担相应的违约责任。
第八条、其他约定
1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
3、本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4、本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在_____市签字。
甲方:(签字)_________
乙方:(签字)_________
_____年_____月_____日
施工合作协议书范本 篇12
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1 、工程名称:
2 、工程地点:
3 、工程内容:
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 (小写: ),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。
4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2 、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3 、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
l 、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程
保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2 、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的安全负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方: 乙方
签字(盖章) : 签字(盖章)
年 月 日
施工合作协议书范本 篇13
发包方(以下称甲方):______
承包方(以下称乙方):______
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称:山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点:山西侯马市
三、工程内容:人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数______天
开工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。
1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;
2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为______,乙方代表为______。
二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
上一篇:二手车辆转让协议书范本2024
下一篇:返回列表